手机端
我要投稿
收藏施工合同简易版本。
有效合同的撰写应该遵循哪些准则？近年来，合同的应用范围越来越广泛。一旦合同签订，任何外部因素都不能非法干涉其中。或许，生日祝福语网编辑提供的“施工合同简易版本”可以帮助您解答一些疑问，善用时间并不断进步，方能取得更出色的成就！
施工合同简易版本(篇1)
施工合同简易版本
一、签约双方
甲方：【施工单位】
地址：【地址】
法定代表人：【姓名】
联系电话：【电话】
二、乙方：【业主单位】
地址：【地址】
法定代表人：【姓名】
联系电话：【电话】
二、施工内容
【施工单位】将按照【业主单位】的要求，主要进行以下工程项目的施工：
1. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
2. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
3. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
所有的材料均按国家规定认定的标准进行采购，并在施工完成以后交付【业主单位】。
三、合同价款和付款方式
本合同的价款为【合同金额】元（大写：【金额】元），由【业主单位】按照以下方式支付：
1、工程进度款
按照工程进度发放款项，每次进度50%时支付一次：
第一次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）；
第二次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）。
2、工程完工结算款
自合同签字之日起，20个工作日内完成工程款结算，根据验收合格的实际工程量计算相应的价款。
四、工期
【施工单位】承诺在【日期】到【日期】之间完成上述工程项目，若因不可抗力因素导致无法按时完工，【施工单位】应及时通知【业主单位】并延期完成，延期时间应加上原计划工期，同时双方应重新协商补充合同内容。
五、违约责任
因【施工单位】的原因导致进度拖延或其他无法按合同约定完成工程的，【施工单位】应对造成的损失承担赔偿责任。
六、争议解决
如发生争议，双方应协商解决，若协商失败，应向所在地法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，本合同不可修改、注销。未尽事宜双方再次协商，均依照有关法律法规、规章和部门规定办理。
总结：
本文中的施工合同主要围绕着签约双方、施工内容、合同价款和付款方式、工期、违约责任、争议解决和合同生效七个方面展开，使合同的内容得以清晰明了地展现在人们面前。此外，还为方便阅读，本文中另外对施工内容和付款方式两个方面进行了细致的解释，让读者能够更好地理解本文的内容，从而避免了由于合同内容不明确而导致的纷争。总的来说，施工合同的起草是一件非常复杂的工作，关系到众多方面，因此需要谨慎处理，准确无误地展现在合同中，以确保双方的利益不受到损失。
施工合同简易版本(篇2)
施工合同简易版本
甲方：（详细信息）
乙方：（详细信息）
双方在平等、自愿、诚实、信用的基础上，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，经友好协商，自愿达成以下协议，共同履行合同：
第一条 工程内容及标准
1.工程名称与位置
（详细描述）
2.工程结构及构造要求
（详细描述）
3.工程质量标准
（详细描述）
4.合同总价款为人民币（大写），约合人民币（按当日银行外汇牌价折算结果）。
5.工程合同期限：
合同自签订之日起，至竣工验收合格后交付甲方为止。
第二条 验收及保修
1.乙方应在工程竣工后（不迟于出示竣工验收报告之日起一个月内）进行联合验收，同时出具工程竣工验收报告。验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内免费修理，直至达到质量要求。
2.乙方厂家保修期为（承诺保修期限），如因乙方工程质量问题，甲方有权在保修期内要求免费修理或更换不合格材料。
3.厂家保修期满后，甲方至少应在竣工验收报告签订之日起2年内，如发生乙方工程质量问题，乙方应在甲方要求的期限内免费修理，直至达到质量要求。
第三条 工程款支付方式
1.甲乙双方应在签订本合同时，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之二十）作为进度款；
2.工程中期验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之七十）作为中期款；
3.工程竣工并验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的（百分之十）作为竣工款。
第四条 工期
乙方应根据本合同要求，准确计算工期，确保按时完成合同工程，如因乙方原因逾期交付，乙方须承担延迟交付违约金，违约金标准为合同总价款的千分之五。
第五条 合同履行保证
1.乙方履行合同的保证：
①按照本合同约定的内容和标准提供设计、施工、监理和材料等服务；
②保证材料的适用性和质量符合国家强制性标准或有关专业技术标准，并有相应的质量保证书；
③确保设计、施工及监理的工作人员均有相应资格证，并熟练掌握相关专业技术标准与条款；
2.甲方履行合同的保证：
①按照本合同约定的支付方式及时间支付相应费用；
②保证合法提供施工所需用地，并在合同签订后及时处理所涉及的土地、环保、消防、工商、安监等有关手续；
③在合同履行过程中，不得阻碍乙方按约定完成施工。
第六条 争议解决
1.合同履行过程中如发生争议，应由双方当事人友好协商解决；
2.协商不成的，双方同意向合同签订地区（城市）人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至竣工验收合格后交付甲方为止。
2.未在合同中约定事项，均应优先遵循有关法律、法规、规范和技术标准。
3.本合同每份一式两份，甲方执一份，乙方执一份，合同附件一并归属本合同。
甲方: 乙方：
(签章) (签章)
日期：__________年________月__________日
附件：用户需求 设计方案 乙方方案 工程进度表
施工合同简易版本(篇3)
施工合同简易版本
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承揽方）_____________________
一、合同目的
为完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求从事工程建设取得的利益，特制订此合同。
二、施工内容
1、施工项目：______________________
2、工程地点：______________________
3、合同价款：______________________
4、施工期限：______________________
三、合同约定
1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。
2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。
3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。
4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。
5、为保证工程获得最终验收，双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。
四、违约责任
1、如甲方未按照合同约定及时支付价款，应承担逾期付款的利息和违约金。
2、如乙方未按照合同约定进行施工，应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。
3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的，责任由双方共同承担。
五、合同变更
如因工期或其他因素需要变更合同内容，须经双方协商并签署书面变更协议，方可具备法律效力。
六、争议解决
1、因合同执行产生的争议，应优先通过协商解决。
2、协商未果时可以向施工目的地所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、此合同一式两份，双方各执一份。
2、此合同自签署之日起生效，在工程竣工验收之日终止。
3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
签订日期：_______年_______月_______日
以上为“施工合同简易版本”的范文，希望对您有所帮助。在签订合同前，请双方认真审查合同内容，确保合同的公平性和有效性，以保证施工过程的顺利进行。
施工合同简易版本(篇4)
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方（委托人）：
姓名/名称：
联系电话：
地址：
乙方（承包人）：
姓名/名称：
联系电话：
地址：
二、合同内容
甲方委托乙方完成以下工程（以下简称“工程”）：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程预算（人民币）：
工程期限：
三、付款方式
1.甲方将在签订本合同时支付工程预算的20%作为定金。
2.工程完工，并经甲方验收合格后，甲方将支付工程预算的80%。
3.如乙方在工程进行过程中有额外的变更或增加需求，甲方必须书面同意并与乙方协商价格和时间，双方将在协商后签署书面协议。
四、工期
1.工程期限以双方签署的合同为准，乙方应当按照合同约定时间完成工程。
2.如乙方没有按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方补偿损失，并有权撤回合同。
五、违约责任
1.任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，并作出合理的赔偿。
2.由于不可抗力因素导致的延误或工程损坏等情况，不属于违约范畴。
六、法律适用与管辖
1.本合同适用中华人民共和国法律规定。
2.如发生合同纠纷，双方应当友好协商解决，如协商失败，则应当提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
七、合同生效与效力
1.本合同一式两份，甲乙双方各保留一份。
2.合同在双方签字确认后生效，对双方具有法律约束力。
甲方：（签字） 日期：
乙方：（签字） 日期：
施工合同简易版本(篇5)
施工合同简易版本
一、合同当事人
甲方：
乙方：
二、工程名称
本工程名称为：
三、施工范围
1、本工程设计图纸为 面积 平方米，具体施工范围详见工程设计图。
2、本工程施工内容主要包括 。
四、施工期限
1、本工程施工时间预计为年 月日至年 月日，共计天。
2、在施工期限内，如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因（如自然灾害、政策变动等），可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商，约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜，书面形式签署补充协议。
五、施工内容及标准
1、本工程施工标准符合国家有关规定，并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。
2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工过程和结果符合相关要求。
3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工，保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。
六、工程质量及验收
1、乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合有关规定。
2、工程分阶段验收，确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。
3、乙方完成工程验收后，应向甲方提供工程验收报告，甲方在收到验收报告后，应及时进行验收。
4、如发现工程存在问题，甲方应当向乙方提出具体问题，并要求乙方在指定时间内进行处理。
七、付款方式
1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。
2、根据工程施工进度及验收情况，甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。
3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单，由甲方在收到清单后，形成书面意见，并由双方共同审核，确定最终结算款项，支付给乙方。
八、违约责任
1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工，影响工程质量或工程进度的，甲方有权要求乙方补救，同时甲方有权向乙方收取违约金，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。
九、争端解决
本合同发生争议时，应当协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提起诉讼。
十、合同变更
本合同如需任何变更，应当经双方协商一致并书面确认后生效。
十一、合同生效、履行、解除
1、合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2、本合同已经生效的，除非经双方协商一致并书面确认，否则不得单方撤销或解除。
十二、合同附件
本合同附件包括：
（1）工程设计图纸；
（2）工程施工进度表；
（3）工程验收报告；
（4）结算清单。
甲方：乙方：
签字日期： 年月日 签字日期： 年月日
施工合同简易版本(篇6)
施工合同简易版本：签署建筑经济合同，合理保护自己的合法权益
近年来，不管是住房、商铺，还是工厂、医院等建筑，都在快速发展，但埋藏着各种纠纷也同样不容忽视。为保障自身权益，签署建筑施工合同是保障企业发展与维护个人利益的法定途径。本篇文章将围绕“施工合同简易版本”这一主题展开阐述，希望能够点亮签署合同的方向与灯塔，并指引有关各方能够更好地为签署合同做好准备。
一、施工合同该具备何种基本元素
（1）当事人：合同所规定的当事人应当依照其合法身份加以描述，以明确合同的关联主体。
（2）工程内容：即对承包商应承担的工程性质、建筑内部构件的设备、工程建设基础、施工标准质量以及验收标准等相关问题进行详尽描述。
（3）价款及支付方式：承包商应告知受托方负担的合理成本（人工费、运输费、材料费、税费、转包费等）以及付款方式、时间等，以避免造成异议。
（4）工期：包括工程开工、完成实践、交付使用等基本时间点，以及补充规定的延期情况等需求。
（5）索赔清单：如遇无法预测的拍摄任务影响，自然灾害、不可抗力、过期付款等应该签署相应的规定以清晰宣传权益。
二、施工合同应该如何签署
（1）事先约定专业人士陪同：做好签署前的资料准备，约定专业人士一同到场以理性分析合同内容，并对疑惑的地方进行解答。
（2）注意文本细节：确认文本语言在理解上不会带来一定模糊性及在合同签署前需确保文本无误，以避免后期纠纷。
（3）相关漏洞的整改：注意合同有无涉及代理权、追加工程、验收标准低于行情等相关风险问题，划定非法操作视为毁约的规定，以充分保障自己的合法权益。
（4）保留复印件并签署相关文档: 在签署时选定双方各自保留的复印件，并制作相关的附属文档，如订婚书等，以保证在彼此权益互相依赖的基础上进行有效签署。
三、施工合同发生纠纷时该怎么处置？
遇到合法纠纷时应首先采用妥善协商的方式加以解决，若无法协商达成共识，依照国家的法律程序、法规进行合理申诉，以保障各方的权益。
总之，在合同签署前，各相关方应合理认识合同的相关基础元素和细节，梳理好业务流程、启动方案、要求、验收标准等，以有效指引合同的签署方向。由此，我们相信在合同签署及合同过程中，可以保障各自利益，最终获得更好的合作回馈。
施工合同简易版本(篇7)
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：
身份证号码：
地址：
电话：
乙方：
公司名称：
地址：
电话：
二、工程内容
甲方委托乙方承担的工程为：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
三、合同价格
工程总造价为人民币 ￥__________元，以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础，在缴清全款之后计算。
四、工程进度
1、施工期限：自____年___月___日至____年___月___日，共______天。
2、工程进度：具体施工进度按照双方协议执行，乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。
五、款项支付
1、定金：双方签订本合同时，甲方应支付工程总造价的________%作为定金。
2、尾款：工程全部竣工后，甲方在检查合格后，应于交付使用之日七日内，一次性支付余款，并出具发票。
3、支付方式：双方约定采取现金/银行转账方式，甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下，将相关款项转入乙方指定账户。
六、质保期
乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准，工程竣工后，承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复，质保期为___个月。
七、违约责任
1、如果甲方自行脱离原定计划，影响了施工进度、施工质量或工程安全，应承担经济损失并赔偿乙方损失。
2、如乙方在施工过程中，违反与甲方的合约条款，应承担经济损失并赔偿甲方损失。
3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失，可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行，出现经济损失的，两方应根据实际情况进行协商。
八、合同争议
本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商无果，甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁；乙方也有权通过法律途径解决争议。
九、合同解除
1、经双方协商同意，可解除本合同。
2、本合同生效后，若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天，乙方可以要求解除合同，并有权保留已经支付的定金。
3、如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
十、合同生效
本合同自双方签署之日起生效，以正式施工前，双方签署的正式合同为准。
甲方（签字/盖章） 乙方（签字/盖章）
日期： 日期：
施工合同简易版本(篇8)
施工合同简易版本
一、合同背景
我方作为建筑工程施工单位，承接甲方所委托的建筑工程项目。为更好地保证工程的顺利进行，我方与甲方共同签订此施工合同。
二、合同内容
1. 工程地点：___________________________
2. 工程名称：___________________________
3. 工程总造价：_________________________
4. 施工期限：___________________________
5. 工程特点和要求：______________________
6. 工程项目和范围：______________________
7. 工程进度计划：________________________
8. 工程合同价款：_______________________
9. 工程质量标准：________________________
10. 工程质量保证：_______________________
11. 工程后期维护：_______________________
12. 工程变更要求：_______________________
13. 工程竣工验收：_______________________
14. 合同的解除或变更：___________________
15. 合同的争议和处理方式：_______________
三、合同条款详解
1. 工程地点
工程地点应清晰明确，具体到街道、门牌、建筑物等，避免因为地点不清晰导致施工困难。
2. 工程名称
工程名称应该与工程地点一致，便于区分该工程项目。
3. 工程总造价
工程总造价应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，便于甲方掌握整体预算。
4. 施工期限
施工期限应该准确明确，以便双方在不影响工程质量情况下安排施工工期。
5. 工程特点和要求
工程特点和要求应在合同中明确，便于双方在施工过程中及时发现、解决问题。
6. 工程项目和范围
工程项目和范围应在合同中详细列出，包括从基础施工到内部装修等方面，确保双方对工程项目的认识一致。
7. 工程进度计划
工程进度计划应在合同中明确，包括工程时间、施工任务、提前完成目标等方面，便于甲方控制工程进度和质量。
8. 工程合同价款
工程合同价款应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，确保施工单位和甲方的收益合法。
9. 工程质量标准
工程质量标准应在合同中明确，包括从外观、性能、安全等各方面，确保工程质量达到国家或地方标准。
10. 工程质量保证
工程质量保证应在合同中明确，包括从施工技术、材料选用、人员管理等方面的保障，确保工程质量达到标准。
11. 工程后期维护
工程后期维护应在合同中明确，包括从保养、检测、修缮等方面，确保工程运营持续正常。
12. 工程变更要求
工程变更要求应在合同中明确，包括所需时间、费用变化等方面，确保双方对变更内容有明确的认识。
13. 工程竣工验收
工程竣工验收应在合同中明确，包括从外观质量、功能性能、开工保修等方面，确保工程规范完好交付给甲方。
14. 合同的解除或变更
合同的解除或变更应在合同中明确，包括双方同意或经法律程序处理等方面，确保合同的有效性和合法性。
15. 合同的争议和处理方式
合同的争议和处理方式应在合同中明确，包括当事人协商、仲裁或诉讼程序等方面，确保合同的公正性和合法性。
四、总结
合同是建筑工程施工的基础文件之一，合同的签订能够显著提高工程质量，保证工程顺利进行。因此，双方在签订合同时应认真履行各项约定，确保工程顺利完成。
施工合同简易版本(篇9)
施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：
（一）基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
（二）工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
（三）标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
（四）工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
（五）保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
（六）违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
（七）争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
（八）其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。
第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。
最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。
总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。
施工合同简易版本(篇10)
施工合同简易版本
合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________
鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：
一、项目名称和地点
甲方授权乙方对以下项目进行施工：
项目名称：___________________________
地点：______________________________
二、工程内容和标准
乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：
__________________________________________________
__________________________________________________
三、合同价格
1. 合同价款总额：______________________元（人民币）
2. 合同价款支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；
（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；
（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；
四、工程期限
1. 工程开始日期：_______________
2. 工程结束日期：_______________
3. 工程进度计划：
__________________________________________________
__________________________________________________
五、合同保证金
1. 合同保证金总额：________________元（人民币）
2. 合同保证金支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；
（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。
六、合同变更
1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；
2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。
七、合同违约责任
1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；
2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；
3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；
4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。
八、合同争议解决
1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；
2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。
九、其他规定
1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；
2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；
3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。
十、合同生效
本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署时间： 签署时间：
合同书编号：__________________________
施工合同简易版本(篇11)
施工合同简易版本
甲方：（工程业主，以下简称甲方）
乙方：（承包商或建筑公司，以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，双方经协商一致，签订如下合同：
一. 工程名称及工程位置：
二. 工程内容：
三. 工程进度和施工期限：
1. 本合同项目的工作内容，工期自 20××年×月×日 开始，至 20××年×月×日 结束。
2. 工程进度安排按照设计要求进行，如因甲方原因需变更，应经甲方同意后，双方重新达成书面协议。
3. 如乙方在规定的期限内未完成工程，甲方有权解除合同，并有权要求乙方对工程造成的经济损失进行赔偿。
四. 工程质量：
1. 工程应符合国家规定和相关标准，完全符合当地的建设标准和质量标准。
2. 因乙方的施工质量问题造成的一切经济损失，由乙方自行承担，同时负责修缮和整改工程，消除隐患。
五. 技术人员：
1. 乙方应派遣合格的技术人员负责工程现场指挥和管理，确保施工质量和工程安全。
2. 乙方技术人员应具备国家规定的相应资格证书。
3. 技术人员的任命和更换，应经甲方同意。
六. 投资款支付：
1. 在本合同生效后，甲方应在 5 天内支付本合同总金额的 30% 作为预付款，剩余金额在工程竣工后 15 日内支付。
2. 如乙方未按规定完成工程，甲方有权在未付清款项的情况下单方面解除合同。在此情况下，甲方保留要求乙方承担违约责任及索赔的权利，同时乙方返还已收到的款项。
七. 保证金和质量保修：
1. 乙方应按照甲方要求按时缴纳保证金，并按规定给予保证金利息。
2. 工程竣工后，乙方应做好质量保修工作，对于发现的质量问题，应及时解决，并保持 1 年内不再出现同类问题。
八. 违约责任：
1. 如乙方违反本合同规定，工程发生质量问题、延误工期等，责任完全由乙方承担。
2. 如甲方违反本合同规定，造成工程未按时开工，或者在工程施工期间未能按时支付合同款项，应承担相应的违约责任，给乙方造成经济损失的，应予以补偿。
九. 合同终止和争议解决：
1. 双方任何一方单方面提出终止合同的，应提前书面通知对方。在各自尽到履行义务后，合同即行终止。
2. 对于合同的解释和争议的解决，双方应本着友好协商原则，如协商不成，可提交有关仲裁机构处理。
十. 合同生效：
本合同生效当日，即为甲、乙双方签署并加盖公章之日，同时生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
施工合同简易版本(篇12)
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
乙方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
二、工程名称、工程地点及工程概述
（一）工程名称：____________。
（二）工程地点：____________。
（三）工程概述：本工程为____________，施工工程为____________。
三、合同价款及工期
（一）合同价款：
1. 总价款为____________元（人民币）。
2. 甲方向乙方预付款为____________元（人民币），将在本合同签订后__个工作日内支付。
3. 工程阶段性付款如下：
支付条件 付款比例 交付时间
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
说明：请填写工程阶段性付款的具体内容，如无可忽略。
4. 验收合格后，乙方应当在__个工作日内开具发票，发票金额应为实际发生的金额，如发票金额低于合同价款，甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。
（二）工期：本合同工期为__个月，具体开始时间为____________，结束时间为____________。
四、施工内容及工作范围
（一）施工内容：
1. 预处理。
2. 基础工程。
3. 主体结构。
4. 防水、保温。
5. 装饰装修。
6. 设备安装。
（二）工作范围：本工程施工的具体范围为____________，乙方应当按照实际工程需要进行施工。
五、质量标准
（一）本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定，符合甲方要求。
（二）乙方应当按照施工图纸，认真制作施工方案，并按照施工方案进行施工。
（三）各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行，乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。
六、保证金及违约责任
（一）本合同签订后，乙方应当向甲方交纳保证金____________元（人民币），用于保证本合同的履行。
（二）如乙方存在下列情形之一的，应当按照约定向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的10%：
1. 未按照工期竣工。
2. 工程质量不符合合同规定。
3. 违反合同约定的其他行为。
（三）如乙方存在重大违约行为，甲方有权解除本合同，乙方应当承担全部责任和损失，并向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的20%。
（四）如乙方存在下列情形之一，甲方有权使用该保证金作为赔偿金，同时解除本合同：
1. 未按照签订的合同履行义务。
2. 提高合同价款要求通过。
七、争议解决
如因本合同产生任何争议，应通过协商解决，如协商不成，应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。
八、合同效力
本合同经双方签字、盖章或公章后生效，对双方具有法律约束力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方（盖章或公章）：
乙方（盖章或公章）：
签订日期：____________。
