庆典合同

2024庆典合同(集合12篇)。

“愿你去往之地皆为热土，愿你所遇之人皆为挚友。”中国的文化传统历来都很重视生日，我们都会在这一天发送各种风格的生日祝福语。如何面对不同的对象送上自己的特别的生日祝福呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“2024庆典合同(集合12篇)”，相信您能找到对自己有用的内容。

庆典合同【篇1】

合同编号：_________

委托服务人(甲方)：_________ ;

受托服务人(乙方)：_________ ;

根据、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《天津市消费者权益保护条例》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

乙方应严格遵守合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目，应尊重民族婚俗习惯，弘扬健康、文明的婚礼文化。

第一条、服务时间、地点

婚礼仪式举行时间： _________年_________ 月 _________日 _________时 _________分

婚礼仪式举行地点：_________

第二条、服务项目及费用

总服务费用为人民币 _________元(大写) 其中各分项目(内容见附件)及相应费用如下：

□婚车使用 _________元 (大写) (附件一);

□会场布置 _________元 (大写) (附件二);

□婚庆主持 _________元 (大写) (附件三);

□化妆服务 _________元 (大写) (附件四);

□婚庆摄影_________ 元 (大写) (附件五);

□婚庆摄像 _________元 (大写) (附件六);

□其他服务项目_________ 元 (大写) (附件七);

第三条、服务费用支付期限

3.1、甲方在签订本合同时应支付总服务费用的_________ %，即_________ 元作为定金。

3.2、 _________年_________ 月_________ 日前支付 _________元。

第四条、甲方的违约责任

4.1、甲方迟延支付服务费用的，乙方可以催告其在_________日内支付，并要求甲方按未付款项的 _________‰/日支付违约金。若催告期限届满甲方仍未付款的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方支付违约金_________ 元。

4.2、如甲方支付的违约金不能弥补乙方实际损失的，乙方有权要求甲方依法赔偿。

第五条、乙方的违约责任

5.1、乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供服务，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行或单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，支付违约金_________ 元。

5.2、乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供分项目服务的，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行或单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，支付违约金_________ 元。

5.3、乙方迟延提供服务的，甲方有权要求乙方按该项服务_________ 元/小时支付违约金。

5.4、乙方提供服务不符合约定要求的，甲方有权要求乙方按该项服务费用 _________%即 _________元支付违约金。

5.5、如乙方支付的违约金不能弥补甲方实际损失的，甲方有权要求乙方依法赔偿。

第六条、合同权利义务的转让

乙方无法履行合同的，经甲方书面同意，可将本合同中乙方的全部或部分权利和义务转让给第三人。该转让使甲方遭受损失的，由乙方负责赔偿。

第七条、争议解决方式

7.1、因本合同产生的争议，可自行协商解决或向婚庆服务行业协会、消费者协会申请调解。

7.2、当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的，选择下列第 _________种方式解决：

(一)向天津仲裁委员会申请仲裁(当事人另有约定的除外);

(二)向人民法院提起诉讼。

第八条、合同的生效

本合同的补充协议、变更协议自双方签字或盖章之日起生效。当事人行使单方解除权的应当书面通知对方，通知送达对方之日起生效。

第九条、合同附件

9.1、合同附件与本合同具有同等法律效力。双方另有协议的，其内容应当包括上述合同附件内容。

9.2、双方在本合同中约定的内容与上述附件内容不一致的，以附件为准。本合同签订后，双方另行签订的协议与本合同不一致的，以另行签订的协议为准。

第十条、其他约定

本合同及附件没有约定或约定不明确的，按《天津市婚礼庆典投诉处理暂行办法》执行，本合同一式 _________份，甲、乙双方各执 _________份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：_________ 乙方(盖章)：_________

身份证号：_________ 法定代表人：_________

委托代理人：_________

联系地址：_________ 联系地址：_________

联系电话：_________ 联系电话：_________

_________年_________ 月_________ 日 _________年_________ 月_________ 日

庆典合同【篇2】

现甲方委托乙方策划、筹备及运作环球家私城开业庆典活动(详见《环球家私开业庆典活动布置图》),经双方协商决议， 达成以下协议：

一、乙方策划、筹备及运作甲方于___年×月×日在环球家私城门口举行的开业庆典活动。

二、活动运作安排：

筹备日期：×月×日前，内容：落实现场布置(舞台、音响等)、气氛营造(汽球、拱门、彩旗、灯笼柱等);联系礼仪小姐等。

三、___年增城市国、地税局文艺晚会活动费用一共为人民币陆万伍仟

捌佰壹拾壹元整 (￥×元)。详细项目报价清单见附件。

五、付款方式：在签订本协议的同时甲方付予乙方×元做为本活动启动资金，余款在本活动结束后以转账或现金形式，在一周内一次性全部付清。

必须赔偿甲方已制作好的材料损失及合理费用。

能进行，必须赔偿另一方所为履行协议过程中的合理费用。

八、在活动实施过程中双方应保持高度的合作，因此：

1、 因自然灾害及不可抗力等客观原因延误制作周期，双方均应给予理解。

2、 乙方投入制作后，甲方需要改动运作方案，需及时通知乙方，由双方协商解决，且甲方应支付乙方因违反原方案的改动所增加的费用。

3、 如因国家法律或政策原因导致活动无法进行，甲方必须支付乙方为活动准备已制作好的材料费用及开支经费。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效，如有未尽事宜，双方应以互谅精神协商解决。

庆典合同【篇3】

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》等法规的有关规定，本着平等互利、友好合作、诚实信用的原则，就甲方委托乙方以独家代理商的身份为 项目(以下简称

本项目营销策划工作，主要是从市场、产品、客群的角度出发，确定项目的定位、包装与广告推广计划并进行相关报告整理、文案平面的创意、设计建议，为协助销售和项目提升形象服务。

乙方以独家代理销售商的身份组建并管理本项目销售体，由该销售体进行本合同所约定销售范围内产品的全面销售、招商工作。

本项目营销策划、销售、招商代理期为本合同签署之日起至本合同第一条第四款中约定的销售套数面积完成 或以上(以签约购房合同为依据)。

1)针对本项目的规划要求进行全面的市场调查，并最终形成市场调查报告、市场定位报告、市场推广报告和项目招商方案。

2)制订合同期内的项目广告宣传创意策略，编制年度媒体策略和月度媒体计划及广告费用预算。

3)根据项目形象与销售需要，制订相关SP活动专案建议(包括展会、咨询会、新闻发布会、大型促销、客户联谊活动及各类典礼)。

4)提供项目现场包装策略及设计方案建议(现场看板、指示牌、工地围墙、现场罗马旗等)。

5)提供接待中心及样板间的设计建议。

6)提供房交会展场的设计建议。

7)负责项目形象定位及商标等相关应用设计建议。

8)负责相关文案创意和平面设计建议(包括楼书、宣传折页、户型册、客户通讯、报纸广告、杂志广告、夹报广告、展板、户外看板等的设计建议)。

9)负责电台稿的文案创意、电视宣传片的创意思路建议。

2)制定并执行销售及招商阶段销售及招商价格体系及销控策略。

3)派出专职项目经理及销售员组成本项目销售体进行销售及招商工作。

4)负责本项目销售现场管理，确保建立一支强有力的营销队伍。

5)根据销售计划负责具体的实施和落实执行。

6)负责本项目相关销售数据统计、分析(包括销售日报、周报、月报、促销分析报告等)，并根据甲方要求提供上述销售报表。

7)负责派出销售人员的工资、佣金及相应的福利待遇。

1)保证本项目的合法开发，并向乙方提供有效资料复印件作合同附件。

2)提供以下书面资料：项目背景、有关政府批文、红线图及其它资料等。

3)指定专人参与本项目策划及销售工作，并负责与乙方进行密切的联系，加强沟通，为乙方开展本项目工作提供方便。

4)对乙方提交的有关报告进行审查验收，审批乙方提供的广告宣传创意方案以及营销策略方案，并须在10个工作日内给予明确答复或修改意见。

5)及时通报施工计划、工程进度、预售许可证办理进度、房屋交付期等与本项目有关的具体资料。

6)承担本项目现场包装费用：如接待中心、样板间、工地围墙之土建、装修、装饰布置;承担本项目宣传及推广费用：如软、硬性广告、印刷品(包括楼书、宣传折页、户型册、客户通讯等)、户外看板、展会、促销及客户联谊活动等各项费用。

7)提供现场办公设备(包括空调、饮水机、传真机、复印机、电话、办公桌椅、洽谈桌椅等),并承担日常水电、维护及办公费用(含电话费)。

8)提供销售所需模型、看板等销售辅助道具。

9)在正式销售前，保证本项目具备办理买家个人购房贷款、并符合商品房预售的条件。

10)向乙方提供合法的销售面积，套内使用面积及公摊面积证明。

11)因购房、办证需要甲方提供的证件发生问题，所引起的客户投诉，由甲方负责。

12)派出专职人员在现场负责购房定金及销售收款、办理预售登记、客户个人购房贷款、协助客户服务(处理工程的意见及投诉)等方面的工作。

13)根据本合同第七条有关内容，按时、足额地向乙方支付策划销售服务费用。

14)甲方投入本项目的广告费，按销售总额的 %提取使用。

1)乙方应将参加本项目服务工作的专家组成员名单抄送甲方。

2)乙方项目专案小组配合甲方确定营销策略的具体执行步骤，确保策划方案顺利实施。

3)乙方应依进度向甲方通报工作的进展情况，确保双方保持沟通。

4)乙方在全面负责销售过程中，需以书面形式向甲方提供销售策略、广告策略及实施计划，经甲方确认后执行。

1、乙方的工作以甲方的决定为依据。为了清晰工作指令和提高工作效率，甲方应以书面的清晰的可执行的工作联络单或意见书通知乙方执行，通常情况下乙方可以不执行甲方的口头工作指令。

2、若在乙方工作进行中甲方变更工作指令内容和工作意见，并要求乙方按变更的工作委托内容修改时，甲方应给予乙方一定的工作时间，并根据乙方工作强度等酌情补偿乙方一定的工时费用。

3、为了保证甲方工作指令下达的清晰与准确，乙方工作仅对甲方总经理或总经理指定人负责。乙方为甲方提供的每次工作以甲方的总经理或总经理指定人的签字为执行依据和工作标准

6、为保证销售的顺利进行，本项目遇下列事项时，甲方须及时给予书面形式的通知。

1)购房合同条款变更。

2)工程设计及装修标准变更。

3)购房付款方式及折扣率变更。

4)客户退房申请受理。

5)物业管理公司等相关单位的变更。

6)其它与销售相关事宜变更。

1、正式开盘应具备下述条件：

1)工程已正式开工，具有一定工程形象，并保持正常的工程进度。

由甲、乙双方共同确定各期组价方案。在既定价格执行期间，如市场发生变化，销售价格需要调整时，调整方案需双方确认后方可执行。

营销策划服务费用按工作节点收取，收费标准为 万元。合同签定之日支付 万元，待市场调查报告、市场定位报告、市场推广报告和项目招商方案四份报告提交后再支付余下 万元。

销售代理费用按销售金额提取计算，收费标准为销售金额(即签署预售/销售合同的房款金额)之 1.5 %。代理费按月结算，每月月末之日为当月代理费的结算日，甲方须在次月5日前以支票、汇票或电汇的形式、一次性向乙方支付上月代理费。乙方收到此费后给甲方开具正式有效发票。

4、如遇甲方特殊关系而成交的客户，需甲方总经理批准，价格不受任何限制，但仍须按成交价向乙方支付代理费。

5、由于乙方原因造成已购客户退房，则乙方退还甲方该户的代理费。

6、由于客户原因退房，所没收的客户定金及其他费用归甲方所有,但甲方仍需按没收部分费用向乙方支付代理费。

7、由于甲方原因造成已购客户退房，则甲方仍需向乙方支付代理费。

8、乙方计划的销售进度：(销售进度以商品房的套数为计量)正式预售开始完成销售的30%、60%、85%。(根据项目市场情况和开发商资金要求以及工程进度确定)

1)乙方同意按上述第8款规定的销售进度进行考核，在考核期的月份乙方先按月度销售额(签署预售/销售合同的房款)的 80 %结算代理费。如乙方在任何一个考核点完成销售进度的80%，则当月的代理费按上述第3款第2项规定的标准代理费结算，同时本月之前的代理费按上述第3款规定的标准代理费补结，补结的代理费在次月5日前完成支付。

2)乙方在最后考核点完成销售指标后，若继续负责销售，则代理费按上述第3款第2项规定的标准代理费按月结算;若在任何考核点乙方未完成对应的销售指标的70%，则甲方有权在按销售额(签署预售/销售合同的房款)的 1.5 %结算完之前的代理费后单方面终止本合同(但不视为乙方违约)。

10、为激励销售，获得收益最大化，在双方确认的基准价格基础上(基准价格为 元/平方米)，取得的销售提价超额部分按 20 %作为奖励支付乙方，按月结算，次月5日前支付。

双方据此项目所确立的所有合同及相应技术文件均属保密范围，任何一方未经另一方允许不应将其公开。

本合同签署生效后，甲、乙双方应严格遵守本合同，如任何一方违约，致使对方合同目的无法实现,则守约方有权要求违约方赔偿执行本合同应取得的既得利益。

本合同经双方协商一致同意，可以修改、补充、完善直至解除。本合同未尽事宜，双方可另行制订补充协议，其效力等同于本合同。

2、由双方共同约定的其他免责条件。

若双方对本合同内容发生争议，由双方友好协商解决，协商解决无效，通过诉讼解决，在法院判决生效前，本合同继续有效。

本合同一式肆份，正式签订后甲、乙双方各持贰份，本合同自双方代表人签字盖章之日起正式生效。

本合同附件与本合同具有同等法律效力。

庆典合同【篇4】

委托人，

受托人， (资质等级， 　 )

依照中华人民共和国消费者权益保护法及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就婚礼庆典服务有关事宜协商一致，订立本合同。

第一条 婚礼庆典基本情况

(一)新郎姓名: ，新娘姓名: 。

(二)婚礼庆典举行时间， 年 月 日(中午/晚上)。

(三)婚礼庆典举行地点， 　 。

(四)预计的宾客人数， 人;酒席桌数， 桌。

第二条 服务项目、服务费

双方约定的服务项目和服务费为，

序号服　务　项　目服　务　费(元)专项协议

1婚礼策划 附件

2婚车迎送 附件

3化妆造型 附件

4影像摄制 附件

5婚礼主持 附件

6婚纱礼服 附件

7婚礼用品 附件

8婚礼场地 附件

9其他 附件

服务费总额(大写)，　佰　拾　万　仟　佰　拾　元，(小写)￥　元

第三条服务费支付方式和期限

委托人按下列第 种方式向受托人支付服务费，

(一)本合同订立日起日内一次性□现金、□转帐支付。

(二)本合同履行期间分次□现金、□转帐支付，

第一次，于　年月日前支付　元;

第二次，于　年月日前支付　元;

第三次，于　年月日前支付　元;

第四条定金或者预付款

本合同订立日起日内，委托人向受托人支付□定金、□预付款 元(大写　元)。

支付预付款的，委托人在第一次支付服务费时扣除已经支付的预付款数额。

第五条 委托人的权利和义务

(一)获得受托人按照本合同约定提供的各项婚礼庆典服务;

(二)确认受托人各类服务创意、流程、内容等策划，包括但不限于初始、变更、取消;

(三)向受托人提供婚礼服务所需的基本信息，包括婚礼日期、婚礼场地、恋爱故事、婚礼要求、喜欢的颜色、私人禁忌等;

(四)按照约定的数额、方式和期限支付服务费;

(五)委托人提供服务场地的，为受托人提供必要的辅助条件，包括但不限于服务所需的场所、空间、电源;

(六)按照约定的时间、内容和方式，配合受托人完成各项目服务;

(七)联系第三人提供婚礼服务的，包括但不限于酒店、安保及其他非受托人提供的服务相关事项，由委托人统筹安排。

(八)。

第六条 受托人的权利和义务

(一)按时、足额收取婚礼庆典服务费;

(二)及时完成与服务相关的创意、流程、内容等策划及准备工作;

(三)按照国家或者地方相关服务质量标准，完成约定的各项服务;

(四)因不可控制因素的影响，包括但不限于天气、电力、政府禁止令，不能按约定的项目、内容、方式及质量标准等提供服务的，及时与委托人沟通，协商调整婚礼庆典服务方案。紧急情况下，受托人应当采取合理的补救措施，并及时向委托人说明理由，提供证明。

(五)对委托人统筹安排的内容提供必要的建议和协助;

(六)尊重委托人的人格尊严、民族风俗、宗教信仰、私人禁忌，保护委托人的个人隐私。

(七)确保服务中使用的设备、器材、用品等安全、可靠、正常;

(八)收取服务费后，向委托人出具合法的收费凭据;

(九)。

第七条合同的变更和解除

(一)变更

履行中任何一方请求变更本合同的，应当在请求变更部分的约定履行日期日前书面向对方提出。协商一致的，订立变更协议;协商不一致的，按原约定履行。

1、委托人就服务时间请求变更的，受托人应当同意，因变更导致受托人费用增加或者损失的，委托人相应增加服务费或者赔偿损失。确有原因不能变更的，受托人应当向委托人说明理由，并提供相应的证明。

2、委托人就服务项目、内容请求变更，受托人同意，因变更导致受托人费用变化或者损失的，应当相应调整服务费或者赔偿损失。

3、受托人请求变更，委托人同意，因变更导致受托人服务减少或者委托人损失的，应当相应减少服务费或者赔偿损失。

4、因变更导致服务费增加的，委托人可以在本项服务完成后即时清结，也可以在本合同约定的下一次付款时一并支付;服务费减少的，委托人可以在本合同约定的下一次付款时扣除。无下次付款的，双方在本项服务完成后即时清结。

(二)解除

履行中双方协商一致，可以解除本合同。

(三)单方解除权

1、委托人付款期限届满无正当理由未支付服务费,经受托人书面请求支付之日起　日内仍未支付的，受托人可以单方解除本合同。

2、受托人明确表示或者以自己的行为表明不履行全部或者部分服务义务的，委托人可以单方解除本合同。

3、受托人履行义务不符合约定，经委托人书面请求后履行仍不符合约定的，委托人可以单方解除本合同。

4、一方迟延履行约定义务致使本合同目的不能实现的，对方可以单方解除合同。

双方可通过约定的书面形式，如传真、网络通讯等行使单方解除权，通知送达对方之日起生效。

第八条 不可抗力

因自然灾害、战争等不可抗力导致一方不能按约定履行义务，应及时通知对方，在影响的范围和期间内免除责任。一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其责任。

不可抗力消失后，受影响的一方应当采取必要的措施，以减轻可能给对方造成的损失或者避免损失扩大。受影响的一方未采取必要措施致使对方损失或者损失扩大的，承担相应的赔偿责任。

第九条 违约责任

(一)履行中任何一方不履行或者不按约定履行义务，向对方支付服务费总额的%的违约金。造成对方损失,违约金不足以弥补的，承担相应的赔偿责任。

(二)履行中任何一方迟延履行义务，逾期每日按服务费总额的%或者依专项协议的约定向对方支付迟延履行违约金，并继续履行合同义务。一方迟延履行约定义务致使本合同目的不能实现，对方解除本合同的，违约方按本条第(一)项的约定承担违约责任。

(三)交付定金的，委托人违约，定金不予返还;受托人违约，双倍返还定金。

(四)受托人提供服务或者商品有欺诈行为的，按照提供服务的费用或者销售商品的价款增加一倍赔偿。

第十条 侵权责任

履行中任何一方导致对方人身或者财产损害的，受损害方可以依法要求其承担违约责任或者侵权责任。

履行中任何一方导致第三人人身或者财产损害的，应当依法承担相应的侵权责任。

第十一条 争议解决方式

本合同履行中发生争议的，由双方协商解决，也可向有关部门、行业组织、消费者权益保护组织等申请调解。协商、调解不成的，按下列第种方式解决，

(一)向仲裁委员会申请仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条 其他事项

第十三条 生效与终止

本合同及其附件、补充协议、变更协议自双方签字或者盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕终止。

本合同与专项协议内容不一致的，以专项协议的内容为准。

本合同一式 份，委托人执 份，受托人执 份,具有同等法律效力。

(此页无正文)

委托人(签字)， 　受托人(签章)，

身份证号码， 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

住 址， 住 址，

开户银行，　开户银行，

账号，　账　 号，

电　话，　 电　话，

传 真，　传 　真，

网络通讯(QQ、MSN、EMAIL等)，　网络通讯(QQ、MSN、EMAIL)，

订立日期， 年 月 日，地点，

附件

婚礼策划服务协议

一、策划师

序号姓　名性别国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级行业工种注册号备注

二、策划服务费(大写)， 。

三、策划基本信息

委托人于 年 月 日前向受托人提供婚礼日期、婚礼场地、恋爱故事、婚礼要求、喜欢的颜色、私人禁忌等基本信息。

四、策划方案提交

受托人于 年 月日前向委托人提交策划方案，并作全面介绍和说明。策划方案包括委托服务范围内各服务项目安排、布置、进程、效果、衔接等完整、详细的内容。

五、特别事项

(一)委托人对策划方案无异议的，在 日内签字确认。委托人无异议，逾期未确认的，视为已确认。

(二)委托人对策划方案有异议的，受托人可以就其特点、效果等做出特别说明，但最终应当按照委托人的要求修改策划方案，直到委托人接受。

(三)受托人不提供策划方案或者提供策划方案不符合约定的，承担违约责任。

(四)策划方案为受托人的智力成果，仅供委托人在本合同约定范围内使用。委托人擅自将策划方案用于合同约定以外的其他用途或者提交给第三方使用的，承担违约责任。

(五)本协议订立前双方订立的主题策划或专项策划协议，是本协议的组成部分。

六、其他事项

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚车迎送服务协议

一、婚车

序号品牌型　号颜色车牌号单价装饰费小计(元)

服务费合计(大写)，　拾　万　仟　佰　拾　元，(小写)￥，元

二、婚车装饰

(一)□车头，;

(二)□车身，;

(三)□车尾，;

(四)□内部， 　 ;

(五)□其他，。

三、服务时间及行车线路

年　月　日　时始至年月日　时止。

起止地点及路线， 。

四、司机与着装

受托人为每辆婚车配司机壹名。

着装规范， 。

五、特别事项

(一)婚车服务费包括车辆使用费、司机工时费、装饰费、汽油费等基本费用，停车费、过路费等其他费用由委托人承担。

委托人造成车辆损坏的，承担修复或者赔偿损失的责任。

(二)婚车未按约定时间到达线路起点提供服务超过　分钟的，为受托人违约。婚车准时到达线路起点，委托人导致服务迟延超过　分钟的，按元/分钟的标准相应增加服务费。

(三)在服务之前，约定车辆因故障、事故等异常情况损坏，不能按约定提供服务的，受托人应及时向委托人说明原因，提供证明，并更换其他不低于相同档次的车辆。更换车辆的档次低于约定车辆的，为违约;更换车辆的档次高于约定车辆档次的，委托人不予补偿。

(四)在服务过程中，因车辆故障、交通事故等异常情况导致车辆服务中断的，受托人应及时更换其他符合约定条件的车辆或者不低于相同档次的车辆，从中断地点继续服务。中断持续时间超过分钟的，视为受托人违约。

(五)因道路损坏、交通拥堵等原因可能导致不能按照约定时间和线路完成服务的，双方及时协商在受到影响的路段内调整行车线路。调整后的行车线路里程增加或者减少不超过原定线路里程　的，服务费不变;超过的，超过部分按　元/公里的标准相应调整服务费。

委托人拒绝调整导致受托人服务时间延长的，受托人按本条第(二)项约定的标准增加收取服务费;受托人拒绝调整导致委托人婚礼庆典后续活动受到影响超过　分钟的，为违约。

六、其他事项

委托人(签字)， 　受托人(签章)，

日期， 年 月 日

附件

化妆造型服务协议

一、化妆造型师

序号姓　名性别国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级行业工种注册号电　话

二、服务对象

序号姓　名性别婚礼中的身份化妆造型师备注

新 郎

新 娘

伴 郎

伴 娘

三、化妆造型用品

序号名　称品牌规格型号颜色提供人服务对象

化妆造型用品应当符合国家、地方或者行业有关质量、卫生等相关标准。

四、服务费(大写)，。

五、服务范围

受托人提供的服务为化妆造型以及相应的□化妆、□发型、□其他　。

六、服务方式

□全程，从化妆造型服务起始时间开始一直跟妆至化妆造型服务结束时间止，其间改妆次，变更造型次。改妆、变更造型的时间由委托人确定。

□半程，从化妆造型服务起始时间开始跟妆到改妆或者婚宴结束止，其间改妆次，变更造型次。改妆、变更造型的时间由委托人确定。

□单次，仅提供的化妆造型服务。

□其他， 。

七、服务起止时间、起始地点

化妆造型师于 　 年　月　日 　 　时准时到达，开始为委托人提供服务，至年　月　日　时结束化妆造型服务。

八、服务对象过敏史

九、特别事项

(一)委托人对服务对象过敏史的说明负责。委托人对服务对象过敏史不详的，受托人按照相关规范和程序对服务对象进行测试。

(二)受托人提供次免费试妆，观察化妆效果并测试服务对象对化妆品的过敏反应。服务对象对化妆品过敏，部分人员不适宜化妆的，委托人可以变更本服务协议;全部人员均不适宜化妆的，委托人可以解除本服务协议。变更本协议的，相应调整服务费用;解除本协议的，取消本项服务费。

(三)任何一方擅自变更化妆造型师、服务对象、化妆品、服务范围等约定的，承担违约责任。受托人擅自变更其提供的化妆品等用品，导致服务对象人身或者财产损害的，承担相应的责任。

(四)化妆造型师因健康、辞职等个人原因不宜或者不能提供化妆造型服务的，受托人应及时说明理由，提供相应证明，并安排不低于原化妆造型师职业等级或者技术水平的其他化妆造型师继续提供服务。未提供证明或者提供虚假证明的，受托人承担违约责任。

(五)受托人迟延提供化妆造型服务超过　分钟的，为违约;委托人迟延接受化妆造型服务超过　分钟的，按照　元/分钟的标准增加服务费。

十、其他事项

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

庆典合同【篇5】

婚礼庆典合同

婚礼是人生中一段特殊且庄重的仪式，它标志着两个人的爱情进一步发展，迎接一个新的人生阶段。为了确保婚礼庆典的顺利进行，无论是新人还是婚庆公司，签订一份婚礼庆典合同都是非常重要的。本文将从合同的定义、内容和重要性三个方面详细阐述婚礼庆典合同的意义。

一、合同的定义

婚礼庆典合同是新人与婚庆公司通过协商达成的一种法律约束关系，在婚礼筹备期间，明确双方的权益和责任，规定具体的服务内容、价格和支付方式，并确保婚礼庆典期间的顺利进行。

二、合同的内容WWW.289a.Com

1. 服务范围：合同明确婚庆公司需要提供的服务内容，包括场地布置、音响设备、演员表演、化妆造型、婚礼摄影摄像等，确保新人在婚礼当天能够享受到一系列的专业服务。

2. 价格和支付方式：合同规定明确的费用，包括婚庆公司的服务费用、设备租赁费用等，同时约定双方的支付方式和时间节点，保证资金的流转和支付的及时性。

3. 双方权益和责任：合同中规定新人和婚庆公司双方的权益和责任，包括婚庆公司应该保证所提供服务的质量和准时交付，同时新人也要确保按时支付相应的费用。

4. 保证金和违约责任：合同规定了双方需要支付的保证金的数额，并明确了违约责任的承担方和相应的违约金数额，以及其他监督和保障的措施。

5. 解决争议的方式：合同约定了双方在履行过程中发生争议时的解决方式，一般通过和解、调解、仲裁或诉讼等途径解决。

三、合同的重要性

婚礼庆典合同的签订对于新人和婚庆公司来说有着非常重要的意义。

婚礼庆典合同能够明确双方的权益和责任，避免因为信息不对称而导致的纠纷和合作不愉快的情况发生。合同中详细规定了服务内容和价格，能够确保新人在婚礼前期对所需服务有明确的了解，避免因为双方预期不一致而引发的纠纷。

婚礼庆典合同也能够保障新人的权益，确保他们能够得到婚庆公司承诺的服务内容。通过合同的签订，婚庆公司对于服务质量、交付时间等承诺作出明确的约定，一旦出现违约情况，新人可以依靠合同寻求相应的赔偿。

婚礼庆典合同为双方提供了一种法律依据，如果发生纠纷，可以依据合同的约定通过仲裁或诉讼等方式解决，避免因为纠纷严重而导致争议长时间无法解决。

婚礼庆典合同在婚礼筹备期间具有非常重要的作用，通过明确双方的权益与责任，规定服务内容、价格和支付方式等，确保婚礼的顺利进行。同时，合同还能够保障新人的权益，提供法律保障，为解决合作纠纷提供了合理的途径。因此，对于新人和婚庆公司来说，签订婚礼庆典合同是一项非常重要的操作，有助于确保婚礼庆典的成功举办。

庆典合同【篇6】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，结合本次庆典服务的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

甲方：

代表：

乙方：

代表：

经甲乙双方友好协商：就XX年 3 月 22日甲方在 举行的 周年庆典事宜达成协议。双方约定如下：

1、活动举办时间：****年 月 日

2、活动举办地点：

3、活动主题： 上海**周年庆典

4、甲乙双方签订的合同总金额： 元整。

大写金额： 整

5、付款方式：

签定合同时，甲方应付给乙方人民币 元作为预付金(预付金为签定合同总金额的30%)，合同执行完毕后三个工作日内甲方应一次性付清剩余合同款。

6、违约责任：

双方都应信守合同，任何一方不得随意违约，如违约，应向对方支付合同总金额的20%作为违约金。如确需更改合同，经甲乙双方协商同意认可后，方能更改，否则赔偿由此给对方造成的损失，并承担法律责任。

7、 未尽事宜与附加条款

一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行;

二)本合同附加条款如下：

1、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，本合同壹式 份，具有同等效力。甲、乙双方各执______份。

甲方(签章)： 乙方(签章)： 上海艾艺活动策划执行

XX年 3 月 22 日

--------

甲方：

乙方：

今有甲方举办本次派对，为确保参与者个人人身及财产安全和派对顺利举行，签定出以下责任协议!

一.参与者(乙方)应在接到甲方邀请的情况下方可入场。

二.参与者入场时严禁携带易然易暴物品及管制刀具和违禁物品。

三.入场后应听从举办方安排，如不从举办方安排者，甲方有权将其逐出场外，如不从安排发生意外事故甲方不承担责任。

四.参与者应保持环境卫生保管好自己个人随身物品。如有病史应提前向甲方告知，如未告知情况下出现意外事故甲方不承担责任!

五.参与人员应根据自身情况合理约束自己，如有闹事者甲方有权将其逐出。

六.如参与者有事须提前离开可向甲方告之，如未告之情况下出现意外事故甲方不承担责任。

参与者签定此协议将视为同意协议规定，如有任何异议可与举办方协商!

甲方： 乙方：

年 月 日

庆典合同【篇7】

开业庆典合同（一）

委托方（甲方），_____________

承办方（乙方），————

为确保汤城上品开盘活动的顺利进行，经甲乙双方协商同意，甲方愿意将此次礼仪活动交与乙方承办。为确保活动质量，维护双方利益和形象，特签定合同如下，

一、时间、地点、服务项目及价格

1、时间，**年1月10日

2、地点，汤城上品售楼处

3、服务项目及价格

1、活动金额，总计金额（大写）壹万玖仟圆整

（小写）19000整

一、乙方负责本次服务项目的具体实施和组织，保证所有项目准时、顺利进行，达到预期效果。

二、甲方在活动期间应积极配合乙方，保障活动顺利进行。

三、甲方在合同签定后，按项目金额的50%预付定金，人民币整，活动结束的第二天一次性付清活动费用。

四、如双方在履行各自权利和义务时发生纠纷，双方应本着友好全作的态度，协商解决，若解决未果则提交司法机关仲裁。

五、如遇不可抗拒的外因（如停电、恶劣天气、政府行为、地震等），导致活动不能如期举行、停止，不属于乙方违约行为。

六、事宜如有未尽之处，由甲乙双方共同协商解决。本合同一式二份，双方各执一份，由双方代表签字盖章后生效，并具有同等法律效力。

甲方负责人，

**年月日

乙方负责人，

**年月日

开业庆典合同（二）

甲方，（以下简称甲方）

乙方，（以下简称乙方）

根据民法典及国家有关法律法规规定，为创造良好合作环境，保障双方的合法权益，经甲、乙双方协商一致，达成协议如下，

一现由乙方承接甲方____________开业庆典执行活动。

二承接服务项目具体内容包括，（见附件表格）

2-1.具体项目见附件表格。

三乙方义务，

3-1乙方自备合同约定内的相关物料，甲方不负责合同以内所需的道具及设施设备。

3-2乙方工作人员必须确保在甲方的场所内必须遵守甲方单位的各项规定。

3-3乙方工作人员在工程施工或活动中必须保证服务的质量和施工的安全，不得损坏甲方单位的形象，不得损坏甲方的财物（如有损坏须照价赔偿）

3-4乙方必须保证活动涉及的人员和活动所涉及的所需设备按照规定的时间到达指定的位置按要求安装施工。

3-5甲方负责协助乙方做好活动具体流程和相关工作的安排实施。

四甲方义务，

4－1合同自签定之日起甲方有义务积极配合乙方在服务工作的开展，并提供活动所涉及的相关资料以便乙方工作。

4－2合同自签定之日起乙方就将成为甲方当天唯一指定的服务单位。

4－3甲方应该根据合同规定的要求支付给乙方相关费用。

五特别约定，

5－1、此合同实行期间双方必须严格履行各自义务。

5－2、本合同约定活动中所涉及人员不得从事不健康或违法的活动。活动日期或项目有所变动时必须事先通知甲方，经甲方书面同意后方可实施。

5－3、乙方活动现场所需的相关设备设施道具，必须在下午到达位于，场地，并搭建和安装调试好。交接整个活动流程，甲乙双方对整个演出方案及流程进行确认。

5－4、乙方现场所需的相关工作/演艺人员，必须在日点到达位于，场地。

5—5、甲方负责活动前与各管理部门沟通协调（如城管，消防，治安等），以保障活动当天的顺利进行。

5—6、如遇恶劣天气或其它人力不可抗拒的因数所造成的损失则有甲乙双放相互协商解决。

5—7、本合同的有效服务期为两个月，如由于甲方的原因造成不能完成整个活动执行，在有效期以外的则视为合同作废。

5—8、本合同约定在整个活动圆满结束/完成后，甲方应在活动结束之日起三天内，支付给乙方合同约定费用的全部，不得以其他不正当理由拖欠或扣款。

5—9、本合同自签定之日起，合同（或附件）所涉及的项目甲乙双方不得再行拆分项目，不以合同项目折现，不以合同项目费用或总费用抵扣其他款项。

付款方式，

本合同自签定之日起约定以上所提供服务，甲方共支付给乙方合同款（不含税款，不开发票）为人民币壹万陆仟捌佰零伍元整（即元），签订本合同之日，甲方向乙方交纳总费用的50%，为人民币_________整（即元）。

乙方银行信息

开户银行，

六违约责任，

a）甲方必须按合同规定，在确保活动结束后，以前以现金或现金支票或银行转帐的方式付清乙方所剩余款。如若拖欠，则乙方每日0.5‰收取滞纳金。

b）如果甲方因故更改时间，应提前48小时通知乙方，否则视为甲方违约。

c）此合同以经过法定律师公证，具备威严的法律效应，甲乙双方必须严格依照合同约定执行。

d）对于恶意拖欠服务款项的甲方将移交司法机构强制裁决执行，并有败诉方承担由此带来的一切损失费用。

e）如甲乙双方中有任何一方未按照合同履行各自的义务，经协商未果，视为伪约。

七、合同双方的违约金为本合同总额的50%，由违约方承担由此造成的一切经济损失和不良社会影响。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行商定合同附则，合同附则是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

九、本协议由2部分组成，合同条款和项目明细清单，本合同为一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具同等法律效力，从签字盖章之日起生效。

甲方，乙方，

地址，地址，

电话，电话，

**年______月______日**年______月______日

开业庆典合同（三）

甲方，

乙方，

现甲方委托乙方策划、筹备及运作环球家私城开业庆典活动（详见环球家私开业庆典活动布置图），经双方协商决议，达成以下协议，

一、乙方策划、筹备及运作甲方于XX年×月×日在环球家私城门口举行的开业庆典活动。

二、活动运作安排，

筹备日期，×月×日前，内容，落实现场布置（舞台、音响等）、气氛营造（汽球、拱门、彩旗、灯笼柱等）；联系礼仪小姐等。

演出日期，×月×日，内容，（详见国、地税局文艺晚会节目表）

备注，主电源及流动洗手间由甲方负责联系。

三、XX年增城市国、地税局文艺晚会活动费用一共为人民币陆万伍仟

捌佰壹拾壹元整（￥×元）。详细项目报价清单见附件。

五、付款方式，在签订本协议的同时甲方付予乙方×元做为本活动启动资金，余款在本活动结束后以转账或现金形式，在一周内一次性全部付清。

六、乙方在运作甲方XX年增城市国、地税局文艺晚会活动中必须按

已确定的内容进行施工、运作并尽心尽力，不可半途而废。如因自

身原因令本活动不能如期完工或耽误甲方的工作计划的实施，乙方

必须赔偿甲方已制作好的材料损失及合理费用。

七、双方在履行协议过程中互不违约，如任何一方因自身原因令协议不

能进行，必须赔偿另一方所为履行协议过程中的合理费用。

八、在活动实施过程中双方应保持高度的合作，因此，

1、因自然灾害及不可抗力等客观原因延误制作周期，双方均应给予理解。

2、乙方投入制作后，甲方需要改动运作方案，需及时通知乙方，由双方协商解决，且甲方应支付乙方因违反原方案的改动所增加的费用。

3、如因国家法律或政策原因导致活动无法进行，甲方必须支付乙方为活动准备已制作好的材料费用及开支经费。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效，如有未尽事宜，双方应以互谅精神协商解决。

甲方，乙方，

签名，签名，

日期，日期，

庆典合同【篇8】

2022杭州市婚礼庆典服务合同示范文本（2020版）是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。杭州市婚礼庆典服务合同示范文本（2020版）能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022杭州市婚礼庆典服务合同示范文本（2020版）正文内容

合同编号：___________

接受服务者（甲方）：______________________

提供服务者（乙方）：______________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。为使合同内容具体明确，请在本合同及附件有关条款中选定的项目前打“√”，未选择项目请划去。本合同各项目如有需要可另附图片说明。

第一条　服务时间、地点

婚礼仪式举行时间：_______年_______月_______日_______时_______分

婚礼仪式举行地点：_______市_______区_______路_______弄_______号

第二条　服务项目及报酬

总服务报酬为人民币_______元（大写）______________其中各分项目（内容见附件）及相应报酬如下

□婚车使用______________元（大写）_____________________

□化妆服务______________元（大写）_____________________

□纪实摄影______________元（大写）_____________________

□纪实摄像______________元（大写）_____________________

□其他服务项目__________元（大写）_____________________

第三条　服务报酬支付期限

第一期，甲方应在本合同签订之日起_______日内支付总服务报酬的_____％即______________元；

第二期，_______日前支付______________元；

第三期，_______日前支付______________元。

第四条　服务原则

乙方应严格遵守合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。

第五条　甲方的违约责任

甲方明确表示或者以自己的行为表明不支付第一期服务报酬的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方按总服务报酬的______％即 _______ 元支付违约金。

甲方迟延支付服务报酬的，乙方可以催告其在_______日内支付，并要求甲方按未付款项的_______‰／日支付违约金。若催告期限届满甲方仍未付款的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方支付违约金_______。

第六条　乙方的违约责任

乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供服务，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行或单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，支付违约金______________。甲方行使单方解除权的，有权要求乙方退还已收的所有款项。

乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供分项目服务的，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行或单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，支付违约金______________。甲方行使单方解除权的，有权要求乙方退还已收的该项目款项。

乙方迟延提供服务的，甲方有权要求乙方按该项服务_________元／小时支付违约金。

乙方提供服务不符合约定要求的，甲方有权要求乙方按该项服务报酬______％即______________元支付违约金。

第七条　合同权利义务的转让

乙方无法履行合同的，经甲方同意，可将本合同中乙方的全部或部分权利和义务转让给第三人。该转让使甲方遭受损失的，由乙方负责赔偿。

第八条　争议解决方式

因本合同产生的争议，可协商解决，或向相关行业协会或消费者权益保护委员会申请调解。

当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的，选择下列第_______种方式解决（本项选择亦适用于合同权利义务的受让人）：

（一）向杭州仲裁委员会申请仲裁；

（二）向人民法院提起诉讼。

第九条　合同的生效

本合同的附件、补充协议、变更协议自双方签字或盖章之日起生效。

当事人行使单方解除权的应当书面通知对方，通知送达对方之日起生效。

第十条　合同附件

下列附件与第二条的约定相对应

□附件一：婚车使用约定

□附件二：化妆服务约定

□附件三：摄影服务约定

□附件四：摄像服务约定

□附件五：其他服务项目约定

合同附件应由双方签字或盖章并签署具体日期。如双方另有协议的，其内容应当包括上述合同附件内容。

双方在本合同中约定的内容与上述附件内容不一致的，以附件为准；本合同签订后，双方另行签订的协议与本合同不一致的，以另行签订的协议为准。

本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份。

甲方（签字）：______________ 乙方（盖章）：______________

住址：______________________　 住址：______________________

联系地址：__________________　 联系地址：__________________

联系电话：__________________　 联系电话：__________________

邮编：______________________　 邮编：______________________

日期：______年_____月_____日　 日期：______年_____月_____日

庆典合同【篇9】

委托人，

受托人， (资质等级， 　 )

依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就婚礼庆典服务有关事宜协商一致，订立本合同。

第一条 婚礼庆典基本情况

(一)新郎姓名: ，新娘姓名: 。

(二)婚礼庆典举行时间， 年 月 日(中午/晚上)。

(三)婚礼庆典举行地点， 　 。

(四)预计的宾客人数， 人;酒席桌数， 桌。

第二条 服务项目、服务费

双方约定的服务项目和服务费为，

序号服　务　项　目服　务　费(元)专项协议

1婚礼策划 附件

2婚车迎送 附件

3化妆造型 附件

4影像摄制 附件

5婚礼主持 附件

6婚纱礼服 附件

7婚礼用品 附件

8婚礼场地 附件

9其他 附件

服务费总额(大写)，　佰　拾　万　仟　佰　拾　元，(小写)￥　元

第三条 服务费支付方式和期限

委托人按下列第 种方式向受托人支付服务费，

(一)本合同订立日起日内一次性□现金、□转帐支付。

(二)本合同履行期间分次□现金、□转帐支付，

第一次，于　年月日前支付　元;

第二次，于　年月日前支付　元;

第三次，于　年月日前支付　元;

。

第四条 定金或者预付款

本合同订立日起日内，委托人向受托人支付□定金、□预付款 元(大写　元)。

支付预付款的，委托人在第一次支付服务费时扣除已经支付的预付款数额。

第五条 委托人的权利和义务

(一)获得受托人按照本合同约定提供的各项婚礼庆典服务;

(二)确认受托人各类服务创意、流程、内容等策划，包括但不限于初始、变更、取消;

(三)向受托人提供婚礼服务所需的基本信息，包括婚礼日期、婚礼场地、恋爱故事、婚礼要求、喜欢的颜色、私人禁忌等;

(四)按照约定的数额、方式和期限支付服务费;

(五)委托人提供服务场地的，为受托人提供必要的辅助条件，包括但不限于服务所需的场所、空间、电源;

(六)按照约定的时间、内容和方式，配合受托人完成各项目服务;

(七)联系第三人提供婚礼服务的，包括但不限于酒店、安保及其他非受托人提供的服务相关事项，由委托人统筹安排。

(八)。

第六条 受托人的权利和义务

(一)按时、足额收取婚礼庆典服务费;

(二)及时完成与服务相关的创意、流程、内容等策划及准备工作;

(三)按照国家或者地方相关服务质量标准，完成约定的各项服务;

(四)因不可控制因素的影响，包括但不限于天气、电力、政府禁止令，不能按约定的项目、内容、方式及质量标准等提供服务的，及时与委托人沟通，协商调整婚礼庆典服务方案。紧急情况下，受托人应当采取合理的补救措施，并及时向委托人说明理由，提供证明。

(五)对委托人统筹安排的内容提供必要的建议和协助;

(六)尊重委托人的人格尊严、民族风俗、宗教信仰、私人禁忌，保护委托人的个人隐私。

(七)确保服务中使用的设备、器材、用品等安全、可靠、正常;

(八)收取服务费后，向委托人出具合法的收费凭据;

(九)。

第七条 合同的变更和解除

(一)变更

履行中任何一方请求变更本合同的，应当在请求变更部分的约定履行日期日前书面向对方提出。协商一致的，订立变更协议;协商不一致的，按原约定履行。

1、委托人就服务时间请求变更的，受托人应当同意，因变更导致受托人费用增加或者损失的，委托人相应增加服务费或者赔偿损失。确有原因不能变更的，受托人应当向委托人说明理由，并提供相应的证明。

2、委托人就服务项目、内容请求变更，受托人同意，因变更导致受托人费用变化或者损失的，应当相应调整服务费或者赔偿损失。

3、受托人请求变更，委托人同意，因变更导致受托人服务减少或者委托人损失的，应当相应减少服务费或者赔偿损失。

4、因变更导致服务费增加的，委托人可以在本项服务完成后即时清结，也可以在本合同约定的下一次付款时一并支付;服务费减少的，委托人可以在本合同约定的下一次付款时扣除。无下次付款的，双方在本项服务完成后即时清结。

(二)解除

履行中双方协商一致，可以解除本合同。

(三)单方解除权

1、委托人付款期限届满无正当理由未支付服务费,经受托人书面请求支付之日起　日内仍未支付的，受托人可以单方解除本合同。

2、受托人明确表示或者以自己的行为表明不履行全部或者部分服务义务的，委托人可以单方解除本合同。

3、受托人履行义务不符合约定，经委托人书面请求后履行仍不符合约定的，委托人可以单方解除本合同。

4、一方迟延履行约定义务致使本合同目的不能实现的，对方可以单方解除合同。

双方可通过约定的书面形式，如传真、网络通讯等行使单方解除权，通知送达对方之日起生效。

第八条 不可抗力

因自然灾害、战争等不可抗力导致一方不能按约定履行义务，应及时通知对方，在影响的范围和期间内免除责任。一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其责任。

不可抗力消失后，受影响的一方应当采取必要的措施，以减轻可能给对方造成的损失或者避免损失扩大。受影响的一方未采取必要措施致使对方损失或者损失扩大的，承担相应的赔偿责任。

第九条 违约责任

(一)履行中任何一方不履行或者不按约定履行义务，向对方支付服务费总额的%的违约金。造成对方损失,违约金不足以弥补的，承担相应的赔偿责任。

(二)履行中任何一方迟延履行义务，逾期每日按服务费总额的%或者依专项协议的约定向对方支付迟延履行违约金，并继续履行合同义务。一方迟延履行约定义务致使本合同目的不能实现，对方解除本合同的，违约方按本条第(一)项的约定承担违约责任。

(三)交付定金的，委托人违约，定金不予返还;受托人违约，双倍返还定金。

(四)受托人提供服务或者商品有欺诈行为的，按照提供服务的费用或者销售商品的价款增加一倍赔偿。

第十条 侵权责任

履行中任何一方导致对方人身或者财产损害的，受损害方可以依法要求其承担违约责任或者侵权责任。

履行中任何一方导致第三人人身或者财产损害的，应当依法承担相应的侵权责任。

第十一条 争议解决方式

本合同履行中发生争议的，由双方协商解决，也可向有关部门、行业组织、消费者权益保护组织等申请调解。协商、调解不成的，按下列第种方式解决，

(一) 向仲裁委员会申请仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条 其他事项

。

第十三条 生效与终止

本合同及其附件、补充协议、变更协议自双方签字或者盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕终止。

本合同与专项协议内容不一致的，以专项协议的内容为准。

本合同一式 份，委托人执 份，受托人执 份,具有同等法律效力。

(此页无正文)

委托人(签字)， 　受托人(签章)，

身份证号码， 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

住 址， 住 址，

开户银行，　开户银行，

账号，　账　 号，

电　话，　 电　话，

传 真，　传 　真，

网络通讯(QQ、MSN、EMAIL等)，　网络通讯(QQ、MSN、EMAIL)，

订立日期， 年 月 日，地点，

附件

婚礼策划服务协议

一、策划师

序号姓　名性别国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级行业工种注册号备注

二、策划服务费(大写)， 。

三、策划基本信息

委托人于 年 月 日前向受托人提供婚礼日期、婚礼场地、恋爱故事、婚礼要求、喜欢的颜色、私人禁忌等基本信息。

四、策划方案提交

受托人于 年 月日前向委托人提交策划方案，并作全面介绍和说明。策划方案包括委托服务范围内各服务项目安排、布置、进程、效果、衔接等完整、详细的内容。

五、特别事项

(一)委托人对策划方案无异议的，在 日内签字确认。委托人无异议，逾期未确认的，视为已确认。

(二)委托人对策划方案有异议的，受托人可以就其特点、效果等做出特别说明，但最终应当按照委托人的要求修改策划方案，直到委托人接受。

(三)受托人不提供策划方案或者提供策划方案不符合约定的，承担违约责任。

(四)策划方案为受托人的智力成果，仅供委托人在本合同约定范围内使用。委托人擅自将策划方案用于合同约定以外的其他用途或者提交给第三方使用的，承担违约责任。

(五)本协议订立前双方订立的主题策划或专项策划协议，是本协议的组成部分。

六、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚车迎送服务协议

一、婚车

序号品牌型　号颜色车牌号单价装饰费小计(元)

服务费合计(大写)，　拾　万　仟　佰　拾　元，(小写)￥，元

二、婚车装饰

(一)□车头，;

(二)□车身，;

(三)□车尾，;

(四)□内部， 　 ;

(五)□其他，。

三、服务时间及行车线路

年　月　日　时始至年月日　时止。

起止地点及路线， 。

四、司机与着装

受托人为每辆婚车配司机壹名。

着装规范， 。

五、特别事项

(一)婚车服务费包括车辆使用费、司机工时费、装饰费、汽油费等基本费用，停车费、过路费等其他费用由委托人承担。

委托人造成车辆损坏的，承担修复或者赔偿损失的责任。

(二)婚车未按约定时间到达线路起点提供服务超过　分钟的，为受托人违约。婚车准时到达线路起点，委托人导致服务迟延超过　分钟的，按元/分钟的标准相应增加服务费。

(三)在服务之前，约定车辆因故障、事故等异常情况损坏，不能按约定提供服务的，受托人应及时向委托人说明原因，提供证明，并更换其他不低于相同档次的车辆。更换车辆的档次低于约定车辆的，为违约;更换车辆的档次高于约定车辆档次的，委托人不予补偿。

(四)在服务过程中，因车辆故障、交通事故等异常情况导致车辆服务中断的，受托人应及时更换其他符合约定条件的车辆或者不低于相同档次的车辆，从中断地点继续服务。中断持续时间超过分钟的，视为受托人违约。

(五)因道路损坏、交通拥堵等原因可能导致不能按照约定时间和线路完成服务的，双方及时协商在受到影响的路段内调整行车线路。调整后的行车线路里程增加或者减少不超过原定线路里程　的，服务费不变;超过的，超过部分按　元/公里的标准相应调整服务费。

委托人拒绝调整导致受托人服务时间延长的，受托人按本条第(二)项约定的标准增加收取服务费;受托人拒绝调整导致委托人婚礼庆典后续活动受到影响超过　分钟的，为违约。

六、其他事项

。

委托人(签字)， 　受托人(签章)，

日期， 年 月 日

附件

化妆造型服务协议

一、化妆造型师

序号姓　名性别国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级行业工种注册号电　话

二、服务对象

序号姓　名性别婚礼中的身份化妆造型师备注

新 郎

新 娘

伴 郎

伴 娘

三、化妆造型用品

序号名　称品牌规格型号颜色提供人服务对象

化妆造型用品应当符合国家、地方或者行业有关质量、卫生等相关标准。

四、服务费(大写)，。

五、服务范围

受托人提供的服务为化妆造型以及相应的□化妆、□发型、□其他　。

六、服务方式

□全程，从化妆造型服务起始时间开始一直跟妆至化妆造型服务结束时间止，其间改妆次，变更造型次。改妆、变更造型的时间由委托人确定。

□半程，从化妆造型服务起始时间开始跟妆到改妆或者婚宴结束止，其间改妆次，变更造型次。改妆、变更造型的时间由委托人确定。

□单次，仅提供的化妆造型服务。

□其他， 。

七、服务起止时间、起始地点

化妆造型师于 　 年　月　日 　 　时准时到达，开始为委托人提供服务，至年　月　日　时结束化妆造型服务。

八、服务对象过敏史

。

九、特别事项

(一)委托人对服务对象过敏史的说明负责。委托人对服务对象过敏史不详的，受托人按照相关规范和程序对服务对象进行测试。

(二)受托人提供次免费试妆，观察化妆效果并测试服务对象对化妆品的过敏反应。服务对象对化妆品过敏，部分人员不适宜化妆的，委托人可以变更本服务协议;全部人员均不适宜化妆的，委托人可以解除本服务协议。变更本协议的，相应调整服务费用;解除本协议的，取消本项服务费。

(三)任何一方擅自变更化妆造型师、服务对象、化妆品、服务范围等约定的，承担违约责任。受托人擅自变更其提供的化妆品等用品，导致服务对象人身或者财产损害的，承担相应的责任。

(四)化妆造型师因健康、辞职等个人原因不宜或者不能提供化妆造型服务的，受托人应及时说明理由，提供相应证明，并安排不低于原化妆造型师职业等级或者技术水平的其他化妆造型师继续提供服务。未提供证明或者提供虚假证明的，受托人承担违约责任。

(五)受托人迟延提供化妆造型服务超过　分钟的，为违约;委托人迟延接受化妆造型服务超过　分钟的，按照　元/分钟的标准增加服务费。

十、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

影像摄制服务协议

一、服务人员

序号姓　名性别职　务国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级电　话

二、影像设备

序号名　称品牌规格型号数量(台)备　注

三、服务费(大写)，　。

四、服务范围

受托人的影像摄制服务包括，围绕婚礼庆典活动过程，如化妆、接亲、车队、外景、迎宾、仪式、敬酒等环节的影像拍摄，以及后期的剪辑、修改、成品制作等。

五、服务方式

受托人以□胶片摄影、□数码摄影、□胶片摄像、□数码摄像的方式提供影像摄制服务。

(一)相片拍摄、制作

1、服务中拍摄的相片资料不少于 　 　幅;

2、后期制作，后期制作包括修片(精修 张，简修 张)、编辑、配乐、冲印等;

3、电子相册，委托人从相片资料中选定不少于幅，受托人以格式制成电子相册碟。

4、相片冲印，受托人按照委托人选定的相片，使用 　相纸，冲印　吋　张。

(二)录像拍摄、制作

1、服务中拍摄的图像资料不少于分钟;

2、后期制作，拍摄内容经简单编辑，包括剪辑、片头、片尾、字幕、配乐等，制作成录像片，播放时间(片头、片尾时间除外)不少于分钟。

3、受托人以 格式制成录像光碟碟。

六、服务时间、起止地点及线路

受托人提供影像拍摄服务的时间为，年　月　日 　时至年　月　日时止。

起止地点及线路， 。

七、交付的范围、时间和地点

(一)委托人享有受托人在影像摄制服务过程中收集的全部影像资料的权利，包括但不限于电子数据、胶片、摄像带，交付影像制成品时一并交付。

(二)影像制成品和资料交付时间，年　月　日。

(三)交付地点，　。

八、特别事项

(一)委托人于影像摄制服务开始　日前提供活动流程，并注明必拍场景及人物，受托人据此合理规划各场景拍摄时长和图片资料的数量、影像画面重点、拍摄方式等。

(二)任何一方无正当理由不能更换摄影(像)师。摄影(像)师因故不能提供影像摄制服务的，受托人应说明理由，提供相应证明，并安排职业等级或者技术水平相当的其他摄影(像)师。未提供证明或者提供虚假证明的，受托人承担违约责任。

(三)委托人要求延长拍摄时间的，按 　 元/分钟的标准相应增加服务费。

(四)化妆、接亲、车队、外景、迎宾、仪式、敬酒等环节和委托人特别要求拍摄的场景影像资料灭失部分达到或者超过%、必拍场景和人物缺少部分累计达到或者超过%或者影像制成品中出现虚焦、色温偏差、抖动厉害、大面积限幅等缺陷部分累计达到或者超过%的，退还全部影像摄制服务费，并承担违约责任。

(五)受托人交付的影像制成品不符合约定的，应当按约定重新制作。重新制作影像制成品超过本协议约定交付期限的，按元╱日的标准承担迟延履行违约责任。受托人拒绝重新制作的，承担违约责任。

(六)受托人按约定的流程、场景、人物及制作等完成影像摄制服务，仅因双方审美观念不一致的，不承担责任。

(七)委托人超过约定交付期限　日未接收影像制成品和影像资料的，按元/日的标准向受托人支付保管费。委托人声明放弃的除外。委托人在上述期限内声明放弃的，受托人应妥善处理。

(八)影像制成品交付后日内，委托人有权对影像制成品的内容和质量提出异议，受托人履行不符合约定的，应当采取补救措施或者承担违约责任。超过该期限的，为委托人无异议。

(九)影像拍摄服务中使用的交通工具由提供。

(十)受托人可以在委托人书面许可的范围内依法使用该影像制成品。

(十一)受托人擅自复制、保留委托人影像资料的，承担违约责任。

九、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚礼主持服务协议

一、婚礼主持人员

序号姓　名性别职务国家职业技能鉴定等级职业技能培训等级行业工种注册号电　话

二、服务费(大写)，。

三、服务时间、地点

(一)婚礼起止时间，年　月　日时起至年　月　日时止。

(二)婚礼举行地点，　。

四、婚礼主持流程与内容

。

五、特别事项

(一)婚礼主持人员于婚礼庆典当日　时到达婚礼举办地点，做好各项准备工作。

(二)婚礼主持人员在服务过程中，应着装庄重、整洁，语言文明，按照主持流程和内容提供服务，营造婚礼轻松、欢乐、幸福的氛围。

(三)婚礼主持人员应尊重委托人和婚礼庆典参与人员的人格尊严、民族风俗、宗教信仰、私人禁忌等。

(四)受托人提供次彩排服务。彩排的时间、地点等另行约定。

(五)任何一方在本合同约定的变更请求期限内提出更换婚礼主持人员请求，对方同意的，按新约定履行;对方不同意的，按原约定履行。受托人擅自更换婚礼主持人员的，承担违约责任。

(六)婚礼主持人员因健康、辞职等个人原因不宜或者不能提供婚礼主持服务的，受托人应及时说明理由，提供相应证明，并安排不低于原婚礼主持人员职业等级的其他婚礼主持人员继续提供服务。未提供证明或者提供虚假证明的，受托人承担违约责任。

(七)受托人迟延、中断、提前终止婚礼主持服务超过　分钟的，承担违约责任。委托人迟延、中断接受服务，导致服务时间延长超过　分钟的，按元/分钟的标准向受托人支付延时服务费。委托人要求提前终止服务的，约定的服务费不变。

(八)委托人临时请求延长服务时间的，按前项约定的标准向受托人支付延时服务费。

六、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚纱礼服服务协议

一、婚纱礼服、服务费

序号婚纱礼服款式数量颜色成色价值(元)服务费(元)

服务费合计(大写)，拾万仟佰拾元，￥　元

二、期限

年　月　日 时起至 年　月　日 时止。

三、交付

受托人按时交付婚纱礼服。委托人当面确认款式、数量、颜色、成色、瑕疵等符合约定条件或者满足使用需要的，签字接收;不符合约定条件或者不能满足使用需要的，拒绝接收。

四、使用

委托人合理使用、保管婚纱礼服。因使用不当或者保管不善致使婚纱礼服出现灭失、破损、污染等情形的，应当恢复原状或者赔偿损失。

五、返还

委托人按时返还婚纱礼服。受托人当面就款式、数量、颜色、成色、瑕疵等进行检查，无异议的，签字接收;有异议的，说明理由，可以拒绝接收。

六、特别约定

(一)受托人依据婚礼庆典策划的整体效果、着装人特点等因素，为委托人选择婚纱礼服提供必要的咨询意见和协助。

(二)受托人的在订立本协议和交付时，应书面说明选择和交付的婚纱礼服的瑕疵，包括但不限于破损、缺失、污染。受托人未说明瑕疵，委托人未发现的，不承担责任。

(三)受托人未按约定时间交付婚纱礼服，逾期向委托人支付 元/日的迟延履行违约金。委托人对交付的婚纱礼服有异议，拒绝接收的除外。

(四)受托人未按约定时间交付婚纱礼服超过　日的，委托人可以解除本协议，受托人承担违约责任。

(五)委托人未按约定时间返还婚纱礼服，逾期向受托人支付元/日的迟延履行违约金。受托人对返还的婚纱礼服有异议的除外。

(六)委托人未按约定时间返还婚纱礼服超过日的，受托人可以解除本协议，委托人承担违约责任。

七、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚礼用品服务协议

一、婚礼用品的名称、品牌、规格、数量等

序号名　称品　牌规　格数量单价(元)小计(元)

合计(大写)，拾万仟佰拾元正，￥　元

二、安全、质量、卫生标准

受托人提供的婚礼用品应当符合国家、行业或者地方有关产品安全、质量、卫生等标准。

三、交付时间、地点

1、时间， 年月日 时;

2、地点， ;

3、委托人指定收货人， 　 ;

4、收货人联系电话， 。

四、特别事项

(一)委托人确认受托人提供的婚礼用品存在安全、质量、卫生、有效期等方面问题的，可以拒收，受托人承担违约责任。

(二)受托人提供的婚礼用品存在安全、质量、卫生、有效期等方面问题的，承担违约责任和损害赔偿责任。

(三)受托人提供的婚礼用品品种不符或者数量不足的，承担违约责任。

(四)受托人交付的婚礼用品超过约定数量，委托人接收的，按实际接收的数量结算价款。

(五)受托人迟延交付超过 □日、□小时、□分钟的，委托人可以解除本协议，受托人承担违约责任。

五、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期 年 月 日

附件

婚礼场地服务协议

一、婚礼场地

(一)场地名称，　;

(二)地址，　;

(三)婚礼场地为□室内、□室外场地。

二、婚礼场地服务内容

受托人提供如下婚礼场地服务，

(一)□场地提供。

(二)□场地布置。场地布置内容另见婚礼场地布置清单。

三、服务费(大写)，　。

四、场地布置时间

受托人于 　 年　月　日　时至 　 时前完成婚礼场地布置。

五、特别事项

(一)受托人于年　月日前向委托人提交婚礼场地布置清单，并作介绍和说明。委托人收到该清单后无异议的，在日内签字确认。逾期未确认的，视为已确认;有异议的，在日内以书面形式提出。

(二)受托人场地布置完成后通知委托人验收。验收的依据为经确认的婚礼策划书、场地布置(效果)图、场地布置清单等。验收不合格，委托人要求整改的，整改产生的费用由受托人承担。受托人未整改或者整改后验收仍不合格的，承担违约责任。受托人通知验收，委托人超过分钟未验收的，视为已验收合格。

(三)双方各指定现场负责人进行场地布置的沟通、协调、验收等。其中委托人指定现场负责人为 ，电话 ;受托人现场负责人为 ，电话 。

(四)提供场地的一方当事人负责与场地所有(管理)人协调入场时间、电力供应、货运电梯等场地布置的辅助条件。

(五)受托人工作人员在场地布置过程中导致人身伤害或者财产损失的，受托人承担相应的法律责任。

(六)委托人提供设备、设施的，由委托人安排专人操作和管理。受托人工作人员擅自操作造成人身伤害和财产损失的，受托人承担相应的法律责任。

(七)受托人在约定的时间内未完成场地布置的，承担违约责任。因停电等非受托人原因导致场地布置迟延的，受托人不承担责任，场地布置时间顺延;

(八)场地布置未完成，受托人工作人员终止服务的，受托人承担违约责任;委托人要求终止的，服务费不变。

六、其他事项

。

委托人(签字)， 受托人(签章)，

日期， 年 月 日

庆典合同【篇10】

礼仪庆典协议书

甲方：

电话：0451-传真：0451-

乙方：哈尔滨传媒有限公司

电话：0451-87051881传真：0451-87052881

甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》以及国家的有关法律法规，经友好协商一致，签订本合同，并共同遵守。

第一条、活动名称：

第二条、活动时间：20xx年10月30日

第三条、活动地点：香格里拉大饭店2楼

第四条、乙方为甲方提供服务项目及合同款总额(后附报价单)：

本项目合同款总额为：RMB元(大写人民币元整)

第五条、付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同款总额的50%即RMB元(大写人民币元整)活动结束后一周内甲方收到乙方正式发票后支付全额款项，即RMB元(大写人民币元整)。如甲方不能按规定时间内支付剩余款项，乙方有权按合同款总额的5%每日收取滞纳金。

第六条、甲方职责：

6.1甲方有按照本合同约定如期支付合同款的义务，否则乙方有权单方面终止本合同，由此造成的一切损失及责任均由甲方自行承担。

6.2按照乙方要求，甲方需向乙方提供履行合同所必须的资料，如因发布内容违法而造成合作无法按时进行或合作终止，与乙方无关，甲方应承担全部的责任与损失。

第七条、乙方职责：

7.1合理组织有关人员进行前期准备及现场施工布置。

7.2在活动期间，由于不可抗力(五级或五级以上大风，暴雨、雪雾等恶劣天气及地震、战争、政府临时规定等)造成的损失及服务中止，乙方可不承担相应的违约责任，但须在上述不可抗力的因素消除后4小时内恢复发布。

第八条、甲乙双方在履行合同过程中，如果出现争议，双方应本着友好的态度协商解决，若不能达成一致意见，可提交甲方所在地人民法院依法裁决。

第九条、双方其它约定：对于不可预见费用以双方认可的追加报价单为准

第十条、合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

时间：时间：

开户行：哈尔滨银行安发支行

账号：xxxxxxx

庆典合同【篇11】

婚礼庆典摄像服务具体约定如下：

一、服务项目

乙方提供摄像师_____名，在甲方举办婚礼庆典时，提供摄像服务，并进行后期制作。

二、服务标准及要求

(一)提供服务的摄像师应具备如下条件：

级别 _________ 其他要求 ____________

(二)摄像机要求

□数码摄像机，品牌及型号__________ 台数 _______ ;

□模拟摄像机，品牌及型号__________ 台数 _______ 。

(三)后期制作要求

1.拍摄内容经简单剪辑(包含：片头、片尾，字幕，配乐等)后，制作成录像片，片长不少于_______分钟，并制成□DVD □VCD □_______ ，数量_________碟。

2.光盘或其他刻录媒介的品牌及型号________________ 。

3.电子相册：将指定相片______张，制作成电子相册，编入录像片。

4._______________________________________________________

5.________________________________________________________

三、交付时间

摄像成品的交付时间为_____年____月____日至_____年_____月____日

四、乙方提供摄像服务中的拍摄时间为________小时;

拍摄起始时间 _____年_____月_____日____时_____分;

拍摄起始地点__________________________________ 。

五、其他约定

(一)甲方如需变更拍摄时间，应提前_____天书面告知乙方。

(二)甲方应于拍摄前提供活动流程并注明必拍场景。(可附页)。

(三)甲方要求延长拍摄时间的，另外加付_____元/小时拍摄服务报酬。(不足一小时以分钟计)

(四)甲方超过约定日期_____个月未领取摄制成品的，乙方不负保管责任，但应作妥善处理。

(五)在本约定履行完毕后，乙方仅享有对于摄像作品的署名权，对于着作权中的其他权利，乙方必须在取得甲方的书面同意后方可行使。

(六)乙方留有原始影像文件或复制件的，必须妥善保管，不得向第三方提供。

(七)乙方必须保守因签订和履行本合同而获悉的甲方隐私。

(八)使用模拟摄像机拍摄的影像制作成DVD、VCD或录像带后，影像质量逊于原像带。

(九)制成的VCD或DVD影碟制式应当兼容CD-R、DVD±R播放设备。

(十)___________________________________________ 。

六、违约责任

(一)乙方所摄制的成品缺少约定的必拍场景，应按每个场景_____元进行赔偿。

(二)摄像师不能在约定的时间提供摄像服务的，经甲方同意，乙方可及时安排职业等级或技术水平相当的其他摄像师;但甲方也可以因此单方解除本约定，并要求乙方支付违约金_______元。

(三)乙方在处理加工拍摄影像时，造成影像全部灭失，则由乙方负责退还全部服务报酬，并向甲方支付_____倍于服务报酬的赔偿金，即____元;如影像部分灭失，退还灭失部分的报酬，并按前述赔偿金的比例向甲方支付赔偿金 _____元。

(四)乙方应当对其工作人员利用职务之便侵犯甲方肖像权、隐私权的行为承担责任。

甲方(签字)：_________ 乙方(签章)：_________

日期_____年____月____日 日期 ____年____月____日

庆典合同【篇12】

婚礼庆典合同

婚礼是人生中最为重要的时刻之一，对于新人来说，这一天的庆典必须精心策划和组织。婚礼的策划和组织并非易事，需要付出大量的时间和精力。为了确保婚礼庆典的顺利进行，许多新人选择与专业的婚庆公司签订婚礼庆典合同，以确保各项细节得到妥善安排和处理。

婚礼庆典合同是新人与婚庆公司之间达成的一种约定。该合同明确规定了婚庆公司的职责和义务，以及新人需支付的费用和其他相关事宜。通过签署婚礼庆典合同，双方可以明确各自的权利和义务，消除可能的争议和纠纷。

在婚礼庆典合同中，新人和婚庆公司需要明确确定婚礼的日期、时间和地点。这是婚礼庆典的基本要素，对于整个庆典的策划和组织至关重要。通过明确约定这些基本要素，可以确保庆典的准备工作能够有序进行，并避免因日期、时间或地点的混乱而导致的问题。

在婚礼庆典合同中，婚庆公司需要明确说明其提供的服务内容及所需费用。这些服务内容包括场地布置、音响设备、摄影摄像、鲜花布置、化妆造型等。通过详细列举各项服务的具体内容，可以确保双方对于婚庆公司所提供的服务有一个明确的了解。同时，婚庆公司也需要对费用进行明确的列示，包括服务费、人员费用、道具材料费用等。这样一来，新人可以根据预算合理安排费用，同时也可以避免因为费用问题而发生纠纷。

在婚礼庆典合同中，婚庆公司需要承诺按时提供服务，并保证服务质量。这一点尤为重要，因为婚礼庆典一旦错过了时间节点，将无法再补救。婚庆公司应该明确约定每一项服务的时间和质量标准，并承诺按照约定的时间和标准完成。如果出现了违约行为，婚庆公司应承担相应的违约责任。

在婚礼庆典合同中，应当明确约定双方的违约责任和争议解决方式。如果双方中的任何一方违约，则应支付相应的违约金或赔偿费用。如果出现争议，双方应该通过友好协商解决，如果协商无果，则可以通过法律途径解决。

婚礼庆典合同是确保婚礼顺利进行的重要文件。通过合同的签署，新人和婚庆公司可以明确各自的权利和责任，消除可能的争议和纠纷。合同的细致和详尽也有助于双方对婚礼策划和组织工作的全面了解，确保婚礼庆典的顺利进行。因此，无论是新人还是婚庆公司，在策划婚礼庆典时都应重视婚礼庆典合同的签署，并确保合同内容的准确和完整。只有这样，才能让婚礼庆典成为新人一生中最难忘的时刻。

289A.com延伸阅读

2024涂料合同(优选12篇)

如何起草一份合同是一个值得探讨的问题。合同在现代社会中的作用越来越重要，它能为我们带来诸多方便。如果不能很好地进行合同签订工作，可能会导致个人权益无法得到充分保障。因此，我推荐给您这篇《合同起草指南》的精品文章，希望它能为您解决一些问题，并提供帮助！

涂料合同 篇1

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

为了提高工程质量，确保工程按期完工，现将甲方承建工程中外墙粉刷部分包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、责任与义务。本着平等、互利的.原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程名称：

二、承包范围：外墙粉刷、线条等。

三、承包形式：

包工不包料，按建筑面积 元/平方米计算，供作灰。

四、乙方在施工中必须接受建设单位及甲方的质量监督，对建设单位及甲方提出的质量整改必须按期整改到位。

五、付款方式：

大墙粉结束付款 ，到年底付款 ，余款在明年秋学期开学前一次性结清。

以上合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后一效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

涂料合同 篇2

甲方：

乙方：

经甲、乙双方在有关法规的前提下，对襄垣县聚福源小区的内、外墙涂装工程项目协商一致，达成共识，内容如下：

一、承包范围：1#、2#、3#楼

二、承包内容：外墙涂料及楼梯间的内墙仿瓷涂料。

三、承包方式：包工不包料的方式;甲方提供水、电及施工场地，其他一切专用工具由乙方自行安排。

四、双方的责任：

1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在20xx年5月21日前内、外墙涂装全部完工，如因乙方人员不足出现停工、工期延长等现象，属自行退场，工程不再结算。如出现无故停工或返工现象由乙方承担一切责任，并赔偿一切经济损失

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。

五、质量要求：优良工程。做到平整、干净、观感好，施工一切程序按现行新规范要求规范施工，必须符合图纸要求及国家施工质量验收规范

六、工程量：外墙按实涂面积计算施工面积，外墙包工单价为 10 元/m2，以实际验收数目为准。

七、付款方式：按工程进度付款，外墙二遍腻子完成后付单位工程总造价的50%;每栋外墙涂料全部完工，甲方应付每栋工程总款的 90% (其中包括：工人每支付的生活费)，余下的工程款在工程验收合格后三月内全部付清。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

涂料合同 篇3

供方：

需方：

签订地点：

签订时间：_______年_______月_______日

一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额

二、三、四、五、六、七、

质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，供方包退包换.运输方式及承担费用：供货方送货.供货期限：自款到之日起十日内.交（提）货地点、方式：

结算方式：先付50%的货款，余款货到付款.违约责任和争议解决：

如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十（20％）的违约金；

b、如果买方逾期付款，应向卖方按日支付相当于逾期付款部分百分之三（0.3％）的违约金，但最高不超过延迟总价的.百分之五（5％）。如果卖方逾期交货，应向买方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三（0.3％）的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分子五（5％）。

若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼

八、本合同一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等法律效力，合同经买卖双方签定盖章生效。

供方：

需方：

_____年_____月_____日

涂料合同 篇4

找到改造的旧房项目装修前，装修公司同样要进行总体设计，涉及到立面墙的处理、天花板等地方，最好派专业人员对房屋进行实地勘查，如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹，是否平整，有没有脱落和起砂现象。如果存在上述问题，就要对基层进行修补处理。

在修补处理时，最好用环保内墙腻子，该产品环保无毒，无刺激，无论旧墙新墙，有非常牢固的粘附力，它强大的渗透性，就像是在墙体上打入了无数个钉子，使原开裂或粉化空鼓的墙面经打磨后光滑细腻，光洁平整，方便乳胶漆的施工。

旧房中的门窗应作为改造的重点之一，

资料

门窗的光化程度分为几种情况，一是木门窗如果起皮、变形，说明木材本身特性发生变化，必须拆掉重做；如果材质紧凑，表 面漆膜完好，可以在二次施工的时候贴上装饰面板加以利用。二是钢制门窗、防盗窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂，也必须采取相应办法进行改造。

一般来说，由于时间长久，使用清漆已很难再表现木材的天然纹理，所以这个时候就需要使用实色木器漆，这样不仅能覆盖住旧的漆面，还能根据新的`装修风格，赋予不同的颜色，达到化腐朽变神奇的功效。

旧房装修的重点要放在装饰材料上。其中以墙面的涂料最为典型，旧房的墙顶面基层经过长年使用会出现不同程度的开裂、粉化、生霉等现象，这些问题如果解决不当，会使后刷的涂料也出现颜色不均、表面粗糙和起皮的不良后果。这就要求对墙顶面等基层进行先期的预处理。

涂料合同 篇5

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

甲方承建的油漆涂料单项工程，于_________年_____月_____日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、承包内容：

二、承包方式：

三、承包单价及付款方式：

1、承包单价：按/m2，提角找平每一层按400元补贴计算，共计六层。

2、付款方式，头灰刮完，角提一半，支付总额20%基层全部处理完毕达到上面料要求再支付30%，竣工验收后十五日内再支付30%;余额在工程竣工后三个月内全部付清。

四、质量要求：

乙方进场施工时，必须严格按照国家现行施工质量验收规范、甲方提供的技术交底及现场管理人员对质量的具体要求进行施工，工程质量必须达到合格标准，若因乙方原因造成质量不合格及返工造成的直接、间接损失由乙方加倍赔偿给甲方。

五、工期要求：

因本工程工期紧张，乙方必须严格按照甲方制定的工期计划，组织充足的施工人员，在不影响其他班组的前提下，按计划或提前完成施工任务。如非甲方原因，乙方不得以任何理由拖延甲方计划的工期，如无故拖延工期，甲方将对乙方实行经济处罚，延期一天处罚金1000.00元。

六、安全及文明施工：

a)乙方进场后，必须认真学习并执行甲方制定的各项安全规程，积极参加甲方组织的各种安全教育及安全活动，努力提高本班组工人的安全意识。严格按照安全技术交底的各项内容组织施工，杜绝安全事故的发生。乙方必须对本班组的安全生产负责，对本班组所有工人的安全负责。对新进场的工人要积极组织参加“三级”教育，并如实填写“三级”教育卡，同时上交身份证复印件或户籍所在地派出所证明，如无证件者一律不准进入施工现场。如果发生安全事故，查明原因确系乙方违反安全生产操作规程所造成的，视其造成的影响及其后果，轻者项目内部对其进行处罚，3000元以内的费用由乙方承担;重者追究其法律责任，其解决事故所产生的一切费用由乙方自行承担。

b)文明施工：

1、严禁在施工现场打架斗殴，一经发现，不论原因，先处罚金20xx元，再追究其责任，造成严重后果的，送公安机关处理。

2、严禁从楼上向下乱扔工具、废渣等，如有违反，处罚金200~500元/次;

3、严禁在楼上随地大小便，如有违反，处罚金100元/次;

4、严禁私拉乱接电线及使用电热设备，一经发现立即没收，并处罚金200~500元/次，如造成安全事故的，其后果由乙方全部负责;

5、严禁赌博、嫖娼、酗酒滋事闹事、传阅淫秽书刊，如有违反处罚金500元/次，情节严重者，移交公安机关处理;

6、必须作到“工完场清”，如分项工程完工或当天下班后场地未清理干净，由项目部安排人员清理，所发生的费用全部从乙方工资中扣除;如造成浪费，除赔偿损失外并将对其处以相应罚款。

七、其他：

乙方进场后，必须服从甲方施工人员的统一安排，施工过程中必须严格控制施工质量，严格按照施工程序进行操作，如果质量、进度、材料节约、安全、文明施工等达不到甲方要求的，扣以相应的承包单价：质量1.00元/m2， 进度1.00元/m2，安全1.00元/m2，材料浪费0.50元/m2，文明施工0.50元/m2，并且甲方有权终止施工合同，造成的损失由乙方承担。

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方对以上各条款负有解释权。

本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

涂料合同 篇6

甲方：

乙方：

为明确甲、乙双方在劳动合作中权利、义务和违约责任，按《劳动法》的有关规定，经双方协商同意签订以下协议。

一、工作内容：

乙方负责甲方在工程中从的所有内外墙抹灰分部项目工作，主要内容包括：

2、所有材料的运输(包括局部人力扛运)，本工种操作范围内的场地清理；墙面屋面基层清理、浇水润湿、打灰饼、抹砼界面剂、抄平割线、底层、面层抹灰和养护、面层抹灰压光、安放内墙阳角线条和塑料踢脚线条，墙面养护、以及其它与本工艺流程相关的各种工序内容；本工种所需高凳的制作、操作架的搭设和拆除、运料道路的铺设和拆除。

3、负责对原有产品和自已产品的保护和修补工作，包括为迎接上级组织的xxx标化工地xxxxxx文明工地xxxxxx安全生产xxx等达标验收检查所需的零星用工。

二、工资单价及组成：

1、所有工作内容的工资一次性包干，中途的损坏修补不发生任何点工签证。

2、据现行定额，按各部位实际发生的实物量计价；分xxx合格单价xxx和xxx奖励单价xxx两个部分，如未达到安全和工期要求，结算时按相应子目单价的15%扣除。

3、乙方完成所属范围内的全部工作后，并通过总包备案验收，按xxx合格单价及奖励单价xxx等级单价结算。

4、此单价中已包含超高费、层高费、工具费、包安全费、包清工费；已包含职工个人所得的xxx劳动福利费xxx、xxx劳动保护费xxx、xxx节假日及夜间加班补贴费xxx和xxx职工综合保险金xxx在内；已包含职工的误工费、往返车旅费及其他不可预见的费用在内。

三、付款方式：

1、甲方从乙方工作量完成到元。人数按甲方工长每十天的考勤人数计算。

2、每月发放第一次生活费时，乙方必须提交上月职工借支签名表，否则停发借支。

3、乙方完成所属范围内的全部工作后，并通过总包备案验收，按xxx优良xxx等级单价的70%预结工资(包含借支在内)，在结帐后一个月内支付；其余工资在工程竣工验收后，按已获得的实际等级单价结算，在两个月之内付到乙方总工资的80%，剩余款项在春节前一次付清。

4、为确保每位民工都能拿到应得工资，乙方进场时，必须如实填制《职工花名册》和签订《职工合同》；退场时，按工资总额填制《职工工资清帐付款表》和《代领工资委托书》，办齐本条手续后，甲方才能向乙方支付相应款项。

四、质量要求：

1、否则按相应子目单价扣除。必须做到工完场清，必须获得标化工地和文明工地称号，若一项不能通过验收按壹元/M2扣减。

2、乙方在施工前必须认真学习甲方提供的质量和安全技术交底，施工中严格按规定的质量和安全标准精心施工，所有粉刷面的允许误差为：垂直度小于2mm、平整度小于3mm。各项误差不得超允许误差值。

3、如产品的平整度，垂直度、光洁度达不到规定要求，粉面出现开裂或裂纹、空鼓脱层等现象，所有罚款和返修人工费全由乙方负责。

4、乙方必须做好样板墙，乙方所做工程按照乙方所做样板墙进行验收。

五、甲方职责：

1、乙方进入工地后，由甲方负责安排乙方工作和食宿。

2、甲方负责替乙方代办合作期间相关的暂住证、健康证、资格证、出入证、安全培训合格证和职工综合保险等。

3、乙方职工综合保险费，甲方承担2/3、乙方负责1/3。其他证件费全由乙方承担。

4、甲方负责传达公司的有关规章制度，负责对乙方的治安、消防和安全生产教育，并对乙方进行质量和安全生产交底，解答乙方疑难。

5、甲方对乙方实行施工管理和质量监督，乙方必须积极配合。

6、甲方有权对乙方的违规违章行为进行处罚。

7、甲方对乙方的xxx施工安全、综合治理、宿舍管理xxx另见《管理细则》。

六、乙方职责：

1、乙方必须是年满18-50周岁的健康男性公民，并持有本人有效身份证件。

2、乙方工人必须先签订好《职工合同》后才能进场。如乙方有未签订《职工合同》的工人上班，一经查出，每人次罚款500元，且乙方所做工作无效，并立即清退出场。

3、乙方进场后必须办齐每个职工的暂住证、健康证、资格证、出入证、职工综合保险和安全培训合格证等。如乙方未办相关证件而发生了安全事故，所造成的经济损失全部由乙方负责。

4、乙方必须自垫职工生活费到。

5、乙方必须服从公司的管理，遵守公司的各项规章制度。如有不服从管理指挥者，甲方有权将公司罚款转移给乙方，情节严重的，甲方有权清退乙方出场。

6、甲方安排乙方的工作，乙方必须保质、保量、按时完成。乙方完成甲方安排的工作后，经公司验收认可，若达不到公司要求，必须及时返修；若甲方另派他人完成，一切费用由乙方负责。

7、乙方必须按甲方规定的施工技术方案和技术交底施工，每天配合好甲方技术部门对质量的检查工作。积极配合甲方或总包单位的现场管理，接受质量安全监督。

8、每完成一道墙和做完一层楼，必须马上清理剩余材料和清除所有垃圾，提前做好自检工作，再通知甲方验收。如有不符合要求者，必须立即整改，如在规定时间内乙方整改不到位者每次罚款100元。如甲方另外调派别人整改清理，其一切材料损失、调人车费、工资、误工费等全由乙方负责。

9、如因工作必要，工期紧或迎接检查，甲方有权安排乙方中午或晚上加班，或参与其它工作，所做的工作若不属于乙方承包范围的工资另计，按每小时元计算。但乙方必须服从安排，如有人不听安排者，将对乙方处以60元的罚款。

10、乙方必须按甲方施工进度计划组织施工，长驻工地职工人数必须到达人，上班率必须达到95%。春节期间，乙方必须保证甲方所需上班人数，如缺少1人，每天罚款100元。

11、甲方提供的流动电箱、太阳灯及其他劳动工具、安全防护用品等，乙方必须正确使用和妥善保管，如有丢损必须照价赔偿。

12、乙方凭领料单领取工具和材料，乙方所领工具在工程完工后，按领取数量归还到甲方指定的地点，拆回领取单。如未办理此手续，甲方按乙方领取数量计算金额在乙方工资中扣除。

13、本合同一经签订，乙方必须无条件地接受本合同约定的处罚条款，不得因此借故闹事。

14、乙方需要电焊工作业时，自已必须配合搬运材料和施工。

15、乙方自备工具：________________

(1)、乙方施工中所需的安全帽、雨衣、安全带、灰铲，泥桶、灰板、麻线、线锤及与自已相关的零星工具全由乙方负责自备。

(2)、根据本工程特点，按项目部要求，若每个职工需统一着装，则由甲方统一办理，费用由甲乙双方各承担一半。

七、工期要求：

1、本工种开工日期：________，雨雪天、节假日不上班等原因拖延工期，拖延一天罚款1000元。

2、春节期间，视其工程情况乙方必须保证甲方所需上班人员人数。春节期间，甲方没有任何补贴。

八、终止合同和清退原则：

1、乙方职工技术不过关，工程质量达不到规定标准、拖延工期、或不听从工地管理人员的管理等，甲方有权清退乙方出场。

2、乙方被甲方清退出场，甲方只根据乙方所做工程量，按xxx优良xxx等级单价的70%与乙方结算，其于的工资作为对甲方损失的补偿。

3、如因乙方中途私自退场，只按xxx优良xxx等级单价的60%结算，在春节前一次支付。

九、本协议终止条件：

1、双方在本工地合作项目工程结束，完清一切合同手续后自行失效。

2、若一方违约，双方不能继续合作，并且得到处理后自行失效。

十、违约责任：

本协议自签订之日起生效，双方须自觉遵守，不得违约。若一方违约，将支付对方壹万元的违约金，并承担因违约造成的连带责任。

十一、乙方向甲方承诺：

1、我班组进场时向甲方缴纳履约保证金定的义务，除因违约受到的处罚在应进工资中扣除外，保证金不予退还。

2、若我方被清退出场，决不向甲方索取退场费、误工费、车费及其它不可预见费用等。

十二、补充条款：

1、乙方必须按交通规则横穿公路，不得违章穿行。谁违反交通规则而造成交通事故，一切经济责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

2、《安全施工、治安及宿舍管理协议书》为本合同的附页，与本合同具有同等效力。

3、本合同对乙方任何职工都具有同等的法律效力。

此合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

甲方负责人：

乙方负责人：

签订日期：

签订日期：

涂料合同 篇7

甲方：_____________________________________________________(以下简称甲方)

乙方：_____________________________________________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利，权益平等的原则，结合本公司工程任务需求，经协商一致鉴订本合同。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条、工程承包范围

________________________________________外墙保温工程、外墙涂料工程。上述工程施工图纸上的工作内容。包括材料、人工、机械、辅料、防火隔离带、落水管安装及变更内容。

第三条、承包方式及承包价款

(1)包工包料

(2)______________，____元/㎡，______________,____元/㎡。此单价为保温和涂料的综合价。

第四条、合同工期

开工日期：20xx年__月__日

竣工日期：20xx年__月__日

合同工期总日历天数___天

如因乙方原因达不到总合同工期的要求，由乙方承担总合同相应条款的处罚。

第五条、质量标准

工程质量标准：严格按照图纸、建设单位要求，符合建筑施工规范及消防部门的要求，原材料送检质检合格，消防部门及相关部门验收由乙方负责，甲方不负责任。架材设备由乙方负责。如因乙方原因工程质量达不到总合同约定的质量标准，乙方承担违约责任。

第六条、付款方式

乙方承包后，施工过程中按形象进度支付完成的_____%,完工验收合格后支付工程款的____%,施工验收后三个月内付____%.其余_____%为保修金，保修期满无质量问题全额返还。

第七条、工程税金

此工程税金由甲方承担。

第八条、甲乙双方责任及义务

1、甲方按相应条款支付工程款。

2、乙方按照甲方要求的工期进行穿插施工。

3、乙方提供外墙保温施工单位的资质，所用材料的合格证及相关检测报告及合格二检报告。

4、乙方负责编制施工组织设计，施工方案及技术交底、安全技术交底，并负责实施。

5、乙方负责编制保温部分的月进度、验工报表及预决算资料，并与对口部门进行核对。

6、乙方安排好工人的生活、工作及安全保障与公德教育，确保甲乙双方的财产不受损失。维持好工人的治安秩序。办理相关证件(如暂住证、技能证、特殊工种操作证)等费用由乙方承担。

7、若乙方使用甲方的材料，按市场价予以扣除。

第九条、甲方驻工地代表：_________。

第十条、乙方驻工地代表：_________。

第十一条、安全施工

1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率控制在2‰;杜绝重大机械和火灾事故。

2、乙方应配合甲方建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配合专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施、确保安全施工;

3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，并服从甲方现场的统一管理，遵守现场管理制度，对所辖人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由乙方原因造成的安全事故，由乙方自行承担事故的责任及经济损失(包括各项罚款)。

第十二条、现场管理

应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。现场分类整齐堆放材料、机具、挂牌标识。保持现场整洁。搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，保持现场管理达标，创建标准化工地。如因乙方原因达不到文明施工要求，应根据甲方或有关部门的要求整改，接受相应处罚、承担全部责任。

第十三条、紧急补救

无论工程施工期间或保修期内，在乙方作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件，甲方代表认为紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的，则全部费用和责任由乙方承担。

第十四条、违约责任若一方不按合同条款造成另一方的一切损失，由违约方承担。

第十五条、保修责任

乙方向甲方承诺按照总施工合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第十六条、合同的生效和终止

(1)合同生效日期为甲乙双方代表签字日期为准。

(2)合同的终止日期为工程完工并验收，保修期满，结清质保金后，合同自行终止。

第十七条、合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

涂料合同 篇8

甲方：

乙方：

经双方协商一致，甲、乙双方就油漆购销达成以下条款，作为双方履行购销合同的依据：

一、产品名称、商标、规格、数量和金额

注：

1、颜色以甲方确定的样品为准。

2、供应数量以实际情况为准。

二、供给方式

乙方应协助组织运送至甲方指定的仓库，由甲方负责组织卸货及费用。

三、供货期限

本合同生效时，甲方应发出书面订单，乙方应在收到甲方每一份订单后7天内（不可抗力因素除外）按订单数量供货。

四、付款条件

本合同生效时，甲方提交需求计划，同时向乙方支付购买总价的30%作为定金。乙方应按此计划安排生产和交货，货物到达施工现场并签收后方可卸货。甲方应在签约之日起10天内一次性付清所有余款。

五、接受

甲方应在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算依据。甲方指定的现场签字人是

六、技术要求

甲方开工前，乙方应指导施工操作和注意事项，并提交详细的施工技术和产品性能资料。甲方必须按技术要求进行施工，因违反施工技术要求造成的`质量问题由甲方负责。如乙方有产品质量问题，乙方应承担相关责任。

七、违约责任：

甲方不接受合格商品的，无权收回已支付的商品；如果乙方提供的产品不合格，甲方可以拒收货物，并拒绝支付货款。

八、解决合同纠纷的途径

甲乙双方应根据合同内容，本着相互理解和合作的精神，协商解决。协商不成的，可以向有关合同仲裁机关申请仲裁，或者向法院提起诉讼或者裁决。

九、其他商定事项：

1、本合同自签署之日起立即生效。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

3、在甲方支付订单的所有款项之前，订单中所列货物的所有权属于乙方。

4、调色产品不退款。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

涂料合同 篇9

账号：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

2、供货数量以实际为准。

1、质量与技术标准：

产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。

卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

2、产品包装：

（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；

（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

2、本合同实际支付金额为人民币（大写）___________。

3、甲方给乙方的付款方式：支票 ；（）电汇；（）银行汇票；（）LC；（）T/T。

5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的保险由________方负责办理，费用由_______方承担。

3、卖方方负责在将货物交付给买方。买卖双方应对涂料共同验收，卖方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为卖方交货完成。交货后的风险责任由买方承担。

4、买方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向卖方提出书面异议，卖方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助买方解决，直至验收合格。买方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。

2、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。

3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。

1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。

2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

涂料合同 篇10

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就 赵县新寨店镇人民政府办公楼 涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、办公楼现有外墙粉刷涂料，

2、外墙按不扣除门窗洞口面积 元/m²计算，施工面积为 m², 总工程款为 元整。

1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，装饰线、分色线、符合要求范围。

4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责。

四、施工工期;

根据甲方要求，乙方实际工期情况协商确定。

1、外墙涂料工程量按不扣除门窗洞口立面面积计算，进行结算。

2、完工经验收合格后，甲方一次性向乙方支付工程总金额的95%,剩余5%为质保金，保质期为6个月，到期后无质量问题一次性结清。

在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担。

1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

2、向乙方提供本工程相应要求，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有其它异项或变更及时通知乙方;

3、甲方提供现场用水、用电;及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决。

所有机械设备、工具均由乙方负责，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

1、本合协议有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本协议，具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份;

3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

涂料合同 篇11

甲方：

乙方：

经双方协商一致，甲、乙双方就油漆购销达成以下条款，作为双方履行购销合同的依据：

一、产品名称、商标、规格、数量和金额

注：

1、颜色以甲方确定的样品为准。

2、供应数量以实际情况为准。

二、供给方式

乙方应协助组织运送至甲方指定的仓库，由甲方负责组织卸货及费用。

三、供货期限

本合同生效时，甲方应发出书面订单，乙方应在收到甲方每一份订单后7天内（不可抗力因素除外）按订单数量供货。

四、付款条件

本合同生效时，甲方提交需求计划，同时向乙方支付购买总价的30%作为定金。乙方应按此计划安排生产和交货，货物到达施工现场并签收后方可卸货。甲方应在签约之日起10天内一次性付清所有余款。

五、接受

甲方应在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算依据。甲方指定的.现场签字人是

六、技术要求

甲方开工前，乙方应指导施工操作和注意事项，并提交详细的施工技术和产品性能资料。甲方必须按技术要求进行施工，因违反施工技术要求造成的质量问题由甲方负责。如乙方有产品质量问题，乙方应承担相关责任。

七、违约责任：

甲方不接受合格商品的，无权收回已支付的商品；如果乙方提供的产品不合格，甲方可以拒收货物，并拒绝支付货款。

八、解决合同纠纷的途径

甲乙双方应根据合同内容，本着相互理解和合作的精神，协商解决。协商不成的，可以向有关合同仲裁机关申请仲裁，或者向法院提起诉讼或者裁决。

九、其他商定事项：

1、本合同自签署之日起立即生效。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

3、在甲方支付订单的所有款项之前，订单中所列货物的所有权属于乙方。

4、调色产品不退款。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

涂料合同 篇12

甲方因工程施工需要，将 工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利，保证工程施工顺利进行，为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款，双方必须信守执行。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口（焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准）

2、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。

3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。

4、负责工程施工过程中的检验和验收。

5、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备喷涂作业条件。

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。

2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

3、乙方必须签订《安全协议书》并严格遵守其规定，施工中因违反《安全协议书》中的规定所的一切不良后果与损失均由乙方全部承担。

4、乙方须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

5、乙方承诺严格按照钢结构氟碳喷涂施工工艺操作，保证施工质量。

6、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商,乙方承诺终身成本维修。

7、乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。

1、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为订金；

2、基材除锈、底漆喷涂全部完毕后 3 日内支付30%；

3、全部面漆喷涂完毕后3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后 5 日内甲方应付清工程余款，即工程总款的35% 。

4、余下5%作为质保款，保修期间自工程竣工验收之日起算，为期1年，质保期满后，一月内一次性付清。

5、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付面漆完成工程款的`同时一并支付给乙方。

1、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起 个睛天内，完成本工程。

2、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。

⑴不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。

⑵设计变更原因。

1. 合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2. 无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3. 甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

4. 乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。

未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

2024维保合同12篇

合同范本的内容通常包括：合同的当事人信息、合同的签订日期、合同的有效期限、合同的约定内容、合同的履行方式、合同的保密条款、合同的争议解决方式等。签订合同的形式在法律上越来越受到关注，可以通过代理人代替签订合同。希望以上信息对您有所帮助，建议您保存好这个链接以便日后查阅！

维保合同(篇1)

乙方：_______________(以下简称“乙方”)。

今于_______________年_______________月_______________日与_______________科技有限公司(以下简称“甲方”)为其发展项目，实现互惠互利，经友好协商共同订立本合约：

第二条合作方式为“战略联盟”会员制，不需要支付任何会员费用;。

第四条本协议的签署采取“双方自愿”原则，不得强制任何一方;。

第五条友好合作，不得损害双方利益，名誉及形象;。

第六条合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务(包括技术信息和经营信息);。

第八条除甲、乙双方本协议约定的合作事项外，甲乙双方不得干涉对方的其他业务;。

第十一条如有任何一方需要解除合约应需提前半个月以任何一种方式通知对方;。

第十三条乙方只负责客户的介绍，最终甲方与客户有业务往来才算乙方完成一笔单。乙方并抽取其中甲方除去50%的成本的50%的提成.即为一笔单的1/4的提成。如甲方再次与统一被乙方介绍的客户合作，则相应的提成也应付给乙方。

第十八条本合同未尽事宜，双方协商补充，补充条款与正式条款同等有效。

补充条款：_______________。

签署时间：_______________。

维保合同(篇2)

甲方(买方)：乙方(卖方) 地址：地址：

电话：电话：

法定代表人：发定代表人：

甲乙双方就购买电脑.打印机.监控等，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规。

一、甲方同意购买乙方产品：(详见合同附件)。

二、质量。

乙方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要。

三、交货方式、时间、地点。

四、验收。

货物到达后,由乙方完成对货物安装调试,由甲方对货物的品种、质量、型号、数量进行检。

五、所有权及风险转移。

货物的所有权及风险在甲方验收合格后转移给甲方，乙方存在欺诈、恶意隐瞒货物瑕疵等情形的除外。

六、货款支付方式。

乙方按合同要求交付设备，并安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方须在三个工作日内。

一次性支付除售后质保金的全部货款(大写)：_(即人民币：______元)，乙方预留元售后质保金，一年后甲方无利息支付给乙方。

七、售后服务。

本合同所指的货物自验收合格之日起，电脑、打印机按__年内免费保修，视频监控按年内免费保修;具体实施办法详见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，乙方收取一定的上门服务费;每次元;送修免费。

八、违约责任。

甲方无正当理由拒收货物，如拒收货物对乙方造成损失，乙方有权追索。甲方逾期付款，甲方每日偿付乙方欠款总额百分之一的滞纳金;乙方交货时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收;乙方不履行售后服务的有关义务，对甲方造成损失，甲方有权追索。

九、争议解决。

本合同在履行过程中发生的一切经济及法律纠纷，由双方当事人协商解决;协商不成的，双方当事人均可向合同签订地人民法院起诉。

十、本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式二份，甲方、乙方、各执一份，自甲、乙双方签字(盖章)之日起立即生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

委托人：委托人：

年月日年月日。

维保合同(篇3)

发包人(全称)，

承包人(全称)，

为保证 -外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下，在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

1.双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下，

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;

装修工程为 年;

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;

供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;

景观绿化工程管养期为 年;

其他项目保修期限约定如下，自本工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期 年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维护保养费(除人为原因或自然灾害损坏)。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

3.其他约定， /

三、质量保修保质责任

1.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修责任

2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

2.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

3.保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件，本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人， (公章或合同专用章)

业主代表人，

(签字或盖章)

地址，

日期， 年 月 日

承包人，

(公章或合同专用章)

法定代表人，

(签字或盖章)

桂林地址，

南宁地址，

日期， 年 月 日

维保合同(篇4)

柴油发电机组维保合同范文一

甲方: 乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就柴油发电机维护保养事宜 达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

一 合同标的：

乙方受甲方委托，为其在用的营业厅牌柴油发电机组系统提供有尝的维保服务。维保范围为;发电机组电路及控制系统和柴油机组其中包括现有营业厅 个门店、发电机组按 元/台计收维护费，电路控制系统按 元/台计收维护费，柴油机组系 按 元/台计收维护费，其中每台按 元/台计收维护费，年合同总价为 元整。

二 维保期限：

年年月。

三 付款方式：

合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币元整￥元

四 柴油机的日常保养和维护：

每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音;发生故障的前后情况及处理意见。

1、维护保养的主要内容

柴油发电机组等级详细保养方在做保养时应注意的事项：

(1)对机组进行维护保养时，必须在停机下进行，并将机组起动蓄电池负极电缆拆除， 防止机组误起动。

(2)在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。

A 级详细保养方法

一、每日保养：

1、检查柴油发电机组工作日报。

2、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。

3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。

二、每周保养：

1、重复每日的A级柴油发电机组检查。

2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

4、检查水过滤器。

5、检查起动蓄电池。

6、起动柴油发电机组并检查有无影响。

7、用空气枪及清水冼冷却器前后端的散热片。

B 级详细保养方法

1、重复A级柴油发电机组每日和柴油发电机组每周的检查。

2、更换柴油发电机组机油。(机油更换周期为250小时或一个月)

3、更换机油滤清器。(机油滤芯更换周期为250小时或一个月)

4、更换燃油滤清器滤芯。(更换周期为250小时或一个月)

5、更换冷却液或检查冷却液。(水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加 注补充冷却液DCA)

6、清洁或更换空气滤清器。(空气滤清器更换周期为500-600小时)

C 级详细保养方法

1、更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器，更换水箱中的水及机油。

2、调整风扇皮带涨紧度。

3、检查增压器。

4、拆、检及清洗PT泵、执行器。

5、拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进、排气门。

6、调整油嘴升程;调整气门间隙。

7、检查充电发电机。

8、检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。

9、水箱内加水箱宝，清洗水箱内部。

10、检查柴油机传感器及连接导线。

11、检查柴油机仪表箱。

D 级详细保养方法

1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器，更换机油及发动机循环水。

2、清洁或更换空气滤清器。

3、拆开摇臂室盖，检查气门导管，丁字压板。

4、检查调整气门间隙。

5、更换摇臂室上下垫。

6、检查风扇及支架，并调整皮带。

7、检查增压器。

8、检查柴油发电机组电气线路。

9、检查电机励磁部分线路。

10、检量仪表箱内连接线路。

11、检查水箱及外部清洗。

12、修理或更换水泵。

13、拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。

14、检查或调整电子调速工作状况。

15、对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。

16、对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。

17、检查增压器轴向及径向间隙，如超差应及时修复。

18、清洗并校正喷油嘴、燃油泵

五 甲方责任：

1、为乙方出入发电机组维保工作提供方便。

2、提供完整的发电机组技术资料。

六 乙方责任

1、严格按公司发电机组维保手册向甲方提供发电机组维保服务。

2、接受甲方监督，确保服务到位。

3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。

4、更换的故障零配件交甲方检查，维修只收配件及材料费，配件价格详见配件价目表。

5、每次维修必须有维修单，并报使用部门及物业部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需动力分部 签字确认。

七 合同终止：

A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同：

1、甲方提供有关产权变更证明。

2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季，并经市权威鉴定确实存在问题。

3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。

B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同：

1、业权变更。

2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。

3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。

八 违约责任：

1、若甲方违约：应向乙方支付违约金元整。并付清所欠款项，乙方有权要求甲方继续履行合同。

2、若乙方违约：应向甲方支付违约金元整。甲方有权要求乙方继续履行合同。

九 其它约定事项：

1、如果因第三方修理空调造成的损失乙方不承担责任。

2、合同未尽事宜双方友好协商解决。

十 本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份,自双方签字盖章起成立，并依法生效。

甲 方： 乙 方： 法人代表 法人代表

或经办人： 或经办人:

日 期：

柴油发电机组维保合同范文二

甲方：

乙方：

为了明确双方的权利和义务，本着互利互惠的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、 服务范围：

甲方委托乙方对 路 号 店型号为 的自动发电机组壹台进行维修保养。

二、服务期限：

1、合同有效期自年月日起至年月日止。

2、当事人一方提出提前解除合同，服务期限在书面解除通知书送达对方一个月后终止，双方互不承担责任。

三、 服务形式和服务内容：

1、乙方每月定期一次派员到甲方做例行保养(保养内容见附件一)，每月对机组的保养应有甲方 部门人员的认可签字，乙方每月下旬出具当月的发电机组现状报告给甲方。

2、当甲方需紧急发电，乙方在接到甲方书面通知后，应在24小时内派技术人员到现场进行突击检查，确保机组的正常发电。若有必要，乙方派员在甲方发电机组运行期间进行现场服务。

3、机组在运行中发生故障，甲方需及时向乙方报修，乙方应在接到报修后2小时内派人到现场抢修。

4、乙方向甲方有偿提供备用零部件。日常保养需更换的零部件，需征得甲方同意后，按零部件报价单(见附件二)上的价格收取，并将旧零部件交还给甲方。

5、甲方的发电机组运行满5000小时后，乙方需对机组进行中修，(中修的内容见附件一)，费用另计。机组在维修中，乙方认为需要更换零部件的，应在甲方认可后方可更换。零部件由乙方按附件二“报价单”的价格向甲方提供，由于汇率变动等原因导致零部件价格作相应调整的，乙方应事先向甲方报告，并得到甲方的确认。特殊零件经甲方确认应在一个月内提供到货，其他零件一般在十天内提供到货。

6、因乙方不能及时对机组进行抢修或不能履行以上五项事项的，甲方有权委托其他公司进行抢修，甲方将不再支付乙方的相应款项;因此造成甲方损失及维修费用增加的，应由乙方承担责任。

四、 服务费用：

发电机组 台每月维修保养费为人民币 元，服务期 个月共计人民币 元。

五、 付款方式：

乙方每月对机组作例行检修后，由甲方在检修报告单上签字认可。每月甲方收到乙方检修报告、帐单和正式发票后两个月内付款。

六、 特别约定：

甲、乙双方在此同意，将来甲方可以其相关公司或关联公司(包括但不仅限于其母公司、子公司、分公司或其分支机构)取代其于本合同中的法律地位，前提是不得因此影响甲、乙双方在本合同中的权利、义务关系。上述主体变更甲方无需另行通知乙方。

七、 其他条款：

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决;协商不成，交甲方所在地的人民法院管辖。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等的法律效力。

甲方： (盖章)

法定代表人或委托代理人签字：

签约日期：

乙方： (盖章)

法定代表人或委托代理人签字：

签约日期：

柴油发电机组维保合同范文三

甲方：(下称甲方)

乙方： (下称乙方)

为确保 (项目名称)内甲方使用的柴油发电机组正常使用及延长柴油发电机组的使用寿命，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方负责维护保养甲方使用的柴油发电机组。为明确各自的权利、义务和职责，双方同意依据《中华人民共和国合同法》订立契约，议定条款如下：

(1)维护保养发电机组时间、数量及付款方式

保养时间自 年 月 日至 年 月 日止。

付款方式：

乙方开户行：

乙方银行帐号：

付款办法：甲方向乙方按季度付款;在合同签订生效后，经甲方确认乙方维护保养内容符合合同要求，经甲方按本合同约定验收合格，甲方在每季度期满甲方验收合格后十日内向乙方支付上季度的维护保养费用，即：合同总金额的 %，人民币￥ __ 元(大写：人民币________元整)。在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供正规有效的发票。

(2)甲方责任

1)甲方委托乙方进行维护保养的发电机组，应是经相关部门验收、检测合格的产品。

2)甲方应按照国家法规要求，配备取得特种设备作业资格证的人员，负责发电机的每日例行安全检查及日常卫生清理保洁工作。

3)甲方按时支付维保费用。

4)甲方欲移置发电机组，如需自行解决，应通知乙方以便提供意见及以后服务作业。

(3)乙方责任

1)乙方提前与甲方约定好保养时间，每月保证 次到现场维护、保养、检修机组，并试运行。提供 份机组维护、保养、检修及试运行报告，指导日常保养要求，供甲方参考。

2)保养范围：乙方指派专业人员(必须持有效发电机组维护保养证件)进行甲方指定发电机之机电及引擎的安全检查、性能调整等项目(详见附件：发电机组每月维护保养项目)。

3)对发电机组外表的日常清理、保洁工作由甲方自理，不在乙方保养范围。如因甲方人员未按本机组的操作手册规定操作，乙方可书面通知甲方改善。

4)发电机组如有临时故障，乙方技术人员保证在接到甲方通知后1小时内到达事故现场。如为严重事故，乙方技术人员应尽所能在最短时间内让机组恢复正常运转。

5)乙方在维护保养发电机组时，如确认需维修或更换零件时，应列出维修项目、更换预定期限及维修费用，以书面形式通知甲方。经甲方签字认可后，乙方方可进行，并应保证向甲方提供正厂原装配件和优惠的配件费用。如甲方自行处理，乙方应提供指导。如甲方未按乙方指导操作，影响发电机组的安全运行或造成事故，乙方不负任何责任。

6)乙方对发电机组进行维护保养时，如发现部分机件正常消耗，需要更换时，经甲方确认并签字，价格高于 元人民币时，将由甲方支付部件的材料费(该价格为所需更换机件的市场合理价格)。低于 元人民币(含 元)的配件乙方应在发现后的24小时内给予免费更换，否则由此产生的后果由乙方承担。该价格为需要更换机件的合理市场价格，发电机组及其所有附件，均为发电机组产权人的财产。

7)乙方应定期向对甲方指定人员进行发电机组操作维保知识培训，每季度不少于 次。乙方还应协助甲方指定人员取得特种设备作业资格。

(4)免除责任的事项

1)由于不可抗力原因造成的损失，双方免除赔偿责任。

2)经乙方书面通知甲方需改善的合理意见而甲方未改善导致故障，乙方不承担任何责任，但应由乙方按本合同约定进行改善的除外。

3)因甲方使用不当或人为损坏导致发电机发生意外所引起的经济及法律责任，并由国家权威部门检测，属于甲方责任的，与乙方无关。

(5)违约责任

1)本合约有效期内，除乙方的维护保养不符合本合同的约定外，甲方不得将保养工作交于第三者作业。否则，乙方将照常收取保养费用，并保留取消合约之权利。如乙方擅自将此合同转包给第三方，甲方有权终止合同，并要求乙方返还甲方已支付的维护保养费用，赔偿甲方因此所遭受的损失，并向甲方偿付合同总额30%的违约金。

2)甲方如无故不按时支付维护保养费(特殊情况经双方协商同意可酌情延长付款时间)，延期一个月未支付，在书面通知甲方后，乙方有权停止服务，延期两个月未支付，乙方有权以书面形式终止本合同，甲方应向乙方偿付合同总额30%的违约金。

3)乙方不按照合同约定时间，且连续超过两个月以上(包括两个月)时间未进行维护保养或维护保养不合格，甲方有权终止合同，并不支付合同剩余期限的维护保养款项，乙方需向甲方偿付合同总额30%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

4)除本合同特别约定外，任何一方提出解除合同时，应提前一个月书面通知对方，并需征得对方同意，同时向对方偿付合同总额30%的违约金。

5)乙方应按合同规定的内容对发电机组进行维修、保养、检测，并达到行业标准要求，否则视为违约。经甲方验收确认后，乙方每发生一次违约，甲方可扣除总维保款2%作为违约金，乙方还应赔偿甲方因此而遭受的损失。

6)由于乙方维修保养不及时或维护保养不合格等原因使设备造成损坏或人员伤亡，并由国家权威部门检测，属于乙方责任的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方以及第三人因此而遭受的所有损失;同时甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额10%的违约金。

(6)争议的解决

本合同如有争议，应由甲、乙双方协商解决。如协商不成，任何一方可向 法院起诉。

(7)其他约定事项

1)本合同自双方签字盖章之日起生效。

2)本合同期满后双方如无异议，如需续约，应重新签订合同。

3)如双方协议终止合同或调整费用，应结清此前往来帐目。

4)本合同如有文字删除或增加，需经双方商讨同意，签章确认，否则无效;本合同的其他调整，应由双方另行签订补充协议，经双方签字盖章后生效。

5)本合同一式 份，甲乙双方各执 份，各份合同具有相同的法律效力。

6)本合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力。

甲方(委托方)

乙方(受托方)

年月日：

维保合同(篇5)

乙方： (以下简称乙方)

为了保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。根据省政府(94)53号令的规定，现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：

第一条：维护服务的消防工程名称：

第二条：维护服务的消防工程地址：

第三条：维修服务的'消防工程范围及维护内容要求：

一、维护服务的消防工程范围：

1、 火灾自动报警系统及联动控制系统

2、 消火栓系统

3、 应急照明及疏散指示系统、

二、维护内容及要求：详见维护细则表

第四条：维护费用：

年 月 日 至 年 月 日，年维护费为:

第五条：双方责任：

一、甲方责任：

1、 甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护，坚持24小时值班制度，并按消防规范的要求，对火灾报警控制器及所有供水总闸，压力表及附属组件进行日检，并填写好系统运行日登记表及日检表。

2、 甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时

以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后24小时内，必须派员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

3、 甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《经济合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

4、 甲方应向乙方提供该工程的全部消防图纸资料及有关设备的材料，以利乙方能顺利地进行维护。

二、乙方责任：

1、 乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档。(注：年检和季检的当月不再进行月检)。

2、 乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做出维护报告书，经由甲方现场负责人由签字后存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

第六条：消防工程维修服务合同的期限及付款时间：

1、 消防工程维护服务合同期为五年，自盖章之日起生效。期满后自动失效。维护保养时间： 年 月 日至 年 月 日。该合同期满时，乙方有优先续签合同的权利。

2、 甲方应在合同期内每年 月 日支付当年维护款 元，

第七条：其它：

1、 消防工程的维护保养工作，需更换设备、零配件、材料单价在100元以内，由乙方承担。设备购买原则上由甲方自行解决，甲方亦可委托乙方购买，其采购费用由甲方支付。

2、 甲方现场负责人为：，乙方现场负责人为： ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

第八条：本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

甲方：

乙方：

法人代表：

法人代表：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

维保合同(篇6)

甲方：

乙方：

依据“中华人民共和国经济合同法”、“建筑安装工程承包合同条款”和“中华人民共和国消防法”结合工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况:

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条承包范围：

甲方委托乙方对消防维修保养，具体整改内容见合同后附清单，根据消防主管部门认定的施工图及有效的相关修改文件和消防施工规范进行施工。

第三条工程承包方式：

釆用乙方全包干方式

第四条工程造价：

1、合同工程总价为__万元(大写：____万元整)包干价，为工程竣工验收合格的全部费用。

2、消防主机主板更换__万元(大写：贰万元整)，由乙方负责购买。两项合计总金额为__万元( __元整)

第五条工程工期：

合同工期总日历天数：天;消防泵房水糸统和消防报警糸统整体联动__年__月__日前完工，附件中其余项目__月__日前完工。

第六条工程款支付方式和时间：

1、支付方式：乙方开具税务发票，甲方以转帐方式支付工程款;

2、支付时间：施工进场后一周内支付工程总款的__% __作为预付款;工程竣工经验收合格后__个工作日内，并且双方办理竣工决算后七天内;甲方付至决算价的% ;余款%作为乙方的质保金，质保金不计利息。

第七条工程质量和验收：

设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

规范。

施工资料、竣工图纸及消防系统技术资料在竣工验收时送交甲方。

第八条双方的责任和义务：

甲方责任：

用电。

2、按合同约定向乙方支付合同价款。

乙方责任：

质检报告，对材料设备质量负责。同时，甲方可根据具体情况，对其提供的材料送交质检部门抽检。

材料由乙方负责购买，并负责安装调试。

修改，其费用因乙方造成的由乙方承担，因甲方造成的由甲方承担。

消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

安全管理，乙方在施工期间遵守甲方关于外来施工单位及其人员的行为规范的规章制度，严格执行施工规范、维持现场整洁、道路畅通、围栏设施，处理好由于施工带来的扰客问题;不得毁损甲方财物。

6、乙方安全措施切实可行,安全器械和工具符合国家和行业标准，高空作业时必须系好安全带;乙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保过往行人安全.造成任何事故和施工人员及第三方人身安全,责任全部由乙方自行承担;

工具设备材料清、人员清”。

第九条质量保修

1、本工程保修期为__年。时间从竣工验收之日起。若工程质量问题属乙方原因造成，由乙方负责。属甲方原因或甲方使用不当造成设备烧坏，费用由甲方负责。

2、乙方在接到甲方维修通知后__小时内到达现场并及时处理。

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到__次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收__%的劳务费。

第十条违约责任：

设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

2、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

第十一条解决合同纠纷的方式：

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决，则甲、乙双方中的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

第十二条其它约定事项：

乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

乙方执一份，具有同等法律效力。

3、本合同附件是合同组成部份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

维保合同(篇7)

甲方责任：

1、向乙方免费提供必要的场地及施工用水、用电。

2、按合同约定向乙方支付合同价款。

乙方责任：

1、乙方采购材料设备，应按图纸要求和相关行业标准采购，并按所提供材料的相关规范提供产品合格证明、质检报告，对材料设备质量负责。同时，甲方可根据具体情况，对其提供的材料送交质检部门抽检。

2、本工程消防系统所需设备、材料由乙方负责购买，并负责安装调试。

3、若施工过程中发生返工、修改，其费用因乙方造成的由乙方承担，因甲方造成的由甲方承担。

4、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

5、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，乙方在施工期间遵守甲方关于外来施工单位及其人员的行为规范的规章制度，严格执行施工规范、维持现场整洁、道路畅通、围栏设施，处理好由于施工带来的扰客问题;不得毁损甲方财物。

6、乙方安全措施切实可行,安全器械和工具符合国家和行业标准，高空作业时必须系好安全带;乙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保过往行人安全.造成任何事故和施工人员及第三方人身安全,责任全部由乙方自行承担;

7、乙方在完工验收前，必须做到三清：“场地清、工具设备材料清、人员清”。

维保合同(篇8)

甲方，______________公司

乙方，______________施工单位

丙方，______________公司

一、为确证业主的顺利入住及维保的及时、有效性。甲方授予丙方维保监督权。经物业确认签字，无任何维保问题后甲方给予乙方尾款的支付。施工现场应严格遵从施工现场管理规定(见附件二).

二、丙方负责接待客户保修业务，并相应做好下列工作，

(一)向客户公布接待的单位名称、工作部门、地址、电话(白天、夜间)、作息时间。

(二)制定住房维修管理的相关办法或制度。

(三)接待人员应当礼貌接待客户，及时入户查看，针对问题实际情况，给客户合理的答复。注意，接待人员应将客户报修的部位按规定标记标识。不得漏记保修项目。

(四)禁止接待人员与客户发生争吵，更不得对客户意见不予理睬。

(五)对客户的报修，接待人员应当做好相应记录，发出适当通知。

(六)向乙方发出报修的书面通知。(通知的格式、内容、修理期限，依规定制发)。

(七)乙方办理签字确认房屋设施、设备、物品、钥匙交接单。依本协议书附件的规定制作。

(八)按时完成向甲方报送各种报表及统计数字。

(九)接受甲方指示、通知、监督。

三、乙方应当积极履行完成丙方书面通知中确定的各项维修任务，并相应做好下列工作，

(一)工作部门的办公地址、电话、负责人(接待人名单电话)并将此通知甲方、乙方。

(二)制定住房维修管理的相关办法或制度。

(三)签收丙方发出的通知。

(四)按时完成丙方书面通知中确定的维修任务。

(五)按要求办理房屋设施、设备、物品、钥匙交接单。

(六)将维修施工中产生的垃圾清运至丙方指定地点，并运储小区。

(七)按时完成向甲方报送的各种报表及统计数字。

(八)接受甲方指示、通知、监督。

(九)房屋质量问题维修用时标准(见附件一)，

四、房屋维修过程中乙方、丙方应遵守下列规则，

(一)维修的期限由丙方依本协议附件的规定认真确定。

(二)维修的方式、方法、工具、材料、质量由乙方依国家施工规定自行确定。

(三)乙方、丙方把有权签收通知、验收单、交接单等单证手续的人员名单、身份证及签字字样报甲方留存。

一户报修中，报修多个维修项目，丙方应当以其中一项维修期限最长的项目期限，未给维修期限，不得将多项期限累加。

(四)乙方与丙方每天召开工程协调会，把物业一天接到工程方面的问题交给乙方。难以解决的问题邀请甲方三方共同解决。

五、特殊事项的处理规则，

(一)乙方在维修期限长短有争议的，报甲方裁决。甲方应立即到现场照相、记录、查看、三方确认签字后，乙方必须先行开展维修，乙方不得因争执暂停维修。

(二)丙方与乙方因保修项目是否合格，是否需要维修发生争议，双方应立即报告甲方。甲方认为应当维修的，乙方必须立即进行修理，迟延的时________日乙方承担，但乙方可以照像、记录并要求甲、丙方签字，依次作为急需主张权利的证据。

(三)乙方与客户单独就报修项目不经修理达成和解的，由乙方将客户不再主张维修的一项或多项概括(整单________元)权力的书面文字(原件)两份报甲方、丙方留存备查。

(四)①乙方拒绝接受维修任务;

②超过开修日2天的;

③修理两次仍不合格的;

④其它合理原因。上述情况出现时，为确保维修的及时率，由丙方负担维修任务。丙方承担的维修任务的费用报价，依行业市场价的中等水平合理确定。在此价格基础上加收1倍的罚金从乙方工程尾款中扣除。

乙方认为丙方报价偏高(指不含加收的罚金)，乙方有权要求甲方核实、裁决，乙方仍不服的，乙方、丙方可协商或抽签确定鉴定单位，来鉴定价格的合理性。

(六)乙方、丙认为维修完工的项目合格，但客户坚持称不合格的处理要点。

①注意让客户在客户修理验收通知单上签字著名验收________日期，签署验收人姓名。

②让客户指明、记清，不合格的部位及数量。

③让客户写明，认为不合格的依据、理由或填写无理由。

上述三点让客户亲自签名是必须填写的。遇有此类情形，甲方派人参加。

六、违约责任，

(一)甲方违约责任

1、乙方、丙方因工作中产生争议，甲方拒绝协调或裁决的。

2、乙方、丙方相互索取违约金，甲方为协助办理的。

(二)乙方的违约责任

1、据签收甲方、丙方各类书面通知的，(每张每次计算为一次违约行为)。

2、未按期完成维修任务的或维修后其中一项不合格的(每户为一次违约行为)。

3、业主室内施工垃圾未清理完毕的(一户计算一次违约行为)。

4、未将楼门口垃圾运出小区以外的(一个单元计算违约一次)。

5、修理期内，业主室内丢失门窗、设备、设施、物品及配件的除按原价赔偿外，应支付违约金(一户计算违约一次)。

6、按时向甲方、丙方报送相应的报表通知的(一张为违约一次)。

7、报表统计数字或通知，出现错误或漏项的(一处计算违约一次)。

8、拒绝甲方指示、通知、监督的。

9、有其他违反本协议行为之一的。

(三)丙方责任

1、未及时接待客户报修，导致客户向甲方投诉，经核实属实的;接待态度恶劣，经核实属实的;

2、受业主报修任务后，未及时入户查勘、标记标识、登记台帐、发出修理通知等其中一项的;

3、书面通知中维修期限不符合附件中规定期限的;

4、拒绝甲方指示、通知、监督的;

5、其他违反本协议的行为之一的。

三方有上述行为之一的，每次每一项向相对方支付违约金_____元，上不封顶。违约金每7天统计核实一次，三方应于每个7天的第2天将违约金用现金方式交付相对方指定的负责人。

甲方，______________乙方，______________丙方，______________

负责人签字，_________负责人签字，________负责人签字，___________

日期，________________日期，________________日期，______________

维保合同(篇9)

维保服务合同 – 保护您财产的安全之约

随着科技的不断发展和生活质量的提高，人们对于财产安全的关注也越来越高。无论是住宅、商业建筑、机器设备还是交通工具，都需要定期维护和保养，以确保其正常运行和延长使用寿命。而维保服务合同作为双方约定的法律文件，对于保护财产的安全起到至关重要的作用。

维保服务合同的定义

维保服务合同是一种双方约定并签署的法律文件，旨在确保受托方按照约定的条件和标准，为委托方的财产提供定期维护和保养等相关服务。这份合同详细记录了双方的权利和义务，以保障维保服务的顺利进行。

合同内容与要点

一、合同主体：

维保服务合同中要明确双方的身份和联系方式；包括委托方和受托方的名称、地址、电话号码等基本信息。

二、维保服务内容：

这部分内容详细列出了维保服务的具体要求和范围。例如，住宅维保可能包括检查管道、修补漏水，商业建筑维保可能包括电路检查、保洁等。这些细节都需要在合同中清晰明确地列出，以确保受托方可以按照要求提供相应服务。

三、维保周期和频率：

合同中还要指定维保服务的频率和周期。维保服务可分为定期维保和临时维保两种。定期维保是在规定的时间段内定期进行，以确保设备和财产持续运行。临时维保则是对于突发问题或意外损坏的修复和恢复。维保周期和频率的合理安排有助于确保财产的安全运行。

四、维保费用和支付方式：

合同中需要确定维保服务的费用和支付方式。费用可能是固定的、一次性支付的，也可能是根据实际服务量或维保周期进行逐月或逐季支付的。支付方式可以是现金、支票或电子转账等。确保支付方式的安全和方便对于双方都是重要的。

五、违约责任和争议解决：

维保服务合同还应明确违约责任和争议解决方式。如果其中一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。合同应明确争议解决的方式，有的选择仲裁，有的选择诉讼等。

六、合同期限和终止：

合同期限是合同有效的时间段。一般情况下，维保服务合同的期限为一年，也可根据实际情况和双方的需求进行适当调整。合同中还应规定终止合同的条件和程序，比如提前通知期限。

七、其他条款：

除了上述要点外，合同还可以根据实际需要增加其他相关的条款。比如，保密条款、灾难处理、风险分担等。这些条款有助于进一步确保维保服务的顺利进行，保护双方的合法权益。

结语

维保服务合同作为双方约定和法律赋予的保障，是保护财产安全的重要依据。通过明确双方的权益和义务，以及约定细节和条款，维保服务合同为财产的安全提供了有效的保障。双方应当在签署合同前认真阅读、理解合同内容，并根据实际情况进行协商和修改，以确保维保服务的顺利进行，提高财产的保值和使用寿命。

维保合同(篇10)

订合约人： (以下筒称甲方)

___有限公司(以下简称乙方)

第一部 技术条款

感谢您选择我们___有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。

___有限公司以

第一章 服务设备明细

为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于 年 月 日开始。您的电梯明细及服务费用为：

第二章 ___有限公司服务内容及责任

一、 维护内容

每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁; 轿顶上所有安全装置和检查调整; 检查及平衡曳绳张力和清洁;

检查机房控制柜、主机、所有电器、开关; 查看每层外呼、楼层显示器是否正常;

当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员2小时内到现场进行紧急处理。

第三章 ___有限公司的责任

一、积极配合客户通过年检;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。

二、自行配备工作所需的工具及设备。

三、将随时听取客户的反馈，对不正常的'运行状况做以认真分析及纠正。

四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。

第四章 免责条款

一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。

二、因甲方未及时处理本公司所提合理的建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。

三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。

第五章 客户责任

一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本情况。

二、甲方应按本公司设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖风气，按温度的要求做好通风，并协助本公司电梯工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

三、甲方有义务依据相关法律、法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。

四、由甲方负责办理电梯年检的申报工作并支付年检费用，如一次不能达标，复检费由乙方承担，直至技术监督局发证为止。

第六章 付款方式

第七章

本合同有效期为 年，时间从 至 。经甲乙双方签章后即刻生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

维保合同(篇11)

建设单位：（以下简称甲方）____________

施工单位：（以下简称乙方）____________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信和互惠互利的原则，针对沈阳万维物业服务有限公司所属的光大大厦消防系统检修维保项目的具体情况，为进一步明确甲乙双方的权利、责任、义务和协调配合，确保本工程能够按期保质保量顺利完成，甲乙双方在完全清楚和理解本合同条款的基础上，在自觉、自愿的前提下及乙方完全清楚施工现场的实际安装情况、场地条件、承包范围等，经友好协商达成一致，特签订本施工合同，以资共同遵守。

第一章工程概况

1、工程名称：____________

2、工程地点：____________

3、工程内容：____________

A、火灾自动报警系统：主机、探测器、按钮、模块、层显、声光报警器等达到正常工作状态。无误报达到与各个系统联动状态正常运行。

B、消防广播系统：音源、前置、功放、扬声器等达到正常使用工作状态并达到联动启动状态。

C、自动喷水灭火系统：喷淋泵、压力开关、水流指示器、湿式报警阀等达到正常工作状态并达到联动手动正常。

D、室内消火栓给水系统：消火栓、消防泵等达到正常工作状态并达到联动手动状态正常。

3、承包方式：包工

4、质量标准：达到优良标准。

第二章工程监督

检查。

进度、安全监督、检查和验收等工作。

第三章工程验收标准

1、每月对此工程按系统进行试验，乙方应按国家规范有关规定要求，向甲方提交完整的调试记录及存在问题说明和相应解决办法。

2、当维保例行需要定期检测时，其检测费用由甲方承担，乙方协调办理相关手续。

3、每年工程维保结束后，乙方将维保记录及相关技术资料和消防定期检测报告全部移交甲方备档。

4、在维保合同期内此工程乙方负责维护和管理。

5、每次调试检查结束后，乙方写出详细的检查报告并交甲方一份存档。

6、日检记录由建设单位监控人员负责填写，乙方负责指导。

维护。

8、乙方接到甲方紧急通知后保证在2小时内到达现场处理出现的紧急情况。

9、乙方必须保证设备完好率达到100%，如达不到消防规定由乙方负责。

第四章工程保修

保修范围：

由于乙方施工质量问题和所选用材料、设备等质量问题，均属乙方保修范围。但由不可抗力原因造成的损失除外，如雷击等。

第五章现场变更及现场签证

本工程范围以外，由于甲方原因增加的工作量进行现场签证。

第六章双方责任和义务：

甲方：

1、按协议要求及时支付维保款。

2、建设单位及时协调施工中各个办公室开关门等。乙方：

工程质量和进度要求文明施工，接受建设单位《施工现场安全管理责任书》和《施工现场安全管理规定》。

2、按甲方要求及时施工。

3、维保期内出现紧急情况，但消防设备不能正常运转而产生的后果由乙方负责。

。

第七章工程造价及付款方式

1、总金额：

此项目总金额为（大写）：___（小写）：___元整人民币。

2、付款方式：

第八章第九章

合同期限合同份数：______

合同期限一年

本合同内容有涂改或手写修改的一律无效。

一、本合同一式四份，甲乙双方各持两份正本。

二、本合同附件，是本合同的组成部分。

三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十章违约责任

单方违约要向另一方按《合同法》规定承担赔偿责任。由于维护不及时造成甲方人员、财产的损失按实际赔偿。

第十一章附表

具体见后各个系统维保内容附表（附表内容均为国家有关验收规范规定的维护保养内容）

甲方：（发包方公章）____________

乙方：（承包方公章）____________

地址：____________

地址：____________

电话：____________

电话：____________

负责人（签字）：____________

负责人（签字）：____________

日期：__年__月__日

日期：__年__月__日

维保合同(篇12)

       维保合同 篇1

       电 脑 维 护 合 同

       甲 方：_______________________ （以下简称甲方） 乙 方：上海伦格数码科技发展有限公司（以下简称乙方） 电 话：____________传 真：__________ 电 话:：021-62348488 传真：021-52060676 联系人 ： 联系人：

       地 址：___________________________ 地 址：长宁区天山支路209号102室

       甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议.

       一、合作内容

       甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期为壹年。共需维护费用￥ 元(RMB)/年，自年 月__日至年 月_ _日止；在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。付款采取先付款后维护方式，该款项自合同签署后，甲方需按以下方法之一支付乙方服务费用，在服务费用未到账之前，乙方有权拒绝为甲方提供服务：

       1．全部一次付清；

       2．按季度付款

       二、上门服务项目

       服务项目描述

       1．电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操作系统重装

       2．各类外设维护 打印机、扫描仪

       3．系统软件安装 WIN2K、WINXP等

       4．工具软件安装及维护 Office20xx等市面常用软件

       5．增加及更换电脑板卡及部件 CPU、主板、内存、显卡、电源

       6．电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能

       7．各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡

       8．查杀电脑病毒 各类电脑病毒查杀

       9．数据备份 光盘或硬盘备份（所需的备份器材及介质由客户提供）

       10．各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器简单维护（大规模的网络变动，费用另计）

       三 、 硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。

       1．服务费不包含电脑部件（如显示器、光驱、软驱及板卡等）修理费用，甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。

       2．甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。

       3．甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。

       4．甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不加收服务费，在城区外需加收相应的服务费时。

       5．甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过十五个工作日（不包括报价等待的时间），乙方可以提供替用配件(外设和显示器除外)给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。

       6．所有品牌电脑（如联想等）及外设（打印机、扫描仪等），如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务（不开机箱），若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商维修，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在城区内不另收服务费，在城区外需加收相应的服务费。

       7．非乙方过错：在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任；如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。但乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。甲方应当自行备份数据、资料。乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。本公司对所做的服务承担有限责任，不承担由服务引起的间接损失。

       四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。

       乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。甲方如需安

       装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。

       五、服务响应时间

       甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计2小时内安排工程师上门；如果甲方离乙方超过10公里，则响应时间为5小时，具体时间由甲方和乙方约定。每月上门次数不超过5次。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间为9:30－17:30，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需另外支付加班费用。乙方提供每月一次例行维护。 下列情况，甲方可以将主机交到乙方地址维护：

       1． 甲方不希望上门工程师在现场操作。

       2． 故障情况在现场无法解决。

       3． 故障情况解决所需的时间较长而甲方不能相陪。

       六、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

       七、甲方单位的电脑如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的电脑。

       在协议签订后，乙方有权记录电脑的特征（如编号等）和在电脑上做标记用以识别电脑，在确认甲方电脑的型号和编号以后，甲方电脑管理者签字确认。

       八、乙方工作需要甲方的配合的情况

       乙方工程师在甲方计算机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供计算机的驱动程序，乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下， 甲方应当配合。在做重大的改动（如重装操作系统）时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。

       九、合同的解除及续签

       合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则需提前一个月另签合同。

       十、此协议未尽事宜，由双方协商解决。

       此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。

       甲 方：乙 方：上海伦格数码科技发展有限公司

       负 责 人： 负 责 人：

       单位盖章：单位盖章：

       签订日期：签订日期：

       维保合同 篇2

       发包方：（以下简称：甲方）

       承包方：（以下简称：乙方）

       根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包零星工程维保项目事宜达成如下合同，以资共同遵守。

       一、工程概况

       1、工程名称：

       2、工程范围：

       3、工程承包内容：合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。

       4、承包方式：包工包料，固定单价包干。

       5、承包期限： ，该承包期限自合同生效之日起算。

       二、合同价款

       1、本合同项下工程的固定单价为：（大写）元整人民币，即（小写）￥ 元）。该包干单价不因任何政策性因素或市场因素的影响而调整。

       2、本合同项下所称固定单价已涵盖本合同第1.3条项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费、企业管理费、劳保费、检测费（如需）、建安税金等全部费用。

       三、付款方式

       1、付款方式： 。

       2、付款时间：

       （1）按月结算，每月15日之前支付上个月经甲方审计部审核确认的工程款95%；

       （2）结算总价5%作为保修金，保修期届满后，经甲方客服部确认乙方已履行全部保修义务的，甲方在15个工作日内结清保修金。

       3、甲方按照第2条约定支付工程款前，乙方应向甲方客服部报送审核结算资料，由甲方审计部在7个工作日内出具书面的审核结算意见书，审核意见书经乙方确认后作为甲方付款依据。

       4、乙方应在合同约定的付款期限前向甲方出具相应的建安发票，否则甲方有权相应顺延付款时间。

       四、双方责任

       1、甲方责任

       （1）甲方向乙方提供两套建筑施工队平面图纸及供水、电源、仓库等施工必备条件。

       （2）在施工期间探测及试压产生的水电费由甲方承担，涉及店铺及小区业主的各类协调事宜则由甲方负责。

       （3）甲方应按照合同约定支付工程款。

       2、乙方责任

       （1）乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行施工。

       （2）乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。

       （3）乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

       （4）乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的杂物,保证下一道工序正常施工。

       五、工程保修

       1、工程保修期为 个月，自每个单项维保事项竣工验收合格并移交甲方之日起计算。

       2、保修期限内，乙方应当在收到甲方维保通知后24小时内根据维修项目向甲方提出维保方案，并在7个日历天内完成维保义务，否则，甲方有权委托第三方进行维保，由此产生的费用，甲方有权直接从保修金中抵扣，不足部分甲方有权向乙方追索。

       3、保修期限内，乙方两次无法按照合同约定完成维保义务的，甲方有权没收保修金。甲方因为前述事由没收保修金，不免除乙方的保修义务，甲方没收保修金后，对于保修期内出现的维保事项产生的费用，有权向乙方追索。

       六、其他事项

       1、违约责任：甲乙双方均不得违反合同约定，否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。

       2、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自双方签字盖章之日起生效。

       3、附件系本合同的有效组成部分，与本合同的其他条款具有同等法律效力。

       4、甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。

       5、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

       甲 方： 乙 方：

       法定代表人： 法定代表人：

       委托代理人： 委托代理人：

       联系地址： 联系地址：

       联系电话： 联系电话：

       签订日期：年月 日 签订日期：年月 日

       维保合同 篇3

       ***总：

       我店接手****自动扶梯22部，客梯4部，货梯2部共计28部。目前准备投入使用36部，其中客梯2部，货梯2部、自动扶梯32部。需要维保的电梯共计10部，其中客梯2部、货梯2部、自动扶梯6部。其余自动扶梯26部因***建筑公司施工移位和新加自动扶梯，由该公司负责后期维保一年。

       物业保卫部经与***公司、**公司沟通，分别报价如下：

       经综合对比***有限公司北京分公司价格较为合理。此外，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时30分钟内到达现场，非紧急情况时60分钟内到达现场，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时60分钟内到达现场，非紧急情况时90分钟内到达现场。建议与***公司北京分公司签订电梯维保合同。

       物业保卫部

       *年*月*日

       维保合同 篇4

       甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________ 乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________

       根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

       一、工程概况

       1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

       2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

       3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。

       4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。

       5、承包采用下列第______种方式： (1) 乙方包工、包全部材料(见附件三); (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件二、三); (3) 乙方包清工。

       6、本工程由__________设计。

       7、工期：工程期限______天，从_____年_____月_____日开工，至_____年____月____日竣工。

       二、工程价款及结算方式

       1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

       2、付款方式 (1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元; (2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元; (3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元; (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

       三、施工准备及双方的义务

       (一)甲方工作

       1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

       2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

       3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。 4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

       (二)乙方工作

       1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

       2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

       3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

       4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

       5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

       6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

       四、材料的供应

       1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

       2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。 乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的`双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

       五、安全生产和防火要求

       甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

       六、施工内容和工期的变更

       在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后(详见附件四)，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

       对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

       1、工程量变化或设计变更;

       2、不可抗力;

       3、甲方同意工期顺延的其他情况。

       七、工程质量及竣工验收的办法

       1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。

       2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

       3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

       4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》)，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

       5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。

       八、违约责任

       1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的1%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

       2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______‰支付违约金。

       3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____元。

       4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

       5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

       九、工程保修

       工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。

       十、纠纷处理

       本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理： (1)提交_______仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。

       十一、其它约定事项

       1、______________________________________

       2、______________________________________

       十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

       附件

       1、工程施工报价单附件

       2、甲方提供的材料、设备明细表附件

       3、乙方提供的材料、设备明细表附件

       4、工程项目更单附件

       5、工程质量验收单附件

       6、工程包修单附件

       7、施工业务通知单

       甲 方：________________ 乙 方：_________________________

       姓名(签名)：__________ 单位名称(盖章)：_______________ 身份证号：______________ 法定代表人(或委托代理人)：_____ 联系电话：______________ 营业执照号码：___________________ 联系电话：______________

       维保合同 篇5

       甲方：____________________________________________

       乙方：____________________________________________

       乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方医疗设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修保养服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况下，方可签订协议，后附设备明细。

       第一条乙方义务

       1、乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内，城区以内的用户，乙方__________________个小时内到达现场；各县区的用户，乙方在__________个小时内到达现场。

       2、乙方上门维修不收取上门费及工时费。

       3、乙方上门维修没有次数限制。

       4、乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

       5、如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

       6、乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每个月一次上门维护保养服务。

       第二条甲方义务

       1、甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

       2、甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。

       3、未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

       4、甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。

       5、协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

       6、协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

       第三条结算金额及方式

       甲方按_________为单位时间，维修费共计为_________元人民币，在协议签字生效后一周内，向乙方一次性支付维护费。

       第四条未尽事宜由甲乙双方协商解决。

       第五条本合同有效期暂定为一年，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

       甲方单位（盖章）：___________________________法人代表（签字）：___________________________

       地址：_____________________________________电话：____________________________________

       传真：_____________________________________开户银行：_________________________________

       账号：________________________________________________________________________________

       乙方单位（盖章）：___________________________负责人（签字）：____________________________

       地址：_____________________________________电话：_____________________________________

       传真：_____________________________________开户银行：________________________________

       帐号：_____________________________________

       ___________年___________月___________日

2024策划服务合同(汇总12篇)

政府部门必须认真对待相关协议，约束自己的行为并努力实践，务必确保双方签署了合法合同。依法设立的合同只对当事人具有法律约束力，你了解制定合同时需要注意哪些事项吗？我们提供的标准仅供参考，具体实施建议您咨询专业人员。

策划服务合同【篇1】

活动方：(以下简称甲方)

服务方：(以下简称乙方)

甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，根据相关法律法规的规定，经协商一致达成本合同条款如下，以期共同遵守。

一、活动概况：

l、活动名称：

2 、活动时间：

二、活动内容：

甲方委托乙方为“ ”活动的策划及执行公司，策划(执行)以下内容:

三、费用支付：

1、本合同总金额为：￥__________元(大写____________________)。

2、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币￥____________整(大写___________________________)为预付款。

3、活动结束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥____________________整(大写________________________)。

四、甲方的权利和义务：

1、甲方有权利从乙方处获取活动方案，并对活动要求提出意见。

2、甲方由义务向乙方提供完整的资料以确保乙方能完成任务。

3、甲方有权对乙方的工作内容及工作进度进行监督，对重大问题有权要求乙方更改。

4、甲方应如期向乙方支付费用。

五、乙方的权利和义务：

1、乙方所制定之策划方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方监督。

2、乙方应保证工作质量及工作进度。

3、乙方应忠诚地按照甲方所同意的方案策划及实施活动，未经双方同意不得擅自更改。

4、如在活动期间发生紧急状况或不可抗力因素导致活动无法正常进行，乙方应毫不迟延地通知甲方并积极予以协助解决。

本条款所称不可抗力因素，包括台风、暴雨、地震等重大自然灾害，或行政事业性单位禁止活动开展等人为因素，或其他甲乙双方尽合理注意义务仍不可预见之情况。

六、违约责任：

1、乙方须按甲方要求及最终认可确认意见实施制作。如因其它因素要更改或取消制作内容，乙方应提前1-3日书面通知甲方并获得甲方书面认可，否则视为乙方违约。

2、如因不可抗力因素致使项目工作不能如期开展或完成，乙方不承担由此引起的任何责任。

3、任何一方违反本合同的任何义务、承诺、保证或由任何一方在本合同中所作的声明与事实不符或有误导成份，造成本合同不能履行或不能完全履行时，该方即构成违约，应承担违约责任，负责赔偿守约方因此造成的损失。

4、甲方应在活动结束后3天内(含活动当天)支付合同之全部余款，否则视为逾期。逾期付款的，应按每天向乙方支付合同总金额1%的滞纳金。

5、合同生效后，如甲方单方面中途中止协议，应按本合同各项目产生总金额支付赔偿责任。

6、若乙方未能按合同所规定的时间如期开展活动，造成甲方损失应负赔偿责任。

七、合同纠纷解决方式：

1、执行本合同发生争议，必须先由双方当事人友好协商解决。协商不成的，可向人民法院提起诉讼。

2、就本合同提起诉讼的，由合同履行地、原告或被告所在地法院管辖。适用中华人民共和国法律。

八、其他事项：

1、本合同正本一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。

2、本合同若有未尽事宜，合同各方可另行签订书面补充协议，补充协议经合同各方适格代表人签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等效力。

3、合同自双方法定代表人签字并盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

策划服务合同【篇2】

活动策划服务合同范文1

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等自愿、公平、诚实信用的原则下，经友好协商，就甲方委托乙方承揽“ 活动”相关事宜达成并签订本合同。

一、委托范围及工作内容

1.1甲方委托乙方执行举办于 年 月 日的“ 活动”;乙方负责向甲方提供活动实施细化方案制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等事宜(具体事项以项目活动策划方案为准)。

1.2工作内容

1.2.1策划活动流程、设计布展方案、舞台灯光设计方案、场地推荐、摄影摄像、主持人及演出人员的选择、互动游戏及道具的设计、抽奖活动安排等;

1.2.2活动策划方案、主持人稿件、致词及其他文字稿件的撰写;

1.2.3活动方案所涉及合作单位、媒体的邀约、沟通;

1.2.4活动现场执行及应急处理;

1.2.5活动效果反馈及总结、活动资料的保存与保密;

1.2.6本委托执行活动涉及的其他需由乙方完成的工作。

二、费用及付款方式

2.1费用为人民币： 元整 (小写 )。

2.2本次活动中因甲方的需要增加或更改制作产品或增加活动内容，由甲、乙双方主要负责人书面进行确认，最终费用按书面确认单为准。

2.3本合同签订后2个日内，甲方向乙方支付费用的 %【即人民币： 元整 (小写： )】作为首期款，剩余款项在“ 活动”结束，乙方向甲方提供合法等额完税发票后15日内一次性支付给乙方。

三、实施

3.1活动立项→活动基本信息确认及场地勘测→提供策划初稿→正式提案→甲方及甲方策划代理公司审定→甲方书面签字确认提案→活动筹备→活动预演→活动现场执行→相关媒体宣传→活动效果反馈及总结等。

四、甲方责任与权利

4.1甲方有权利按本合同的约定从乙方获得活动布置项目，并对布置要求提供意见;

4.2甲方有义务向乙方提供必要的资料以确保乙方能完成承揽任务;

4.3甲方有权对乙方的工作内容及工作质量进行监督和指导，并对重大问题有权要求乙方进行更改;

4.4甲方应如约向乙方支付承办费用;

五、乙方的责任与权利

5.1乙方应从甲方布置要求及要达到的效果出发;

5.2提供专项服务方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方的监督与指导;

5.3未经双方书面许可不得擅自更改;

5.4乙方应保证工作的质量及工作的进度;

5.6如在项目执行期间发生紧急情况，乙方有义务及时通知甲方并积极予以协助解决;

5.7乙方为完成承办活动而采购、摆设的各种物品、搭设的各种构筑物必须稳固、安全，无潜在风险和隐患。并在本合同履行期间内承担维修、维护、管理责任;

六、不可抗力

6.1不可抗力因素：因水灾，火灾，地震等或其他不可抗因素致使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方应在相互信任的基础上协商解决;

6.2因国家政策或政治原因使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方有通知义务和协助义务，待不利原因消除后另签补充合同。

七、违约责任

7.1合同生效后，若一方单方违约终止，守约方将依法追究赔偿责任，并承担合同总价款的30%的违约金，并赔偿给对方造成的损失。

7.2甲方如逾期付款，乙方有权对逾期额每天以中国人民银行发布的同期同额贷款利率150%要求乙方支付违约金，并要求甲方赔偿损失。

八、其他

8.1甲、乙双方因本合同或在本合同履行过程中发生争议的，应协商解决，达成一致签署补充协议，与本合同具有同等法律效力;协商不成时，任何一方可向合同履行地人民法院提出诉讼。

8.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效，壹式贰份，双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

活动策划服务合同范文2

甲方：中国电信 公司 地址：

法定代表人/负责人：

乙方：

地址：

法定代表人/负责人：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方就[ ]活动(“本项目”)进行策划、推广等专项服务并支付相应报酬事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条 项目内容

1.1本项目的目标：[ ]。

1.2本项目中，乙方负责下述工作：

(1)[ ]活动策划，包括策划方案的制定及策划工作的具体实施。

(2)相关宣传用品设计、制作、安臵。

(3)媒体宣传。

(4)其他。

项目详细内容见附件一。

第二条 项目要求

2.1本项目地点：[ ]。

2.2本项目期限：[ ]。

2.3本项目质量要求：如有国家标准则执行国家标准;如无国家

标准，则所有委托项目均应以合理满足本合同第1.2条及附件一之内容且以甲方事后认可为达到本合同质量要求的依据。

2.4未经甲方事先书面同意,乙方不得将委托事项全部或部分转交他人完成。乙方如需将部分工作交由第三人办理的，应事先征得甲方书面同意，并就该第三人的工作向甲方承担全部责任。

第三条 甲方提供的工作条件和协作事项

3.1提供资料：[ ]。

3.2提供工作条件：[ ]。

3.3其他配合协作事项：[ ]。

第四条 费用及支付

4.1乙方就本项目获得的报酬总额：人民币大写[ ]，小写：[ ]，包括：

(1)乙方从事策划方案的制定及实施的报酬及费用。

(2)乙方从事宣传用品设计、制作、安臵的报酬及费用。

(3)乙方从事媒体宣传的报酬及费用。

(4)乙方为履行本合同所需的其他全部费用(包括但不限于包装费用、运输费用)。除另有约定外，甲方无需就本项目向乙方支付上述费用之外的其他任何费用。

4.2支付方式和时间

4.2.1首付款

在本合同签订并生效，且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后[ ]日内，甲方将本项目报酬总额的[ ]%(即人民币

[ ])一次性支付给乙方。

4.2.2验收付款

乙方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收确认，且收到乙方下述全部文件后[ ]日内，甲方将剩余款项一次性付给乙方：

(1)甲方关于本项目验收通过的证明文件原件一份。

(2)乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

4.3乙方银行账户信息如下：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

4.4若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 项目策划

5.1乙方应根据本项目目标及甲方要求于本合同生效后[ ]日内完成策划案初稿，并提交甲方审核;经甲方审核合格的，乙方并应于本合同生效后[ ]日内完成策划案最终稿，提交甲方最终核准。经甲方最终核准通过的，乙方按照策划案最终稿具体实施项目策划工作。如甲方审核或最终核准不通过的，乙方应按照甲方要求进行修改直至通过。如由此导致履约迟延的，并不免除乙方依据本合同第十一条约定应承担的违约责任。

5.2甲方可根据本项目的现场进展情况，对策划案最终稿提出合理的修改意见，乙方应配合修改。由此所增加的额外费用，由乙方自行承担，且本项目报酬总额不作任何变更。

5.3双方确定，在本合同有效期内，乙方指定[ ]为乙方项目联系人，作为乙方履约代表。该项目联系人作出的意思表示均视为乙方的意思表示，对乙方具有约束力。乙方如变更项目联系人的，应当提前及时以书面形式通知甲方;未及时通知而影响本合同履行或造成损失的，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方全部损失。

第六条 宣传用品的设计制作

6.1乙方负责宣传用品设计及制作的，应制定相关宣传用品设计方案，提交甲方取得其书面认可，并依据最终确定的宣传用品设计方案设计、制作宣传用品。其中：

6.1.1宣传用品的设计、印制、包装均应符合最终确定的宣传用品设计方案、甲方要求以及正常使用要求。宣传用品设计、印制、包装等要求见本合同附件[ ]。

6.1.2乙方应于[ ]年[ ]月[ ]日前完成宣传用品的图文设计，并将设计成果交付甲方验收。

6.1.3设计成果经甲方验收合格的，乙方应于验收合格后[ ]日内向甲方提供制作成品的样品，并取得甲方书面认可。

6.1.4甲方书面认可样品后，乙方应于甲方书面认可后[ ]日内按甲方要求印制完成宣传用品，负责派人将宣传用品运到甲方指定地点，并承担运输费用以及运输途中的一切风险。风险自宣传用品运到甲方指定地点并经甲方验收合格起转移至甲方。

6.2宣传用品清单详见附件[ ]。

6.3乙方应保证宣传用品符合本合同要求及正常使用要求，不存在任何权利和质量瑕疵。因宣传用品权利或质量问题引起的一切人身、财产损失，均由乙方负责解决并承担赔偿责任，乙方并应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第七条 媒体宣传

7.2宣传样片

7.2.1本项目媒体宣传如采用甲方提供的[ ]样带(样片、样稿)(统称“宣传样片”)，则未经甲方同意，乙方不得改动宣传样片。

7.2.2如宣传样片由乙方定制，则乙方应于[ ]前将宣传样片初稿提交甲方审核，征得甲方书面同意后[ ]日内制作完成宣传样片。宣传样片制作完毕并经甲方审核同意后，乙方方可按照本合同约定通过媒体发布宣传。如乙方未经甲方同意即擅自发布宣传样片的，甲方有权要求乙方采取消除影响、公开赔礼道歉等措施予以解决，乙方仍应支付本项目报酬总额[ ]%作为违约金，并赔偿甲方的相应损失。

7.3媒体发布期间[ ]。

7.4媒体发布时间表及编排方式详见附件[ ]。

7.5乙方保证按照本合同约定的发布时间，依法取得有关媒体广告栏目、版位、时间段的使用权，并交付给甲方使用。乙方应保证甲方使用该广告栏目、版位、时间段的合法性。如因该广告栏目、版位、时间段的使用权问题发生纠纷(包括行政处罚)，并由此对甲方造成不良影响或损害的，乙方应负责解决，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

7.6乙方负责提供本项目媒体发布期内甲方宣传的样报和/或监播/测报告，并保证其真实性及可靠性。

第八条 项目验收

8.1本项目工作成果的验收标准：如有国家标准则执行国家标准;如无国家标准，则所有委托项目均应以甲方书面确认验收合格为达到本合同质量要求的依据。

8.2本项目工作成果的验收方法：甲方验收。

8.3验收的时间和地点：本项目完成后现场验收或由甲方根据具体的项目内容以其他方式验收。

第九条 权利归属及侵权处理

9.1本合同项目成果的全部权利，包括但不限于知识产权，归甲方所有。

9.2本项目宣传用品设计成果及制作完成的宣传用品/宣传样片的所有权益，包括但不限于知识产权和所有权，归甲方所有。

9.3乙方自行或委托他人印制宣传用品/宣传样片而制作的母版/原版的所有权益，包括但不限于知识产权和所有权，归甲方所有。

9.4乙方为完成委托事项而使用他人作品/肖像的，应保证原作者/著作权人/肖像权人对乙方与甲方约定的设计制作成果无任何异议;同时，乙方应向甲方出示与原作者/著作权人/肖像权人签订的作品和/或肖像许可使用合同或其他许可使用证明。

9.5乙方保证依本合同为甲方提供的服务及服务成果符合国家相关法律、法规和规章规定，不存在任何权利瑕疵。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方违反了国家相关法律、法规和规章规定或侵犯了其知识产权、其他人身及财产权利的，乙方应当负责解决，返还甲方已支付款项及按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、罚金、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

第十条 保密

10.1本合同所称保密资料包括但不限于：

(1)甲方提供的资料(包括但不限于素材、半成品、成品)。

(2)乙方为完成委托事项所涉及的宣传用品、宣传样片图文资料(包括但不限于素材、半成品、成品)。

(3)乙方为印制宣传用品而制作的母版/原版。

(4)乙方签订及履行本合同过程中接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息。

10.2乙方对保密资料负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

10.3乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式(包括但不限于硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘)留存保密资料乙方应在完成委托事项或本合同终止或解除后[ ]日内将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

10.4乙方应严格按甲方订购的数量印制和发运宣传用品，设计、印制、运输过程中产生的废品应在甲方监控下销毁。

10.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

10.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ ]年内持续有效。

第十一条 违约责任

11.1任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

11.2乙方未能按本合同约定按期提供本项目下任一项成果的，每逾期[ ]日，乙方须向甲方支付本项目报酬总额[ ]%的违约金。如乙方应支付的各项违约金数额累计达到本项目报酬总额的[ ]%时，甲方有权终止本合同，乙方仍应向甲方支付相应违约金，退还甲方已支付款项及按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。

11.3乙方违反本合同约定，提供本项目各成果不符合甲方要求的，由乙方负责根据甲方要求更正和修改，因此造成的所有损失和费用的增加由乙方负责。因此造成逾期交付的，乙方并应按照本合同第11.2条约定承担违约责任。如甲方提出更正或修改要求后[ ]日内，乙方仍未满足甲方要求，则甲方有权终止本合同并不再支付本项目报酬;同时，乙方应退还甲方已支付款项及按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。

第十二条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[ ]种争议解决方式：

(1)将该争议提交[ ]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[ ]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

(2)向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十三条 不可抗力

13.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

13.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起[ ]日内通知另一方，并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

13.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行[ ]日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知对方。

第十四条 合同生效及其他

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2本合同一式[ ]份，甲乙双方各执[ ]份，具有同等法律效力。

14.3如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

14.4本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

14.5未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

14.6本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

14.7本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

14.8甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

14.9附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

活动策划服务合同范文3

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则，就甲方委托乙方负责甲方开发的位于 的 项目(以下简称本项目)的活动策划及执行代理工作，特订立以下合同条款：

第一部分 委托活动策划及执行代理工作方式

甲方委托乙方负责本项目活动策划及设计、制作、执行、物料安装等工作。

第二部分 委托活动策划及执行代理工作期限

本合同自签订日 20xx 年 1 月 1 日起生效至 20xx 年 12 月31 日，合同期满，如双方同意续约，则另行签订新的合同。

第三部分 委托活动策划及执行代理工作范围

甲方委托乙方在代理部分为本合同约定一年的项目广告设计及制作、活动策划案执行。

1. 物料制作包括：设计围墙喷绘、指示牌、展板、挂板、挂图、旗臶、横幅制作安装等。

2. 活动策划及执行包括：项目庆典、客户联谊会、节日晚会、各种周末推广活动等十项活动。

第四部分 活动策划及执行代理收费标准及支付方式

一、活动策划费用：十项活动策划总费用为人民币 .00元)。在本合同签订后，甲方同意在每次活动前 15日先按单次活动的广告设计及制作与活动策划及执行所产生的所有费用付给乙方。

二、策划代理费付款时间：策划代理费人民币 0)，每月结算一次。在每月的30日，双方结算当月的款项，在次月的5日前双方予以确认，在确认结算单后5日内，甲方向乙方支付应付策划代理费。

三、以上两项服务合同总款为人民币 元)。

第五部分 乙方的责任与权利

乙方按项目实际进展进行相关的设计与活动策划代理工作，其中包括但不仅是所列部分或视项目实际情况进行增减：

一、乙方应向甲方提供每月的活动策划及执行情况分析。

二、乙方独家享有本项目的活动策划及执行代理的署名权。

第六部分 甲方的责任与权利

一、甲方向乙方提供本项目所有相关证明文件及策划代理过程中所需的资料，并确保一切资料的及时性、有效性、合法性和准确性。

二、甲方负责本项目代理过程中广告物料制作所需费用，其中包括但不仅是所列部分：

1. 各种广告设计、条幅设计、喷绘广告、写真广告、效果图及有关销售资料的制作、安装发布等费用。

2. 各类公关活动所需的展示场地(包括酒店、展示会等)及有关设备的租用、布臵、水电费、电话费等费用，以及视项目需要赴外地进行策划营销活动所需的费用。

3. 活动策划及执行费用：本项目的活动策划及执行由甲方与乙方签署合同，由甲方直接向乙方付款。

三、项目活动策划及执行费用由乙方分阶段提交，在征得甲方确认后执行。

四、甲方应按时向乙方支付本合同约定的代理费。

五、甲方有权对乙方的活动策划及执行代理活动进行全程监控，对广告设计与活动策划案享有独家使用权。

六、若乙方违约或不能按时完成本项目的代理工作，甲方有权按约终止合同。

第七部分 双方工作原则

一、甲、乙双方已确认的活动策划及执行代理计划，在执行过程中任何一方在未征得对方的许可下不得变更，否则产生的责任由变更方负责。若需修改已确认的文件，需事先征得对方同意，并以书面形式确认。

二、甲、乙双方指令性文件均需项目负责人签字，双方负责人对递交的文件负责。双方项目负责人若有更改，需以书面形式通知对方。

三、在委托期限内，甲、乙双方收到对方提供的意见及文件时，应在要求期限内就对方意见做出答复。若因对方未能在规定日期内提交书面答复，致使本项目工作产生延误，并造成实际损失，由责任方承担相应责任。

四、甲、乙双方对本项目的活动策划及执行代理方案均负有对外保密责任。

第八部分 违约责任及合同终止

一、双方按本合同约定享受权利与承担义务，任何一方违约均要承担违约责任。

1. 本合同如遇不可抗力之因素，战争、地震等发生时自动中止，双方不承担违约责任。

2. 本合同执行过程中，乙方出现重大失误,甲方有权中止合约。

3. 合同期满后，合同内容自动失效。

4. 合同期满后，如甲方在本合同中所委托之项目须继续委托专业公司负责项目工作，在相同条件下乙方可优先签约。

二、如因甲方与发布、制作单位产生纠纷而导致制作不能按计划完成，乙方不承担违约责任。

三、甲方在本合同期限内，不得委托其它公司或个人从事本项目的活动策划及执行代理活动。

四、若因甲方原因导致乙方活动策划及执行代理工作无法进行或完成，甲方应一次性支付人民币 10万 元给乙方作为补偿金。若因乙方违约而导致本合同提前终止，乙方也一次性支付人民币 10万 元给甲方作为补偿金。

五、甲方应如期按本合同规定的方式及时间付款，若甲方延期支付费用超过10个工作日，甲方应按应付款额的每日 2% 的违约金支付给乙方。

六、在活动策划及执行代理期间，若乙方未能完成预定的活动策划及执行目标，甲方有权终止合同。

七、由于乙方在活动策划及执行过程中因自身原因引起外界纠纷概由乙方负责。

八、合同期限内，乙方享有独占、排它的本项目活动策划及执行代理署名权。

九、委托期的延续或终止在委托期限完结前30天内决定。

第九部分 其他事宜

一、争议的解决方式

本合同发生纠纷时，应由双方协商解决。若协商不成时，任何一方均可向合同标的物所在地法院提请诉讼解决。

二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。其他未尽事宜另行协商，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

策划服务合同【篇3】

护照/身份证号码：

鉴于乙方是下列中的第 类人员，甲方拟聘用乙方为甲方提供专项劳务服务，乙方愿意为甲方提供专项劳务服务，本着诚实信用的原则，经过充分友好协商，双方于____年____月____日在中华人民共和国北京市达成以下合同条款以资信守：

A、已办理退休手续;

B、已办理内退手续;

C、已办理协议离岗手续，并且协议尚未到期;

D、有学籍的在校学生;

E、与第三人已经签署合法的劳动合同，建立劳动关系。

以下名词除本合同条款另有解释和约定外具有以下定义和释义：

1.1 本合同：是指甲方和乙方于上述时间和地点达成的本《劳务服务合同》;

1.3 第三人：本合同签约双方之外的任何自然人、企事业单位、政府机关及组织。

乙方向甲方提供专项劳务服务的内容为:___________ 乙方向甲方提供服务的详细内容、质量标准以及提供服务的时间、地点和方式详见本合同附件一。

3.1 乙方应受过良好的教育或专业培训具有提供甲方所需劳务的资质。

4.1 甲方按照第 种方式支付乙方的劳务报酬：

1、乙方的劳务报酬按每小时 元人民币计收，甲方于每月 号前以现金形式向乙方依法支付上一个月的累积报酬。或者;

2、乙方的劳务报酬按批次计收，甲方于乙方完成该次劳务后的 日内以现金形式依法支付。

4.2 乙方劳务报酬的个人所得税的缴纳，按照国家规定执行。

4.3乙方提供专项劳务有瑕疵给甲方造成损失的甲方有权利直接在给乙方的报酬中抵扣。

5.1 本合同的期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

乙方保证依据本合同及附件如期向甲方提供劳务并交付成果。 因乙方提供劳务导致甲方面临第三人权利追索、被提起仲裁或诉讼及产生任何纠纷的乙方有义务积极配合甲方处理上述事宜

7.2 甲方不得强令乙方从事违反法律法规的活动。 甲方应为乙方提供劳务配备必要的配套设施、设备及环境，并保证该设备、设施、环境的安全。

7.3 甲方应依法按时足额向乙方支付报酬。

7.4 甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。

8.1 乙方没有任何传染性疾病且身体健康适宜提供本合同约定的劳务。

8.2 乙方没有违反刑事法律的记录 乙方已经知悉本合同及其附件的全部内容。

8.3乙方提供的劳务没有侵犯他人法律权利且没有使用权属有争议的财产、技术、权利。

9.1 甲方是依法成立的法人单位具有以自己的名义对外签订劳务协议的权限。

9.2 甲方所需劳务不具有任何非法目的。

10.1 乙方不因本合同的签订而成为甲方的合伙人。

10.2 乙方不因本合同的签订而成为甲方员工。

10.3 乙方的人事档案由乙方或与乙方具有合法劳动关系的第三人保管，乙方的各项社会保险费用、住房公积金等由乙方或与乙方具有合法劳动关系的第三人缴纳。乙方不具有且不能宣称具有甲方员工的身份。

11.1 甲乙双方都有互相保守所知悉的对方商业秘密的义务。

11.2 泄露对方商业秘密的，受害方有权利要求泄密方赔偿损失。

12.1 合同到期日前经协商一致可提前变更、解除合同。

12.2 乙方提供的劳务不能达到甲方要求的甲方有权不经预告而随时单方解除合同。

12.3 如乙方面临刑事或治安的追诉、制裁及有其他严重违反社会公德的行为的甲方可不经预告而随时单方解除合同。

12.4 乙方不能或预计不能提供劳务连续达 日的甲方有权解除和乙方签订的劳务合同。

12.5 乙方罹患疾病继续提供劳务将严重危及其自身健康或甲方员工身心健康

12.6 甲方提供的配套设施、设备、环境存在严重安全隐患经乙方提出意见后拒

不消除的乙方有权单方解除合同。

13.1 本合同到期日前 日内，双方可协商续签劳务合同。

13.2 合同到期后双方未能续签劳务合同的原劳务合同自然终止。

14.1 甲方无故迟延支付乙方报酬的按迟延支付总额的日万分之三向乙方支付违约金。

14.2 合同签订后乙方未能向甲方提供约定的劳务的乙方应向甲方支付 元人民币的违约金。

14.3 因甲方提供的配套设施、设备及环境存在安全隐患给乙方造成损害的甲方应承担赔偿责任。

14.4 乙方提供的劳务不符合法律法规的规定及甲方的要求给甲方及第三人造成损失的乙方应承担赔偿责任。

14.5 因一方的过错导致对方向第三人承担赔偿等法律责任的责任承担方有权向过错方进行追偿。

14.6 任何一方均无需向对方承担在劳务的提供过程中非因自己的过错产生的事故、损害的补偿、赔偿责任。

14.7 由乙方自行承担劳务提供过程中发生的无过错责任。

14.8 乙方向甲方提供虚假或不完整信息或证明导致签署本合同的，本合同无效，并由乙方承担因此产生的赔偿责任。

15.1 因本合同产生的争议双方选择北京仲裁委员会仲裁解决。

15.2 仲裁适用中华人民共和国法律法规及北京仲裁委员会受理仲裁申请时的仲裁规则。

15.3 仲裁为终局仲裁，一经生效对双方均产生约束力。

16.1 本合同自双签章之日起生效。本合同一式 份，双方各持 份。

16.2 本合同的附件与本合同为不可分割的整体，具有同等法律效力。本合同附件包括：

附件1：专项劳务服务的具体内容、质量标准及提供服务的时间、地点和

16.3 本合同使用中文和英文。如果中文文本和英文文本有任何出入，以中文文本为准。

16.4 除非另有明文规定，所有为因本协议发出的通知应用英语或中文书写并妥为送达。若为书面通知，应由专人递送或寄预付邮资的挂号邮件或保证邮件递送或传真至本款所列出的地址及/或传真号码;或寄至一方可不时以书面形式通知另一方的指定的其他地址、传真号码、通讯号码或其他联络人。以邮寄方式递送的任何通知或其他文件，应于投邮后的3个工作日后视为已被收件人收到。以专人递送或传真或其他电子媒介递送的通知或其他文件被视为第二天送达。任何一方欲改变其地址或传真号码应提前给予另一方一份有效的书面通知。

策划服务合同【篇4】

合同编号：

依照中华人民共和国有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，双方就乙方为甲方提供活动策划、执行等相关服务达成如下协议。

一、 合作内容：

1.活动概况

2乙方服务内容（详见附件一）

活动总体方案的制定和策划；

编制活动执行计划，包括但不限于：活动总体控制流程、活动各环节脚本、道具设计、相关文本撰写等；

□活动举办及执行工作，包括但不限于：活动道具制作、活动物品置办、活动场地搭建、活动现场管控、现场服务、撤展等；

□活动后续宣传配合工作。

□ 其它

二、价款及付款方式

此费用为包干费用，包括策划、执行、审批、场地租赁、设施租赁、物料费、运输、水电、劳务费、出场费、服务费、税金等与本次活动相关的所有费用。

详细费用情况见附件二。

2．付款方式：

（a：本合同无预付款，乙方应在乙方完成合同义务并经甲方验收合格后的工作日内支付；

本合同预付款为人民币元，在合同生效后的工作日内支付；余款应在乙方完成合同义务并经甲方验收后的工作日内支付；

□c: 分期付款

□d:其他付款方式

乙方应在甲方付款的同时向甲方提供等额的定期发票，否则甲方有权拒付，不承担逾期付款的违约责任。

3. 乙方收款银行账户信息：

账户名称

账号开户银行

三、甲方权利义务

1. 服务内容如因甲方原因提出变更，在时间允许的情况下，乙方应尽量满足甲方要求，因变更产生的费用变化经甲方书面确认后由甲方承担。

2．如双方确认的活动计划因活动当天天气恶劣等突发的不可预见原因导致甲方合同目的不能达到的，甲方有权取消当日活动另择日期举行，但需对乙方当天产生的合理必要费用予以补偿。

3. 除乙方或第三方既有知识产权外，本次活动相关知识产权归甲方所有，甲方有权自主无偿使用活动过程中采集的**、影像等资料。乙方有权在甲方同意的情况下，将相关知识产权用于自身的宣传，竞争评估和公益行动。

四、 乙方权利义务

1． 乙方须在活动举办前个工作日内提供书面的专业、完整的活动策划方案及执行方案，并须经甲方书面认可后方能实施，未经甲方许可不得变更执行方案。

2乙方应严格按照本合同约定的服务内容提供相应的优质服务，并保证策划活动的形式和内容合法。

三。乙方负责办理举办活动所需的各类相关手续，甲方按要求提供相关材料

4乙方是甲方根据本合同认可的唯一服务商，未经甲方同意，不得将全部或部分服务内容转包给第三方。

5乙方应负责在活动举行和实施过程中或设备安装和拆卸过程中发生的所有人身伤害和财产损失等安全事故。乙方应为该事件投保商业保险，并确定该保险的第一受益人为甲方。

五、 违约责任

1. 如乙方履行义务不符合合同及附件的要求，或活动执行有重大瑕疵，甲方有权拒付全部或部分款项，造成损失的，乙方还应赔偿。

2. 乙方应严格依照本合同第二条第一款约定的预算标准履行合同义务，如因甲方原因产生的重大变更导致增加的费用。由甲方按实际情况支付。

三。甲方逾期未付款超过30个工作日的，甲方应向乙方支付本期应付金额千分之三的违约金。

六、 其它

1本合同当事人有义务对本合同及其有关事项保密。任何一方不得向第三方（各方有关雇员和顾问除外）披露合同的任何条款和履行本合同期间得到的有关另一方的任何保密性商业信息，除非该等披露是由于法律规定、**部门之命令、法院指令或有关**交易所的规定。

2.任何一方在本合同下之权利义务，非经对方事前书面同意，不得移转予其他人。

3.任何一方没有行使或有延迟行使本合同项下的任何权利、义务或者补救时，不应视为该方放弃权利、权力或者补救。任何一方放弃要求本合同任何条款的执行，不应被解释为该方放弃要求本合同任何其他条款的执行，也不应视为或被视为放弃要求就任何将来的事件或情况执行该条款。

4在本协议有效期内，甲乙双方不得擅自变更或终止本协议。如需变更本协议条款，双方应协商签订本协议的补充协议。

策划服务合同【篇5】

策划服务合同范文1

活动方：(以下简称甲方)

服务方：(以下简称乙方)

甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，根据相关法律法规的规定，经协商一致达成本合同条款如下，以期共同遵守。

一、活动概况：

l、活动名称：

2 、活动时间：

二、活动内容：

甲方委托乙方为“ ”活动的策划及执行公司，策划(执行)以下内容:

三、费用支付：

1、本合同总金额为：￥__________元(大写____________________)。

2、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币￥____________整(大写___________________________)为预付款。

3、活动结束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥____________________ 整(大写________________________)。

四、甲方的权利和义务：

1、甲方有权利从乙方处获取活动方案，并对活动要求提出意见。

2、甲方由义务向乙方提供完整的资料以确保乙方能完成任务。

3、甲方有权对乙方的工作内容及工作进度进行监督，对重大问题有权要求乙方更改。

4、甲方应如期向乙方支付费用。

五、乙方的权利和义务：

1、乙方所制定之策划方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方监督。

2、乙方应保证工作质量及工作进度。

3、乙方应忠诚地按照甲方所同意的方案策划及实施活动，未经双方同意不得擅自更改。

4、如在活动期间发生紧急状况或不可抗力因素导致活动无法正常进行，乙方应毫不迟延地通知甲方并积极予以协助解决。

本条款所称不可抗力因素，包括台风、暴雨、地震等重大自然灾害，或行政事业性单位禁止活动开展等人为因素，或其他甲乙双方尽合理注意义务仍不可预见之情况。

六、违约责任：

1、乙方须按甲方要求及最终认可确认意见实施制作。如因其它因素要更改或取消制作内容，乙方应提前1-3日书面通知甲方并获得甲方书面认可，否则视为乙方违约。

2、如因不可抗力因素致使项目工作不能如期开展或完成，乙方不承担由此引起的任何责任。

3、任何一方违反本合同的任何义务、承诺、保证或由任何一方在本合同中所作的声明与事实不符或有误导成份，造成本合同不能履行或不能完全履行时，该方即构成违约，应承担违约责任，负责赔偿守约方因此造成的损失。

4、甲方应在活动结束后3天内(含活动当天)支付合同之全部余款，否则视为逾期。逾期付款的，应按每天向乙方支付合同总金额 1%的滞纳金。

5、合同生效后，如甲方单方面中途中止协议，应按本合同各项目产生总金额支付赔偿责任。

6、若乙方未能按合同所规定的时间如期开展活动，造成甲方损失应负赔偿责任。

七、合同纠纷解决方式：

1、执行本合同发生争议，必须先由双方当事人友好协商解决。协商不成的，可向人民法院提起诉讼。

2、就本合同提起诉讼的，由合同履行地、原告或被告所在地法院管辖。适用中华人民共和国法律。

八、其他事项：

1、本合同正本一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。

2、本合同若有未尽事宜，合同各方可另行签订书面补充协议，补充协议经合同各方适格代表人签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等效力。

3、合同自双方法定代表人签字并盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

策划服务合同范文2

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等自愿、公平、诚实信用的原则下，经友好协商，就甲方委托乙方承揽“ 活动”相关事宜达成并签订本合同。

一、委托范围及工作内容

1.1甲方委托乙方执行举办于 年 月 日的“ 活动”;乙方负责向甲方提供活动实施细化方案制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等事宜(具体事项以项目活动策划方案为准)。

1.2工作内容

1.2.1策划活动流程、设计布展方案、舞台灯光设计方案、场地推荐、摄影摄像、主持人及演出人员的选择、互动游戏及道具的设计、抽奖活动安排等;

1.2.2活动策划方案、主持人稿件、致词及其他文字稿件的撰写;

1.2.3活动方案所涉及合作单位、媒体的邀约、沟通;

1.2.4活动现场执行及应急处理;

1.2.5活动效果反馈及总结、活动资料的保存与保密;

1.2.6本委托执行活动涉及的其他需由乙方完成的工作。

二、费用及付款方式

2.1费用为人民币： 元整 (小写 )。

2.2本次活动中因甲方的需要增加或更改制作产品或增加活动内容，由甲、乙双方主要负责人书面进行确认，最终费用按书面确认单为准。

2.3本合同签订后2个日内，甲方向乙方支付费用的 %【即人民币： 元整 (小写： )】作为首期款，剩余款项在“ 活动”结束，乙方向甲

三、实施

3.1活动立项→活动基本信息确认及场地勘测→提供策划初稿→正式提案→甲方及甲方策划代理公司审定→甲方书面签字确认提案→活动筹备→活动预演→活动现场执行→相关媒体宣传→活动效果反馈及总结等。

四、甲方责任与权利

4.1甲方有权利按本合同的约定从乙方获得活动布置项目，并对布置要求提供意见;

4.2甲方有义务向乙方提供必要的资料以确保乙方能完成承揽任务;

4.3甲方有权对乙方的工作内容及工作质量进行监督和指导，并对重大问题有权要求乙方进行更改;

4.4甲方应如约向乙方支付承办费用;

五、乙方的责任与权利

5.1乙方应从甲方布置要求及要达到的效果出发;

5.2提供专项服务方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方的监督与指导;

5.3未经双方书面许可不得擅自更改;

5.4乙方应保证工作的质量及工作的进度;

5.6如在项目执行期间发生紧急情况，乙方有义务及时通知甲方并积极予以协助解决;

5.7乙方为完成承办活动而采购、摆设的各种物品、搭设的各种构筑物必须稳固、安全，无潜在风险和隐患。并在本合同履行期间内承担维修、维护、管理责任;

六、不可抗力

6.1不可抗力因素：因水灾，火灾，地震等或其他不可抗因素致使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方应在相互信任的基础上协商解

6.2因国家政策或政治原因使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方有通知义务和协助义务，待不利原因消除后另签补充合同。

七、违约责任

7.1合同生效后，若一方单方违约终止，守约方将依法追究赔偿责任，并承担合同总价款的30%的违约金，并赔偿给对方造成的损失。

7.2甲方如逾期付款，乙方有权对逾期额每天以中国人民银行发布的同期同额贷款利率150%要求乙方支付违约金，并要求甲方赔偿损失。

八、其他

8.1甲、乙双方因本合同或在本合同履行过程中发生争议的，应协商解决，达成一致签署补充协议，与本合同具有同等法律效力;协商不成时，任何一方可向合同履行地人民法院提出诉讼。

8.2本合同自甲、乙双方签章之日起生效，壹式贰份，双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

策划服务合同范文3

甲方：乙方：

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

为了塑造推广的品牌形象，根据国家有关法律、法规，甲、乙双方本着互相配合、品牌营销策划及宣传推广资源共享、合作双赢、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成

项目的有关事宜，签订本协议。

一、策划项目

1、品牌营销策划案(内容见本协议附件一)。

2、VI视觉设计系统及运用(内容见本协议附件一)。

二、合作项目

1、乙方组织专人对市场情况进行前期调查，并对市场反馈进行管理。

2、乙方组织相关人员监督策划及设计项目进行质量及进度的管理。

3、乙方组织相关人员配合甲方工作人员进行营销渠道的建立及开拓。

4、乙方将邀请品牌营销及市场营销相关专家对甲方工作人员进行培训。

5、乙方组织专人对甲方品牌营销实施环节进行监督和指导。

三、甲方权利及义务

1、甲方为乙方提供相关资料及图片，与乙方进行沟通，确保策划项目达到甲方预期的效果。

2、甲方须指派专人与乙方进行工作的协调，监督乙方工作进度与效果。

3、甲方须配合乙方在项目的预案上及时提出修改意见，确保项目的进度和质量。

4、甲方按照协议约定支付项目执行费用。

四、乙方的权利和义务

1、按照协议附件的策划及合作项目进行工作进度的安排及实施，确保合作项目安置按量的完成。

2、在项目实施的各个阶段定时向甲方进行工作汇报，并按照甲方的修改意见及要求及时进行工作调整，修改和完善各阶段成果。

3、按进度计划完成各阶段任务，保证质量，及时报审;

4、保守双方的商业机密，未经对方同意，不得向第三方透露本协议履行过程中涉及的保密内容。

5、乙方享有各方案的署名权及宣传权，在甲方按照协议支付全部费用后，方案的所有权将转为甲方长期独家所有。

五、委托项目进度

1、第一阶段：

2、第二阶段：

3、第三阶段：

4、第四阶段：年年年年月月月月日完成市场调查及整理。日完成品牌营销策划案。日完成VI视觉设计系统及运用。日完成制作项目(参照营销方案)。

5、第五阶段：配合甲方进入全面市场营销。

六、报送与确认方式

乙方在各阶段规定期限内完成既定任务，取得阶段成果后报送甲方审定，甲方审定或要求乙方修订的时间不在限定期限内，审定通过后，由甲方负责人以书面形式予以确认，确认之日为下一阶段期限起始日。

七、协议金额及付款方式

1、本协议总金额为

2、付款方式：现金。

(1)本协议签订之日，甲方支付乙方预付金%，即万元，大写万元。%，万元人民币。

(2)在甲方确定乙方策划及设计项目样稿进行制作前，甲方支付乙方协议总额的即万元，大写万元。

(3)在乙方提供策划案及设计稿的成品文件后，甲方全额支付余款。

3、制作项目(参照策划案中的制作项目)的费用另计，乙方按照品牌管理流程进行全面监控，确保项目执行的准确性。

4、乙方配合甲方开拓的产品市场，按照甲方的销售政策比例给乙方提成。

八、成果归属与冠名宣传

1、在甲方未付清乙方项目费用之前，乙方策划设计的甲方“四川延丰农业科技”的版权和著作权归乙方所有;甲方付清乙方策划费用后，上述版权归甲方所有。

2、乙方有对成果享有冠名宣传的权利。

九、违约责任

1、由于甲方原因致使本合同无法履行或中断，应承担违约责任，并支付当期款项，无权要求返还预付金。

2、由于乙方原因推延进度，未能按照计划完成项目或单方面终止协议属违约，应承担违约责任，并返还预付金。

十、合同的终止

1、本协议履行完毕自动终止。

2、一方违约并承担责任后自动终止。

3、任何一方无权单方面要求中止，待双方协商一致后，签定终止协议。

4、甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

十一、争议的解决办法

本协议履行过程中出现争议时，甲、乙双方友好协商解决，并以补充协议形式载明，协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。

十二、协议的效力和变更

本协议正本一式贰份，甲、乙双方各持一份(本协议附件为本协议有效组成部分)同具法律效力，本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

策划服务合同【篇6】

甲方:

乙方:

随着知识经济时代的到来,各种知识技术断推陈出新,竞争日趋紧张激烈,社会需求越来越多样化,使人们在工作学习中所面临的情况和环境极其复杂在很多情况,单靠个人能力已很难完全处理各种错综复杂的问题并采取切实高效的行动

所有这些都需要志向相同的人组成团体,并要求组织成员之间进步相互依赖相互关联共同合作,建立合作团队来解决错综复杂的问题,并进行必要的行动协调,开发团队应变能力和持续的创新能力,依靠团队合作的力量创造奇迹

团队的核心是共同奉献这种共同奉献需要个成员能够为之信服的目标只有切实可行而又具有挑战意义的目标,才能激发团队的工作动力和奉献精神,为工作注入无穷无尽的能量所以团队合作是种为达到既定目标所显现出来的自愿合作和协同努力的精神它可以 调动团队成员的所有资源和才智,并会自动地驱除所有和-谐和公正现象,同时会给予那些诚心大公无私的奉献者适当的回报如果团队合作是出于自觉自愿时,它必将会产生股强大而持久的力量

装饰公司认知在企发展中设计团队的必要性,同时并引进高效的设计团队进行互动合作,确立双方的战略合作联盟关系,以次升到定的品牌战略高度,遵循科学发展的方向,加快品牌战略的发展双方以平等互利优势互补服务社会谋求共赢为宗旨,以自愿参灵活合作断拓展日益深化为方式来建立稳定持久的双边多边合作机制,依法经营,以质取胜,诚实守信,相互依存,以人为本,共同实现品牌战略的新飞跃

为了实现以目标,双方经过充分酝酿和协商,达成如协议:

合作期限为 年,

自年月日起至年月日止

二合作方式:

甲乙双方签署战略合作协议,建立战略合作关系;

合作场地相关办公设备及基本薪资保障:

1甲方向乙方无偿提供合作场地,场地建筑面积约平方

2甲方向乙方无偿提供办公设备办公耗材和设备维护,并每月免费提供300元的设计图书资料费

3乙方在甲方工程项目设计费月收取满4000元,甲方向乙方补足4000元,作为乙方团队的基本生活费保障

4乙方人员社保医疗等福利,由乙方自行负责

四结算方式:

1乙方收取客户的工程设计费款项可采用装饰公司统的收款方式及收款凭证

五甲方权利义务:

1权利:

(1)对于乙方攻击贬低甲方,损坏甲方公司形象的行为,甲方有权要求乙方做出合理解释,情形严重的,终止合作协议;造成甲方损失的,甲方有权追究乙方的法律责任

(2)如因乙方在合作有效期内对甲方的工程信息工程预算工程管理以及相关合作事宜的机密文件发生泄漏,证据确凿并以此给甲方造成损失,甲方有权单方面解除合同,并向乙方追回相应损失,追究其法律责任

2义务:

(1)甲方在对外进行广告或推广等相关活动时应无偿力推乙方,并在相关显要位置放置乙方广告及标明乙方身份的标识如:甲方进驻小区设点布广告位展会活动等推广活动时,乙方可以无偿随从;甲方在户外媒体的每块广告牌面的某块显着方位应无偿提供给乙方做品牌推广,以次宣传装修公司品牌设计的综合性;甲方在公司接洽客户时应积极引导客户到乙方办公地点进行咨询,以便设计团队更好的为甲方的客户服务,增加公司设计服务的人性化

(2)甲方应向乙方无偿提供舒适的办公环境,影响乙方的正常办公

(3)甲方应将相关乙方责任的客户反馈信息及时交给乙方处理

(4)甲方应积极处理和调解乙方施工团队间会发生的矛盾

(5)甲方应将公司最新动态传达给乙方,以免乙方发生必要的损失

六乙方权利义务

1权利:

乙方可以无偿使用甲方提供的办公场所办公设备和办公耗材;无偿随同甲方的进行各种活动推广

2义务:

(1)乙方积极配合甲方开展各项务拓展活动和承接相关务【策划服务合同范本】

(2)乙方接洽的客户应及时将其相关信息汇总备案,以便甲方对乙方绩的考评

(3)乙方所有设计的工程项目必须由甲方负责施工,主自行施工除外

(4)乙方在接洽客户时遇到相关甲方利益的事宜(公司预算,施工工艺,验收标准,收费标准)得擅作主张,必须经得甲方同意方可更改并承诺给客户

(5)合作期间乙方是隶属甲方公司的部分,乙方有义务对甲方公司管理以及相关合作事宜的机密文件给予保密

合同的解除:

1本协议规定终止之日前30日,双方协商续约

事宜;

2本协议规定终止之日后 房地产e网没有续签的,本协议自动解除;

3本协议有效期内,经甲乙双方协商同意解除,本协议自动解除;

4因可抗力如战争严重自然灾害国家政策或法规等因素使本协议能正常执行,本协议自动解除

八其他条款:

1本协议未尽事宜,双方可协商解决,签署补充协议作为附件;补充协议经双方签字盖章后本协议具有同等法律效力;

2凡因执行本协议过程中发生的争议如经协商能解决时,可提交当地人民法院,采取法律诉讼解决;

3本协议附件为本协议可分割部分,本协议具有同等法律效力;

1)设计团队得向客户推荐非甲方指定材料商的主材产品(墙地砖地板和橱柜类),如有个别客户需求或市场新品,乙方需及时甲方进行沟通,经得甲方同意后方可进行推荐

2)设计团队可根据具体的设计效果,在影响公司利益的前提,向客户自行推荐材料商的软装饰产品(洁具灯具窗帘装饰品和家具五类)

3)为了促进设计团队工作的积极性,管甲方对客户什么样的优惠让利,甲方保证在乙方所做的每个工程项目面按20元/平方(建筑面积)的设计费作支付给乙方,半年以后按实际情况再调整设计费金额

4)工装项目的设计费双方另行商议

甲方执行单位代表(签字):乙方执行单位代表(签字):

日期:日期

策划服务合同【篇7】

委托方（甲方）：__________________________

顾问方（乙方）：__________________________

一、企业策划合同是指当事人一方为另一方就公司提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

二、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

三、双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、本合同依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就南京德普商务管理信息咨询公司的企业策划，经协商一致，签订本合同。

五、咨询的内容、形式和要求：乙方为甲方提供宣传方案并进行实施

六、履行期限、地点和方式：

本合同自_20xx___年_8_月_1日至____20xx年_8_月_15_日在_草场门大街华保新寓（地点）履行。

本合同的履行方式：提交策划方案后，甲方认可后付款

七、报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬（咨询经费）：10000元。

（二）支付方式（采用以下第_1___种方式）：

①一次支付：10000元，时间：20xx.8.15

②分期支付：________元，时间：________________

③其他方式：

八、违约金或者损失赔偿额的计算法：

违反本合同约定，违约方应当按合同法规定，承担违约责任。

九、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（）种方式解决。

1.由仲裁委员会仲裁；

2.向人民法院起诉。

十、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

策划服务合同【篇8】

甲方：安徽丽丰集团（以下简称甲方）

地址：阜阳市一道河路139号

乙方：阜阳徽派文化传媒（以下简称乙方）

地址：阜阳市顺昌路利华家园301号

双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经友好协商，达成一致如下：

第一条服务简述

1.1 活动名称：“ 怡和城市广场 ”杯首届届模特选秀大赛

1.2参赛选手：阜阳市和太和县、阜南县、临泉县、颍上县

开始时间：根据实际情况确定。查看活动时间

1.4活动地点：怡和城市广场、丽丰一品销售部、才艺秀室外

1.5活动方式：前期所有玩家通过微信和现场报名，人人都可以参与。

为了充分地展示阜阳城区人文文化，对参赛选手的风格、气质与阜阳的风光、文化相结合设定评比标准，评出最符合大众心目中代表阜阳形象的总冠军。 通过泳装、礼服、休闲装等服装走秀表演环节展示参赛选手身材、气质，通过对阜阳城市人文文化问答环节表现参赛选手深切情节，通过才艺展示环节考察参赛选手的综合素质。

第二条服务内容

详见附件

第三条甲方权利与义务

3.1有权在不影响乙方利益的前提下调整活动形式和策略。

3.2 有权对乙方的实施工作进行全面监督、控制、指导及修正。

3.3乙方有权参与乙方活动过程中的各种人事安排。

3.4有权在活动期间立即了解活动的进展情况。

3.5协助乙方及时解决准备阶段的各项工作。

3.6提供乙方要求的相关设计要素。

3.7乙方提供设计草图或样品后，在合理时间内进行确认。

3.8活动开始前组织多方协调会，明确各方责任。

第四条乙方权利与义务

4.1条。经甲方同意，在合理范围内安排相关活动人员在活动的整个过程中的工作。

4.2 在本合同签订后，若甲方单方提出在本合同所涵盖服务项目之外的附加项目，有权要求甲方承担因此增加的费用。否则，乙方有权不接受本服务要求。

4.3经甲方书面同意，甲方有权对活动内容进行相应的改进。

4.4按本合同的有关条款和附件，按时、按质地开展实施工作。

4.5乙方应接受甲方对其工作的全面监督。

4.6如有困难，应及时通知甲方并协商解决。

4.7乙方在接受甲方对本次活动所作的合理变更和调整时，不负责现场市容的审批。

4.8与本活动有关的任何环节发生变化，必须事先征得甲方同意。

4.9确保本活动的策划性、完整性、组织性和合理性。

4.10 舞台搭建含房棚

4.11乙方负责市容公安部门的审批，费用由乙方承担

4.12 乙方保底活动整体人数不低于600组，每场不低于200组，否则甲方有权扣除相关费用，每场视到场比例扣除2000-20000元（75%视为及格，处罚2000元，低于该比例递增罚金）

第五条合同金额

6万元，合同总价6万元

第六条服务费用的支付

6.1条。事前确认原则及所有费用：所有费用均须事先由甲方书面确认，乙方按确认的金额提供服务。

6.2发票：在甲方付款前，乙方或第三方（如适用）应向甲方提供正式有效的发票。

因乙方提交发票错误或延误而导致付款延误的，甲方不承担逾期付款或其他违约责任。每张发票应包括甲方合理要求的信息，并以人民币计价。

6.3 付款期限及方式：合同签订后，付乙方活动总费用的50%即30000元整（叁万元整）活动结束后付清余款30000元（叁万元整）现金或转账。

第七条违约与终止

7.1一方未行使、部分行使或延迟行使本合同项下的权利，并不意味着该权利被放弃。本合同所列权利可以累计，不排除依法可以取得的其他权利。

7.2 如甲方无正当理由而逾期付款，乙方有权要求甲方按同期银行存款利率就该逾期付款向乙方支付违约金。

7.3违约终止：有下列情形之一的，构成乙方重大违约，甲方有权立即终止或终止本合同和/或本合同：

7.3.1乙方不继续经营或不再从事正常业务，或丧失从事本合同项下服务的资格或资格；

7.3.2乙方违反本合同任何条款，经甲方书面通知后7日内仍未改正的；

7.3.3乙方未能在合同规定的时间内获得举办活动所需的批准文件；

7.3.4乙方未能按约定的日期（或计划）完成约定的服务。

本合同一式份，甲、乙双方各执份。双方加盖公章（或合同专用章）后生效。

策划服务合同【篇9】

甲、乙双方本着相互合作、平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方为 “ ”房地产项目(以下简称“本项目”)提供营销顾问服务的相关事宜，达成如下条款，以兹共同遵守：

第一条 合作期限：

甲方委托乙方的代理期限为自合同签订之日起至 年 月 日止。本合同届满前一个月，双方可协商续签合同事宜。

甲方委托乙方对本项目提供营销顾问服务事宜。

协助甲方制定项目营销总体战略、执行策略、年度总体营销推广方向、媒体策略、主要营销阶段计划等。

协助甲方制定营销推广费用预算，协助制定本项目整体及各阶段广告宣传策略，具体包括确定广告总体原则、分步目标、诉求点、表现方式、媒体选择及运用策略等。

协助完成项目价格论证与确立、层价差与朝向差系数确立、各套房价计算、价格运作阶段计划、价格折扣预算、价格运作策略等。

项目在各阶段销售中，结合市场变化实际、销售进展实际、工程进度实际等，提出相适宜的销售策略与推广策略。

依据销售各阶段不同，定期举行高层销售管理协调会议。总结销售情况，诊断销售问题，并提出解决方案。

3.1.1确定合作的基本性质及目的，并提出具体要求。

3.1.2甲方每周二前向乙方提供上一周的以下营销工作资料：成交客户的客户分析统计表、广告费的支出情况、工程进度情况以及乙方进行营销策划顾问工作所需的其他信息及资料。

3.1.3甲方有权要求乙方及时更换甲方认为不合格或不能完成本项目工作的乙方工作人员。

3.2.1在本合同签订之日起即成立本项目工作组，从乙方现有人员中抽调具有丰富营销策划经验的人员组成本项目工作组，负责本项目营销策划顾问服务工作。

3.2.2认真准确并及时完成本合同约定的全部工作内容。

3.2.3在接受委托期间与甲方保持密切的沟通，定期列席甲方销售部例会，及时了解销售情况。项目小组其他人员也应及时了解例会内容，并做出反馈。

3.2.4根据甲方要求，对有关营销策划工作进行及时地调整。

3.2.5双方建立周例会，对上周营销策划工作进行总结，制定下阶段工作计划。

3.2.6乙方应按照甲方的工作模式及时配合甲方工作。

乙方的项目工作组核心成员必须每周参加甲方的销售部例会，并书面提交每周的工作计划及一周策划工作总结。

5.1服务费的收费标准为固定费用方式，具体营销策划顾问服务费用为每月人民币万元整。

5.2自本合同正式履行之日起的当月8号前向乙方支付该月的营销策划顾问服务费。

6.1双方保证一方向另一方提供的资料不会侵犯任何其他人的知识产权或合法权益,否则一切责任由该方自行承担,概与另一方无关;

6.2双方保证一方根据本合同获知或获准使用的另一方的硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识和经营过程是另一方的合法所有，该方对此无任何权利或利益;

6.3双方在本合同有效期间获知的对方的商业秘密、技术秘密等需双方保密的事项，在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开;

7.1终止合同违约金：本合同经双方签字盖章后，非因不可抗力因素，甲乙双方任一方在对方没有违约行为的前提下单方面终止合作关系的，除需赔付由此给对方造成的相关经济损失外，还须另外赔偿对方一个月服务费用作为终止合同违约金。该终止合同违约金须在双方终止合同后一个月内付清。

7.2若甲方无故未按本合同规定的时间付款则视为甲方违约，逾期7日的，自第8日起，每延迟一天，须向乙方支付应付而未付费用万分之二的违约金，逾期超过30天的，乙方有权解除本合同。

凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交合同签订地人民法院提起诉讼。

如双方在执行本合同中，出现以下情事，则依法免除承担民事责任。

9.1不可抗力：

9.1.1法律、法规规定或政府或其他权威机构确认的不可抗力事件;

9.1.2由双方共同确认的不可抗拒因素影响。

9.2任何一方对于在遇到不可抗力且自身无过错的条件下造成的延误或不能履约均可免责，但必须采取一切补救措施以减小损失并提供证明，否则应对扩大的损失进行赔偿。

10.1本合同自双方签章之日起生效，本合同(包括附件)为甲乙双方之间完整合同。

10.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改，对本合同的任何修正、更改或增删，经双方授权代表签署确认后方可发生效力。

10.3本合同如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充合同附于本合同之内，所有补充合同在法律上均与本合同有同等效力。

10.4本合同一式肆份，双方各持贰份，经双方签署的每份合同均为正本。

10.5甲乙双方认可自款项结清的同时，甲乙双方在本协议中涉及的权利义务已履行完毕。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

策划服务合同【篇10】

婚礼策划服务合同范文1

(甲方)：

(乙方)：

第一条 服务时间、地点

婚礼仪式举行时间： 年 月 日 时 分

婚礼仪式举行地点： 市 路 号 酒店

第二条 服务项目及报酬

总服务报酬为人民币 元(大写) 其中各分项 (婚礼策划内容见附件)及相应报酬如下：

□婚礼策划会场布置 元 (大写)

备注内容：

□化妆服务 元 (大写)

备注内容：

□纪实摄像 元 (大写)

□纪实摄影 元 (大写)

第三条 服务报酬支付期限

第一期 甲方应在本合同签订之日起3日内支付总服务报酬的20%即 元;

第二期 婚礼当天支付剩余80%即 元;

第四条 服务原则

乙方应严格遵守合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。

第五条 违约责任

甲方明确表示或者以自己的行为表明不支付第一期服务报酬的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方按总服务报酬的10%即 元支付违约金。乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供服务，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行或单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，支付违约金总服务报酬的10%即 元。甲方行使单方解除权的，有权要求乙方退还已收的所有款项。

第六条 合同的生效

本合同的附件、补充协议、变更协议自双方签字或盖章之日起生效。

当事人行使单方解除权的应当书面通知对方，通知送达对方之日起生效为准;本合同签订后，双方另行签订的协议与本合同不一致的，以另行签订的协议为准。

本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

婚礼策划服务合同范文2

甲方： (委托方) 乙方：

新郎： 联系人： 新娘： 地址：

地址： 联系电话：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国消费者权益保护法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，在自愿，平等的基础上达成一下协议，共同遵守。

委托情况：

甲方于 年 月 日 时，在 酒店 举行婚礼委托乙方进行婚礼现场布置策划服务。

一、 甲方义务：

甲方有义务积极配合乙方履行本合同，包括与乙方指定的负责人沟通，商讨婚礼的流程细节，告知自身对婚礼基调的要求，等具体要求。

二、 乙方义务：

1、乙方应按策划书所列明细，甲乙双方共同认可的服务项目提供服务。

2、应严格遵守合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。

三、服务项目及报酬

1、总服务报酬为人民币元其中婚礼策划项目内容详细见策划书

2、此价格不包括酒店任何加收费用。

3、服务报酬金额和支付时间：

1)第一期报酬：甲方应在本合同签订之日支付总服务报酬的￥

2)第二期报酬：婚礼当天支付总服务报酬的￥元;

3)第三期报酬：后期DVD及相册制作完成后当天支付总服务报酬的￥元;

四、合同权利义务转让：

1、乙方无法履行合同的，经甲方同意，可将本合同中乙方的全部或部分权利和义务转让给第三人。该转让使甲方遭受损失的，由乙方负责赔偿。

2、在合同有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或无法履行合同义务的无需承担责任(但必须出示有效证明)，该方也应采取必要的措施以减少造成的损失。

五、违约责任：

1、甲方的违约责任

(1)甲方明确表示或者以自己的行为表明不支付第一期服务报酬的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方按总服务报酬(含定金)的50%支付违约金。

(2)甲方在规定时间内未支付第二期报酬的，乙方可以催告其在3 日内支付，并要求甲方

按未付款项的5 ‰/日支付违约金。若催告期限届满甲方仍未付款的，乙方可以单方解除合同，并要求甲方支付违约金即余款的2倍。

2、乙方的违约责任

(1)乙方明确表示或者以自己的行为表明不提供服务，甲方有权要求乙方采取补救措施、继续履行，并要求乙方承担违约责任，按第一期报酬的50%支付违约金 。甲方行使单方解除权的，有权要求乙方退还已收的所有款项。

(2)乙方提供服务不符合约定要求的，甲方有权要求乙方按该项服务报酬 50%支付违约金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

婚礼策划服务合同范文3

甲方：(委托方)

乙方：(婚庆单位)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，结合本次婚礼庆典服务的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同

第一条：婚礼庆典基本情况

举行时间：__20xx___年__02___月__3__日__11__时__00__分

举行地点：___杨湾镇丰裕圩__厅 婚宴：共___20___桌

新人喜欢的色调_紫色_以及风格：___欢快喜庆___

第二条：约定事项

各具体项目类别及价款(请在选定的项目前打■，未选择项目前打□)

总体策划 价款：人民币_ _4000.00 _ 元

其中包括的服务有

各项目的具体约定内容详见以下条款：

第三条：约定事项的总价款

上条选定约定事项的价款总计为人民币(大写)__肆仟元整___元(小写：￥ 4000.00 元)。

第四条：付款

1.本合同生效后，甲方应按所选约定事项总价款的25%即人民币元向乙方交纳定金;

2.策划完成后付总价款的0%即人民币___0___元;

3.完成所有的现场布置，主持人到场，婚礼开场前付清余款总价款的75%即人民币__3000__元，

4.如需增加服务项目，需另订补充协议，价款及付款方式以补充协议为准;双方所有款项 往来均应出具收据，结束后乙方应统一交还甲方

5.其他特定约定：

第五条：乙方义务

乙方应严格遵照本合同的内容，按照双方约定的程序及要求，安全、有效、及时地完成各约定事项。

第六条：甲方义务

甲方应按时支付各约定事项的价款。

第七条：任一方如单方面无故终止本合同，应按合同总价款的30%即人民币 1200.00 元支付违约金。

第八条：乙方违反第五条的约定，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求乙方给予赔偿。

第九条：甲方违反第六条的约定，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求甲方给予赔偿。

第十条：若附件对违约条款及赔偿标准另有具体约定的，从其约定。

第十一条：酒店入场费：因每家酒店的入场费用不同，此费用需由甲方负责支付，甲方需提前一天到酒店办理婚庆入场费的手续，如特殊情况甲方可让乙方代办，乙方提供发票给甲方报销。

第十二条：不可抗力在本合同有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任，但该方应采取必要的措施以减少造成的损失。

第十三条：合同权利义务的转让.

乙方如遇不可抗力事件，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭受损失的，该实际损失应由乙方承担。

第十四条：争议解决方式，合同履行中若发生争议，由双方自行协商解决;或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成可通过下列方式(请选定的方式前打■，空置内容请划去)

第十五条：合同的未尽事项及变更

本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定。本合同在履行过程中如需对本合同及附件内容作补充、删减或修改等变更事宜的，须经双方达成书面变更协议，取代其所修正的内容。

第十六条：合同的生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执一份 本合同附件、补充协议、变更协议为本合同的组成部分，具有同等效力。自合同签字日生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

策划服务合同【篇11】

甲方：__________

乙方：__________

甲乙双方经友好协商，根据平等自愿、互惠互利原则，根据相关法律、法规的规定，就甲方委托乙方负责(以下简称：本项目)营销顾问服务事宜，达成如下协议：

一、委托服务方式在本合同有效期内，甲方全权委托乙方按月为本项目提供营销服务，并按月向乙方支付相应服务费。

二、服务期限本合同委托期限：自至(共计__________个月)。

三、服务内容根据项目开发的进度及目前的市场环境，制订总体及阶段营销推广的工作，包括：项目营销计划、定位调整和宣传推广建议，各阶段的销售计划安排等，为销售的开展提供可实施的指导性的总体战略和策略，为各阶段的工作确定方向。

具体内容如下：

1.营销主题设定根据市场环境、产品特征、目标市场需求特征、目标消费者特征和企业特征，制定出能贯穿始终的营销主题，提炼反映项目核心价值的卖点，提升项目的形象价值，使整个推广活动具有核心和主线。

2.整体营销推广策略根据项目具备的内外部资源，制定控制全局的营销策略，包括对项目诉求方向、表现基调、整合营销推广、销售节奏等各环节工作的整体控制。

3.各批次入市时机建议根据对市场的变化预测、项目工程进度的安排和企业回笼资金需求，确定项目各批次的入市时机。

4.营销阶段策略根据客户的认知规律、对市场的变化预测，将整个营销过程划分为几个阶段，使每个阶段各有工作目标、侧重点，使工作思路更为清晰、更有针对性。

5.价格策略制定销售价格策略，使之更具有市场的竞争力，更能体现项目的价值。

6.整合推广策略制定促销、公关宣传策略;根据媒介的特点，制定媒介投放策略;制定推广初步预算。

7.各阶段销售计划安排制定项目销售各阶段的工作和计划，贯彻和落实项目各项策略方案，确定不同阶段的目标、产品和消费群。

8.营销执行计划制定结合项目的定位和营销推广策略，制定项目整体营销推广工作计划和各阶段营销工作计划，协调广告公司、公关公司、媒体制定的推广计划、推广主题、公关活动计划、媒体计划等。

9.对营销推广服务供应商的选择建议协助发展商选定营销推广服务供应商，并提供相关的专业意见。

10.协调项目进度计划和实施协助发展商协调工程、设计、广告、公关等公司的进度计划与销售工作计划的关系，并提出建议，以利于销售计划的按时实施。

11.配合和监督广告公司制定的广告策略计划及执行在广告策略计划制定及执行过程中，协助甲方监督和审核相关的内容，包括广告策略和广告创意，广告计划，广告预算，宣传和销售资料等，并提出相关建议。

12.销售价格的拟定及调整包括对价格表制定，付款方式的制定，价格优惠方式制定提出相应的建议;在销售过程中，根据市场的变化和销售情况的变化，提出价格调整的建议。

甲方：__________

乙方：__________

时间：__________

策划服务合同【篇12】

活动方：（以下简称甲方）

服务方：（以下简称乙方）

甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，根据相关法律法规的规定，经协商一致达成本合同条款如下，以期共同遵守。

1、活动概况：

1活动名称：招商引资

2时间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、活动内容：

甲方委托乙方为品牌宣传推广及**经销招商 ”活动的策划及执行公司，策划（执行）以下内容:

1年度产品包装设计、产品相册设计、形象店广告喷墨设计等。

2企业宣传推广活动设计、展览策划等。

三。产品招商活动、**活动、**活动等。

三、费用支付：

1、本合同总金额为：__元（大写__元整___)。

2本合同签订后，甲方以人民币向乙方支付预付款。

三。活动结束后，甲方应向乙方支付合同余额，即人民币整（大写）叁拾万元整。

四、甲方的权利和义务：

1甲方有权向乙方索取活动计划，并对活动要求提出意见。

2甲方由义务向乙方提供完整的信息，以确保乙方能够完成任务。

三。甲方有权对乙方的工作内容和进度进行监督，并有权要求乙方变更重大事项。

4甲方应按时向乙方支付费用。

3、五、乙方的权利和义务：

1、乙方所制定之策划方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方监督。

2乙方应保证工程质量和进度。

三。乙方应按照甲方同意的方案如实计划和实施活动，未经双方同意不得变更。 4、如在活动期间发生紧急状况或不可抗力因素导致活动无法正常进行，乙方应毫不迟延地通知甲方并积极予以协助解决。

本条款所称不可抗力因素，包括台风、暴雨、**等重大自然灾害，或行政事业性单位禁止活动开展等人为因素，或其他甲乙双方尽合理注意义务仍不可预见之情况。

4、违约责任：

1.乙方应按照甲方的要求并最终批准实施生产。如因其它因素要更改或取消制作内容，乙方应提前1-3日书面通知甲方并获得甲方书面认可，否则视为乙方违约。

2因不可抗力致使工程不能按期进行或完成的，乙方不承担由此引起的任何责任。

3、任何一方违反本合同的任何义务、承诺、保证或由任何一方在本合同中所作的声明与事实不符或有误导成份，造成本合同不能履行或不能完全履行时，该方即构成违约，应承担违约责任，负责赔偿守约方因此造成的损失。

4甲方应在活动结束后3天内（包括活动当天）付清合同余额，否则视为逾期。逾期付款的，每天向乙方支付合同总金额1%的滞纳金。

5合同生效后，甲方单方中止协议的，应支付合同项目总额25%的违约金；对于已执行的部分，应全部支付资金，乙方应承担损失责任。

6乙方未按合同约定的时间开展活动，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

5、合同纠纷解决方式：

1在执行本合同过程中发生的任何争议，应由双方友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

2对本合同提起诉讼的，由合同履行地或者原告、被告所在地法院管辖。适用中华人民共和国法律。

6、其他事项：

1本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

2、本合同若有未尽事宜，合同各方可另行签订书面补充协议，补充协议经合同各方代表人签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等效力。

三。本合同经双方法定代表人签字盖章后生效。

甲方：（签章乙方：（签章）：

法定代表人法定代表人：

wel***e to

download !!!

专利实施许可合同(集合12篇)

这篇文章主要是介绍了一下关于“专利实施许可合同”的必要知识，以下这些信息供你参考和使用祝你学习进步。随着法律观念的日渐普及，我们对合同越来越了解。书面合同能够最大程度的保障自己的合法权利。

专利实施许可合同(篇1)

专利名称：___________________

专利号：_____________________

许可人：_____________________

被许可人：___________________

签订地点：___________________

签订日期：___________________

有效期限至：_________________

鉴于许可人_________拥有_________专利，本专利为非职务发明创造，其专利号为_____________，申请日为_________年_________月_________日，公告日为_________年_________月_________日。鉴于被许可人_________对上述专利有所了解，希望获得本专利自用许可权。鉴于许XX同意将其专利实施权许可给被许可人自用。双方一致同意签订本合同。

制造_________自用(含本单位使用其直接对外营业)。

2、本合同涉及的专利实施自用许可费为人民币_________元整，签约时一次性付清，以许可人确认银行进帐为付款标志。自该日起，被许XX即永远拥有_________专利实施自用权。

权利要求书、说明书附图、摘要、摘要附图;知识产权出版社：《实用新型专利公报》有关页面;设计图;_________专利接到的获奖通知、荣誉称号若干份。许可人将上述全部资料以扫描件或文档的格式集中于光盘中，以当面交接或挂号邮寄的方式交给使用方。光盘中还有其他供参考的内容。

双个模特、单个真人、双个真人使用本产品的不同体位的数码照片或彩色照片(不小于四寸)不少于____张(其中真人照片不少于____张)。许可人可以将这些内容在自己的网页上发布及用于其他用途

编辑有关文档、制作数据光盘;专利许可费应缴纳的个人所得税;为保证签约日起的不少于贰年的专利有效性而缴纳的维持年费。

试制、生产、宣传自用的合同产品。使用方如果指定在_________以外的地点签约，许可人到达签约地点时，使用方先行按实报销许可人的车船交通费(单程，指火车票、汽车票、船票，不含飞机票、公交车票、出租车票，无旅差及其他补贴)。

7、许可人保证是本专利的合法持有者及保证本专利签约时的有效性，并且有权向使用方许可。如有第三方指控使用方实施的专利侵权，则由许可人负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。合同签约后，如果本专利被撤销或被宣告无效或失效，则本合同终止，许可人不向使用方返还许可费，使用方也不返还资料。

赠送、出租、转让等)将合同产品许可第三方使用，必须按每许可一个单位或个人，在壹个月内向许可人支付违约金_________元整，许可人承认第三方拥有本专利普通许可实施权。

9、为保证双方能及时交换意见，约定以电子邮件作为商议合同条款交换意见的方式。收到对方合同草案或意见，必须在五个工作日以内，确定或修改，并电子邮件给对方。过期答复，则本合同条款可以提出重新商议。

本合同用中文书就，自双方签字盖章且付清专利实施自用许可费之日起生效，一式二份，许可人、使用方各存一份。

转让方(盖章)：___________

法人代表(签字)：_________

受让方(盖章)：___________

法人代表(签字)：_________

中介方(盖章)：___________

法人代表(签字)：_________

专利实施许可合同(篇2)

许可方：_________（以下简称甲方）

被许可方：_________(以下简称乙方）

签订地点：_________

签订日期：_________年_________月_________日

有效期限至：_________年_________月_________日

鉴于许可方_________拥有_________专利，本专利为非职务发明创造，其专利号为_________，申请日为_________年_________月_________日，公告日为_________年_________月_________日。鉴于被许可方_________对上述专利有所了解，希望获得本专利自用许可权。鉴于许可方同意将其专利实施权许可给被许可方自用。双方一致同意签订本合同。

制造_________自用(含本单位使用其直接对外营业)。

2、本合同涉及的专利实施自用许可费为人民币_________元整，签约时一次性付清，以许可方确认银行进帐为付款标志。自该日起，被许可方即永远拥有_________专利实施自用权。

权利要求书、说明书附图、摘要、摘要附图;知识产权出版社：《实用新型专利公报》有关页面;设计图;_________专利接到的获奖通知、荣誉称号若干份。许可方将上述全部资料以扫描件或文档的格式集中于光盘中，以当面交接或挂号邮寄的方式交给使用方。光盘中还有其他供参考的内容。

双个模特、单个真人、双个真人使用本产品的不同体位的数码照片或彩色照片(不小于四寸)不少于_________张(其中真人照片不少于_________张)。许可方可以将这些内容在自己的网页上发布及用于其他用途。

编辑有关文档、制作数据光盘;专利许可费应缴纳的个人所得税;为保证签约日起的不少于贰年的专利有效性而缴纳的维持年费。

试制、生产、宣传自用的合同产品。使用方如果指定在_________以外的地点签约，许可方到达签约地点时，使用方先行按实报销许可方的车船交通费(单程，指火车票、汽车票、船票，不含飞机票、公交车票、出租车票，无旅差及其他补贴)。

7、许可方保证是本专利的合法持有者及保证本专利签约时的有效性，并且有权向使用方许可。如有第三方指控使用方实施的专利侵权，则由许可方负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。合同签约后，如果本专利被撤销或被宣告无效或失效，则本合同终止，许可方不向使用方返还许可费，使用方也不返还资料。

赠送、出租、转让等)将合同产品许可第三方使用，必须按每许可一个单位或个人，在壹个月内向许可方支付违约金_________元整，许可方承认第三方拥有本专利普通许可实施权。

9、为保证双方能及时交换意见，约定以电子邮件作为商议合同条款交换意见的方式。收到对方合同草案或意见，必须在五个工作日以内，确定或修改，并电子邮件给对方。过期答复，则本合同条款可以提出重新商议。

本合同用中文书就，自双方签字盖章且付清专利实施自用许可费之日起生效，一式二份，许可方、使用方各存一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

专利实施许可合同(篇3)

被许：_________ 许：_________

许是_________号中国专利的惟一专利权人。许于_________年_________月_________日将_________号专利项下的发明向中国专利局提出申请，申请号是_________，中国专利局于_________年_________月_________日批准_________号专利权。许有权和同意给予上述专利实施许可证。被许同意得到许上述专利实施许可证。双方通过协商订立条款如下：

第一条 许可证的类型

一、本许可证系一项独占许可证。

二、许不得在第三条所列的合同地区内制造、使用和销售本许可证产品。

三、被许有权授予分许可证。

四、本独占许可证未经许允许不得转让。

第二条 技术使用范围

一、许确定_________号专利的保护范围是_________.

二、许已在合同地区以外的地区使用_________号专利技术，许根据使用结果确定达到以下技术水平。

三、_________号专利的全部技术使用范围为本合同许可证的技术使用范围。

第三条 合同地区

一、本独占许可证授予以下地区：_________.

二、被许不得在上述地区以外的其他地区制造、使用和销售本许可证产品。

三、被许可以向下列国家出口本许可证产品：_________.

第四条 技术援助

一、许有义务向被许提供实施_________号专利所必需的技术资料，其具体内容和交付日期详见本合同附件。

二、许负责接受、安排被许技术人员赴许XX企业培训。许应尽最大努力满足被许XX培训的要求，使被许XX人员能掌握_________号专利技术。具体要求详见本合同附件。

三、许负责派遣技术人员赴被许XX企业提供技术服务。具体要求详见本合同附件3。

第五条 专利技术的改进

一、许有义务向被许通报所有在合同有效期内有关专利技术的改进成果并提供给被许使用。使用费不得因此而提高。

二、被许对专利技术进行改进不需要得到许批准，但必须通知许。许在支付适当费用后有权使用被许改进成果。

三、被许改进成果如果有专利性，被许有权提出专利申请。专利权批准后归被许所有。

第六条 许保证

许向被许保证：在本合同订立时，本专利权不存在如下缺陷：

一、该专利权受物权或抵押权的约束;

二、本专利权的实施受到另一个现有的专利权限制;

三、有专利先用权的存在;

四、有强制许可证的存在;

五、有被政府采取“计划推广许可”的情况;

六、本专利权项下的发明属非法所得。

在本合同订立时，许如果不如实向被许告知上述权利缺陷，被许有权拒绝支付使用费，并要求许补偿由此而支付的额外开支。

第七条 维护和保护专利权

一、许有义务负责维护专利权并支付年费。

二、许有意放弃专利权时，必须及时通告被许。被许有权取得许所放弃的专利权。

三、许和被许都有权向侵犯专利权的第三者起诉。一方起诉时另一方应予以支持。决定起诉的一方承担起诉费用，胜诉时收入的款项也归他所有。如果合同双方商定共同起诉，则由此发生的费用和收益按以下比例分摊：许_________%，被许_________%。

第八条 实施义务

一、被许承担实施专利的义务。

二、被许不承担不制造和销售竞争产品的义务。

第九条 支付方式

向许支付许可证使用费、数额为_________，按下列日期分期支付：_________.

(注：在采取提成支付的情况下，当事人可以约定：a.合同生效后_________日内先向许支付_________元;b.自合同产品投产之日起(或第一件合同产品销售之日起)_________年内按产值(或销售额、或利润)的_________%向许支付提成费。提成费每年支付一次，支付日期为每年_________月_________日前。)

第十条 税费

一、凡因履行本合同而发生在被许国家以外的一切税费，均由许承担。

二、许因履行本合同而在中国境内取得的收入，必须按中国税法纳税。此税费由被许在每次支付时扣交，并将税务局的收据副本一份交许。

第十一条 许违约责任

一、由于许未交专利年费而导致专利权失效，应向许支付数额为_________的违约金。

二、许逾期两个月未交付技术资料和提供技术指导，被许有权解除合同。许应当返还使用费，支付数额为_________的违约金。

三、许在已经许可被许实施专利的范围内又就同一专利与他人订立专利实施许可合同的，应当返还非法所得，支付数额为_________的违约金。

四、许在已经许可被许实施专利的范围内自己又实施本专利技术的，应当停止实施行为，向被许支付数额为_________的违约金。

第十二条 被许违约责任

一、被许逾期两个月不支付技术使用费的，许有权解除合同。被许应当补交使用费，支付数额为_________的违约金。

二、被许实施专利超越合同约定的范围，或者未经许许可擅自与他人订立再转让许可合同，应当返还非法所得，支付数额为_________的违约金。

第十三条 声明及保证

一、许：

1、许为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、许签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对许履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、许为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是许法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

二、被许：

1、被许为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、被许签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对被许履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、被许为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是被许法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十四条 保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十五条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十六条 通知

一、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

二、各方通讯地址如下：_________.

三、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十七条 争议的处理

一、本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十八条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十九条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

许(盖章)_________ 被许(盖章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

专利实施许可合同(篇4)

项?目?名?称：____________________

许可方(甲方)：____________________

法定代表人：____________?职务：____________

地?址：____________?邮码：____________?电话：____________

被许可方(乙方)：____________________

法定代表人：____________?职务：____________

地?址：____________?邮码：____________?电话：____________

填?写?说?明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为14位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零，各区域编码按GB2260-84规定填写。

三、专利技术内容是指专利说明书和权项保护范围中所涉及的全部技术内容。

四、技术秘密的范围是指各方承担技术保密的义务的内容，保密的地域范围和保密的起止时间，泄漏技术秘密应承担的责任。

五、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定入门费、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为合同的附件。

六、委托代理人签订本合同书时，应出具委托书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

八、填写时请参照《专利实施许可合同签订指南》的对应条款。(“签订指南”由中国专利局编制)

依据《_____》和《中华人民共和国专利法》的规定，合同中的甲方就________专利项目(申请日________、申请号：________、授权日〈公开日、公告日〉________、专利法定有效期限：________)，许可乙方实施。(该项目属________计划，本发明属于：职务发明(非职务发明))经协商一致，签订本合同。

第一条?专利技术内容(包括实施该专利有关的一般技术秘密)，要求和工业化开发程序：________________________

第二条?技术资料及其提交期限、地点和方式：________________

甲方自合同生效之日起________天内在________(地点)以____________________________方式，向乙方提供下列资料：

第三条?项目技术秘密的范围和保密期限：__________________________

________________________________________________________

第四条?专利实施许可的种类：

第五条?验收标准和方法：

乙方使用该项技术，试生产后达到了本合同规定的技术性能指标(______?)。

采取______________?方法验收，由双方签署合同技术验收合格协议书。

如产品验收不合格时双方协商各派代表调查原因并确定双方的责任。

第六条?使用费及支付方法：

(一)一次支付方式

总金额____________________?元____?年____月____日

(1)一次性支付：____________元____?年____月____日

(2)分期支付：____________?元____?年____月____日

___________________?元____?年____月____日

(二)入门费加提成费方式

入门费________?元____________支付日期________

(1)按销售额________%提成________?支付日期________

(2)按纯利润________%提成________?支付日期________

第七条?技术服务(地点、方式及费用)

(参照《专利实施许可合同签订指南》第五条)

第八条?后续改进的提供和分享：

(参照《专利实施许可合同签订指南》第八条)

第九条?专利权无效和侵权的处理办法：

(参照《专利实施许可合同签订指南》第九条)

第十条?违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按《_____》规定承担违约责任。

(一)违反本合同第________条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

________________________________________

(二)违反本合同第____?条约定，____?方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

________________________________________

(三)其他

第十一条?合同的变更和终止：

第十二条?争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议当事人双方应当协商解决，也可以请求专利管理机关进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第(?)种方式解决。1.申请_____委员会_____；2.向人民法院起诉。

第十三条?名词和术语的解释：

第十四条?其他：

专利实施许可合同(篇5)

专利名称：___________________

许可方名称：___________________

地址：___________________

法人代表：___________________

被许可方名称：___________________

地址：___________________

法人代表：___________________

签订地点：___________________

签订日期：___________________

有限期限：___________________

鉴于：___________________

公司 (以下简称甲方)拥有发明专利用于 。

公司(以下简称乙方)属于 领域的企业，拥有相应的厂房、设备。人员及其他条件，希望获得许可实施该专利技术。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国专利法》，经甲乙双方友好协商，签订本合同。

第一条 许可实施的专利概况

本合同所指的专利是甲方许可乙方实施的由中国专利局受理的发明专利和实用新型专利。

发明专利：

专利号：

以上专利权人为：

第二条 专利实施许可的类型、范围与期限

1、专利的许可方式：

2、专利的许可范围：在 范围内使用该专利方法。

3、专利的许可期限： ，期满3个月前乙方以书面形式征得甲方同意后可续展该许可期限。

第三条 专利的技术内容

甲方向乙方提供 的全部专利文件。

第四条 技术资料的交付

1、技术资料的交付时间

自合同生效之日起30日内，甲方向乙方交付合同第三条所述全部技术资料。

2、技术资料的交付方式和地点。

甲方将全部技术资料当面交给乙方。 技术资料的交付地点为甲方办公地。

第五条 使用费用及支付方式

1、使用费总额为人民币 元整。

2、付款方式及时间为：

第六条 技术服务与培训

1、甲方在合同生效后三十日内负责向乙方传授合同技术，并解答乙方提出的有关实施合同技术的问题，协助乙方在生产过程中实施使用该专利。

2、乙方实施该专利申请技术时，甲方要派出合格的技术人员到乙方现场进行技术指导，并负责培训乙方的具体工作人员。

3、乙方接受甲方培训的人员应符合甲方提出的合理要求，具体要求另行告知。

4、技术服务与培训的质量，应以被培训人员能够接受掌握该技术为准。

5、技术服务与培训所发生的一切费用，如差旅费，伙食费等均有乙方承担。

第七条 技术后持续改进的提供与分享

1、在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方。

2、由一方单独做出的有实质性的重大改进和发展，申请专利的权利归作出改进和发展得一方所有。

3、属原有基础上的较小改进，双方免费互相提供使用。

4、对改进的技术还未申请专利时，另一方对改进技术承担保密义务，未经许可不得向他人披露、许可或转让该改进技术。

5、属双方共同做出的重大改进，申请专利的权力归双方共有。

第八条 违约责任

1、甲方拒不提供合同所规定的技术资料，乙方有权解除合同，要求甲方返还使用费并支付违约金_______万元。

2、甲方无正当理由逾期向乙方交付技术资料，提供技术服务与培训，每逾期一周，应向乙方支付违约金_______元，逾期超过一个月，乙方有权终止合同，并要求返还使用费，并要求支付_______元违约金。

3、乙方拒付使用费的，甲方有权解除合同，要求返回全部技术资料，并要求赔偿其实际损失，并支付违约金_______元。

4、在本合同期内，甲方书面放弃该专利的或没有按规定缴纳年费，需赔偿乙方的损失。

5、乙方实施专利超越合同约定的范围，或未经甲方许可擅自与他人订立再转让许可合同，应当返还非法所得，支付违约金_______元。

第九条 专利权被撤销和被宣告无效的处理

1、在合同有效期内，甲方的专利权被撤销或被宣告无效时，如无明显违反公平原则，且甲方无恶意给乙方造成损失，则甲方不向乙方返还专利费。

2、在合同有效期内，甲方的专利权被撤销或被宣告无效时，如甲方有意给乙方造成损失，或明显违反公平原则，甲方应返还全部专利使用费，合同终止。

第十条 不可抗力

1、发生不可抗力事件妨碍履行本合同义务时，双方当事人应做到：

(1) 采取适当措施减轻损失;

(2) 及时通知对方当事人;

(3) 出具合同不能履行证明;

2、发生不可抗力事件时，合同可以履行部分应继续履行，不能继续履行的，则终止履行。

第十一条 争议的解决办法

甲乙双方履行合同中发生争议的，应按合同条款，友好协商，自行解决;协商不成的，甲乙双方任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同的生效、变更与终止

1、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，合同期限_______年。

2、由于乙方的原因，致使合同不能正常履行的，由双方另行约定变更本合同的有关条款。

3、合同到期或终止后，专利的所有权仍归甲方所有。

4、在合同实施期间内和合同到期终止以后，乙方都要严格保守专利技术秘密，不得继续使用和向第三方泄密，否则乙方将承担相应的法律责任。

第十四条 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：___________________ 乙方(签章)：___________________

法定代表人或授权代表人：___________________ 法定代表人或授权代表人：___________________

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

专利实施许可合同(篇6)

专利号：_________

许可方：_________

被许可方：_________

签订地点：_________

签订日期：_________年_________月_________日

有效期限至：_________年_________月_________日

鉴于许可方_________拥有_________专利，本专利为非职务发明创造，其专利号为_________，申请日为_________年_________月_________日，公告日为_________年_________月_________日。

鉴于被许可方_________对上述专利有所了解，希望获得本专利自用许可权。鉴于许可方同意将其专利实施权许可给被许可方自用。双方一致同意签订本合同。

1、本专利是指由国家知识产权局授权的实用新型专利，专利号：_________，发明创造名称：_________。本合同是专利实施自用许可合同，即被许可方有权依据本专利和设计图设计、制造_________自用。

2、本合同涉及的专利实施自用许可费为人民币_________元整，签约时一次性付清，以许可方确认银行进帐为付款标志。自该日起，被许可方即永远拥有_________专利实施自用权。

3、专利资料：《实用新型专利证书》，用以证明专利的合法性;国家知识产权局：《专利收费收据》，用以证明专利的有效性;《实用新型专利说明书》，包括说明书、权利要求书、说明书附图、摘要、摘要附图;知识产权出版社：《实用新型专利公报》有关页面;设计图;许可方将上述全部资料以扫描件或文档的格式集中于光盘中，以当面交接或挂号邮寄的方式交给使用方。

甲方许可乙方使用合同技术的全部资料(详见附件1)制造、使用、销售合同产品;合同产品的质量技术检验标准及产品的检验方法。(详见附件2)

4、被许可方正式使用本专利之前，必须邮寄给许可方单个模特、双个模特、单个真人、双个真人使用本产品的不同体位的数码照片或彩色照片不少于_________张。

本合同为(普通、排他或独占)实施许可合同。乙方在合同规定的期限内，在地区实施合同技术。未经甲方同意乙方不得擅自与第三方联营扩大实施范围，并无权将合同技术许可第三方使用。如甲方同意乙方再转让给第三方则另签订分许可合同。

5、许可方负担以下税收和费用：扫描有关文件、编辑有关文档、制作数据光盘;专利许可费应缴纳的个人所得税;为保证签约日起的不少于贰年的专利有效性而缴纳的维持年费。

6、使用方负担以下税收和费用：办理签约手续;设计、试制、生产、宣传自用的合同产品。使用方如果指定在_________以外的地点签约，许可方到达签约地点时，使用方先行按实报销许可方的车船交通费。

乙方收到甲方提交的技术资料_×日内，应对资料认真仔细检查与核对，应在_×日内向甲方提出，甲方应在_日内予以补充或更换;技术资料符合要求的。

7、许可方保证是本专利的合法持有者及保证本专利签约时的有效性，并且有权向使用方许可。如有第三方指控使用方实施的专利侵权，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。合同签约后，如果本专利被撤销或被宣告无效或失效，则本合同终止。

甲方在乙方试制合同产品期间，应派出合格的技术人员到乙方现场进行技术指导，并负责培训乙方技术人员和试制人员，乙方接受甲方培训的人员所具备的条件和文化水平应符合甲方提出的合理要求。

8、被许可方以任何方式将合同产品许可第三方使用，必须按每许可一个单位或个人，在壹个月内向许可方支付违约金_________元整，许可方承认第三方拥有本专利普通许可实施权。

应派出合格的技术人员到乙方现场进行技术指导，并负责培训乙方技术人员和试制人员。

9、为保证双方能及时交换意见，约定以电子邮件作为商议合同条款交换意见的方式。收到对方合同草案或意见，必须在五个工作日以内，确定或修改，并电子邮件给对方。过期答复，则本合同条款可以提出重新商议。

10、本合同用中文书就，自双方签字盖章且付清专利实施自用许可费之日起生效，一式二份，许可方、使用方各存一份。

转让方：_________受让方：_________中介方：________

专利实施许可合同(篇7)

7.1甲乙双方可以约定专利实施许可使用费的金额及其支付方式，双方可以约定采用支付使用费的方式，也可以采用支付入门费和提成费相结合的方式。

7.2如双方约定采用支付使用费的方式，具体如下：

(1)支付金额：乙方支付给甲方专利实施许可使用费_______元人民币;

(2)支付方式：乙方按约定一次性支付或者分期分批支付;分期分批支付的，应约定每期支付的金额;

(3)支付期限：乙方按约定在本合同生效后_______日内一次性支付;分期分批支付的，应约定每期支付的期限;

(4)支付地点：甲乙双方可以约定支付的具体地点，可以在甲方所在地，也可以在乙方所在地，或者双方约定的其他地点。

7.3如双方约定采用支付入门费和提成费相结合的方式，则应明确约定入门费和提成费的数额及计算方法。

7.4乙方在本合同生效后_______日内一次性向甲方支付专利实施许可使用入门费_______元人民币;提成费按合同产品净销售额的_______%提取，净销售额计算方法如下：(双方约定的净销售额的计算方法)

7.5乙方应从合同产品销售的年度起，向甲方支付提成费，每年的12月31日为当年提成费的结算日。

净销售额和应支付的提成费的结算报告。

7.7甲方应在接到结算报告后_______日之内，向乙方发出是否认可结算报告的通知。若甲方认为需要查核乙方的财会报表时，可按如下程序查账：(由双方约定查账的程序)

7.8乙方应在提交的结算报告经甲方认可后_______日之内，向甲方支付约定的提成费。

专利实施许可合同(篇8)

(2)转让方应在合同生效后_____天内向受让方提供下列技术资料：______________________;

(3)转让方应向受让方提供下列技术指导：__________________。

2.受让方的主要义务

(1)支付使用费：

双方协商决定选择一下第__方式确定许可费。

①一次支付：于_____年___月___日支付总金额___________元;

②入门费加提成费方式

于_____年___月___日支付入门费__________元，按_____(销售额/纯利润)的_______%提成__________，支付日期_____年___月___日。

(2)按照约定的期限和方式实施本专利技术;

(3)对专利说明书和权项保护范围中所涉及的全部技术内容履行保密义务，不得泄露技术秘密。

四、担保条款

1. 技术性能担保条款

转让方承诺对本专利技术的下列技术性能和指标承担保证义务：____________________________________。

专利实施许可合同(篇9)

什么是专利实施许可合同

专利实施许可合同是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为让与人，许可受让人在约定的范围内实施专利，受让人支付约定使用费所订立的合同。

专利实施许可合同范本1

本合同签约各方就本合同书中所述实施专利技术的预期目的、技术内容、成果权益、收益分配、风险责任以及与之相关的技术资料等合同条文的内容，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国专利法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条　签约方

甲方(受让方)：_________

乙方(让与方)：_________

第二条　合同性质

本合同属于：

2.1　独占实施许可合同□

2.2　排他实施许可合同□

2.3　普通实施许可合同□

第三条　签约时间和地点

本合同由上述签约方于_________年_________月_________日在_________签订。

第四条　项目名称(许可实施的发明/实用新型/外观设计专利技术名称)：_________

第五条　专利状况

5.1　本合同涉及的专利权属于：□发明□实用新型□外观设计

5.2　专利权人：_________

5.3　专利授权日：_________

5.4　专利申请号：_________

5.5　专利号：_________

5.6　专利有效期限：_________

第六条　专利实施状况

6.1　让与方自行实施专利的状况(时间、范围、方式)：_________

6.2　让与方许可他人实施专利的状况(时间、范围、方式)：_________

第七条　许可范围和方式

7.1　让与方许可受让方在以下范围内实施本合同涉及的专利技术：_________

7.2　实施专利技术的方式：_________

第八条　技术资料

8.1　让与方向受让方交付以下与实施专利技术相关的技术资料及样品：_________

8.2　交付时间：_________

8.3　交付地点：_________

8.4　交付方式：_________

8.5　其他约定：_________

第九条　技术指导

9.1　让与方向受让方提供技术指导的地点：_________

9.2　技术指导的内容：_________

9.3　其他约定：_________

第十条　相关技术秘密

10.1　让与方是否允许受让方使用与本合同专利相关的技术秘密：

(1)是

(2)否

10.2　让与方向受让方提供与专利技术相关的技术秘密内容：_________

10.3　保密范围：_________

10.4　保密期限：_________

第十一条　专利效力

让与方在本合同有效期限内，有义务维持专利权的有效性。

第十二条　权利保障

在本合同有效期限内，如发生第三方侵犯专利权，应由让与方及时采取法律措施予以制止，受让方给予必要的配合。

第十三条　不可抗力责任承担

13.1　在本合同履行过程中，因不可抗力因素造成的损失，双方按如下约定承担：_________

13.2　本合同所指不可抗力因素，除法律规定的情形之外，还包括以下情形：_________

第十四条　验收标准及方法

14.1　验收时间：_________

14.2　验收地点：_________

14.3　验收标准：_________

14.4　验收方法：_________

第十五条　费用及支付方式

15.1　本合同费用总额为_________元。其中：

(1)专利实施许可费为_________元;

(2)技术指导费为_________元;

(3)技术秘密使用费为_________元;

(4)其他费用：_________。

15.2　本合同费用，按以下第_________种方式支付。

(1)一次支付，支付时间和方式：_________

(2)分期支付，支付时间和方式：_________

(3)其他约定方式如下：_________

15.3　让与方有权查阅受让方会计账目，查阅时间、立法如下：_________

第十六条　后续改进

16.1　签约各方是否有义务将后续改进的技术成果以书面方式告知对方：

(1)是□

(2)否□

16.2　后续改进的技术成果权益分享，按以下第_________种方式履行：

(1)后续改进的技术成果属于研究开发一方享有，另一方有权使用，并且a.无需向提供方支付费用□b.应当向提供方支付费用□c.具体约定如下：_________;

(2)后续改进的技术成果属于签约各方共有，各方均有实施使用的权利，其所获得的利益出使用方各自享有。但一方如果转让后续改进的技术成果，需经另一方的同意;

(3)签约各方就后续改进技术成果权益问题另行约定如下：_________。

16.3　其他约定：_________。

第十七条　违约责任

17.1　任何签约方违反本合同第_________条、第_________条、第_________条、第_________条中的任何一条，按以下第_________种方式承担违约责任：

(1)支付_________元违约金;

(2)按合同总额的_________%支付违约金;

(3)按实际损失支付赔偿金;实际损失的范围和计算方法为：_________;

(4)其他计算方式：_________。

17.2　违约方承担违约责任后，签约方约定本合同内容：

(1)继续履行□

(2)不再履行□

(3)是否履行再行协商□

第十八条　合同的变更：

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

第十九条　合同的解除

19.1　在合同履行过程中，发生以下情形之一，签约方可在_________日内通知对方解除合同：

(1)因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行;

(2)其他约定情形：_________。

19.2　合同解除后，对于已履行部分给签约方造成的实际损失，按如下约定承担：_________。

第二十条　争议解决方式

20.1　签约各方因履行合同发生争议，应协商解决。

20.2　协商解决不成，签约方同意采用以下第_________种方式解决纠纷：

(1)申请_________仲裁委员会仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

第二十一条　名词解释

为避免签约各方理解上的分歧，签约方对本合同及相关补充内容中涉及的有关名词及技术术语，特作如下确认：_________。

第二十二条　补充约定

22.1　签约方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力;

22.2　其他需要补充约定的内容_________。

第二十三条　合同生效

本合同一式_________份，经双方签字或盖章后生效，到_________止。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

住所地：_________　住所地：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

一、本合同书是由国家科学技术部监制的示范文本，作为技术合同认定登记部门的统一格式文本使用。

二、本合同文本适用于独占实施许可合同、排他实施许可合同和普通实施许可合同，签约方按照合同的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。

三、签约方为多方当事人的，按各自在合同中的地位列为共同甲方或共同乙方。

四、合同条款中带“口”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“口”中打“√”或打“x”。

五、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。

六、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，尽量不留空白。

七、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的委托证明。

八、通过中介机构签订本合同的，应将中介合同作为本合同的附件。

九、本合同最后页的“认定事项”部分，由技术合同认定登记部门填写并加盖公章，作为技术合同认定登记的凭证。

专利实施许可合同范本2

转让方：_______

法定代表人或负责人：_______

受让方：__________

法定代表人或负责人：________依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。

1.项目名称：________。

专利申请人：_______;专利权人：______;

申请日：_________;申请号：______;

专利号：_________; 专利有效期限：______;

本专利权的保护范围：________;

2.本许可证合同的授权性质________。

(注：许可证合同的授权性质，即在合同中明确授权性质是独占实施许可，排它实施许可，普通实施许可;对于产品发明或者实用新型专利，可以采取生产许可，

使用许可或销售许可等形式。)

3.本许可证合同的授权范围：_________。

(注：授权的技术实施范围、即授权的地域范围，期限范围，使用方式范围。)

4.转让方的主要义务

(1)转让方应当承担支付专利年费的义务

(注：当事人也可以约定，由受让方支付年费，但应从许可证使用费中扣还受让方所支付的年费。)

(2)转让方应在合同生效后___天内向受让方提供下列技术资料：______。

(3)转让方应向受让方提供下列技术指导：_______。

5.受让方的主要义务

(1)向转让方支付许可证使用费、数额为_______。

按下列日期分期支付：____________

(注：在采取提成支付的情况下，当事人可以约定：a.合同生效后___日内先向转让方支付____元;b.自合同产品投产之日起(或第一件合同产品销售之日起)_____年内按产值(或销售额、或利润)的____%向转让方支付提成费。提成费每年支付一次，支付日期为每年___月___日前。)

(2)按照如下期限和方式实施本专利技术：________。

(3)(排它实施许可合同的)转让方在合同约定的技术范围、地域范围和期限范围内，不得许可合同外第三方实施该专利;(独占实施许可合同的)转让方在合同约定的技术范围、地域范围和期限范围内，不得自己实施或者许可第三方实施该专利。

6.技术性能担保条款

转让方承诺对本专利技术的下列技术性能和指标承担保证义务：____。

当本专利技术在实施中达不到约定的技术指标时，转让方应退还全部(或部分)

使用费，并补偿受让方由此而花费的额外开支。

7.转让方不对实施本专利可能产生的经济效益(如利润、产值、销售额等)

承担保证义务。

8.专利权完整担保条款

转让方向受让方保证：在本合同订立时，本专利权不存在如下缺陷：①该专利权受物权或抵押权的约束;②本专利权的实施受到另一个现有的专利权限制;③有专利先用权的存在;④有强制许可证的存在;⑤有被政府采取“计划推广许可”的情况;⑥本专利权项下的发明属非法所得。

在本合同订立时，转让方如果不如实向受让方告知上述权利缺陷，受让方有权拒绝支付使用费，并要求转让方补偿由此而支付的额外开支。

9.在本合同履行过程中，如发生第三方提出侵权的控诉，应由转让方到庭应诉并承担法律责任本合同生效后如发生专利权被告无效的情况，合同随之解除。在专利无效宣告确定之前，受让方已经支付的使用费，受让方不得请求转让方返还。

10.转让方的违约责任

(1)由于转让方未交专利年费而导致专利权失效，应向转让方支付数额为___的违约金。

(2)转让方逾期两个月未交付技术资料和提供技术指导，受让方有权解除合同。转让方应当返还使用费，支付数额为___的违约金。

(3)(独占实施许可使用或者排他实施许可合同的)转让方，在已经许可受让方实施专利的范围内又就同一专利与他人订立专利实施许可合同的，应当返还非法所得，支付数额为____的违约金。

(4)(独占实施许可合同的)转让方，在已经许可受让方实施专利的范围内自己又实施本专利技术的，应当停止实施行为，向受让方支付数额为____的违约金。

11.受让方的违约责任

(1)受让方逾期两个月不支付技术使用费的，转让方有权解除合同。受让方应当补交使用费，支付数额为____的违约金。

(2)受让方实施专利超越合同约定的范围，或者未经转让方许可擅自与他人订立再转让许可合同，应当返还非法所得，支付数额为____的违约金。

12.后续改进的分享办法

双方当事人各自在本专利技术基础上做出的新的发明创造的专利申请权，归做出发明创造的一方所有，但另一方有权优先有偿受让和使用该技术成果。双方另有约定的以约定为准。

13.专利产品的质量验收办法以：________。

14.本合同争议的解决办法：__________。

15.有关名词、术语的解释：__________。

本合同自双方当事人签字、盖章之日起生效。

转让方负责人(或授权代表) 受让方负责人(或授权代表)

签名_________(盖章) 签名：_______(盖章)

签字时间：_________ 签字时间：________

签字地点：_________ 签字地点：________

开户银行：_________ 开户银行：________

户名：___________ 户名：__________

帐号：___________ 帐号：__________

转让方担保人(名称：____ 受让方担保人(名称)：__

地址：___________ 地址：__________

负责人(或授权代表) 负责人(或授权代表)

签字：_______(盖章) 签字：______(盖章)

签字时间：_________ 签字时间：________

签字地点：_________ 签字地点：________

开户银行：_________ 开户银行：________

帐号：___________ 帐号：__________

专利实施许可合同(篇10)

6．1 乙方按甲方的合同技术制造、生产合同产品，如因乙方原因，试制不成功，甲方应协助乙方再次进行试制，如仍不能生产出合同产品，甲方有权终止合同，不退还使用费。如因甲方原因，发生同样的试制不成功的情况，乙方有权终止合同，甲方退还使用费，并赔偿乙方应有的损失。

6，2 合同产品试制成功后通过对乙方使用合同技术制造的合同产品，按照合同附件2规定的技术性能指标进行验收。

6．3 验收合同产品由乙方委托国家认可的产品质量检测部门进行，或者由乙方组织进行鉴定，甲方参加，所需一切费用应由乙方负责。

6．4 如产品验收不合格时双方协商，各派代表调查原因并确定双方的责任。

6．5 如非乙方原因，合同产品第一次验收不合格，责任在于甲方，甲方应负责找出原因并提出技术措施消除缺陷。

6．6 如经过第二次验收仍不合格，责任在于甲方而甲方又不能提出补救措施消除缺陷的，乙方有权终止合同，甲方应退还乙方支付甲方的使用费并视其具体情况赔偿乙方的部分损失。

6．7 如因乙方责任使合同产品验收不合格，甲方应协助乙方分析原因，提出补救措施，经再次验收仍不合格，乙方确实无法实施合同技术的，甲方有权终止合同。

6．8 合同产品经验收合格后，双方应当签署合同技术验收协议书。

第七条 违约责任

7．1 甲方无正当理由逾期向乙方交付合同技术资料的，每逾期一周应向乙方支付违约金人民币________元，甲方逾期两个月未向乙方交付合同技术资料的，或资料补充更换后仍不符合要求时，乙方有权终止合同，甲方应当退还入门费并支付违约金。

7．2 乙方逾期向甲方支付使用费，应按照逾期一天向甲方支付逾期金额的千分之________的违约金；逾期超过两个月不支付使用费，乙方除补充使用费并支付违约金外，甲方有权终止合同。

7．3 乙方擅自将合同技术许可或泄漏给他人使用的，应将非法所得全部交还甲方，或支付违约金________元，还必须立即停止他人使用合同技术。

甲方擅自将乙方对合同技术的改进部分或将乙方的销售秘密泄露给他人的，应向乙方支付违约金________元。

7．4 独占实施许可合同的乙方，实施专利超越本合同约定的范围内，应向甲方支付违约金________元，并且乙方应即停止实施。

7．5 排他实施许可合同的甲方，在许可乙方实施合同技术的范围内，又许可他人实施本合同技术的，甲方应向乙方支付违约金_元，并应当停止许可他人实施合同技术。

专利实施许可合同(篇11)

序文

鉴于甲方拥有________专利（或专利申请）

申请日：__________，申请号：__________，授权日（公开、公告日）：____________专利权法定有效期限：_________发明创造名称：___________，以及实施专利有关的一般技术，并且甲方许可乙方实施该专利技术；

鉴于乙方对甲方专利技术的了解，愿意实施和购买甲方的专利技术，并且具备实施该专利技术的技术力量、物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同，共同遵照履行。

正文

第一条 定义

1．1专利：本合同中所指的专利是甲方许可乙方使用的已由中国专利局授权的发明专利（或实用新型专利或外观设计专利），专利号：__________申请日：__________发明创造名称：__________

1．2专利申请：本合同中所指的专利申请是指甲方为申请人该专利申请已经或未经中国专利局公开（公告）的申请专利技，其发明创造名称：__________________________

申请日：__________申请号；__________公开（公告）日： _____________________

1．3一般技术：指甲方拥有的与实施该项专利有关的未申请专利或已宣布专利无效的技术。

1．4技术秘密；指实施甲方专利所必须的、可行的、能够达到预期效果的未公开的技术，名称：_____________

1．5合同技术；是指甲方许可乙方使用的专利，（或专利申请）一般技术，和技术秘密以及有关专利和一般技术的全部资料。

1．6全部技术资料：包括专利申请文件及实施与该专利有关的（产品设计图纸、工艺图纸、工艺配方、工艺流程以及制造合同产品昕需的工装、设备清单等）技术资料。

1．7合同产品：是指乙方使用合同技术制造的产品，其产品名称：

1．8技术服务；指甲方为乙方实施合同技术所进行的服务，包括甲方向乙方传授合同技术和培训乙方有关人员。

1．9销售额：指乙方销售合同产品的总金额。

1．10净销售额：指乙方销售合同产品的总金额减去包装费、运输费、税金、广告费、商业折扣。

1．11普通实施许可合同：指甲方许可乙方在合同规定的期限、地区、技术范围内实施合同技术的同时，甲方保留使用该技术的权利，并且可以继续许可乙方以外的任何单位或个人使用该技术。

1．12排他实施许可合同：指甲方许可乙方在合同规定的期限、地区、技术范围内实施合同技术的同时，甲方保有使用该技术的权利，但不得再许可乙方以外的任何单位或个人使用该技术。

1．13独占实施许可合同：指甲方许可乙方在合同规定的期限、地区、技术范围内使用合同技术，甲方自己和任何乙方以外的单位或个人都不得使用该合同技术。

第二条 实施许可的范围

2．1甲方许可乙方使用甲方的专利技术、专利申请技术和与实施这种技术有关的技术秘密。

2．2甲方许可乙方使用合同技术的全部资料（详见附件1）制造、使用、销售合同产品；合同产品的质量技术检验标准及产品的馁验方法。（详见附件2）

2．3本合同为（普通、排他或独占）实施许可合同。乙方在合同规定的期限内，在________地区实施合同技术。未经甲方同意乙方不得擅自与第三方联营扩大实施范围，并无权将合同技术许可第三方使用。如甲方同意乙方再转让给第三方则另签订分许可合同。

第三条 技术资料

3．1合同生效后，甲方（或中介方）收到乙方向甲方支付的入门费人民币________元后的_________日内，甲方向乙方交付合同附件1所规定的技术资料。

3．2甲方向乙方交付的技术资料，应当是完整、清楚的。图纸资料的内容、规格应当符合国家的有关标准和规定。

3．3乙方收到甲方提交的技术资料_________日内，应对资料认真仔细检查与核对，如发现有不符合上述要求的，应在_________日向甲方提出，甲方应在______日内予以补充或更换；技术资料符合要求的，乙方应向甲方签署技术资料验收合格确认书。

第四条 使用费及支付方式

4．1本合同的使用费采用人门费和提成费相结合的方式，其中入门费为________万元，提成费按合同产品净销售额的________%提取。

4．2合同生效后________日内乙方向甲方（或中介方）支付本合同入门费（或定金） ________万元。

4．3乙方从合同产品销售之日起，每季度结束后______日内向甲方支付提成费。

4．4甲方有权查阅乙方实施合同技术的有关账目。

（注：如采用一次总付或总付额内分期支付的方式，只需规定在合同生效后______日内乙方向甲方支付使用费）

第五条 技术服务

5．1甲方在合同生效后________日内应负责向乙方传授合同技术的有关内容，并向乙方解答有关实施合同技术中所提出的问题。

5．2甲方在乙方试制合同产品期间，应派出合格的技术人员到乙方现场进行技术指导，并负责培训乙方技术人员和试制人员，乙方接受甲方培训的人员所具备的条件和文化水平应符合甲方提出的合理要求。

5．3甲方派出到乙方技术服务的人员，如乙方不另支付技术服务费，则使用费宜适当增加，但乙方应对甲方人员必要的工作、生活条件给予保证，有关差旅费、伙食标准等事宜，详见附件3。

5．4甲方完成上述技术服务后，经双方验收合格，共同签署验收证明文件。

专利实施许可合同(篇12)

合同编号：________________

项目名称：_____________________

签订时间：_____________________

签订地点：_____________________

有效期限：_____________________

受让方（甲方）：_______________

住所地：_______________________

法定代表人：___________________

项目联系人：___________________

联系方式：_____________________

通讯地址：_____________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子信箱：_____________________

让与方（乙方）：_______________

住所地：_______________________

法定代表人：___________________

项目联系人：___________________

联系方式：_____________________

通讯地址：_____________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子信箱：_____________________

本合同乙方以_______________（独占、排他、普通）方式______________许可甲方实施其所拥有的______________专利权，甲方受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同许可实施的专利权：

专利。

2．发明人/设计人：_______________________________。

3．专利权人为：__________________________________。

4．专利授权日：__________________________________。

5．专利号：______________________________________。

6．专利有效期限：________________________________。

7．专利年费已交至________________________________。

第二条乙方在本合同生效前实施或许可本项专利的基本状况如下：

：__________________________________

：__________________________

第三条 乙方许可甲方以如下范围、方式和期限实施本项专利：

1．实施方式：___________________________________________________________

2．实施范围：___________________________________________________________

3．实施期限：___________________________________________________________

第四条 为保证甲方有效实施本项专利，乙方应向甲方提交以下技术资料：

1．_______________________________________________

2．_______________________________________________

3．_______________________________________________

4．_______________________________________________

第五条 乙方提交技术资料的时间、地点、方式如下

1．提交时间：___________；

2．提交地点：___________；

3．提交方式：___________。

第六条 为保证甲方有效实施本项专利，乙方向甲方转让与实施本项专利

有关的技术秘密：

1．技术秘密的内容：______________________________________________________

2．技术秘密的实施要求____________________________________________________

3．技术秘密的保密范围和期限：____________________________________________

第七条 为保证甲方有效实施本项专利，乙方向甲方提供以下技术服务和技术指导：

1．技术服务和技术指导的内容：____________________________________________

2．技术服务和技术指导的方式：____________________________________________

第八条 双方确定，乙方许可甲方实施本项专利及转让技术秘密、提供技术服务和技术指导，按以下标准和方式验收：

1．___________________________________________；

2．___________________________________________；

3．___________________________________________。

第九条 甲方向乙方支付实施该项专利权使用费及支付方式为：

1．许可实施使用费总额为：_________________________

其中：技术秘密的使用费为：_________________________

技术服务和指导费为：_________________________

支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） ________________________________________________

（2） ________________________________________________

（3） ________________________________________________

乙方开户银行名称、地址和账号为：_____________________

开户银行：__________________________________________

地址：_____________________________________________

账号：_____________________________________________

许可使用费的，乙方有权以_____________方式查阅甲方有关的会计账目。

第十条 乙方应当保证其专利权实施许可不侵犯任何第三人的合法权益，如发生第三人指控甲方侵犯专利权的，乙方应当______

第十一条 乙方应当在本合同有效期内维持本项专利权的有效性。如由于乙方过错致使本项专利权终止的，乙方应当按本合同第十六条的约定，支付甲方违约金或赔偿损失。

本项专利权被国家专利行政主管机关宣布无效的，乙方应当陪偿甲方损失，但甲方已给付乙方的使用费，不再返还。

第十二条 甲方应当在本合同生效后_______日内开始实施本项专利；逾期未实施的，应当及时通知乙方并予以正当解释，征得乙方认可。甲方逾期___日未实施本项专利且未予解释，影响乙方技术转让提成收益的，乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。

第十三条 双方确定，在本合同履行中，任何一方不得以下列方式限制另一方的技术竞争和技术发展：

1．_______________________________________________；

2．_______________________________________________；

3．_______________________________________________。

第十四条 双方确定：

______方所有。具体相关利益的分配办法如下：______________________________________

2．乙方有权在许可甲方实施该项专利权后，对该项专利权涉及的发明创造及技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或创

造性技术进步特征的新的技术成果，归______ （乙方、双方）方所有。具体相关利益的分配办法如下：______________

第十五条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在——日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．________________________________________________；

2．________________________________________________；

3．________________________________________________；

4．________________________________________________。

第十六条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

。

。

。

。

第十七条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_________为甲方项目联系人，乙方指定_________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．________________________________________________；

2．________________________________________________；

3．________________________________________________。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。末及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．________________________________________________；

3．________________________________________________。

第十九条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解决。协商、调解不成的，确定按以下第_________种方式处理：

1．提交______________仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第二十条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．________________________________________________；

2．________________________________________________

3．________________________________________________

4．________________________________________________

5．________________________________________________

第二十一条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以_________方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：_________________________________；

2．可行性论证报告：_________________________________；

3．技术评价报告：_________________________________；

4．技术标准和规范：_________________________________；

5．原始设计和工艺文件：_________________________________；

6．其他：__________________________________________

_。

第二十二条 双方约定本合同其他相关事项为：

____________________

第二十三条 本合同一式_______份，具有同等法律效力。

第二十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）_________________________

法定代表人／委托代理人：（签名）_______

_____________年___________月_________日

乙方：（盖章）_________________________

法定代表人／委托代理人：（签名）_______

_____________年___________月_________日

印花税票粘贴处：_________________________

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：_________________________

1．申请登记人： _________________________

_________________________

（2）_________________________

（3）_________________________

3．合同类型：_________________________

4．合同加以额：_________________________

5．技术交易额：_________________________

技术合同登记机构（印章）：_____________

经办人：_______________________________

2024租房合同书(系列12篇)

拟合同应如何拟定？随着人民的文化水平越来越高，越来越多的人开始通过合同来履行约定，以下是生日祝福语网为您搜集整理的“租房合同书”，希望这篇文章对大家有所帮助欢迎大家参考和分享！

租房合同书 篇1

甲方(出租人)：__________

已方(承租人)：经甲、已双方实地看房后，自愿协商达成租房合同如下：

一、乙方租借甲方的房屋(1室1厅1厨1卫)，期限年(从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止)，期满后无条件搬出同时结清乙方应承担的费用，完好地交还甲方提供使用的物品，同时甲方退还居住使用押金给乙方。

二、乙方在签定本合同是，须提供有效证件(复印件)，租费：每三月付壹次，先付后住，乙方在承租内必须提前一个月支付第二次房租。租住使用押金叁仟元(包括家具物品保证金)。同时，甲方出具收据凭证给乙方。

本房屋月租金为人民币______元，按季度结算。乙方向甲方支付全季租金。房屋和水电押金____元。乙方不按时交纳租金超过3天。

三、乙方在租期内，应遵守国家法律，遵守沭阳有关治安管理条例。服从社区管理，争做文明市民。甲方有义务协助乙方办理有关如住手续。

乙方不得随意损坏房屋设施，如有损坏则需付相应的赔偿;如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

四、甲方提供给乙方租住使用的房屋，必须保障其安全，可用，可住的原则。乙方在租期内必须承担水，电，煤，宽带，有线电视，物业管理等相关费用，不得拖欠。

房屋租赁合同是出于出租方与承租方各自的利益保障而签订的，不签订合同时得不到法律的保护的。

五、乙方在租期内，不得破坏房屋结构，不得转租，转让他人居住使用等，甲方发现有权收回租房，不退任何费用。

乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;应及时通知甲方。

六、租赁期间，甲方在出租期未满而停租，应赔偿乙方一个月的房租金，乙方在承租期未满而退租，应赔偿甲方一个月的房租金。甲、乙双方提前一个月通知对方协商解除合同的不作违约。不可抗拒因素不做违约。

本房屋月租金为人民币____元，按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内。

七、乙方逾期支付应付租金，自逾期之日起乙方应每日按应交付租金的20%向甲方支付违约金。乙方如拖欠租金达十五日以上，甲方有权终止合同，不退任何费用。

乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

八、根据本合同约定提前终止合同或合同期满，乙方应在收到甲方正式书面通知之日起十日内搬出全部设备、物品，但双方另有协商除外。搬迁后三日房屋里如仍有余物，如双方无约定，视为乙方主动放弃所有权，由甲方处理。

房屋租赁期为，从__年__月__日至__年__月__日。任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金___的违约金;

九、甲方提供给乙方物品如下：《常用物品清单列表》以上清单物品经双方清点交接无误。如乙方造成甲方的财务被盗。去向不明，火灾及损坏等，需照价赔偿。

在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的。

十、租赁期间，房间内一切设备设施在使用过程中出现损坏，由乙方负责维修，如无法维修复原，由乙方照价赔偿

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷;有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

十一、在租期内甲、乙双方共同遵守本合同，任何一方擅自中途终止本合同，或任何一方违反本合同的条款，造成对方损失，必须赔偿对方有关的直接损失，直至请求法律保护。

租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，双方互不承担责任。本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

十二、租赁期间乙方不得从事违法活动，否则后果自负，需注意防火防盗，如有相关事故发生，一切责任由乙方自行负责。

本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方可向人民法院起诉。本合同自甲、乙双方签字之日起生效，甲、乙双方各执______份，具有同等效力。

十三、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商写明。

十四、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同经双方签字之日起生效。

附租方内物品及日常费用交接清单一式 份

甲方签字：__________

乙方签字：__________

__________年__________月__________日

租房合同书 篇2

个人租房合同范本样本个人租房合同范本样本出租方(甲方)电话：承租方(乙方)电话：地址：甲方将产权属于自己的房屋出租给乙方以做办公之用，甲、乙双方根据有关房屋租赁的规定。

在租赁期内，乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换，必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后，该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。

第一条 甲方出租写字楼座落地址 ，建筑面积328平方米。

第二条 租期________年，自________年____月____日至________年____月____日。

第三条 租金和租金交纳方式：

1.租金为40元㎡，即每月租金为人民币13120元(大写 壹万叁仟壹佰贰拾元整 )，乙方每三个月缴纳一次租金，于租金到期前10天缴纳。两年后租金以每年5% 递增。

另方解除本合同。违反合同的一方，给双方造成损失的，支付的违约金不足抵付一方损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分：

2.房屋装修期为2个月，即房屋计算期为________年____月____日。

第四条 物业费、水电费、暖气费、维修费及其他费用的缴纳办法：

1. 物业费月标准为 元㎡：由乙方每月自行向物业部门缴纳费用;

2. 水电费(含公摊)由乙方每月自行向物业部门缴纳费用;

3. 电话、宽带费：乙方自行申请并缴纳费用;

4. 维修费：租赁期间，非乙方原因导致的与房屋质量有关的`设施损毁，由甲方负责维修，保证乙方的正常使用，所需费用由甲方承担。

租赁期间，非本合同规定的情况甲方擅自解除本租房合同，提前收回该房屋的，甲方应按提前收回天数的租金的________倍向乙方支付违约金。

第五条 双方的权利与义务：

1.甲方保证提供的房屋及相关证件真实合法，以保证出租房真实合法，保证房屋正常使用。

2. 甲方负责提供乙方办理营业执照的相关证明，协助乙方办理营业执照。

3. 甲、乙任何一方若要提前终止合同须向对方提前一个月书面通知，合同方能终止。

4. 乙方必须依约缴纳租金及其他费用，如有无故拖欠，甲方有权收回房屋。

5. 乙方在租赁期间，不得擅自改变租赁房屋的结构及用途，如确需要，需经甲方同意后方可进行。乙方如因故意造成租赁房屋及其设备的毁损，应负责恢复原状。

甲方可以要求乙方_________（恢复房屋原状/赔偿损失）

6. 租赁期满或合同解除，乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施在适宜租用的清洁、良好状况下(自然折旧除外)交给甲方。

租赁期间，非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的，不足部分则由乙方另行支付。

7. 乙方保证承租甲方的租赁房屋作为办公使用，遵守中华人民共和国法规和____市政府的各项政策，不违法经营。

租赁期间，甲方需抵押该房屋，应当书面告知乙方。

第六条 合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租，在甲方向

第三方提出的同一条件下，乙方享有优先权;租金可以随着社会物价指数变动而适当调整，但须征得乙方同意。

第七条 免责条件：因不可抗力原因，如地震，洪水等自然灾害导致房屋损毁造成双方损失的，甲乙双方互不承担责任。

本合同自双方签字/签字后________生效。生效后的15日内，由甲方负责按规定向房屋所在地区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案，领 取房屋租赁登记备案证明；本合同经登记备案后，凡变更、终止本合同的，由________（甲方/乙方）负责在本合同变更终止之日起的15日内，向原登记 机构办理变更、终止登记备案手续。

须经双方协商补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同执行中如发生纠纷，应通过甲乙双方友好协商解决，协商不成，可提请当地工商管理部门或人民法院裁决。本合同经过双方代表签章后生效，租赁期满后失效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，本合同及其补充条款和附件内空格部分填写的文字与铅印文字具有同

租房合同书 篇3

出租人：

承租人：

合同签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》、《公共租赁住房管理暂行办法》及有关法律、法规、规章和政策性文件的规定，遵循平等、公平和诚实守信等原则，承租人和出租人就公共租赁住房租赁事项协商一致，签订本合同。

租赁期内，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，并按月租金的 %向对方支付违约金;

第一条 出租人资格 本合同出租人属于下列第 种情形：

(一)出租人为政府住房保障主管部门。

(二)出租人为住房保障主管部门依法委托(授权)的管理机构，被委托(授权)单位以委托人或自身的名义与承租人订立本合同。

甲方未按约定时间交付房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的。

第二条 承租人资格

本合同承租人属于下列第 种情形：

(一)城镇中等偏下收入和低收入住房困难家庭、单身人士、新就业职工。

(二)在城镇有稳定职业1年以上的籍农业转移人口或籍外来务工人员。

(三)在城镇有稳定职业3年以上的非籍外来务工人员。

(四)符合条件的其他群体。

第三条 公共租赁住房基本情况

(一)出租人出租的公共租赁住房(以下简称该住房)坐落

(二)该住房附属设施设备、装饰装修、相关物品清单见本合同附件2。该附件作为出租人按照本合同约定向承租人交付该住房和承租人在本合同解除或者终止后返还该住房时的完整验收依据。

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第四条 租赁期限、用途

(二)该住房仅供承租人及本合同附件1载明的家庭成员或共同居住人员居住使用。

第五条

租金标准、支付方式及期限

(二)承租人领取钥匙之日起开始计算租金，采取下列第 种方式支付租金：

1、按月支付。由承租人在领取该住房钥匙时，将本合同为期1个月的租金一次性支付给出租人，提前10个工作日支付下个月的租金。

在租房子的时候，需要你定好一份合同书，也是对各自权益有更好的保障。下面是由小编为大家整理的“

2、按季度支付。由承租人在领取该住房钥匙时，将本合同为期3个月的租金一次性支付给出租人，提前10个工作日支付下个季度的租金。

在合同未到期前甲方不得提前租借给别人，在乙方交完租金的情景下，甲方不得随意停水、停电，避免造成乙方生活上的不便。

3、按半年度支付。由承租人在领取该住房钥匙时，将本合同为期6个月的租金一次性支付给出租人，提前10个工作日支付下个半年度的租金。

乙方应遵纪守法，否则需承担由此造成的全部职责；乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施，加强用电、用气安全，承担居住期间防火、人身等全部安全职责；乙方在租用期内。

4、按年度支付。由承租人在领取该住房钥匙时，将本合同为期12个月的租金一次性支付给出租人，提前10个工作日支付下个年度的租金。

租赁期间双方任何一方违反本合同规定，须向对方交纳____________元作为违约金。租用期内。

5、一次性支付。由承租人在领取该住房钥匙时将本合同租金总额一次性支付给出租人。 (三)承租人采取下列第 种方式支付租金：

本合同中未规定的事项，在履行中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，双方可向人民法院起诉。

(四)租赁期内，按照公共租赁住房管理相关规定调整租金标准，承租人承诺按照调整后的标准交纳租金。

第六条 租房保证金

承租人在房屋交付前，向出租人支付第一次房屋租金时，一并满返还房屋时，承租人无违约行为，出租人全额退还租房保证金本金(不计利息)。

本房屋月租金为人民币______元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初x日内。

第七条 租赁期间相关费用的承担

租赁期间的相关费用，(一)与该住房有关的共用部位、共用设施设备的维修、更新和改造的专项维修资金及相关规定应由出租人承担的其他费用，由出租人承担。

乙方租赁期间，水、电、取暖、燃气、电话、物业以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

第八条 房屋的交付及返还租人，并保证房屋及附属设施设备能够正常使用。本合同附件2载明的《房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单》，经双方交验签字或盖章，并移交该住房钥匙为交付。

合同签订之日，乙方向甲方交付人民币_________________元整作为押金。

(二)租赁期满不再续租或申请续租未予核准，以及租赁期间承租人不再符合公共租赁住房租住条件，须提前返还房屋的，承租人在合同到期之日起20日内，将该住房及附属设施设备和相关物品返还出租人。返还房屋时，承租人应当保持该住房及附属设施设备的正常使用状态。

乙方必须依约交付租金，如有拖欠押金，甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滞纳金，并有权追回乙方所欠的租金和提前解除合同收回房屋。

第九条 房屋及附属设施设备、相关物品的维修

本合同所称维修，包括但不限于对房屋、附属设施设备及相关物品的维护、修理、更换。

(一)租赁期间，出租人承担不可归责于承租人的下列项目的维修：

1、共用部位、共用设施设备;

2、房屋基础、墙体、柱、梁、楼地板、天棚等构件;

3、相关规定由出租人承担维修义务的项目;

4、依法由维修资金开支的维修科目; 5、其它：。

(二)租赁期间，承租人承担下列项目的维修：

1、房屋门窗的玻璃及门框扇、窗框扇等;

2、分户水表后的水管、水龙头、洗涤盆、便器等给排水设施;

3、分户电表后的电线、插座、开关、灯具等供电照明设施;

4、故意或者过失损坏的房屋构件、配套设施设备及相关物品等; 5、其它：。

(三)应当由第三人维修的，由出租人负责联系维修，承租人也可以自行联系维修。

(四)承租人负责维修的项目，承租人可以自主选择维修人，维修费用自行承担。

房屋所在小区对维修的项目在规格、尺寸、材料、色彩等方面有统一要求的，承租人按照统一要求进行维修。(五)出租人因维修影响承租人居住，应当相应减少租金或者延长租赁期限。(六)出租人对住房进行检查或维修，承租人给予必要的协助。因承租人原因导致该住房未及时检查、维修导致人身伤害、财产损失的，由承租人承担，并承担法律责任。(七)任何一方怠于履行维修义务而导致损失，造成自己损失的自行承担。

租赁期间，双方均不得借故解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，必须提前壹个月通知对方，经对方同意，解除合同归还房屋，并赔偿违约金壹个月。如遇不可抗拒原因（如天灾、政府政策变化等）不在此例。

(一)承租人应安全、节能、环保、合理地使用住房、附属设施设备及相关物品。因使用不当、擅自拆除或者改造导致该住房、附属设施设备及相关物品损坏的。

乙方要遵守____的暂住条例，不得利用该房屋之便进行非法活动，否则乙方要自行承担由此所产生的一切法律责任，甲方概不负责并有权提前终止租赁合同。

1、擅自拉接电线或使用不合格的电器、电线、插座、开关等设备或超负荷用电、窃电;

2、擅自改装室内给排水、燃气管线;

3、在房屋内或者公共部位存放易燃易爆、有毒有害等危险物品;

4、在房屋内堆放超出房屋使用荷载的物品;

5、其他危及人身和房屋安全的行为。

(二)承租人不得改变房屋的内部结构、设施和对房屋结构有影响的设备。承租人需要对房屋进行改善，必须在征得出租人书面同意后方可实施，费用由承租人承担。返还房屋时，承租人不得拆除改善的部分，出租人不补偿承租人因改善而支出的费用。

租赁期间，乙方应爱惜室内一切设备，如因故意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏，应负责恢复房屋及其配套设施原状，无法恢复的应酌情赔偿。

第十一条 租赁合同的变更 因实施城乡规划、房屋被征收征用，出租人提前收回该住房的，应对承租人先行安置。承租人可在出租人提供的其他房源中选择住房继续承租。

租赁期满，乙方应按时将房屋归还甲方，如乙方需续租，须提前半个月与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权。租赁期满后，乙方退出时，若有家具杂物等布置不搬者，甲方将视其为废弃物，任由甲方处理，乙方不得有异议。

(一)租赁期间出现下列情形的，本合同终止，由此造成的损失双方互不承担责任：

1、因战争、地震、洪水等不可抗力导致该住房及附属设施设备灭失或者严重损坏无法使用的;

2、法律法规规定或双方约定终止的其他情形。

(二)租赁期间，承租人因家庭人口、家庭收入及住房等情况发生变化，不再符合公共租赁住房租住资格条件的，本合同终止。承租

在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋；由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的。

人应当及时向当地住房保障主管部门申报，并返还租赁房屋。承租人隐瞒不报或拒绝返还租赁房屋，按照合同约定解决并承担相应的法律责任。

就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成。

(三)承租人在承租期间死亡的，本合同附件1载明的家庭成员属于公共租赁住房保障对象的，可以继续承租该住房，租赁期限为本合同剩余租赁期限。

当我们在租房时，一定要记得先检查房间内的设施，为避免不必要的麻烦，应该列个清单。下面是小编精心为您整理的“标准版个人租房合同书范本”希望您喜欢。

第十三条 租赁合同的续签

承租人在本合同租赁期限届满后，符合公共租赁住房租住资格条件，需要继续租赁的，应提前3个月向当地住房保障主管部门书面提出实物配租续租申请。经住房保障主管部门审核同意，出租人与承租人可续签租赁合同。

如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。乙方应将居住人员情况告知甲方。

第十四条 单方解除权的行使

(一)出租人有下列行为之一的，承租人有权单方解除合同： 1、未按约定交付房屋或者交付的房屋不符合质量安全标准的; 2、未按本合同约定履行房屋维修义务，严重影响正常使用的; 3、其它：。

本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内。

(二)承租人有下列行为之一的，出租人有权单方解除合同，书面通知承租人，提前收回出租房屋：

1、未如实申报家庭收入、家庭人口或住房状况，采取提供虚假证明材料等方式骗取公共租赁住房租住资格的;

2、转借、转租或者利用承租房屋从事经营活动、擅自调换承租房屋的;

3、擅自改变房屋结构或者使用性质及附属设施设备的; 4、故意或者过失损坏承租房屋，在出租人提出的合理期限内未修复的;

居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证；居住人员中有境外人员的。

5、逾期6个月未支付租金或未支付物业服务费累计6个月(含6个月)以上的;

6、利用承租房屋进行违法犯罪活动的;

7、不按约定安全使用房屋导致房屋结构损坏、火灾等重大安全事故的;

8、其它：

第十五条 出租人的违约责任

出租人有下列行为之一的，向承租人支付本合同租金总(一)因房屋权属争议导致本合同无效或本合同无法履行的;

甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全；

(二)本合同第十四条第(一)项所列行为之一的; 出租人延迟交付房屋的，自本合同约定的交付日起，每逾期一日，按日租金的 倍向承租人支付违约金。

对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

第十六条 承租人的违约责任

承租人有下列行为之一的，向出租人支付本合同租金总

(一)违反使用、维修、返还等约定义务的; (二)本合同第十四条第(二)项所列行为之一的; (三)其它： 。 承租人逾期支付租金的，

甲方有第八条款约定的情形之一的，应按月租金的_______ %向乙方支付违约金；乙方有第八条第四款约定的情形之一的，应按月租金的_______ %向甲方支付违约金。

自本合同约定的支付日起，每逾期一日，按日租金的 倍向出租人支付违约金。

承租人逾期返还该房屋及附属设施设备、相关物品的，自约定返期商品住房市场租金标准向出租人赔偿损失。

第十七条 房屋的强制收回

承租人违反相关法律、法规、规章、政策规定及本合同约定，应当返还房屋而拒不返还的，出租人可报请有关部门强制收回，

租赁期内，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，并按月租金的_______ %向对方支付违约金；甲方还应退还相应的租金。

承租人承担一切责任和后果。

第十八条 争议解决方式

本合同履行中发生的争议，按法律、法规、规章、政策相关规定执行;没有规定的，双方协商和解，也可以请求有关主管部门调解。(二)向人民法院起诉。

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十九条 其他约定事项

第二十条 合同的生效与终止份，盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕终止。

本合同未尽事宜，双方共同协商解决，可以签订补充协议，签字盖章后生效，本合同附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

根据《中华人民共和国合同法》、《xx市房屋租赁条例》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致。

甲方：乙方：日期：

租房合同书 篇4

出租方(简称甲方)，___，男，

住址，身份证号。

承租方(简称乙方)，___，男，

住址，身份证号。

甲乙双方就房屋租赁事宜，经平等自愿协商签订本合同，内容如下，

第 1条 甲方将其所有的位于房屋出租给乙方做住宅使用。

第2条 甲乙双方约定租赁期间为年，自年月日起至年月日止。期满时如甲方继续出租，则乙方享有以同等条件优先承租的权利，但应提前30日书面通知甲方，如逾期通知即视为弃权。

第3条 甲方于本合同签字时已将租赁房屋交付乙方(随房交付房屋防盗门钥匙x片、水卡燃气卡各一张，电卡号_________。

第4条 租赁期限内，房屋租金为每月x仟x佰元整，甲乙双方因该租赁行为应当缴纳的税、费均由双方依法各自承担。

第5条 自年月日起，每三个月为一个租赁季度，租金按租赁季度支付，根据先付租金后用房屋的原则，乙方应提前30日支付下一个租赁季度的租金。甲方的收款账户为，开户银行银行支付，收款人名称，___，账号(卡号)_________。

第6条 乙方应另付甲方租赁押金仟元整，甲方收到该款后应向 乙方开具收据，租赁期间乙方不得以履行保证金抵付租金或其他款项。租赁关系终止后，在乙方按本合同约定向甲方返还租赁房屋及其所有财产(包括房屋钥匙及水电气卡)并结清有关费用后5个工作日内，甲方无息退还乙方押金。

第7条 甲乙双方经现场踏勘确认，甲方交付的房屋系全新精装房，门、窗、水、电设施齐全，无任何安全隐患。

第8条 甲乙双方确认租赁房屋内配套的家俱电器有，______。以上家俱电器均完好无损。

第9条 房屋交付乙方后，乙方应承担租赁房屋的物业管理服务费以及水费、电费、电视收视费、网络费、电话费、燃气费等所有因乙方使用而产生的费用。租赁关系终止时，乙方应提供相关的交费凭据与甲方进行结算。甲乙双方现确认移交时水表读数为xm3、燃气表的底数为零。

第1 0条 租赁期间，租赁房屋及其设施和家俱家电等均由乙方负责维修，但依法应由开发商或物业维修基金承担的房屋维修费用，则由乙方通知甲方催告开发商维修或由甲方申请物业维修基金承担维修费用。

第11 条 租赁期间，乙方未经甲方书面同意不得对租赁房屋进行装修、改造。经甲方同意的装修、改造在租赁关系终止时，已形成附合的装修物归甲方所有。

第 12条 乙方不得利用租赁房屋从事任何违法犯罪活动，并对自己在租赁房屋内所实施的所有行为承担相应的法律责任。

第1 3条 租赁关系终止时乙方应将租赁房屋及配套的家俱家电(包括防盗门钥匙水电气卡各一张)返还给甲方，返还的房屋及配套的家俱家电应当符合按照其性质使用后的状态，并在返还时能正常使用。

第 14条 甲乙任何一方如需解除本合同，应提前30日书面通知对方，并在支付对方壹仟元的违约金后方可解除。但双方另有约定的除外。

第 15条 乙方如不按时足额支付租金，每逾期一日应按逾期付款金额每日千分之一向甲方支付逾期付款的违约金。

甲方，

乙方，

日期，年 月日

租房合同书 篇5

甲方姓名(出租方)：_________________

身份证号码：________________

乙方姓名(承租方)：__________________

身份证号码：________________

经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。

一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。

二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币(大写)_ ____元(￥____元),以后应提前___天支付。

甲方鉴定房屋危险，必须腾出时，乙方应按期迁出，其居住房由甲方解决。

三、约定事项

1、房屋的设施、设备，乙方应注意爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，损坏应按价赔偿。

2、乙方应做好防火、防水、防盗和阳台摆放、花盆的安全工作，如发生事故乙方应负全部责任。

3、水、电、电话、有线电视等使用费及物业、卫生等费用由乙方支付。

4、房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质(如做集体宿舍等)或供非法用途。乙方如有违约，甲方即刻收回房屋，所收租金不退。

乙方对承租的房屋及室内装修设备，应负责保管，爱护使用，注意防火、防冻。如有损坏，乙方应负责修复或赔偿。乙方应爱护使用，注意照管，防止损坏。

5、在租赁期内，乙方如有特殊情况需解除协议的，必须提前通知甲方，房租按实际使用月数计算，并赔偿甲方违约金1000元。

甲乙双方议定月租金______元，由乙方在______月______日交纳给甲方。先付后用。

6、租赁期内，如遇不可抗拒因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

7、签定协议时收取 __________元抵押金，乙方退房时交清水，电，气，和物业管理等费用及屋内设施家具、家电无损坏，下水管道，厕所无堵漏。甲方如数退还保证金。

修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮。

8、承租方不得利用租房从事非法活动，如有违反责任自负。

9、乙方必须按时缴纳房租，否则视为乙方违约。协议终止。

10、甲方保证该房屋无产权纠纷。如遇拆迁，乙方无条件搬出，已交租金甲方按未满天数退还。

四、其他约定

(一)出租方为租方已提供物品如下：

(二)、当前水、电等表状况

水表： 度;电表 度;煤气 度

五、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(签章)：

电话：

年 月 日 乙方(签章)： 电话： 年 月 日

租房合同书 篇6

出租方(甲方)： ，身份证号码

承租方(乙方)： ，身份证号码

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于北京市_____________区______________小区__________号楼______单元____室的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自 年 月 日至 年 月 日，计___________个月。

二、本房屋月租金为人民币______元，按季度年结算。每季季初______日内，乙方向甲方支付全季年租金。

乙方要遵守____的暂住条例，不得利用该房屋之便进行非法活动，否则乙方要自行承担由此所产生的一切法律责任。

三、乙方租赁期间，水费、电费、燃气费、网费由乙方负担，小区供暖费、物业费、卫生费由甲方承担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

租赁期间，乙方应爱惜室内一切设备，如因故意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏。

四、合同实施时，甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

乙方应按时将房屋归还甲方，如乙方需续租，须提前半个月与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权。租赁期满后，乙方退出时，若有家具杂物等布置不搬者。

五、甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同： (1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住。 (2)甲方未尽房屋修缮义务，严重影响居住的。

在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋；由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的。

六、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋;(1) 未经甲方书面同意，转租、转借承租房屋。(2)未经甲方书面同意，(3)损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。(4) 未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途。(5)利用承租房屋存放危险物品或进行非法活动。

就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向________________人民法院提起诉讼，请求司法解决。

五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求3天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

当我们在租房时，一定要记得先检查房间内的设施，为避免不必要的麻烦，应该列个清单。下面是小编精心为您整理的“标准版个人租房合同书范本”希望您喜欢。

六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前1个月通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付1个月的违约金。

如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。乙方应将居住人员情况告知甲方。

七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

八、本合同连一式2份，甲、乙双方各执1份，自双方签字之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

租房合同书 篇7

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就共同租赁房屋一事达 成以下协议。

第1条 本协议所租房屋位于：

第2条 甲方作为联系人，负责和房东联系并交纳房租，(如因甲方未交纳房租而造成乙方经济损失，则

由甲方负责赔偿)。乙方向甲方支付房租，享有房间一卧室的完全独立使用权，以及公共区域的共同使用

权。乙方如果要增加合租人数，必须取得甲方同意，重新订立协议，方可进行。

第三条 租金支付形式为按季度支付，在协议订立时，乙方向甲方交付押金 (押金会

在合租协议正常中止时退还)，以后应在下三个月的10号前付清下三个月的的租金，乙方向甲方支付当季 度房租 。租期为 年 月 日起至 年 月 日终止。

第四条 共同使用区域为客厅、厨房、卫生间、阳台及这些区域里面的相关设施。

第五条 合租期间，水、电、煤气、宽带费、卫生清理费按所实际所居住人数平摊。

第六条 合租期间，本着和平、友好相处的原则，双方应共同维护居住环境的卫生、安全。不得随意的 干扰对方的私人空间。对方的合理建议，应予以采纳。

第七条 如有访客来访，应尽量保持安静，以不干扰对方学习、生活为宜。超过2个访客来访，应提前

告知对方。如因生活需要，维修设备、添置设施产生的费用，由双方另行协商解决。

第八条 乙方有下列情况之一的，甲方可以终止协议，收回房屋使用权。

1、乙方未经甲方许可擅自将房屋转租、转让或转借的。

2、乙方利用承租房进行非法活动，损害社会公共利益，产生噪音，影响办公及楼上居民生活的。

3、乙方拖欠租金超过一个月的。

第九条 在租住期间，双方应本着“节约、爱惜”的原则，不得浪费水、电、煤气等。应共同维护设施 的安全。

第十条 乙方如需退房，须提前一个月告知甲方。租期不满一年不退押金。居住不满一个月，租金按一

个月收取。(租赁期间乙方不得对其房屋结构进行任何改动)

第十一条 租赁期满，同等条件下乙方具有续租的优先权。

第十二条 房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，或甲方和房东租赁关系中止时，本合租协议自然终止

，甲方不负违约责任。甲方也必须在与房东解除合约前一个月，告知乙方。

第十三条 租赁期满或协议解除，乙方必须按时搬出全部物件。搬迁后5日内房屋里如仍有余物，视为乙 方放弃所有权，由甲方处理。

第十四条 本协议一式两份，自订立之日起，即告生效，由甲方、乙方各执一份。

甲方签字： 乙方签字

联系电话： 联系电话：

20XX年 ___月____日 20XX年 ___月____日

合租双方

甲方：_______________________

乙方：_______________________

第1条 本合同所指标的为xx区xx花园x栋 x单元 x房间。

第2条 甲方作为联系人，负责和房东联系。乙方向甲方支付房租，享有

房间一卧室的完全独立使用权，以及公共区域的共同使用权。乙方如果要增加合租人数，必须取得甲方同意，重新订立合同，方可进行。

第三条

租金支付形式为，在合同订立时，乙方向甲方交一个月的押金x百元(押金会在合租关系正常中止时退还)，然后，每月前三天内，乙方向甲方支付当月房租x百元。起租日期为XX年x月xx日。

第四条 共同使用区域为客厅、厨房、卫生间、阳台及这些区域里面的相关设施。

第五条 合租期间，水、电、煤气、物业管理费由甲、乙两方平摊，每方二分之一。

第六条 合租期间，本着和平、友好相处的原则，双方应共同维护居住环境的卫生、安全。不得随意的干扰对方的私人空间。对方的合理建议，应积极采纳。

第七条 朋友来访，应尽量保持安静，以不干扰对方学习、生活为宜。超过2个朋友来访，应提前告知对方。

第八条 周六日的时候，私人做饭，还是搭火?根据双方的饮食习惯，协商解决。因生活需要，添置设施发生的费用，依具体情况而定。

第九条 在租住期间，双方应本着“节约、爱惜”的原则，不得浪费水、电、煤气等。应共同维护设施的安全。

第十条 乙方需退房的话，因提前半个月告知甲方。租住不满一月，租金按一个月收取。

第十一条 乙方具有续租的优先权。

第十二条 因为合租的特殊性质，甲方和房东租赁关系中止时，本合租合同自动失效，甲方不负违约责任。甲方也必须在与房东解除合约前半个月，知会乙方。

第十三条 本合同自订立之日起，即告生效。

第十四条 本合同一式两份，由甲方、乙方各执一份。

甲方签字：_______________________ 乙方签字：_______________________

联系电话：_______________________ 联系电话：_______________________

______年 ______月______日

出租方(甲方)： 身份证号码：

承租方(乙方)： 身份证号码：

甲,乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下：

一、租赁地址： ;

二、室内附属设施： 。

三、租用期限及其约定：

1.租用期限：自 年 月 日起至 年 月 日;

2.房屋租金：每月 元人民币;

3.付款方式：按 支付,另付押金 元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息;第1次付款计 元人民币;

4.租赁期内的水,电,煤气,电话,有线电视,卫生治安费由乙方支付,房屋修缮等费用由甲方支付;

5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可终止合同,收回房屋使用权,乙方需承担全部责任,并赔偿甲方损失：

(1)乙方擅自将房屋转租,转让或转借的;

(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

(3)乙方无故拖欠房屋租金达 天;

(4)连续3个月不付所有费用的.

四、双方责任及义务：

1.乙方须按时交纳水,电,煤,电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;

2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;

3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前1个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;

5.在租赁期内,甲乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;

6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;

7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。

五、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式三份,甲,乙双方各执一份,签字后即行生效。

六：其它说明： 1、入住时的电表度数： ，水表度数： 。

出租方： 承租方：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 年 月 日

租房合同书 篇8

出租人(下称甲方)：________________________

承租人(下称乙方)：________________________

乙方为合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，双方经充分协商，达成如下一致协议条款。

一、租赁物及用途

甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的座落于________________________________________面积约为________________平方米的房屋租赁给乙方使用。乙方愿意承租上述房屋，保证在约定范围内使用房屋，并不得进行违法活动及超经营范围从事活动。

二、租赁期间

乙方租赁甲方房屋的期限为__________，自_________年________月_______日起至_________年________月_______日止。

经双方协商同意后本协议书提前解除或终止的，租赁期间不受前款限制。

三、租赁费用及给付

乙方租用甲方房屋的月租金为__________元/月，采取先付租金后使用的原则，按季缴纳(每个季度按三个月计算)。

本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内。

乙方在签订本协议书的同时给付第一个月租金__________元后使用，第一季度的剩余两个月租金共计__________元须于_____月_____日前一次性缴纳给甲方;以后租金在当个季度期限届满前五日内缴纳下一季度的租金。

同时，乙方须支付甲方人民币_________________________元作为房屋家电的押金，此笔款项自租赁期限届满后，若房屋及家电均无人为损坏，由甲方全额无息退还给乙方。

乙方所用水、电、煤气、物管、清洁等相关生活费用由乙方自行承担，并按时缴纳，逾期造成停水停电的，由乙方承担全部责任。

居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证；居住人员中有境外人员的。

四、甲方的权利和义务

1、甲方有权按约定收取租赁费用及乙方应承担的费用;

2、甲方应按约定条件及时将租赁房屋交乙方合理使用;

五、乙方的权利和义务

1、乙方应按约定用途使用所租用的房屋并及时给付租金及其他应承担的费用。

2、乙方对房屋进行任何装修或增设他物可能影响甲方房屋结构或安全的，应事先征得甲方的书面同意，并不得破坏房屋结构。

甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全；

3、乙方不得利用承租房屋进行违规经营或违法活动，损害公共利益。

4、乙方应尽善良管理职责，合理使用甲方的房屋、附属设施及有关财产。

5、乙方不得以甲方名义对外进行活动，不得作出任何有损甲方利益的行为。

6、乙方不得转让、抵押甲方财产，亦不得以甲方财产为他人提供担保。

六、协议的解除、终止及违约责任

本协议书约定的租赁期限届满时，本协议书自行终止。若经双方协商同意延期的，缴纳相关租金费用后按本协议条款自动延期。

对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

本协议书履行过程中，双方一致同意提前终止履行协议的，本协议书提前解除。

符合本协议书约定的其他条件的，本协议书终止履行。

乙方擅自违反本协议书的，甲方有权解除协议提前终止协议履行，且乙方缴纳的房屋押金不予退还。

七、其它约定

1、协议书履行期间，承租房屋由乙方负责日常维护管理。除乙方正常使用该租赁房屋及屋内家电之外，对于非人为因素造成的租赁房屋及屋内家电的损坏，甲方应及时给予维修完善以保证其正常使用，其相关费用由甲方承担。

甲方有第八条款约定的情形之一的，应按月租金的_______ %向乙方支付违约金；乙方有第八条第四款约定的情形之一的，应按月租金的_______ %向甲方支付违约金。

2、协议提前解除或终止的，乙方未能在约定的期限内及时办理移交手续的，甲方有权直接接受所出租房屋并清理出乙方财物等，由此引起的一切后果由乙方承担。

租赁期内，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，并按月租金的_______ %向对方支付违约金；甲方还应退还相应的租金。

3、协议期限内若遇拆迁、改制、破产或其他非甲方原因导致无法继续履行协议的，甲方应提前一个月通知乙方终止本协议书履行，双方互不承担违约责任，双方按实际天数结算租金及乙方应承担的费用。

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

4、财产移交清单为本协议书的组成部分;乙方的有关身份证明文件影印件为本协议书的附件。

5、其他：______________________________。

八、若因本协议书履行产生争议的，由双方协商解决;协商不成的，由房屋所在地人民法院诉讼解决。

九、本协议书经双方签字或盖章后生效。

十、本协议书一式二份，双方各执一份。

甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________

_________年________月_______日_________年________月_______日

租房合同书 篇9

2022租房转租合同书通用模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。租房转租合同书通用模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022租房转租合同书通用模板正文内容

转租人________________(以下简称甲方)，承租人_______________(以下简称乙方)，当事人就房屋一部转租达成以下协议：

第一条 转租人经得出租人的同意，就承租的坐落__________市_________地号(门牌)____区路__________号)层楼房、其楼上全部_______平方米转租与承租人为居住使用。

第二条 转租期限________年____月____日起，至________年____月____日止，计________年。

第三条 租金

1.每月租金人民币_____元，每月____日以前缴纳。

2.保证金人民币____元，于转租期满交还房屋时无息返还。

第四条 使用转租物的限制

1.本转租房屋系供居住之用。

2.未经甲方同意，乙方不得将转租房屋全部或一部分转租、出借、顶让，或以其他变相方法由他人使用转租房屋。

3.乙方于转租期满应即将转租房屋迁让交还，不得向甲方请求迁移费或任何费用。

4.转租房屋不得供非法使用;或存放危险物品影响公共安全。

5.转租房屋有改装设施的必要，乙方取得甲方的同意后得自行装设，但不得损害原有建筑，乙方于交还转租房屋时并应负责回复原状。

第五条 危险负担乙方应以善良管理人的方式使用转租房屋，除因天灾地变等不可抗拒的情形外，因乙方的过失致转租房屋损毁，应负损害赔偿之责。转租房屋因自然的损坏有修缮必要时，由甲方负责修理。

第六条 违约责任

1.乙方违反约定方法使用转租房屋，或拖欠租金达两期以上，经甲方催告限期缴纳仍不支付时，不待转租期限届满，甲方得终止租约。

2.乙方于终止租约或转租期满不交还房屋，自终止租约或转租期满之翌日起，乙方应支付按房租1倍计算违约金。

第七条 其他特约事项

1.转租房屋的税费由甲方负责，乙方水电费自行负担。

2.乙方迁出时，如遗留家具杂物不搬的，视为丢弃，可由甲方处理。

3.乙方如觅有保证人，应与保证人负连带保证责任。

4.本合同转租期限未满，一方拟终止租约时，须得对方的同意。

第八条 出租人对于转租人将租赁房屋一部转租与承租人的应予以同意。 本合同一式四份，当事人及连带保证人各执一份为凭。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

租房合同书 篇10

2022合租的租房标准合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。合租的租房标准合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022合租的租房标准合同书正文内容

出租方：___________________________承租方：___________________________根据《中华人民共与国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 房屋座落、间数、面积、房屋质量________________________________。

第二条 租赁期限租赁期共________年零____月，出租方从________年____月____日起将出租房屋交付承租方使用，至________年____月____日收回承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：

1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;

2.承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;

3.承租人拖欠租金累计达____月的。租赁合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉与申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。

第三条 租金与租金的交纳期限租金的标准与交纳期限，按国家的规定执行(如国家没有统一规定的，此条由出租方与承租方协商确定，但不得任意抬高)。

第四条 租赁期间房屋修缮修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔____月(或年)认真检查、修缮一次，以保障承租人居住安全与正常使用出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。

第五条 出租方与承租方的变更

1.如果出租方将房产所有权转移给

第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。

2.出租人出卖房屋，须在3个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。

3.承租人需要与

第三人互换住房时，应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。

第六条 违约责任

1.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔偿_________元。

2.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金_________元。

3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的，负责偿付违约金_________元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。

4.承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金_________元。

5.承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金_________元;如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿

第七条 免责条件房屋如因不可抗力的原因导致毁损与造成承租方损失的，双方互不承担责任。

第八条 争议的解决方式本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第九条 合租注意事项以上概述均对合租双方有效;合租双方应共同爱护房内设施，如有损坏不能修复的，应由损坏者承担赔偿责任;合租双方自行选定签约人进行签约;合租双方中如有一方中途退出，应由另一方承担全房租;合租双方当中如有一方利益受另一方损害时应自行处理，出租方不承担连带责任。

第十条 保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他

第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十一条 补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十二条 协议附件

1.本协议附件包括但不限于：

(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、房产证的各种法律文件;

2.任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。

第十三条 协议的解释本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十四条 生效条件本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方(签字)：_________ 乙方(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

租房合同书 篇11

出租方：______(以下简称甲方)身份证：__________________________

承租方：______(以下简称乙方)身份证：__________________________

根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，订立本。

一、房屋地址：__________________________，用于普通住房。

二、租赁期限及约定

1、该房屋租赁期共_____月。

自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

2、房屋租金：每月_____元，按月付款，每月_____日前付款。

另付房租押金_____元，水电押金_____元，共计押金______元。

(大写：_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)，房屋合同终止时，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

3、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为普通住房使用。

乙方负责交纳物业管理费和水、电费(按实际发生数与下月租金同时缴纳，入住时的水电数字：电________，水________，)4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月内甲方，经甲方同意后，重新签订。

三、房屋使用

1、在租赁期内，乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。

如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应负责修复或给予经济赔偿。

2、在租赁期内，乙方应合理使用家用电器，注意防火、防盗，如因乙方使用不当造成的财产损失一律由乙方负责。

四、房屋的转让与转租

1、租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自转租、转借承租房屋。

五、乙方违约的处理规定在租赁期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应向甲方支付合同总租金20%的违约金，若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

(1)未经甲方书面同意，擅自将房屋转租、转借给他人使用的;(2)未经甲方同意，擅自拆改变动房屋结构或损坏房屋，且经甲方通知，在规定期限内仍未纠正并修复的;(3)擅自改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;(4)拖欠房租累计一个月以上的。

六、本协议一式两份，甲.乙各执一份，签字后即行生效。

甲方签字：乙方签字：联系方式：联系方式：20__年月日北京租房合同书范本2出租方：______(以下简称甲方)身份证：__________________________承租方：______(以下简称乙方)身份证：__________________________根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，订立本合同。

一、房屋地址：用于普通住房。

二、租赁期限及约定

1、该房屋租赁期共月。

自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，房屋租金：每月_____元。

按季付款，另付押金_____元，宽带费元共计______元。

(大写：_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)租期终止时，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

3、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为普通住房使用。

4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

三、房屋修缮与使用

1、在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。

乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。

2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由甲方负责(但乙方使用不当除外)。

甲方进行维修须提前七天通知乙方，乙方应积极协助配合。

四、本协议一式两份，甲。

乙各执一份，签字后即行生效。

五、其他说明：水电数字由甲乙双方与其他承租方平均分配，(入住时的水电数字：电________，水________，)甲方签字：乙方签字：联系方式：联系方式：年月日年月日北京租房合同书范本3甲方(出租方)__________________身份证号码：___________________乙方(承租方)__________________身份证号码：___________________出租之房屋(店面)座落于____市______区_____________________________________。

建筑面积______平方米。

室内设备包括_______________________________________________________。

甲、乙双方就上述房屋(店面)友好协商，达成下列条款，以资共同遵守履行。

一、租赁用途为__________________________________________之用，不得擅自另作他用。

二、租赁期限：暂定______年，从_____年____月____日起至_____年____月____日止，每月租金为人民币___________________元整。

(__________元)三、付款方式：乙方每_____应向甲方缴纳租金人民币_________________元整，每次租金必须提前_____天内交清。

四、合同签订之日，乙方向甲方交付人民币_________________元整作为押金，待不租或期满费用算清后，甲方应将押金无息退还乙方。

五、乙方必须依约交付租金，如有拖欠押金，甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滞纳金，并有权追回乙方所欠的租金和提前解除合同收回房屋。

六、租赁期间，双方均不得借故解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，必须提前壹个月通知对方，经对方同意，解除合同归还房屋，并赔偿违约金壹个月。

如遇不可抗拒原因(如天灾、政府政策变化等)不在此例。

七、乙方要遵守____的暂住条例，不得利用该房屋之便进行非法活动，否则乙方要自行承担由此所产生的一切法律责任，甲方概不负责并有权提前终止租赁合同。

八、租赁期间内，乙方如中途让给他人转住(用)，需经甲方同意，不得私自转租。

九、租赁期间，乙方应负责交付：□水、电费□电话费□卫生费□管理服务费。

十、租赁期间，乙方应爱惜室内一切设备，如因故意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏，应负责恢复房屋及其配套设施原状，无法恢复的应酌情赔偿。

十

一、

租赁期满，乙方应按时将房屋归还甲方，如乙方需续租，须提前半个月与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权。

租赁期满后，乙方退出时，若有家具杂物等布置不搬者，甲方将视其为废弃物，任由甲方处理，乙方不得有异议。

十二、合同签订之日的电表底数为______，水表底数为______，煤气表底数为______。

十三、本合同若有未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议。

本合同自签订之日起生效，本合同壹式叁份，甲、乙双方各持一份，送工商壹份，叁份都具有同等法律效力。

附加：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________甲方(签名/盖章)乙方(签名/盖章)签约日期：______年___月___日北京租房合同书范本4出租方：(以下简称甲方)____________承租方：(以下简称乙方)____________甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自____年____月____日至____年____月____日，计__个月。

二、本房屋月租金为人民币____元，按月/季度/年结算。

每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内，乙方向甲方支付___全月/季/年租金。

三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

租赁结束时，乙方须交清欠费。

四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。

五、房屋租赁期为，从__年__月__日至__年__月__日。

在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金___的违约金;如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。

六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。

七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。

八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。

九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向________区人民法院提起诉讼，请求司法解决。

十、本合同连一式__份，甲、乙双方各执__份，自双方签字之日起生效。

甲方：_____________电话：_____________身份证：______________________________

乙方：_____________电话：_____________身份证：__________________________________________年__________月__________日

租房合同书 篇12

出租方(甲方)_____________

承租方(乙方)_____________

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于_____地方的房屋出租给乙方居住使用，室内主要家具有：_________________

二、租赁期限自__________年______月______日至__________年______月______日，计_____个月。

三、本房屋月租金为人民币________________元，按______结算。每月月初______日内，乙方向甲方支付全月租金。

四、乙方应于签合约时交付甲方人民币_________________元整(￥_______________)作为房屋的家具押金，租赁期满乙方如不续租，应交清所有租赁期间发生的费用，交清后，甲方应无息退还押金。

五、乙方租赁期间，水费、电费、电视费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

六、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

七、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后10天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

2024施工合同简易版本(汇集12篇)

有效合同的撰写应该遵循哪些准则？近年来，合同的应用范围越来越广泛。一旦合同签订，任何外部因素都不能非法干涉其中。或许，生日祝福语网编辑提供的“施工合同简易版本”可以帮助您解答一些疑问，善用时间并不断进步，方能取得更出色的成就！

施工合同简易版本(篇1)

施工合同简易版本

一、签约双方

甲方：【施工单位】

地址：【地址】

法定代表人：【姓名】

联系电话：【电话】

二、乙方：【业主单位】

地址：【地址】

法定代表人：【姓名】

联系电话：【电话】

二、施工内容

【施工单位】将按照【业主单位】的要求，主要进行以下工程项目的施工：

1. 工程名称：【工程名称】

工程位置：【位置】

建设单位：【单位】

监理单位：【单位】

设计单位：【单位】

合同金额：【金额】元

2. 工程名称：【工程名称】

工程位置：【位置】

建设单位：【单位】

监理单位：【单位】

设计单位：【单位】

合同金额：【金额】元

3. 工程名称：【工程名称】

工程位置：【位置】

建设单位：【单位】

监理单位：【单位】

设计单位：【单位】

合同金额：【金额】元

所有的材料均按国家规定认定的标准进行采购，并在施工完成以后交付【业主单位】。

三、合同价款和付款方式

本合同的价款为【合同金额】元（大写：【金额】元），由【业主单位】按照以下方式支付：

1、工程进度款

按照工程进度发放款项，每次进度50%时支付一次：

第一次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）；

第二次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）。

2、工程完工结算款

自合同签字之日起，20个工作日内完成工程款结算，根据验收合格的实际工程量计算相应的价款。

四、工期

【施工单位】承诺在【日期】到【日期】之间完成上述工程项目，若因不可抗力因素导致无法按时完工，【施工单位】应及时通知【业主单位】并延期完成，延期时间应加上原计划工期，同时双方应重新协商补充合同内容。

五、违约责任

因【施工单位】的原因导致进度拖延或其他无法按合同约定完成工程的，【施工单位】应对造成的损失承担赔偿责任。

六、争议解决

如发生争议，双方应协商解决，若协商失败，应向所在地法院提起诉讼。

七、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效，本合同不可修改、注销。未尽事宜双方再次协商，均依照有关法律法规、规章和部门规定办理。

总结：

本文中的施工合同主要围绕着签约双方、施工内容、合同价款和付款方式、工期、违约责任、争议解决和合同生效七个方面展开，使合同的内容得以清晰明了地展现在人们面前。此外，还为方便阅读，本文中另外对施工内容和付款方式两个方面进行了细致的解释，让读者能够更好地理解本文的内容，从而避免了由于合同内容不明确而导致的纷争。总的来说，施工合同的起草是一件非常复杂的工作，关系到众多方面，因此需要谨慎处理，准确无误地展现在合同中，以确保双方的利益不受到损失。

施工合同简易版本(篇2)

施工合同简易版本

甲方：（详细信息）

乙方：（详细信息）

双方在平等、自愿、诚实、信用的基础上，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，经友好协商，自愿达成以下协议，共同履行合同：

第一条 工程内容及标准

1.工程名称与位置

（详细描述）

2.工程结构及构造要求

（详细描述）

3.工程质量标准

（详细描述）

4.合同总价款为人民币（大写），约合人民币（按当日银行外汇牌价折算结果）。

5.工程合同期限：

合同自签订之日起，至竣工验收合格后交付甲方为止。

第二条 验收及保修

1.乙方应在工程竣工后（不迟于出示竣工验收报告之日起一个月内）进行联合验收，同时出具工程竣工验收报告。验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内免费修理，直至达到质量要求。

2.乙方厂家保修期为（承诺保修期限），如因乙方工程质量问题，甲方有权在保修期内要求免费修理或更换不合格材料。

3.厂家保修期满后，甲方至少应在竣工验收报告签订之日起2年内，如发生乙方工程质量问题，乙方应在甲方要求的期限内免费修理，直至达到质量要求。

第三条 工程款支付方式

1.甲乙双方应在签订本合同时，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之二十）作为进度款；

2.工程中期验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之七十）作为中期款；

3.工程竣工并验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之十）作为竣工款。

第四条 工期

乙方应根据本合同要求，准确计算工期，确保按时完成合同工程，如因乙方原因逾期交付，乙方须承担延迟交付违约金，违约金标准为合同总价款的千分之五。

第五条 合同履行保证

1.乙方履行合同的保证：

①按照本合同约定的内容和标准提供设计、施工、监理和材料等服务；

②保证材料的适用性和质量符合国家强制性标准或有关专业技术标准，并有相应的质量保证书；

③确保设计、施工及监理的工作人员均有相应资格证，并熟练掌握相关专业技术标准与条款；

2.甲方履行合同的保证：

①按照本合同约定的支付方式及时间支付相应费用；

②保证合法提供施工所需用地，并在合同签订后及时处理所涉及的土地、环保、消防、工商、安监等有关手续；

③在合同履行过程中，不得阻碍乙方按约定完成施工。

第六条 争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，应由双方当事人友好协商解决；

2.协商不成的，双方同意向合同签订地区（城市）人民法院提起诉讼。

第七条 其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至竣工验收合格后交付甲方为止。

2.未在合同中约定事项，均应优先遵循有关法律、法规、规范和技术标准。

3.本合同每份一式两份，甲方执一份，乙方执一份，合同附件一并归属本合同。

甲方: 乙方：

(签章) (签章)

日期：__________年________月__________日

附件：用户需求 设计方案 乙方方案 工程进度表

施工合同简易版本(篇3)

施工合同简易版本

甲方：（委托方）_____________________

乙方：（承揽方）_____________________

一、合同目的

为完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求从事工程建设取得的利益，特制订此合同。

二、施工内容

1、施工项目：______________________

2、工程地点：______________________

3、合同价款：______________________

4、施工期限：______________________

三、合同约定

1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。

2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。

3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。

4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。

5、为保证工程获得最终验收，双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。

四、违约责任

1、如甲方未按照合同约定及时支付价款，应承担逾期付款的利息和违约金。

2、如乙方未按照合同约定进行施工，应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。

3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的，责任由双方共同承担。

五、合同变更

如因工期或其他因素需要变更合同内容，须经双方协商并签署书面变更协议，方可具备法律效力。

六、争议解决

1、因合同执行产生的争议，应优先通过协商解决。

2、协商未果时可以向施工目的地所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1、此合同一式两份，双方各执一份。

2、此合同自签署之日起生效，在工程竣工验收之日终止。

3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。

甲方：（盖章）_____________________

乙方：（盖章）_____________________

签订日期：_______年_______月_______日

以上为“施工合同简易版本”的范文，希望对您有所帮助。在签订合同前，请双方认真审查合同内容，确保合同的公平性和有效性，以保证施工过程的顺利进行。

施工合同简易版本(篇4)

施工合同简易版本

一、合同双方

甲方（委托人）：

姓名/名称：

联系电话：

地址：

乙方（承包人）：

姓名/名称：

联系电话：

地址：

二、合同内容

甲方委托乙方完成以下工程（以下简称“工程”）：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程预算（人民币）：

工程期限：

三、付款方式

1.甲方将在签订本合同时支付工程预算的20%作为定金。

2.工程完工，并经甲方验收合格后，甲方将支付工程预算的80%。

3.如乙方在工程进行过程中有额外的变更或增加需求，甲方必须书面同意并与乙方协商价格和时间，双方将在协商后签署书面协议。

四、工期

1.工程期限以双方签署的合同为准，乙方应当按照合同约定时间完成工程。

2.如乙方没有按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方补偿损失，并有权撤回合同。

五、违约责任

1.任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，并作出合理的赔偿。

2.由于不可抗力因素导致的延误或工程损坏等情况，不属于违约范畴。

六、法律适用与管辖

1.本合同适用中华人民共和国法律规定。

2.如发生合同纠纷，双方应当友好协商解决，如协商失败，则应当提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。

七、合同生效与效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各保留一份。

2.合同在双方签字确认后生效，对双方具有法律约束力。

甲方：（签字） 日期：

乙方：（签字） 日期：

施工合同简易版本(篇5)

施工合同简易版本

一、合同当事人

甲方：　

乙方：　

二、工程名称

本工程名称为：　

三、施工范围

1、本工程设计图纸为　面积　平方米，具体施工范围详见工程设计图。

2、本工程施工内容主要包括　。

四、施工期限

1、本工程施工时间预计为年　 月日至年　 月日，共计天。

2、在施工期限内，如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因（如自然灾害、政策变动等），可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商，约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜，书面形式签署补充协议。

五、施工内容及标准

1、本工程施工标准符合国家有关规定，并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。

2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工过程和结果符合相关要求。

3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工，保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。

六、工程质量及验收

1、乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合有关规定。

2、工程分阶段验收，确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。

3、乙方完成工程验收后，应向甲方提供工程验收报告，甲方在收到验收报告后，应及时进行验收。

4、如发现工程存在问题，甲方应当向乙方提出具体问题，并要求乙方在指定时间内进行处理。

七、付款方式

1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。

2、根据工程施工进度及验收情况，甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。

3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单，由甲方在收到清单后，形成书面意见，并由双方共同审核，确定最终结算款项，支付给乙方。

八、违约责任

1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工，影响工程质量或工程进度的，甲方有权要求乙方补救，同时甲方有权向乙方收取违约金，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。

九、争端解决

本合同发生争议时，应当协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提起诉讼。

十、合同变更

本合同如需任何变更，应当经双方协商一致并书面确认后生效。

十一、合同生效、履行、解除

1、合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2、本合同已经生效的，除非经双方协商一致并书面确认，否则不得单方撤销或解除。

十二、合同附件

本合同附件包括：

（1）工程设计图纸；

（2）工程施工进度表；

（3）工程验收报告；

（4）结算清单。

甲方：乙方：　

签字日期：　 年月日　签字日期：　 年月日

施工合同简易版本(篇6)

施工合同简易版本：签署建筑经济合同，合理保护自己的合法权益

近年来，不管是住房、商铺，还是工厂、医院等建筑，都在快速发展，但埋藏着各种纠纷也同样不容忽视。为保障自身权益，签署建筑施工合同是保障企业发展与维护个人利益的法定途径。本篇文章将围绕“施工合同简易版本”这一主题展开阐述，希望能够点亮签署合同的方向与灯塔，并指引有关各方能够更好地为签署合同做好准备。

一、施工合同该具备何种基本元素

（1）当事人：合同所规定的当事人应当依照其合法身份加以描述，以明确合同的关联主体。

（2）工程内容：即对承包商应承担的工程性质、建筑内部构件的设备、工程建设基础、施工标准质量以及验收标准等相关问题进行详尽描述。

（3）价款及支付方式：承包商应告知受托方负担的合理成本（人工费、运输费、材料费、税费、转包费等）以及付款方式、时间等，以避免造成异议。

（4）工期：包括工程开工、完成实践、交付使用等基本时间点，以及补充规定的延期情况等需求。

（5）索赔清单：如遇无法预测的拍摄任务影响，自然灾害、不可抗力、过期付款等应该签署相应的规定以清晰宣传权益。

二、施工合同应该如何签署

（1）事先约定专业人士陪同：做好签署前的资料准备，约定专业人士一同到场以理性分析合同内容，并对疑惑的地方进行解答。

（2）注意文本细节：确认文本语言在理解上不会带来一定模糊性及在合同签署前需确保文本无误，以避免后期纠纷。

（3）相关漏洞的整改：注意合同有无涉及代理权、追加工程、验收标准低于行情等相关风险问题，划定非法操作视为毁约的规定，以充分保障自己的合法权益。

（4）保留复印件并签署相关文档: 在签署时选定双方各自保留的复印件，并制作相关的附属文档，如订婚书等，以保证在彼此权益互相依赖的基础上进行有效签署。

三、施工合同发生纠纷时该怎么处置？

遇到合法纠纷时应首先采用妥善协商的方式加以解决，若无法协商达成共识，依照国家的法律程序、法规进行合理申诉，以保障各方的权益。

总之，在合同签署前，各相关方应合理认识合同的相关基础元素和细节，梳理好业务流程、启动方案、要求、验收标准等，以有效指引合同的签署方向。由此，我们相信在合同签署及合同过程中，可以保障各自利益，最终获得更好的合作回馈。

施工合同简易版本(篇7)

施工合同简易版本

一、合同双方

甲方：

身份证号码：

地址：

电话：

乙方：

公司名称：

地址：

电话：

二、工程内容

甲方委托乙方承担的工程为：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

三、合同价格

工程总造价为人民币 ￥__________元，以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础，在缴清全款之后计算。

四、工程进度

1、施工期限：自____年___月___日至____年___月___日，共______天。

2、工程进度：具体施工进度按照双方协议执行，乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。

五、款项支付

1、定金：双方签订本合同时，甲方应支付工程总造价的________%作为定金。

2、尾款：工程全部竣工后，甲方在检查合格后，应于交付使用之日七日内，一次性支付余款，并出具发票。

3、支付方式：双方约定采取现金/银行转账方式，甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下，将相关款项转入乙方指定账户。

六、质保期

乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准，工程竣工后，承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复，质保期为___个月。

七、违约责任

1、如果甲方自行脱离原定计划，影响了施工进度、施工质量或工程安全，应承担经济损失并赔偿乙方损失。

2、如乙方在施工过程中，违反与甲方的合约条款，应承担经济损失并赔偿甲方损失。

3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失，可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行，出现经济损失的，两方应根据实际情况进行协商。

八、合同争议

本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商无果，甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁；乙方也有权通过法律途径解决争议。

九、合同解除

1、经双方协商同意，可解除本合同。

2、本合同生效后，若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天，乙方可以要求解除合同，并有权保留已经支付的定金。

3、如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。

十、合同生效

本合同自双方签署之日起生效，以正式施工前，双方签署的正式合同为准。

甲方（签字/盖章） 乙方（签字/盖章）

日期： 日期：

施工合同简易版本(篇8)

施工合同简易版本

一、合同背景

我方作为建筑工程施工单位，承接甲方所委托的建筑工程项目。为更好地保证工程的顺利进行，我方与甲方共同签订此施工合同。

二、合同内容

1. 工程地点：___________________________

2. 工程名称：___________________________

3. 工程总造价：_________________________

4. 施工期限：___________________________

5. 工程特点和要求：______________________

6. 工程项目和范围：______________________

7. 工程进度计划：________________________

8. 工程合同价款：_______________________

9. 工程质量标准：________________________

10. 工程质量保证：_______________________

11. 工程后期维护：_______________________

12. 工程变更要求：_______________________

13. 工程竣工验收：_______________________

14. 合同的解除或变更：___________________

15. 合同的争议和处理方式：_______________

三、合同条款详解

1. 工程地点

工程地点应清晰明确，具体到街道、门牌、建筑物等，避免因为地点不清晰导致施工困难。

2. 工程名称

工程名称应该与工程地点一致，便于区分该工程项目。

3. 工程总造价

工程总造价应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，便于甲方掌握整体预算。

4. 施工期限

施工期限应该准确明确，以便双方在不影响工程质量情况下安排施工工期。

5. 工程特点和要求

工程特点和要求应在合同中明确，便于双方在施工过程中及时发现、解决问题。

6. 工程项目和范围

工程项目和范围应在合同中详细列出，包括从基础施工到内部装修等方面，确保双方对工程项目的认识一致。

7. 工程进度计划

工程进度计划应在合同中明确，包括工程时间、施工任务、提前完成目标等方面，便于甲方控制工程进度和质量。

8. 工程合同价款

工程合同价款应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，确保施工单位和甲方的收益合法。

9. 工程质量标准

工程质量标准应在合同中明确，包括从外观、性能、安全等各方面，确保工程质量达到国家或地方标准。

10. 工程质量保证

工程质量保证应在合同中明确，包括从施工技术、材料选用、人员管理等方面的保障，确保工程质量达到标准。

11. 工程后期维护

工程后期维护应在合同中明确，包括从保养、检测、修缮等方面，确保工程运营持续正常。

12. 工程变更要求

工程变更要求应在合同中明确，包括所需时间、费用变化等方面，确保双方对变更内容有明确的认识。

13. 工程竣工验收

工程竣工验收应在合同中明确，包括从外观质量、功能性能、开工保修等方面，确保工程规范完好交付给甲方。

14. 合同的解除或变更

合同的解除或变更应在合同中明确，包括双方同意或经法律程序处理等方面，确保合同的有效性和合法性。

15. 合同的争议和处理方式

合同的争议和处理方式应在合同中明确，包括当事人协商、仲裁或诉讼程序等方面，确保合同的公正性和合法性。

四、总结

合同是建筑工程施工的基础文件之一，合同的签订能够显著提高工程质量，保证工程顺利进行。因此，双方在签订合同时应认真履行各项约定，确保工程顺利完成。

施工合同简易版本(篇9)

施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系

一、合同的缘起

工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。

当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。

二、合同的内容

施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：

（一）基本条款

合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。

（二）工程内容及范围

工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。

（三）标的价款

合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。

（四）工程时间

工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。

（五）保证金及担保

合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。

（六）违约责任

违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。

（七）争议解决

争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。

（八）其他条款

如保密、保障等。

三、合同的约束力

施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。

四、合同实施中的注意事项

首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。

其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。

第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。

最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。

五、合同的重要性

施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。

因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。

总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。

施工合同简易版本(篇10)

施工合同简易版本

合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________

鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：

一、项目名称和地点

甲方授权乙方对以下项目进行施工：

项目名称：___________________________

地点：______________________________

二、工程内容和标准

乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：

__________________________________________________

__________________________________________________

三、合同价格

1. 合同价款总额：______________________元（人民币）

2. 合同价款支付方式：

（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；

（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；

（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；

四、工程期限

1. 工程开始日期：_______________

2. 工程结束日期：_______________

3. 工程进度计划：

__________________________________________________

__________________________________________________

五、合同保证金

1. 合同保证金总额：________________元（人民币）

2. 合同保证金支付方式：

（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；

（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。

六、合同变更

1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；

2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。

七、合同违约责任

1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；

2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；

3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；

4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。

八、合同争议解决

1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；

2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。

九、其他规定

1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；

2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；

3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。

十、合同生效

本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签署时间： 签署时间：

合同书编号：__________________________

施工合同简易版本(篇11)

施工合同简易版本

甲方：（工程业主，以下简称甲方）

乙方：（承包商或建筑公司，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，双方经协商一致，签订如下合同：

一. 工程名称及工程位置：

二. 工程内容：

三. 工程进度和施工期限：

1. 本合同项目的工作内容，工期自 20××年×月×日 开始，至 20××年×月×日 结束。

2. 工程进度安排按照设计要求进行，如因甲方原因需变更，应经甲方同意后，双方重新达成书面协议。

3. 如乙方在规定的期限内未完成工程，甲方有权解除合同，并有权要求乙方对工程造成的经济损失进行赔偿。

四. 工程质量：

1. 工程应符合国家规定和相关标准，完全符合当地的建设标准和质量标准。

2. 因乙方的施工质量问题造成的一切经济损失，由乙方自行承担，同时负责修缮和整改工程，消除隐患。

五. 技术人员：

1. 乙方应派遣合格的技术人员负责工程现场指挥和管理，确保施工质量和工程安全。

2. 乙方技术人员应具备国家规定的相应资格证书。

3. 技术人员的任命和更换，应经甲方同意。

六. 投资款支付：

1. 在本合同生效后，甲方应在 5 天内支付本合同总金额的 30% 作为预付款，剩余金额在工程竣工后 15 日内支付。

2. 如乙方未按规定完成工程，甲方有权在未付清款项的情况下单方面解除合同。在此情况下，甲方保留要求乙方承担违约责任及索赔的权利，同时乙方返还已收到的款项。

七. 保证金和质量保修：

1. 乙方应按照甲方要求按时缴纳保证金，并按规定给予保证金利息。

2. 工程竣工后，乙方应做好质量保修工作，对于发现的质量问题，应及时解决，并保持 1 年内不再出现同类问题。

八. 违约责任：

1. 如乙方违反本合同规定，工程发生质量问题、延误工期等，责任完全由乙方承担。

2. 如甲方违反本合同规定，造成工程未按时开工，或者在工程施工期间未能按时支付合同款项，应承担相应的违约责任，给乙方造成经济损失的，应予以补偿。

九. 合同终止和争议解决：

1. 双方任何一方单方面提出终止合同的，应提前书面通知对方。在各自尽到履行义务后，合同即行终止。

2. 对于合同的解释和争议的解决，双方应本着友好协商原则，如协商不成，可提交有关仲裁机构处理。

十. 合同生效：

本合同生效当日，即为甲、乙双方签署并加盖公章之日，同时生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

施工合同简易版本(篇12)

施工合同简易版本

一、合同双方

甲方：____________（名称）

地址：____________

法定代表人：____________

电话：____________

乙方：____________（名称）

地址：____________

法定代表人：____________

电话：____________

二、工程名称、工程地点及工程概述

（一）工程名称：____________。

（二）工程地点：____________。

（三）工程概述：本工程为____________，施工工程为____________。

三、合同价款及工期

（一）合同价款：

1. 总价款为____________元（人民币）。

2. 甲方向乙方预付款为____________元（人民币），将在本合同签订后__个工作日内支付。

3. 工程阶段性付款如下：

支付条件 付款比例 交付时间

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

说明：请填写工程阶段性付款的具体内容，如无可忽略。

4. 验收合格后，乙方应当在__个工作日内开具发票，发票金额应为实际发生的金额，如发票金额低于合同价款，甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。

（二）工期：本合同工期为__个月，具体开始时间为____________，结束时间为____________。

四、施工内容及工作范围

（一）施工内容：

1. 预处理。

2. 基础工程。

3. 主体结构。

4. 防水、保温。

5. 装饰装修。

6. 设备安装。

（二）工作范围：本工程施工的具体范围为____________，乙方应当按照实际工程需要进行施工。

五、质量标准

（一）本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定，符合甲方要求。

（二）乙方应当按照施工图纸，认真制作施工方案，并按照施工方案进行施工。

（三）各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行，乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。

六、保证金及违约责任

（一）本合同签订后，乙方应当向甲方交纳保证金____________元（人民币），用于保证本合同的履行。

（二）如乙方存在下列情形之一的，应当按照约定向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的10%：

1. 未按照工期竣工。

2. 工程质量不符合合同规定。

3. 违反合同约定的其他行为。

（三）如乙方存在重大违约行为，甲方有权解除本合同，乙方应当承担全部责任和损失，并向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的20%。

（四）如乙方存在下列情形之一，甲方有权使用该保证金作为赔偿金，同时解除本合同：

1. 未按照签订的合同履行义务。

2. 提高合同价款要求通过。

七、争议解决

如因本合同产生任何争议，应通过协商解决，如协商不成，应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。

八、合同效力

本合同经双方签字、盖章或公章后生效，对双方具有法律约束力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

甲方（盖章或公章）：

乙方（盖章或公章）：

签订日期：____________。

2024兼职劳务合同集合

人们对于签订合同这一行为已经变得非常熟悉。通过签署合同，当事人可以就需要商议的问题进行协商，这为他们提供了帮助。对于哪些合同文书模板有较高的参考价值呢？在下面的文章中，我将为大家整理关于“兼职劳务合同”的重要知识，希望我们的建议能够为您提供更多关于领导力和职业素养的指导！

兼职劳务合同(篇1)

咀方：________________

乙方：________________

咀、乙双方本着友好协商的原则，就乙方为甲方担任兼职校车司机一事达成以下协议：

一、乙方主要工作职责是：_________及甲方临时指派的工作任务。

二、乙方主要工作方式：根据甲方的时间安排(即： )，在乙方无合理客观原因的情况下必须随叫随到，否则甲方有权终止合同。

三、乙方必须保证遵守以下几点，否则甲方有权中止合同，并对由以下引起的相关损失保留追诉权利

(一)在任何时候不得影响甲方的声誉，不得利用甲方名义进行与甲方业务不相关的业务活动;

(二)在本协议有效期间，不得与甲方同类型的其他单位进行业务性质相类似的活动;

(三)在驾驶车辆过程中必须遵守交通法规，时刻保护好车辆、人员安全，防止出现事故。

四、乙方在为甲方提供服务期间，甲方给乙方提供以下的报酬

(一)劳务费：每月________元人民币;

(二)其他福利： ;

(三)在每月 日前发放上月劳务费。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，有效时间从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，如果双方合作良好，可以续签本协议。

咀方：______________

签订日期：____________________________

乙方(签字)：________________________

签订日期：____________________________

兼职劳务合同(篇2)

甲方：_______________

乙方：_______________

乙方自愿在甲方兼职，甲方聘请乙方为兼职人员；甲乙双方协商一致签订本协议，以兹共同遵守。

一、协议期限

本协议期限为______个月，自______年______月______日开始到______年______月______日止。

二、具体工作事项如下：

乙方在甲方______岗位上工作，应按照甲方工作制度和岗位职责要求尽心尽职完成工作任务。

三、甲方的权利和义务

甲方在本协议有效期内，可行使以下权利：

1、为乙方安排工作，分配任务；

2、监督检查乙方工作情况；

甲方须履行的义务：使乙方及时获取劳务报酬。

四、乙方的权利和义务

在本合同有效期内，乙方有以下权利：

1、依协议履行兼职人员职责；

2、获取劳务报酬；

乙方须履行的义务：

1、乙方在成为甲方兼职人员的同时，应自愿向甲方提供真实的身份证、学历证明复印件，银行帐号；

2、接受甲方的工作，按要求进度完成甲方的工作安排；不得无故拖延相关工作进度；

3、不得从事有损于甲方声誉的活动；

4、未经甲方同意，不得泄露在甲方兼职期间获得的甲方资料和信息。

五、违约责任

1、乙方与甲方是相互独立的缔约人，在合作期间，必须严格的遵守本协议的条款，除了本协议中已表达的之外，每一方都有独立的权利和义务，若因任何一方的行为引起第三方诉讼、索赔，均由该方独立承担责任；

2、由于一方原因违反本协议其他条款而给另一方造成损失的，违约方应承担由此给另一方造成的一切损失。

3、由于乙方个人原因所导致在双方协商的时间内无法完成甲方分配的任务，将对乙方按延误时间扣发相关工资，同时给甲方所造成的损失由乙方承担。

六、劳务报酬

1、乙方在本协议有效期内的劳务报酬，甲方按月支付人民币_____元整。支付时间为每月_____日，如遇节假日，发放顺延。

2、乙方在兼职时间内因甲方要求或工作需要而产生的相关费用由甲方承担，金额须按照甲方审批认可的为准。

七、协议的变更和解除

1、本协议在下述情形下可解除：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）本协议期限届满，双方未续签的。

2、在下列情况下，甲方有权单方解除协议：

（1）乙方不积极履行义务，经劝阻不改时；

（2）乙方不能按甲方要求进度完成工作任务，经甲方书面限制通知后在限期内未完成时；

（3）乙方泄露甲方保密信息、资料等；

（4）乙方因其他原因不宜继续履行职务时；

（5）因乙方的工作失误而造成甲方损失，经核实后，甲方有权扣除乙方相应的劳务费，严重者终止兼职协议。如乙方违反公司纪律，或未能通过工作考核评定，甲方可提前解除兼职协议；

（6）乙方如不能胜任兼职工作，甲方可以提前解除兼职协议，但需提前15天通知乙方；同样，乙方因故不再兼职，也需提前15天书面提出申请，经甲方同意后方可终止兼职协议。

八、保密约定

1、鉴于乙方在甲方任职，将获得甲方支付的相应报酬，双方当事人就在兼职期间及离职以后保守甲方商业机密的包括但不限于以下：

（1）商业秘密：本合同所称的商业秘密，包括技术信息和经营信息，是指不为公众所知悉的，能为甲方带来经济利益，具有实用性并且经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。

（2）技术信息：本协议提及的技术信息，包括但不限于：技术方案、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档、相关函电以及未公开的专利、专有技术等知识产权信息。

（3）经营信息：本协议提及的经营信息，包括但不限于：客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、管理诀窍、买卖意向、招投标中的标底及标书内容、以及尚未披露的董事会决议、股东会决议、定期报告、配股方案、分配方案等信息。

2、保密期限自离职之日起计二年。

3、甲乙双方签定此协议后，另行签定《保密合同》；

九、乙方确认的联系方式即送达地址

地址_______________，收件人________，手机________。乙方提供的送达地址不准确应承担送达不能的责任，文件退回的视为送达；乙方变更地址未及时书面通知甲方的应承担送达不能的责任，文件退回的视为送达。

十、争议解决

发生争议双方应协商解决，协商不成可向甲方住所地人民法院起诉。

十一、乙方承诺与保证

1、乙方承诺其与________签订了劳动合同，存在劳动合同关系，劳动合同期限________至________止，期间享有正常的工资待遇和社保待遇。甲乙双方虽签订了本协议但双方不存在劳动合同关系，乙方不是甲方的员工，乙方不得向甲方主张劳动合同相关的权利，包括但不限于要求交纳社保、主张工伤赔偿、加班工资等。但乙方可依据本协议的约定获得劳务报酬。

2、乙方承诺乙方在甲方处兼职已经获得了其用人单位________________的同意，如因乙方在甲方处兼职导致乙方的用人单位________________追究甲方的责任的，则一切责任或赔偿均由乙方自行承担，与甲方无关。

十二、以上协议一式两份，甲乙双方各持一份，自甲乙双方签字或盖章后生效。

甲方：_____（签章）

代表/代理人：_____

_______年___月___日

乙方：_____（签字）

_______年___月___日

兼职劳务合同(篇3)

甲方，

乙方，

甲、乙双方本着友好协商的原则，就乙方为甲方担任兼职校车司机一事达成以下协议，

风险提示，工作岗位及工作时间

雇员从事的工种和工作实践。

从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);

工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止;每周工作多少天，每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例，在，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、等。

建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。

一、乙方主要工作职责是，_________及甲方临时指派的工作任务。

二、乙方主要工作方式，根据甲方的时间安排，在乙方无合理客观原因的情况下必须随叫随到，否则甲方有权终止合同。

三、乙方必须保证遵守以下几点，否则甲方有权终止合同，并对由以下引起的相关损失保留追诉权利。

(一)在任何时候不得影响甲方的声誉，不得利用甲方名义进行与甲方业务不相关的业务活动。

(二)在本协议有效期间，不得与甲方同类型的其他单位进行业务性质相类似的活动。

(三)在驾驶车辆过程中必须遵守交通法规，时刻保护好车辆、人员安全，防止出现事故。

四、乙方在为甲方提供服务期间，甲方给乙方提供以下的报酬。

风险提示，劳务费用

劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像那样为雇员缴纳的义务，是否缴纳可以双方协商约定。

另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。

(一)劳务费，每月________元人民币。

(二)其他福利，____________________。

(三)在每月_____日前发放上月劳务费。

五、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，有效时间从_________年_________月________日起至_________年_________月________日止，如果双方合作良好，可以续签本协议。

甲方，

地址，

联系电话，

_________年_______月_______日

乙方，

地址，

联系电话，

_________年_______月_______日

兼职劳务合同(篇4)

甲方（聘用单位）：

乙方（受聘人）：

身份证号码：

联系电话：

根据中华人民共和国相关法律、法规的有关规定，甲、乙双方经平等协商，一致同意签订本合同，共同遵守。本合同性质为劳务合同。

第一条：工作内容及规章制度

乙方同意在被聘用期间，根据甲方工作需要，在_____工作。

具体内容如下：

1、工作地点由甲方指定在_____。

2、工作内容以甲方安排为主。

3、工作时间为_____。

4、特殊情况需提前一周通知甲方。

5、上课时需统一着工作服，不允许在上课时间接听电话、发送短信及玩弄手机。

6、课程教案内容由甲方提供，乙方负责辅助教学。

第二条：协议期限

1、本协议有效期自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。合同期满聘用关系自然解除。

第三条：劳动纪律和规章制度

1、乙方在被聘用期间必须按照甲方规定时间工作。

2、乙方必须尽职尽责完成甲方规定的劳动内容。

3、乙方不能以甲方的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动，否则一切后果由乙方自己承担，同时甲方保留追究其法律及经济责任的权利。

4、乙方在聘用期间，应遵守甲方的各项规章制度及劳动纪律，爱护甲方的财产，遵守职业道德。

5、乙方违反纪律及各项规章制度的，甲方可视情节轻重，给予扣款或提前解除本合同。

6、合同工作时间期间，乙方必须押有效证件，身份证复印件和学生证复印件。

第四条：劳动时间与报酬

1、时间与报酬：上课时间由甲方及乙方协商拟定，并严格遵守。甲方将在协议期满后以人民币形式向乙方支付劳动报酬，乙方的薪金标准为100元/天。

2、甲方不承担乙方任何劳动福利待遇，并且不负责承担乙方的任何医疗保险费用。

第五条：其他

1、因履行本合同发生的纠纷，双方通过友好协商解决，协商不成的，先申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可向当地法院提起诉讼。

2、本协议自签订之日起生效，本协议未尽事宜，按国家有关规定执行。必要时，经甲乙双方协商一致后方可对本协议进行修改或补充。对本协议的任何修改或补充，经双方签字、盖章后方可生效，并且有与本协议同等的法律效力。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

20xx年xx月xx日

乙方（签字）：

20xx年xx月xx日

兼职劳务合同(篇5)

甲方(用人单位)名称：_______

乙方(劳动者)姓名：_________

因生产(工作)需要，经双方友好协商，依据相关法律法规，双方同意自愿订立本劳务合同如下：

第一条 小时工合同期限

自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

第二条 工作内容

乙方服从甲方的工作安排，在_________岗位，承担_________工作，根据甲方的工作需要，可对乙方工作内容和岗位进行变更，乙方不得拒绝。

第三条 工作条件

根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方应配备必要的安全防护设施：

_________，并发给乙方劳动保护用品：______。乙方离职时须将甲方发给的劳动保护用品返还甲方，故意损坏的应按照甲方价格赔偿(易耗品除外)。

第四条 劳动纪律

甲方依据国家的有关法律法规制定各项规章、制度。具体内容：_________。乙方应严格遵守各项纪律，服从管理，积极做好工作。

第五条 劳动时间与劳动报酬

劳动时间：每日_________小时，具体时间由甲乙双方商定。

劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际，根据乙方岗位和承担的任务定为每小时_________元，按月结算。

第六条 社会保险福利待遇

甲方为乙方办理工伤保险，依国家法律规定由甲、乙双方共同承担保险费用。

第七条 合同的变更、终止、解除

1.由于情况变化，经双方协商，可以变更合同的相关内容。

2.合同期满后即终止执行。如工作需要，甲方须继续招用乙方，由双方重新签订合同。

3.在合同期内，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

(1)未能完成甲方安排工作任务的;

(2)严重违反甲方规章制度的;

(3)甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的。

4.在合同期内，甲方有下列情形之一的，乙方可以解除合同：

(1)经国家有关部门确认，劳动安全卫生条件恶劣，无有效保护措施损害工人身体健康的;

(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;

(3)甲方不履行劳务合同，或违反国家劳动法规、政策、侵犯乙方合法权益的;

(4)经甲方同意，自费考入中等专业以上学校或参加社会招工考试已被录取的;

(5)被征召入伍服役的。

5.一方要求解除合同的`，必须提前三十日通知对方。但因本条第3项的规定解除合同的除外。

6.乙方被开除，劳动教养或判刑的，劳务合同自行解除。

第八条 违约责任

任何一方违反劳务合同，给对方造成经济损失的应当赔偿。

第九条 因本劳务合同发生的争议，由双方协商解决，未能协商或协商未能达成协议的，可以申请仲裁。

第十条 本合同未尽事宜，经双方协商，可以补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

第十一条 本合同自签订之日起生效，一式_________份，甲乙双方各持_________份，涂改或未经合法授权代签无效。

甲方(盖章)：_______________

乙方(盖章)：_______________

年________月______日

兼职劳务合同(篇6)

甲方（雇主）：

单位名称：

注册号：

地址：

联系电话：

乙方（雇员）：

姓名：

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

乙方自愿在甲方兼职，甲方聘请乙方为兼职人员，甲乙双方协商一致签订本协议，以兹共同遵守。

一、协议期限

本协议期限为_____个月，自_____年_____月_____日开始到_____年_____月_____日止。

二、劳务内容、要求

。在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：______________________________________。

2、工作地点：______________________________________________。

三、甲方的权利和义务

甲方在本协议有效期内，可行使以下权利：

1、为乙方安排工作，分配任务。

2、监督检查乙方工作情况。

甲方须履行的义务：

使乙方及时获取劳务报酬。

四、乙方的权利和义务

在本合同有效期内，乙方有以下权利：

1、依协议履行兼职人员职责。

2、获取劳务报酬。

乙方须履行的义务：

学历证明复印件，银行帐号。

2、接受甲方的工作，按要求进度完成甲方的工作安排；不得无故拖延相关工作进度。

3、不得从事有损于甲方声誉的活动。

4、未经甲方同意，不得泄露在甲方兼职期间获得的甲方资料和信息。

第四条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间

/月。

。

3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第五条、保密义务

1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。

资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。

第六条、社会保险

甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行

第七条、合同终止的情形

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

第八条、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

第九条、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

第十条、附则

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

甲方：（签章）

______年______月______日

乙方：（签字）

______年______月______日

《兼职劳务合同范本》

兼职劳务合同(篇7)

甲乙双方根据相关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、岗位、合同期限

第一条甲方聘用乙方任职___电工___岗位，合同期限自____年___月___日至____年___月___日。

二、职业要求与工作纪律

第二条乙方应如实向甲方提供个人相关信息，自觉遵守甲方制定的工作纪律、执勤规范和各项规章制度。

第三条乙方的岗位职责是，对所负责范围内的电器电路设备运行全面负责，检修厂区范围内电器电路系统，确保厂区电器系统设备安全运行，以及完成公司规章制度中规定的'其他具体相关职责。

第四条乙方按照甲方规章制度和相关考勤规定上下班、休息休假。

三、劳动报酬

第五条双方确定乙方实行月工资制(每日工作时间为9小时)。乙方每月工资为___元。

第六条甲方于次月30日前支付乙方工资。(押一个月工资作为保证金，即次月30日发放上月工资)。

四、保险福利待遇

第七条甲乙双方应按国家和十堰市社会保险的有关规定按各自负担比例缴纳职工养老保险等费用。乙方应缴纳部分由甲方直接从乙方工资中扣缴。(部分不愿购买保险员工的保险费用，甲方负担部分包含在工资中，由乙方个人负责购买。)

第八条甲方应为乙方填写职工养老保险手册。双方解除、终止劳动合同后，职工养老保险手册按有关规定转移。

第九条擅自离厂或因乙方原因被甲方开除的，则甲方不予转移乙方的

职工养老保险手册并扣除乙方一个月工资。

第十条甲方为乙方购买工伤保险的(费用由甲方承担)，如果乙方因个人原因在不满一年内离厂的，则该员工工伤保险费用由乙方个人承担，甲方有权直接从乙方工资中扣除。

五、劳动纪律

第十一条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

第十二条乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除合同。

六、故意或者重大过失责任保证

第十三条如因乙方故意或者重大过失导致甲方发生经济损失，则乙方必须尽责处理善后事宜，挽回相应经济损失。甲方可以根据损失的大小及乙方的态度进行相应的处罚。在本条事项未完全处理完毕之前，乙方不得擅自单方终止与甲方的劳动关系。原劳动合同期届满的，则相应顺延到本条事项处理完毕。

七、其他事项

第十四条乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第十五条劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。

第十六条本合同未尽事宜，通过双方平等协商解决。

第十七条本合同不得涂改。

第十八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十九条本合同于_____年_____月_____日生效。即甲乙双方具有同等法律效力。

甲方(盖章)，乙方(签字)，

签订日期，____年___月___日

聘用电工劳务合同3

甲方(雇主)，

负责人，

地址，

电话，

乙方(雇员)，

身份证，

住址，

电话，

甲乙双方根据中华人民共和国民法典和有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

一、劳务合同期限

甲乙双方约定劳务合同期限以完成_______水电安装工作任务为劳务合同期限，自________年________月________日起至完成本项工作任务之日即为劳务合同终止日。

二、工作内容和工作地点

1、乙方根据甲方要求，经过协商，从事水电安装工作。具体负责甲方项目内的水、电力、消防等设施的安装、维护、巡视、检修、更新改造和相关费用的抄核收等工作。

2、甲方可根据工作需要和对乙方工作质量检查，按照合理诚信原则，经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。

3、甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。

4、甲乙双方约定工作地点为____________小区________号楼。

三、工作时间和休息休假

1、甲乙双方经协商，甲方实行每天________小时工作制，每周工作________天，每周休息________天。

2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的，应与工会和乙方协商同意，并依法给予乙方补休或支付加班加点工资。

3、乙方依法享有法定节假日休假的权利，如因工期需要无法休假的，甲方应给予乙方经济补偿，具体补偿金额由双方协商确定。

四、劳动报酬

风险提示，劳务费用

劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。

另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。

1、甲方承诺每月________日为发薪日，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。

2、乙方的工资报酬为每月工资为________元，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

3、乙方如在约定工期内提前完成该楼水电安装工作的，甲方应给予乙方奖金。

4、乙方加班加点的工资，按每小时______元计算。

五、甲方权利义务

风险提示，雇主义务

劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务;

但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。

另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。

1、遵守国家法律法规，对乙方进行遵纪守法、岗位职责等培训。

2、按时足额支付乙方劳动报酬。

3、乙方有下列情形之一，甲方可随时通知乙方解除本合同。

(1)严重违反劳动纪律或甲方有关规章制度的。

(2)在用水、用电、消防等工作职责中有贪污、挪用公款以权谋私行为的。

(3)乙方违反操作规程制度等，造成人身、设备等责任事故的。

(4)未经甲方同意，在合同期内与第三方发生劳动关系的。

(5)乙方隐瞒真实身份或其他情况的。

(6)严重失职、营私舞弊，对甲方利益(如，安全生产、行风建设、安全事故等)造成损害的。

六、乙方权利义务

1、按照本合同规定，自觉地做好本职工作，完成各项任务和工作指标。

2、遵守项目有关的各项规章制度和劳动纪律，保守商业秘密，维护企业声誉、利益和形象，爱护财产，遵守职业道德。

3、主动宣传安全知识，严格按照安全规程进行工作。

4、爱护设备、设施和工器具，并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。

七、社会保险和劳动保护

1、双方依法参加社会保险，足额缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方缴纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。

2、甲方应依法为乙方缴纳各项社会保险费，并每年向职工公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受职工监督。

3、乙方发生工伤事故或患职业病的，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为乙方享受工伤保险待遇履行必要的义务。

4、甲方对乙方从事水电工职位可能的危险性，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的伤亡事故，减少职业危害。

八、劳动争议处理

1、甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、甲方违反劳动保障法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。

九、其他事项

1、劳务合同期内，乙方居住地、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方。

2、本合同未尽事宜，按国家、省和市有关规定执行，没有规定的，通过双方平等协商解决。

3、本合同不得涂改。

4、本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

甲方(签章)，

负责人(签字)，

_______年_______月_______日

乙方(签字)，

_______年_______月_______日

兼职劳务合同(篇8)

联系电话：

乙方自愿在甲方兼职，甲方聘请乙方为兼职人员，甲乙双方协商一致签订本协议，以兹共同遵守。

本协议期限为_____个月，自_____年_____月_____日开始到_____年_____月_____日止。

1、甲方分配乙方在________岗位担任________职务（工种）。在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：______________________________________。

2、工作地点：______________________________________________。

甲方在本协议有效期内，可行使以下权利：

1、为乙方安排工作，分配任务。

2、监督检查乙方工作情况。

甲方须履行的义务：

在本合同有效期内，乙方有以下权利：

1、依协议履行兼职人员职责。

2、获取劳务报酬。

乙方须履行的义务：

1、乙方在成为甲方兼职人员的同时，应自愿向甲方提供真实的身份证、学历证明复印件，银行帐号。

2、接受甲方的工作，按要求进度完成甲方的工作安排；不得无故拖延相关工作进度。

3、不得从事有损于甲方声誉的活动。

4、未经甲方同意，不得泄露在甲方兼职期间获得的甲方资料和信息。

1、劳务费____________________元整（￥_________元）/月。

2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。

3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。

2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。

甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

兼职劳务合同(篇9)

甲方名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方姓名：

居民身份证号码：

家庭住址：

因甲方工作需要，需聘请乙方做兼职会计，在自愿平等和相互信任的基础上，经双方协商同意签订本合同，以便共同遵守。

一、合同期限

（一）本合同有效期为_________年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。协议期满，双方可以办理续签事宜。

二、工作岗位、工作职责

（一）乙方在甲方公司担任兼职会计工作。乙方须按照通常会计职责及甲方确定的岗位责任，完成工作。

（二）乙方的主要工作职责包括但不限_____________________________________________。

三、工作条件和劳动保护

（一）甲方为乙方提供符合中国政府规定的工作环境和劳动条件。

（二）甲方根据乙方岗位实际情况，按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、劳动报酬

（一）劳务费______________元整（￥_________元）/月；

（二）劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________。）

（三）乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

五、劳动纪律

（一）乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。

（二）乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。

（三）有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金：

1、乙方严重违反用人单位的规章制度的。

2、乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。

3、乙方被依法追究刑事责任的。

六、商业秘密保护

（一）乙方对甲方的财务状况、财务信息资料、开户银行资料、股东资料、投资信息等及工作中获悉的甲方的客户资料、业务信息等商业秘密必须严格保密，不得有任何泄密行为，否则，甲方有权要求乙方赔偿由此引起的损失，并有权解除本合同的权利。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何形式向任何第三方（包括法人、自然人和不应知悉相关秘密的甲方其他职员）泄漏属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的商业秘密，不得允许或授权任何第三方不正当地使用这些商业秘密；也不得在履行职务之外使用这些商业秘密。

（三）乙方在甲方任职期间，须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其岗位相应的保密职责，尽其一切能力防止任何第三方窃取商业秘密。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施来维护其在任职期间知悉或者持有的任何商业秘密，保持其机密性。

（四）双方同意，乙方无论因何种原因离职，自离职后的任何时间里内，仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方，但甲方承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关商业秘密的义务。

七、甲方为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

八、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

九、合同的解除和交接

（一）在合同期限内，双方协商一致可以解除合同。

（二）本合同解除后，乙方应按甲方要求交接工作和文件资料、结清钱物。

十、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

十一、其他

（一）劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

（二）对本合同如有未尽事宜，按公司有关规章制度执行。

（三）公司有关规章制度同本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

_______年______月______日

乙方：

_______年______月______日

兼职劳务合同(篇10)

用人单位(甲方):

劳 动 者(乙方):

根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规的规定,并结合建筑行业的特点,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同;

一、本合同期限从 ;试用期从进入工地起90天，试用期的工资执行项目包干指标及参考工资;

二、甲方安排乙方从事项目

岗位工作,当工程项目较小甲方要求乙方兼职其它工作时，乙方必须履行所兼岗位职责，乙方应服从安排并按时完成工作任务，如乙方在试用期内确实不能担任所按排工作岗位，甲方可根据实际需要及乙方的实际能力,对乙方的工作岗位和工作地点进行适当调整按排，日工资从工作之日起随工作岗位的调整可相应调整;

三、劳动报酬:

乙方日工资按项目包干指标及参考工资计算，以实际考勤天数为准，出勤天是按项目不同季节的每日实际作息时间为一天，日工资中已包括法定节假日、休假日、夜间加班、值班和日作业超过8小时工作的全部加班工资增加费、社会基本保险费和医疗保险费;社会保险、医疗保险费由乙方自行交缴，社会保险和医疗保险由甲方交缴时从乙方工资中扣除，日作业时间按项目部的作息时间和工程需要确定;如项目部确定的作业时间内乙方迟到早退，执行公司有关规定;如需要夜间加班、值班乙方应服从，否则当天的日工资按50/%结算，并按公司考核制度扣减日工资;第一个月生活费自带，每月发基本工资800元,每月25日发放，工资余额农历年底前一次性付清;

四、社会保险和福利

1、甲方依法为乙方办理工伤意外保险，及时足额交纳保险费;

2、乙方在合同期内,出现安全事故按乙方户籍所在地政府规定的标准执行;

3、乙方享有甲方的企业管理制度规定的相关福利待遇;

五、劳动纪律

1、乙方保证自觉遵守国家法律、法规和甲方的'各项管理制度;

2、乙方在履行职务时,必须严格执行甲方管理制度和各项规定,必须及时发现并制止工作中违反工作流程和规范的行为,否则由此引起的责任严格按公司考核制度处理;

3、乙方在任何情况下,都必须自觉维护甲方的利益,任何不作为都被视为违反劳动纪律;

4、甲方有权依照国家有关规定及甲方的管理制度,对乙方进行奖励或处罚,直至解除劳动合同;

六、劳动考核：

1、严格执行公司管理制度，承担属于自己工作职责范围内的责任;

2、乙方在甲方所按排的工作岗位上连续二个月的制度和指标等考核不符合公司要求(不合格)，甲方有权视乙方不能担任该项工作，乙方的日工资从工作之日起下调30%，经协商乙方同意甲方降级按排的，按所担任的工作发放相应工资;

七、合同的变更：

有下列情况之一的,甲乙双方经协商一致,可以变更合同的相关条款：

1、甲乙双方签订本合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的;

2、本合同订立时所依据的法律、法规、规章已经修改的;

3、由于国家规定的不可抗拒的因数致使本合同不能完全履行的;

4、甲方确因工作需要,对乙方的岗位进行调整的;

八、合同的解除

(一)经甲乙双方协商一致本合同可以解除;

(二)乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同:

1、拒不服从上级领导安排的;

2、严重违反劳动纪律或甲方的企业管理制度的;

3、违反操作规程、野蛮指挥和作业的;

4、在管理中吃拿卡要、违规违纪;

5、严重失职、徇私舞弊、怠于工作、给甲方利益造成损失的;

6、隐瞒自己身份或健康状况的， 不得隐瞒下列情形：

1)、有传染病、心脏病、高血压、身体有缺陷的，及其它不能适应建筑施工生产疾病的;

2)、无个人简历及身份证的;

3)、不能履行劳动义务和法律法规禁止使用的;

4)、合同签订前患职业病者或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

5)、违返法律、行政法规及有关行政规章等其他情形的。;

(三)、有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但是应当提前30日书面通知乙方:

1、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排工作的;

2、乙方经过培训或调整岗位仍不能胜任工作的;

3、本合同订立时所依据的客观情况发生原则性变化,致使本合同无法履行,经双方协商不能就变更合同达成一致的;

(四)、公司应经营情况确需裁员的;

(五)、乙方有下列情形之一的,甲方不得依据本条第(三)款、第(四)款的情况解除本合同：

1、因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;

2、患病或因工负伤在规定的医疗期内的;

3、女职工在孕期、产期和辅乳期内的;

4、法律法规规定的其他情形;

(六)、乙方解除本合同应当提前30日以书面形式通知甲方;

(七)、有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除本合同:

1、甲方以暴力威胁或其他非法限制人生自由的手段强迫劳动的;

2、甲方未按合同的规定支付劳动报酬或提供符合国家规定的劳动条件的;

3、在试用期内;

九、合同的终止和续签

本合同期限届满,以及法律、法规规定的其他终止劳动合同的情形出现,劳动合同终止;乙方应在劳动合同期满前30日内通知甲方是否续订,经双方协商后,应及时办理续签手续,否则合同到期自行终止;

十、违约责任

本合同双方严格履行,如有违约,按下列办法承担违约责任：

1、甲方违约解除本合同,除应继续履行劳动合同和赔偿乙方经济损失外,另支付乙方违约金三千元整;

2、乙方违反纪律、行政法规及甲方企业管理制度,有本合同第八条第(二)款之规定的,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应的法律责任;乙方除赔偿甲方损失外,还应按其工资总额的10%向甲方支付违约金;

3、乙方要求解除本合同,在未经双方协商并办妥手续前,擅自离开甲方安排的工作岗位的,乙方还应按其工资总额的10%向甲方支付违约金;

十一、因履行本合同发生争议,甲乙双方可以协商解决,协商不成的,当事人一方可以在争议发生之日起60日内向甲方注册所在地劳动仲裁委员会申请仲裁;

十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行解决;由双方签名盖章后生效,一式二份,双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

兼职劳务合同(篇11)

甲方：乙方：

甲乙双方本着友好合作精神，根据国家和本市有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条合同期限

合同有效期：自 年 月 日至 年 月 日止，合同期满聘用关系自然终止。

第二条乙方基本待遇

1.标准工资(五周左右)：教师岗位

800底薪(40课时以内)+(实际课时-40)20课时费+50误餐补贴+100车贴

注：课时包括小班教学课时和一对一课时。因私事请假造成工作量不满按实际课时结算，不适用800底薪。星级教师岗位

1000底薪(40课时以内)+(实际课时-40)25课时费+50误餐补贴+100车贴二星级教师岗位

1200底薪(40课时以内)+(实际课时-40)30课时费+50误餐补贴+100车贴在教学质量、出勤等方面甲方对乙方进行考核，并根据情况适当进行奖惩。

2.交通及住宿

乙方工作期间，甲方原则上提供住宿，特殊情况双方另行商议。

乙方工作期间，甲方已支付误餐补贴和车贴，乙方伙食费用和交通费用自理。如甲方接送，则按10元/次，从工资中减免相应交通补贴。

注：第一个月工资缓发800元，待合同履行届满时一并结算。

第三条乙方注意事项

1.提前制定教学计划，提前一周将下次授课的教学资料报甲方备案。按规定严格执行教学计划并做好备课、编写教案、上课、课外辅导、作业批改、考试等工作，努力改进教学方法，提高教学质量。

2.严格考勤制度，不得迟到早退。工作时间需坐班，协助接待家长、进行备课准备、参加听课评课、落实或协助班主任工作。

3.病假、事假需办理请假手续。

4.教师还需注意以下几点：

1)遵守遵守国家的法律、法规和甲方的各项规章制度、劳动纪律，为人师表，做好教书育人工作。2)保证每次课时(50分钟/节课)的完整，内容的充实。3)对学生进行考勤及纪律管理。4)甲方提出的其它合理要求，例如：课后对有关上课内容的询问予以解答等。

5.竞业禁止，乙方不得在工作期间内从事对本公司不利的行为，对公司造成损失应进行赔偿。乙方不得出于不正当竞争目的或者其他恶意向任何同类型辅导类机构泄露状元堂的经营、管理和市场收费等涉及状元堂内部经营的商业机密，不得把状元堂整体的操作模式告知别人或提供给别的辅导类机构使用。

第四条甲方权利

1.要求乙方按照工作内容上班，按教学计划按时完成授课，维护授课时的教学秩序。

2.有权根据自身情况对课时进行调整，对授课内容进行变更，但应提前通知乙方。因经营需要，没有适合乙方岗位时，可提前一个月通知乙方解除劳务关系。

3.乙方因自身原因未能履行合同或者需要提前解约的，应赔偿因重新招聘员工和耽误工作而给甲方造成的损失;在未征得甲方同意情况下直接离岗或者辞职者，除赔偿上述损失外，需支付违约金伍仟元。

4.甲方组织学生对乙方授课质量进行评议，并根据学生和家长的评议对授课内容及人员进行调整，甲方依据学生或家长反馈意见，有理由认为乙方教学不合格的，可以解聘乙方。 ..

甲方：日期：

乙方：日期：

2024行纪合同集合

如果你对“行纪合同”想要获得更深入的解读，那么这篇文章你一定不能错过。市场就像是茫茫大海，而质量就是我们航行的船只，品牌则是我们的航行帆。在市场交易中，签订合同是不可或缺的一环，它保障了我们的权益。然而，请注意，本网站所提供的内容仅供参考，不要过分依赖。

行纪合同(篇1)

合同编号：_______________

行纪人：_______________

签订地点：_______________

委托人：_______________

签订时间：______年_____月____日

第一条委托人委托行纪人买入(卖出)的货物、数理、价格：货物名称商标或品牌规格型号生产厂家计量单位数量单价金额质量标准包装要求合计人民币金额(大写)：

(注：空格如不够用，可以另接)

第二条委托人将委托卖出的货物交付行纪人的时间、地点、方式及费用负担：_______________________________________________

第三条行纪人将买入的货物交付给委托人的时间、地点、方式及费用负担：_________________________________________________

第四条委托人与行纪人结算货款的方式、地点及期限：______________________________

第五条报酬的计算方式及支付期限：_____________________________________________

第六条行纪人以高于委托人指定的价格卖出货物时，报酬的计算方法：_____________行纪人以低于委托人指定的价格买入货时，报酬的计算方法： ________________________

第七条委托人委托行纪人处理委托事务的期限为：______________________________

第八条本合同解除的条件：_____________________________________________

第九条委托人未向行纪人支付报酬或货物的，行纪人(是!否)可以留置货物。

第十条违约责任：____________________________________________________________

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______________种方式解决：(一)提交_______________仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。

第十二条其他约定事项： _____________________________________________________

第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

委托人：委托人（章）：

住所：法定代表人：居民身份证号码：

委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：

行纪人行纪人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：

委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：

鉴(公)证意见：鉴（公）证机关（章）：

经办人：

年月日

监制部门：印制单位：

行纪合同(篇2)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，行纪人接受委托人的委托，就代办代购空调机事项，双方协商一致，签订本合同。

第一条 代办事项：委托人委托行纪人代购____________________。

7．交货时间、方式：所有空调机必须于______年______月____日后，______年______月______日前由行纪人交付给委托人。

第三条 货物保管责任及费用承担：交货前空调机由行纪人负责保管，在此期间发生损坏，由行纪人承担损失。保管、运输等费用一律由行纪人承担。

第四条 酬金的计算给付方式、给付时间：委托方按货物最高购价价款总额___％支付酬金，酬金通过银行转账结算，合同签订时预付___，货物验收后即付齐全部酬金。

第五条 价款支付方式，委托人收到货物后直接向卖方支付货款。

第七条 违约责任，行纪人不能按时按量交货，支付不能按合同交付货物价款___％的违约金，委托人不按时支付货款、酬金，按日支付应支付金额___％的违约金。

第八条 争议解决方式：因履行合同所产生的争议，提交________________仲裁委员会仲裁。

_____________________________________________________________________________

委托人：_______________________________

地址：_________________________________

行纪人：_______________________________

地址：_________________________________

行纪合同(篇3)

合同编号，

委托人，

行纪人，

签订地点，

签订时间，

第一条?委托人委托行纪人以自己的名义为其（买入/卖出）以下委托物，?（注，空格如不够用，可以另接）委托物名称?_____?规格型号?生产厂家?计量单位?数量?质量标准?包装要求?价款?单价?总?价

合计人民币金额（大写），?￥，

第二条?行纪期限，自?年月?日至?年?月?日。

第三条?委托人（是/否）允许受托人把委托事务转委托给第三人处理。

第四条?行纪人（买入/卖出）具有市场定价的委托物，行纪人（是/否）可以作为（买受人/出卖人）。

第五条?委托人将委托卖出的委托物交付行纪人的时间、地点、方式，

第六条行纪人将买入的委托物交付委托人的时间、地点、方式，

第七条?行纪人处理委托事务支出的?等费用，由?承担。

第八条?结算价款的方式及期限，

第九条?报酬的计算方法及支付方式、期限，行纪人以（高于委托人指定的价格卖出委托物/低于委托人指定的价格买入委托物）时，报酬的计算方法，

第十条?委托人未向行纪人支付报酬的，行纪人（是/否）可以留置委托物。

第十一条?本合同解除的条件，委托人或者行纪人可以随时解除合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

第十二条?委托人违约责任，行纪人违约责任，

第十三条?合同争议的解决方式，本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第?种方式解决，（只能选择一种）（一）提交?_____委员会_____；（二）依法向?人民法院起诉。

第十四条?其他约定事项，

委托人（章），?住所，

营业执照号码，?身份证号，法定代表人，

委托代理人，电话，?传真，开户银行，

账号，税号，?XX编码，?行纪人行纪人（章），

住所，营业执照号码，?身份证号，法定代表人，

委托代理人，电话，?传真，开户银行，

账号，税号，?XX编码，

北京市工商行政管理局制定

行纪合同(篇4)

委托人：________________________签订地点：________________________________

行纪人：________________________签订时间：____________年_________月______日根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，行纪人接受委托人的委托，就代办________事项，双方协商一致，签订本合同。

第一条代办事项

___________________________________________________

（具体约定是寄售、代购代销货物，还是其他事务）

第二条代办事项的具体要求

___________________________________________________

（凡属寄售和代购代销货物，应明确具体货物品名、规格、型号、质量、数量，以及最低销价或最高购价和时间要求）

第三条货物保管责任及费用承担

___________________________________________________

第四条酬金的计算给付方式、给付时间

___________________________________________________

第五条违约责任：______________________________。

第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____________种方式解决：

（一）提交______________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第七条其他约定事项_______________________。

第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

委托人：_____________________

单位（人）名称（章）：_______

地址：_______________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真：_______________________

邮政编码：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________

行纪人：_____________________

单位（人）名称（章）：_______

地址：_______________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真：_______________________

邮政编码：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________

本合同有效期：_______________

行纪合同(篇5)

。 第一条 代办事项 ___________________________________________________    （具体约定是寄售、代购代销货物，还是其他事务） 第二条 代办事项的`具体要求 __________________________________________________      （凡属寄售和代购代销货物，应明确具体货物品名、规格、型号、质量、数量，以及最低销价或最高购价和时间要求） 第三条 货物保管责任及费用承担 _________________________________________________ 第四条 酬金的计算给付方式、给付时间 _________________________________________________ 第五条 违约责任 _________________________________________________ 第六条 争议解决方式 _________________________________________________ 第七条 本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日 委托方：___________________法定代表人或                委托代理人：_______________________年_______月______日经纪方：___________________法定代表人或                委托代理人：_______________________年________月_____日阅读了本合同的人还看了：咨询服务合同室内装饰设计合同店铺店面装修合同

行纪合同(篇6)

合同编号：____________

委托人：____________ 签订地点：____________

行纪人：____________ 签订时间： 年 月 日

第一条委托人委托行纪人买入(卖出)的货物、数量、价格：

货物名称

商标或品牌

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

单价

金额

质量标准

包装要求

合计人民币金额(大写)：

(注：如空格不够用，可以另接)

第二条 委托人将委托卖出的货物交付行纪人的时间、地点、方式及费用负担：

第三条 行纪人将买入的货物交付给委托人的时间、地点、方式及费用负担：

第四条 委托人与行纪人结算货款的方式、地点及期限：

第五条 报酬的计算方式及支付期限：

第六条 行纪人以高于委托人的指定价格卖出货物时，报酬的计算方法：

行纪人以低于委托人的指定价格买入货物时，报酬的计算方法：

第七条 委托人委托行纪人处理委托事务的期限为：

第八条 本合同解除的条件：

第九条 委托人未向行纪人支付报酬或货物的，行纪人(是/否)可以留置货物。

第十条 违约责任：

第十一条 合同争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条 其他约定事项：

第十三条 本合同未作规定的，按《民法典》的规定执行。

委托人(签章)：____________ 行纪人(签章)：____________

行纪合同(篇7)

合同编号：________

委托人：

住所：

电话：

证件类型及编码：

开户银行：

账号：

行纪人：

住所：

电话：

证件类型及编码：

开户银行：

账号：

第一条 委托人委托行纪人以自己的名义为其 (买入/卖出)以下委托物 (注：空格如不够用，可以另接)

第二条 行纪期限：自_______年___月____日至_______年____月_____日。

第三条 委托人 (是/否)允许受托人把委托事务转委托给第三人处理。

第四条 行纪人 (买入/卖出)具有市场定价的委托物，行纪人 (是/否)可以作为 (买受人/出卖人)。

第五条 委托人将委托卖出的委托物交付行纪人的时间_______________，地点_______________，方式：________________________________________。

第六条 行纪人将买入的委托物交付委托人的时间：________，地点：________，方式：________。

第七条 行纪人处理委托事务支出的________等费用，由________承担。

第八条 结算价款的方式及期限

方式：________。期限：________。

第九条 报酬的计算方法及支付方式、期限

方式：________。期限：________。

行纪人以 (高于委托人指定的价格卖出委托物/低于委托人指定的价格买入委托物)时，报酬的计算方法：________。

第十条 委托人未向行纪人支付报酬的，行纪人 (是/否)可以留置委托物。

第十一条 本合同解除的条件：委托人或者行纪人可以随时解除合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

第十二条 委托人违约责任：________。

行纪人违约责任：________。

第十三条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：(只能选择一种)

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向________人民法院起诉。

第十四条 其他约定事项：________。

委托人：___________________ 行纪人_____________________

(签章)：__________________ (签章)：__________________

签订地点：_________________ 签订地点：_________________

签订时间：_________________ 签订时间：_________________

行纪合同(篇8)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，行纪人接受委托人的委托，就代办代购空调机事项，双方协商一致，签订本合同。

4.数量：sa一72s4、sa一92s4各150台，sa一75ss、sa-95ss各100台。

6.价格：sa一72s4单价不高于2700元，sa一75ss单价不高于3000元，sa一92s4单价不高于3000元，sa一95ss单价不高于3300元。

7.交货时间、方式：所有空调机必须于______年______月____日后，______年______月______日前由行纪人交付给委托人。

第三条 货物保管责任及费用承担：交货前空调机由行纪人负责保管，在此期间发生损坏，由行纪人承担损失。保管、运输等费用一律由行纪人承担。

第四条 酬金的计算给付方式、给付时间：委托方按货物最高购价价款总额9%支付酬金，酬金通过银行转账结算，合同签订时预付三分之一，货物验收后即付齐全部酬金。

第五条 价款支付方式，委托人收到货物后直接向卖方支付货款。

_______________________________________________________________

第六条 货款和酬金均以人民币计算和支付。

_______________________________________________________________

第七条 违约责任，行纪人不能按时按量交货，支付不能按合同交付货物价款6%的违约金，委托人不按时支付货款、酬金，按日支付应支付金额3%的违约金。

第八条 争议解决方式：因履行合同所产生的争议，提交________________仲裁委员会仲裁。

_____________________________________________________________________________

委托人：_______________________________

地址：_________________________________

电话：_________________________________

电报挂号： ____________________________

邮政编号：_____________________________

开户银行：_____________________________

账号：_________________________________

行纪人：_______________________________

地址：_________________________________

电话：_________________________________

电报挂号： ____________________________

邮政编号：_____________________________

开户银行：_____________________________

账号：_________________________________

行纪合同(篇9)

合同编号：_________

委托人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

行纪人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，行纪人接受委托人的委托，就代办_________事项，双方协商一致，签订本合同。

第一条 委托事项：

行纪人受委托人的委托，就_________一事，提供行纪服务。

第二条 委托事项的具体要求：

1、品名：_________

2、规格：_________

3、型号：_________

4、数量：_________

5、质量：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

6、价格：_________

第三条 佣金的计算：

1、行纪人完成委托事项后，可以根据交易成交额（人民币）按照下列比例收取佣金。国家另有规定或者双方另有合同约定的除外。

（1）1万元以下（含1万元）的，为6％；

（2）超过1万元至10万元的部分，为3％；

（3）超过10万元至100万元的部分，为2％；

（4）超过100万元至1000万元的部分，为0.5％；

（5）超过1000万元的部分，为0.3％。

2、行纪人的佣金，由委托人负担，但有合同特别约定的除外。

3、行纪人在办理委托事项过程中产生的所有费税均由委托人承担。()此等费税包括但不限于关税、增值税、保险费、仓储费、商检费、运输费等。若费用由行纪人代垫，则委托人依行纪人提供的有效凭证进行结算。

4、委托人应在委托事项完成后_________日内向行纪人支付佣金，将佣金及其他费用汇至行纪人指定的帐户_________。

第四条 履行期限及履行地点

1、履行期限不明的，委托人可以随时要求行纪人交付委托购买的商品，但应当给行纪人必要的准备时间。行纪人要求给付酬金、费用的，由商业习惯的从习惯，无商业习惯的自实施行纪行为完毕之时，可以行使报酬请求权，委托人也应于此时支付报酬、费用。

2、履行地点不明确的，委托人给付报酬费用的，应当在行纪人住所地或主营业所进行，行纪人交付卖出商品的价款，应在委托人住所地或主营业所进行；行纪人交付买入的商品的，应在行纪人住所地或主营业所进行。

第五条 行纪人的权利义务

1、行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担。

2、行纪人占有委托物的，应当妥善保管委托物。

3、委托事务进行状况的报告义务

4、委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质的，经委托人同意，行纪人可以处分该物；和委托人不能及时取得联系的，行纪人可以合理处分。

5、行纪人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。

6、行纪人低于委托人指定的.价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。

7、第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任，但行纪人与委托人另有约定的除外。

8、行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。

9、委托人对价格有特别指示的，行纪人不得违背该指示卖出或者买入。

10、经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。

12、行纪人卖出或者买入具有市场定价的商品，除委托人有相反的意思表示的以外，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。行纪人仍然可以要求委托人支付报酬。

13、委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

14、委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

15、行纪人不得与第三方串通，损害委托人的利益。

16、行纪人不得骗取、占用委托人的款物。

第六条 委托人的权利义务

1、行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。

2、行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬。

3、委托人应当向行纪人提供真实可靠的相关资料。

4、委托人应当向行纪人如实说明委托物存在的瑕疵。

5、委托人不得隐瞒与委托事项有关的重要事项，提供不真实信息或者要求提供违法服务。

6、委托人应按照本合同约定的向行纪人支付佣金。

7、委托人应保证自己提供资料的真实性与合法性。

8、委托人有权要求行纪人按照自己的指令从事贸易活动。

9、委托人发现行纪人违反了合同约定时，有权拒绝接受因行纪人的行为所产生的任何法律后果。

10、委托人发现行纪人违反了合同约定时，有权拒绝支付酬金和偿还费用。

第七条 违约责任：

（一）行纪人违约责任

1、行纪人违反按照委托人指示从事委托事项的义务，须对因此给委托人造成的损失承担赔偿责任。

2、行纪人对其占有的委托物未尽妥善保管义务，须对因此给委托人造成的损失承担赔偿责任。

3、行纪人在未经委托人同意而处分委托物时，未采取合理处分措施，须对因此给委托人造成的损失承担赔偿责任。

4、行纪人未将为委托人从事委托事项所取得的利益及时转交给委托人，因此给委托人造成损失，行纪人应当承担赔偿责任。如果行纪人未将该款项及时转交给委托人，行纪人应当向委托人交付该款项并偿付利息，因此给委托人造成损失，行纪人还应当承担赔偿责任。

（二）委托人违约责任

在行纪人完成或部分完成委托事务的，委托人未按时向其支付相应的报酬，行纪人可以向委托人请求支付报酬及其迟延利息。

第八条 声明及保证

委托人：

1、委托人有权签署并有能力履行本合同。

2、委托人签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对委托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

行纪人：

1、行纪人有权签署并有能力履行本合同。

2、行纪人签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对行纪人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第九条 保密

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第十条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十一条 合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十二条 合同终止

1、本合同期限届满，双方不再续签合同的；

2、双方通过书面协议解除本合同；

3、因不可抗力致使合同目的不能实现的；

4、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

7、委托人委托的事项不可能完成；

2、行纪合同当事人死亡、丧失民事行为能力或破产。

6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第十三条 合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十四条 争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十五条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十六条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十七条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十八条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

委托人（盖章）：_________ 行纪人（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

行纪合同(篇10)

签订地点，__________________________

签订地点，______年______月______日

委托人，__________________________

行纪人，__________________________

根据_____和有关法规的规定，行纪人接受委托人的委托，就代办代购空调机事项，双方协商一致，签订本合同。

第一条?代办事项，委托人委托行纪人代购“?”牌空调机。

第二条?代办事项具体要求

1.品名;三洋牌空调机(原装)

2.规格，窗式

3.型号，sa一72s4?3/4p单冷

sa一75ss?3/4p单冷遥控

sa一92s4?1p单冷

sa一95ss?ip单冷遥控

4.数量，sa一72s4、sa一92s4各150台，sa一75ss、sa-95ss各100台。

5.质量，必须达到进口原装机的质量、性能。

6.价格，sa一72s4单价不高于2700元，sa一75ss单价不高于3000元，sa一92s4单价不高于3000元，sa一95ss单价不高于3300元。

7.交货时间、方式，所有空调机必须于______年______月____日后，______年______月______日前由行纪人交付给委托人。

第三条?货物保管责任及费用承担，交货前空调机由行纪人负责保管，在此期间发生损坏，由行纪人承担损失。保管、运输等费用一律由行纪人承担。

第四条?酬金的计算给付方式、给付时间，委托方按货物最高购价价款总额9%支付酬金，酬金通过银行转账结算，合同签订时预付三分之一，货物验收后即付齐全部酬金。

第五条?价款支付方式，委托人收到货物后直接向卖方支付货款。

_______________________________________________________________

第六条?货款和酬金均以人民币计算和支付。

_______________________________________________________________

第七条?违约责任，行纪人不能按时按量交货，支付不能按合同交付货物价款6%的违约金，委托人不按时支付货款、酬金，按日支付应支付金额3%的违约金。

第八条?争议解决方式，因履行合同所产生的争议，提交_____________________委员会_____。

第九条?其他事项

_____________________________________________________________________________

委托人，_______________________________

单位(人)名称(章)?，____________________

地址，_________________________________

法定代表人或委托代理人，_______________

电话，_________________________________

电报挂号，?____________________________

XX编号，_____________________________

开户银行，_____________________________

账号，_________________________________

行纪人，_______________________________

单位(人)名称(章)?，____________________

地址，_________________________________

法定代表人或委托代理人，_______________

电话，_________________________________

电报挂号，?____________________________

XX编号，_____________________________

开户银行，_____________________________

账号，_________________________________

行纪合同(篇11)

中　华　人　民　共　和　国　上　海　市　浦　东　新　区　人　民　法　院

民　事　判　决　书

()浦民二(商)初字第1518号

原告露可国际贸易(上海)有限公司，住所地上海市外高桥保税区加枫路28号2606室。

法定代表人李裁宇(lee jae woo)，董事长。

委托代理人魏峰，上海市润和律师事务所律师。

被告德斯可国际贸易(上海)有限公司，住所地上海市外高桥保税区基隆路1号610-1室。

法定代表人姚继平，董事长。

委托代理人徐劲科、钟鹏，上海市和华利盛律师事务所律师。

第三人aroma商社(aroma cosmetic company)，住所地韩国汉城江东区城内洞447-12 amis大厦2楼。

法定代表人李裁宇(lee jae woo)，董事长。

委托代理人张震，男，1972年2月4日生，汉族，住上海市杨浦区控江路1200弄32号501室。

原告露可国际贸易(上海)有限公司(简称露可公司)诉被告德斯可国际贸易(上海)有限公司(德斯可公司)行纪合同纠纷一案，本院受理后，适用简易程序于XX年8月3日开庭审理。庭后双方当事人申请aroma商社作为第三人参加诉讼，本院准许，并依法组成合议庭于XX年11月10日公开开庭进行审理。原告、被告和第三人的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称：原、被告签订代理协议，双方约定原告授权被告为原告的销售代理，原告并依据被告的要求，向被告支付单品费、进场费367000元。另根据被告的要求，订购了价值16200元的超市货架，3000元的条形码。原、被告以各持一份由对方签字的代理协议的形式缔结合同。由于当时原告公司尚在设立中，原告的法定代表人暂时借用其在韩国家族公司aroma商社的名义打印在代理协议的甲方处。单品费、进场费367000元由原告直接支付，发票也是被告直接开具给原告。由于被告一直拒绝向原告披露交易的情况。原告遂起疑心，后了解到被告为在外高桥保税区设立的外商独资企业，其经营范围不包括销售代理。依据国务院《外商投资产业指导目录》明确将商品交易、委托经营、销售代理等与批发零售相关的业务列为限制类。被告未委托经营、销售代理的经营资格，而与原告签署代理协议，违反行政法规的强制性规定而无效。原告要求法院判令1、原、被告签订的代理协议无效;2、被告返还原告支付的化妆品单品费、进场费367000元;3、被告赔偿原告损失19200元;4、诉讼费由被告承担。

被告辩称：原告的诉请没有依据，被告没有和原告签订过任何协议，也没有任何实际往来。被告与第三人进行交易，要求法院驳回原告的诉请。

第三人诉称：第三人与被告签订代理协议，约定第三人授权被告为第三人的销售代理，第三人并依被告的要求，由本案原告向被告支付单品费、进场费367000元;另根据被告的要求，原告订购了价值19200元的货物及货架。本案原告由第三人的法定代表人李裁宇个人投资设立，并担任本案原告的法定代表人。因此被告同意第三人的合同权利与义务转由原告承担。事实上，此合同一直由本案原告履行。但由于第三人与被告未能及时订立合同权利义务转移的协议，故原告可能仍处于第三人代为履行的地位。由于被告一直拒绝向第三人披露交易的情况。第三人遂起疑心，后了解到被告为在外高桥保税区设立的外商独资企业，其经营范围不包括销售代理。依据国务院《外商投资产业指导目录》明确将商品交易、委托经营、销售代理等与批发零售相关的业务列为限制类。被告未委托经营、销售代理的经营资格，而与第三人签署代理协议，违反行政法规的强制性规定而无效。原告要求法院判令1、第三人与被告签订的代理协议无效;2、被告返还第三人支付的化妆品单品费、进场费367000元;3、被告赔偿第三人损失19200元;4、诉讼费由被告承担。

原告同意第三人的诉请。

被告对第三人的诉请，表示被告和第三人的代理协议没有违反行政法规。该代理协议不是贸易代理合同，而是行纪合同，被告的营业范围从事保税区内贸易代理或代理外国企业，因此被告可以从事此合同项下的业务。即使没有权利开展此项业务，被告也可委托保税区内的其它企业来做。事实上，第三人的产品可以进场，因为第三人找到更好的代理人，所以拒绝进场。被告不同意第三人的诉讼请求。

原告向法院提交如下证据：

1、代理协议;

2、二份贷记凭证、被告出具的发票、申请条码电汇凭证和中国物品编码中心出具的3000元发票，证明原告向被告付款;

3、货架合同、照片及两份传真，证明原、被告之间的合同关系及被告给原告造成的损失;

4、原告的企业法人营业执照、外商投资企业批准证书、法定代表人护照;

5、被告的工商资料，证明被告的经营范围;

被告对原告提供的证据1、2、4、5的真实性没有异议;证据3两份传真的真实性有异议，并提供被告传真原稿，对货架合同和照片没有异议。第三人对上述证据均无异议。

被告提供如下证据材料：

1、被告的传真稿原件，;

2、好德便利有限公司的进场通知;

3、代理协议;

4、李裁宇写的备忘录;

5、被告给李裁宇的通知函

原告对被告证据1的真实性不予确认;证据2的真实性不予确认，且超过举证期限;对证据3代理协议原告表示是以双方各在对方的文本上签章的方式订立合同;证据4、5，原告表示超过举证期限，且没有提交原件。第三人同意原告的质证意见。

第三人没有证据提交。

根据原、被告提供的证据和庭审，本院确认如下事实：

XX年10月31日，第三人aroma商社(甲方)和被告德斯可公司(乙方)签订一份《代理协议》。第一条：甲方现授权为其产品(20个品项)在好德便利店所属300家卖场销售的全权代理。甲方一次性给付4万元作为其在运行此项目过程中的一切费用。第三条：甲方的权利和义务主要有：提供产品进入市场的一切合法配套手续;按照合同约定向乙方提供真实、有效的增值税发票;按乙方每批订单约定时间及时供货;甲方需支付乙方为其新产品所进入好德超市所发生的实际费用，进场费9万元、单品费每个条形码3万元、每个门店每月80元。第四条：乙方的权利和义务主要有：向便利店提供进场的合法手续;对收到的货物进行必要的检验，并在收货当天通知甲方检验结果;为甲方争取优惠的dm促销费，及时为甲方提供产品销售信息反馈，配合甲方物流配送、销售管理。第五条：乙方按照甲方产品的结算价格清单与甲方结算，该价格包含所有增值税、关税等这种应由甲方交纳的税金。甲方根据乙方订单发货，乙方收到货物后经检验合格，根据超市90天结算日期到帐后，在5个工作日内将款划入乙方指定银行，并开具增值税发票。第六条：双方签订的代理协议生效后，如果甲方未能按照协议约定的条件交付货物，甲方应按该产品总值的千分之一向乙方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

《代理协议》文本二份，一份由aroma商社的董事长李裁宇和被告德斯可公司的代表郭丽签字。另一份仅由被告的代表郭丽签字并加盖公章。

XX年11月11日，李裁宇在上海外高桥保税区投资成立了一家外商独资企业即原告露可公司。露可公司于XX年1月13日和5月14日分二次向德斯可公司支付了总计人民币367000元。另，露可公司向中国物品编码中心支付了申请条码费用3000元，购买了60个商场样品展示架，计16200元。

XX年5月20日，德斯可公司向aroma商社的宋先生传真一份通知函，内容为：“经贵公司委托，贵公司于XX年5月14日交付我公司关于rococo正式16个产品进入好德便利店之事，现已全部办妥。请尽快装备相关货品和货架，并于XX年6月7日送好德便利店，同时请尽快支付场租费。另，已支付款项，我公司将于XX年5月24日开发票给贵司，现请提供贵公司开票抬头(全称)。”同日，德斯可公司开具了一张客户为露可公司、摘要为化妆品单品费进场费、金额为367000元的发票。但aroma商社没有送货至好德便利店，也未继续履行代理协议。

另查，德斯可公司注册在外高桥保税区，经营范围是“国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;区内商业性简单加工及商品展示;贸易咨询服务”。

本院认为：本案的争议焦点为两个，一是《代理协议》的合同主体，二是《代理协议》的效力。

《代理协议》的甲方是aroma商社，合同订立时，露可公司尚未注册成立，李裁宇的身份是aroma商社的法定代表人，故合同是在aroma商社和德斯可公司之间签订的。李裁宇在中国外高桥保税区新注册的露可公司向德斯可公司支付的款项应理解为代付行为。德斯可公司在XX年5月20日的传真中要求aroma商社提供发票抬头全称，这可以解释德斯可公司的发票客户为露可公司。露可公司认为其是在设立中公司借用aroma商社的名义，现aroma商社已作为第三人参加诉讼并提出诉讼请求，故本院对露可公司的观点不予采纳。

《代理协议》中代理含义，是指德斯可公司作为aroma商社的商品在指定销售领域内的代理商，从协议第五条中双方结算及开具增值税发票这些安排，协议双方法律关系实为行纪关系。德斯可公司提供的证据好德便利的通知中提到“以下100家门店请注意，经与德斯可贸易公司商议……”“德斯可化妆小件陈列台帐”，德斯可公司是以自己名义作为供货商与好德便利进行交易。德斯可公司是一家注册在外高桥保税区的公司，不允许直接从事保税区外贸易。保税区是经国务院批准设立由海关实施特殊监管的经济区域，其主要功能是“转口贸易、出口加工、保税仓储”。与一般企业超越经营范围从事贸易活动不同，保税区内企业的经营范围是特定的。《代理协议》是aroma商社给予德斯可公司在保税区外(好德便利300家门店)的销售代理权，而德斯可公司并不具备在保税区外从事贸易的经营资格，故《代理协议》无效。无效合同从合同订立时即没有效力，因该合同取得的财产应当予以返还。另，aroma商社提出的订购货架和条形码的损失，因二者并不在《代理协议》的内容中，且订购人均为露可公司，故本院不予支持。

《代理协议》明确双方根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定订立的合同，故本案应适用我国法律。

综上，根据《中华人民共和国合同法》第九条第一款、第五十八条之规定，判决如下：

一、原告露可国际贸易(上海)有限公司的诉讼请求，不予支持;

二、被告德斯可国际贸易有限公司在本判决生效后十日内返还第三人aroma商社(aroma cosmetic company)人民币367000元;

三、第三人aroma商社的其余诉讼请求，不予支持。

案件受理费人民币8303元，由被告负担8015元，由第三人负担288元。

如不服本判决，可在本判决书送达当事人之日起原、被告在十五日内，第三人在三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审　判　长　孙　黎

代理审判员　蔡东辉

代理审判员　戴　虹

XX年二月十八日

书　记　员　徐　飞

本文网址：//www.289a.com/shengrizhufudaquan/99879.html