设计协议书
发表时间:2024-08-01设计协议书。
在当下这个经济快速发展的世界中,合同在办公里的地位越来越重要。你知道合同应该具有哪些内容吗?生日祝福语网编辑筛选出来的这篇“设计协议书”文章绝对值得你一看,我们在此提供这些信息希望能成为您的参考之一!
设计协议书(篇1)
工程名称:______________________________工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________发包人:________________________________
设计人:________________________________签订日期:______________________________
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
第一次付费 20%定金 本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
乙方为实施工程所编制的文件的著作权属于乙方,甲方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
乙方在工程设计时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由乙方承担;
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时。
合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下,在自己宣传用的印刷品或其他出版物上,或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。
合同方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并在合理期限内提供必要的证明。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:
6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
乙方工程设计文件存在重大质量问题,经甲方催告后。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;
合同解除后,甲方除应在约定期限内向乙方支付已完工作的设计费外,应当向乙方支付由于非因乙方原因合同解除导致乙方增加的设计费用,违约一方应当承担相应的违约责任。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或者其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
双方约定选定名争议评审员,其中各自选定一名,第三名成员为首席争议评审员,由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定,或由约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
争议评审小组应秉持客观、公正原则,充分听取合同当事人的意见,依据相关法律、技术标准、行业惯例等。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
甲乙双方因履行本意向合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等,均应按照本合同首部所列明的通讯地址、传真、电子邮件以邮寄或传真或电子邮件方式送达;一方如果迁址或者变更电话、电子邮件应当书面通知对方。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
通过传真、电子邮件方式送达的,通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达;通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
本合同文本由□甲方□乙方提供,其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
设计人按要求提供经审查合格的图纸后,三日之内发包人认可,发包人认可后三日内支付60%设计费给设计人。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内。
8.12其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所: 住所:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号: 经办人:
备案日期:年 月 日 鉴证日期:年 月 日
设计协议书(篇2)
发包人:(全称) ________________
承包人:(全称) ________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。
1. 工程名称:_______________________________________
2. 工程地点:_______________________________________
3.工程承包范围
承包范围:___________________________________________________________________
4.计划工期
计划开工日期:________年________月________日
计划竣工日期:________年________月________日
计划工期总日历天数________天。
5.质量标准
工程质量标准:________________________
6.计价方式与签约合同价格
本合同采用计价方式为________________
金额:________万元人民币
________ (小写)
7.组成合同的文件
7.1组成本合同的文件包括:
(1)合同协议书及合同附件;
(2)中标通知书(如果有);
(3)投标函及投标函附录(如果有);
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单(如果有);
(9)其他合同文件。
7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.合同生效
10.1合同订立时间:______年______月______日
10.2合同订立地点:________________________(励志的句子 Www.dJZ525.CoM)
10.3本合同双方约定________________后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
地址:地 址:
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号: 账号:
邮政编码:邮政编码:
设计协议书(篇3)
甲方(委托方):______________________
乙方(受托方):______________________
鉴于甲方委托乙方进行______________________项目的设计工作,双方经友好协商,达成如下协议:
一、项目概况
1. 项目名称:______________________
2. 项目内容:______________________
3. 设计要求:______________________
二、设计范围
1. 乙方应根据甲方提供的设计要求,完成以下设计工作:
(1)______________________
(2)______________________
(3)______________________
2. 乙方应保证所提供的设计方案符合国家相关法律法规、技术规范和标准。
三、设计周期
1. 乙方应在合同签署后______天内完成初步设计方案,并提交给甲方进行审查。
2. 甲方应在收到初步设计方案后______天内完成审查,并提出修改意见。
3. 乙方应根据甲方的修改意见,在______天内完成最终设计方案,并提交给甲方。
4. 如因甲方原因导致设计周期延长,乙方应书面通知甲方,并协商确定新的设计周期。
四、设计费用及支付方式
1. 设计费用:本项目的总设计费用为人民币______元(大写:______________________元整)。
2. 支付方式:甲方应在合同签署后______天内支付总设计费用的______%作为预付款;在乙方提交初步设计方案并经甲方审查通过后,甲方应支付总设计费用的______%;在乙方提交最终设计方案并经甲方确认后,甲方应支付剩余的______%。
五、保密条款
1. 双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。
2. 未经对方同意,任何一方不得将本协议项下的权利义务转让给第三方。
设计协议书(篇4)
工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称,规模,投资额,建设地点
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。
二、甲方的义务
,燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的'批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的。
六、奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。
准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七、其它
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(盖章):_________
设计单位(乙方)(盖章):_________
代表人(签字):_________
代表人(签字):_________
开户银行:_________
开户银行:________
帐号:________
帐号:_________
________年____月____日
设计协议书(篇5)
甲方: 以下简称甲方
乙方: 以下简称乙方 (下称《设计合同》)的具体实际,经双方协商,决定由乙方承担下述 设计工程,并纳入甲方经营部门管理机制,特签订本合同,共同遵守。
第一条 工程概况
工程地点:3、 承包范围:
:见附表
第二条 双方职责
(一)、甲方责任
1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规,检查督促《设计合同》的全面实施,协助解决施工过程中出现的重要事项。
协助乙方进行施工图会审及出图盖章。
3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。
审图费用;
(二)、乙方职责
省、市法律法规,根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求,制订设计方案,涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。
CI标识、消防及空调图纸绘制,并提前出图。
省厅的有关规定,乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。
整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
安全事故等工作。
7、按合同及取费方式的约定及时支付款项,否则视为乙方违约,承担违约责任。
以甲方名义私开银行账户,一经发现,视为乙方违约,并追究有关法律责任。
住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。
第三条 设计费用的约定
1、按合同附件中的计费方式,以网点为收费基础。
2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作,则按200元/人/趟收取费用。
3、乙方必须在甲方审图及出图之前,按附件中的费用计取方式,将每网点的费用打入甲方指定的帐号,否则,造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。
4、本工程税金由乙方负责。
第四条 违约责任
1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。
2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。
第五条 争议或纠纷处理
1、合同附件:收费标准。
2、本合同壹式两份,甲方双方各执壹份,双方签字后生效,并具有同等法律效力。
3、未尽事宜,由双方协商解决。本合同在执行期间双方发生争议时,由工程所在地的人民法院处理。
甲方单位名称(盖章) 乙方(签名)
代表人: 代表人:
日期:日期:
合同附件:
收费标准
4、蓝图图纸输出费用见下表
设计协议书(篇6)
下面是小编为大家整理的2023年设计协议书,设计协议书免费(合集)(完整),供大家参考。
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
设计协议书 设计协议书免费篇一
住所:
联系电话:
乙方:
住所:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章,经双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰工程设计业务,乙方同意承担设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务,特签订本合同,以利共同遵守。
1、工程项目设计名称:
2、工程项目地点:
3、工程项目投资总额:
4、本设计合同总价:
1、本合同生效后_______日内,甲方应向乙方预付设计费总额的_______%,计_______元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。
2、乙方提交初步设计文件后_______日内,甲方应向乙方支付设计总额的_______%,计_______元(不含定金)。
3、乙方提交全部施工图设计文件后_______日内,甲方应向乙方支付设计费总额的_______%,计_______元。
4、全部工程完工并验收合格,且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后_______日内,甲方再向乙方结付设计费的余额。
5、本合同在执行期间,收费标准不做任何调整。
1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对因提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。
2、在合同履行期间,如乙方无过错,甲方单方提出解除合同的,而乙方未开始设计工作,退还甲方已付定金的_______%。已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成部分,该阶段设计所发生的工作量支付。
3、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
4、甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。
1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。
2、乙方应对设计文件与图纸出现的`遗漏或错误负责修改补充。
3、施工图交付后指派设计师_______名进驻现场,参加每周的施工例会,配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题。
4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协调解决。
5、本工程设计责任保证期为_______年。保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。
6、在设计方案确定后,及时绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。
7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核,并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意为止。
8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据甲方实际损失程度向甲方偿付赔偿金。
9、合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应_______倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
10、乙方交付设计文件后,应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
12、如因乙方延误有关设计图文交付,以致影响甲方施工工程进度时,甲方有权从总设计费中按日扣除_______‰。乙方若超过约定交图期限_______日以上,并不能继续完成时,甲方可解除合同。并赔偿甲方由此造成的损失。
13、甲方工程开工以后,如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况,可向乙方提出“变更设计意见书”,变更原设计或追加设计。乙方应对原设计作出变更,重新出具相关设计图文。乙方不得追加设计费用。
1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工专用,不得转让出版或作其他用途。对已出具的图纸和文件,如乙方有本合同以外的用途,应预先征得甲方同意。
2、本合同为双方同意签订,本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时,不影响其他条款的实施。
3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时,经各方同意可请施工所在地工程建设主管部门调解,各方均应服从所作的调解,费用由各方分担。如调解失败,双方均有权依据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼。
4、本合同一式_______份,由甲、乙双方各执_______份,均具同等效力。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
设计协议书 设计协议书免费篇二
甲方_________与乙方_________就联合培养_________等同学的有关事宜,经双方协商达成如下协议:
甲方委派已分配到乙方即将毕业的本科学生_________等同学到乙方单位进行毕业实习和毕业设计,实习和设计期间甲方委托乙方对所委派的同学进行培养,学习完成后回甲方进行毕业设计(论文)审核及答辩。
毕业设计(论文)时间自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,其中包括必要的实习时间,实习地点根据需要由乙方自行安排。实习是增强学生感性认识和培养学生动手能力的教学环节,乙方应结合学生所学专业和毕业设计题目进行安排。
毕业实习及毕业设计期间由甲乙双方分别指派指导老师对学生进行指导,乙方配合甲方负责安排学生的生活、学习,并对学生进行安全及规章制度教育和管理,督促学生完成实习及设计任务。学生本人应遵纪守法,严格遵守乙方的规章制度,当学生出现违纪现象时甲方与乙方协商处理。
毕业设计(论文)必须满足学校教学大纲要求,具体实施过程见甲方提供的《_________》。毕业实习及毕业设计结束后,乙方应对学生进行考核,并给出评语,出具书面鉴定。
毕业实习及毕业设计期间的宿费、差费(包括往返路费)及生活补助由乙方承担。
乙方必须经常保持与甲方的联系,一旦发生问题双方共同协商解决。
其它未尽事宜双方共同协商。
本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设计协议书 设计协议书免费篇三
委托方(甲方):_______________________
设计方(乙方):_______________________
1.乙方按照甲方要求设计出公司logo后甲方应尽快安排新设计logo的商标注册事宜(为期1个月)。
甲方如在商标注册过程中碰到被商标局驳回而不能注册的情况,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的logo方案。
2.若乙方为甲方设计的logo在作商标注册后,如在使用过程中碰到被其他公司状告侵权的情况而导致不能使用时,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的logo方案,但不承担任何因侵权而导致的法律责任。
3.甲方采用的logo,乙方拥有完全知识产权,甲方拥有完全的适用版权,但乙方不得再对此方案有任何知识产权上的要求。
4.若因logo未注册成功所造成的诸如画册、vi手册及vi前期应用等损失,皆由甲方负责,同时甲方依正式合同支付乙方所有费用。
5.此协议一式两份,签字后双方各执一份,均具同等法律效力。
6.本协议在甲乙双方代表签字盖章后,以双方最后签字日期为生效日。
7.本协议的解析生效和履行受中国法律法规管辖。
甲方(盖章):____________
代表签名:________________
地址:____________________
电话:____________________
日期:____________________
乙方(盖章)______________
代表签名:________________
地址:____________________
电话:____________________
日期:____________________
设计协议书 设计协议书免费篇四
甲方(单位/公司):
地址:
联系方式:
乙方(实习生):
学校:
地址:
联系方式:
为明确实习学生与实习单位的责任与义务,根据国家有关法律、法规,本着平等自愿的原则,经甲乙双方协商一致,签订本协议。
乙方__________学生到甲方实习,实习时间自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。
甲方应根据相关法律法规及本单位规章制度,合理安排实习学生的实习工作时间。
甲方根据乙方的实际情况和工作需要,安排实习学生到______________设计部门,从事______________设计工作。
实习期间,甲方应安排专门的技术与管理人员对实习学生进行业务培训、技术指导和日常管理,实习学生应自觉遵守劳动纪律,认真实习。
依照按劳取酬的原则,按甲方现行制度确定实习学生的实习津贴,月津贴_______元。
1、实习学生应遵守国家的法律法规;遵守甲方的实习规章及其它各项规章制度。如违反国家法规和企业的规章制度,甲方可以根据情节轻重给予必要的处分或终止实习。
2、因实习学生造成实习基地财物损失的,按甲方规定处理。
3、实习学生在甲方所参加设计项目,所有权归甲方所有,实习学生所做毕业设计除外。
4、实习学生在甲方公司所接触的设计资料和方案,有保密责任,不得以任何理由拷贝,发布给第三方。
5、实习结束,如甲,乙双方达成聘请共识,甲方按聘用要求支付乙方工资,乙方处理毕业答辩等事宜后,应积极返回公司工作,如甲,乙双方无达成聘请共识,乙方应整理好私人物品离开甲方公司。
本协议正本一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。
甲方(盖章):
代表人(签字):
_______年_____月_____日
乙方(签字):
联系人(签字):
_______年_____月_____日
设计协议书 设计协议书免费篇五
合同编号:
执行单位(甲方):
地址:
电话:传真:
邮箱:邮编:
法人:
联系人:手机:
委托单位(乙方):
地址:
电话:传真:
邮箱:邮编:
法人:
联系人:手机:
1.乙方
a、乙方需制作网站为:、域名、空间m、邮局m
b、乙方对网站的制作要求:
c、乙方需优化推广的网站关键词为:
要求在搜索引擎上通过输入该指定关键词可以迅速查询到本网站。具体要求:相关搜索引擎查询结果的,并保持实现之日起
月;实现结果以搜索引擎搜索约定的关键词的查询结果在指定页出现为准。
d、乙方提出明确的网站制作(推广)要求和与网站制作(推广)有关的材料及图片;以及整个网站的结构规划。
e、乙方有权并有义务及时对甲方制作的半成品和成品提出指导意见。
2.甲方
a、甲方按照乙方提出的制作(推广)要求在合同规定的时间内完成乙方的网站制作(推广)。
b、甲方在网站制作(推广)过程中应协助提醒乙方进行相关资料的收集。
c、甲方对网站进行日常技术支持和基础维护。首年包括次以内文字、图片免费后期维护。
另甲方经乙方授权后可代乙方进行网站备案。(注:网站建成后版权归乙方所有)
a、甲方向乙方提供上网框架。
b、甲方完整填写整个网站数据库开发。
c、甲方将负责录入该项目的首页、内页动态和相应静态页面的文字图片资料。相应资料的准确性以乙方提供的电子文档为准。
d、甲方对有约定的网站负责相应的优化推广。
1、网页制作完成时间:甲方在合同生效的个工作日内完成首页的设计提交给乙方,按照乙方的意见修改确认后个工作日内完成内页的制作并提交乙方确认。乙方需对网页制作及时确认验收,方能进行下一步工作。
2、合同价目明细表:单位(元)
序号
项目名称
费用
备注
1
网站建设
2
优化推广
3
合计总价
合同总金额元,大写人民币元整。合同签定后三日内乙方先预付%款计元,剩余%款元在完成后三日内
付清,乙方应按时支付费用。备注:
付款方式:□银行转帐□邮局汇款□支票□
3、乙方第二年如需继续使用网站,续费标准为:域名费元、空间费元、邮局费元、维护费元,(其它)费元,合计元。
乙方网站正常访问,不存在坏链接和无法打开的页面,以实现乙方合同约定要求为准。
1、除不可抗力等原因,甲方未按合同约定履行义务的,甲方视乙方损失做部分赔款至全额退款。
2、乙方未按要求提供必需的资料,甲方不承担由此造成的一切后果;乙方未按要求即时付款的,视为违约,甲方已收款项不予退还。
3、双方合作中产生争议,应友好协商解决,协商不成时双方同意将争议提交当地仲裁委仲裁或向法院起诉。
注:本合同一式叁份具有同等法律效力!(甲方总部、甲方分公司或办事处、乙方各执一份)
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表(签字)代表(签字)
年月日年月日
设计协议书(篇7)
甲 方:
乙 方:
鉴于:
1. 甲方委托乙方为其 的前期拍摄;
2. 甲方承担电视广告的制作费用,乙方负责按照双方事前确定的脚本完成此次前期拍摄。
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行电视广告制作事宜,达成协议如下:
1. 委托事项内容:
1.1 甲方委托乙方进行)制作。
1.2 制作方式:
1.3乙方向甲方交付的电视广告片的成品包括:
1.3.1 成片母带:1盘
1.3.2 hd高清录像带:2盘
1.3.3 digital betacam录像带: 2盘
1.3.4 betacam录像带:2盘
1.3.5 dvd: 2盘
1.3.6 三维的序列帧
1.3.7 音乐分轨光盘完成日期: 年 月 日制作费用:甲方支付给乙方完成电视广告片制作费用总计为:人民币 元)。
2、付款方式:
3.1 签署本协议之日起乙方提供正式发票后7个工作日内甲方即付乙方第一笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币
3.2 电视广告实际拍摄日2个工作日前,乙方提供正式发票后,甲方即付乙方第二笔制作款,总制作费用的40%,共计人民币 元)。
3.3 乙方完成电视广告片成品并经甲方认可同时交付1.3项所有内容,乙方提供正式发票后7个工
2. 3.作日后甲方即付乙方第三笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币 元)。
4. 项目条款:
4.1 乙方应按照双方签署认可之拍摄脚本进行制作,如有修改,需经双方重新签署。甲方提出之脚本范围内的修改意见,乙方应进行相应修改,费用由乙方负担。
4.2 如因以下原因造成交片时间延误,乙方将不承担相关责任:
4.2.1 不可抗力导致不能履行协议义务的;
不能避免并且不能克服的客观事件。
4.3 如因以下原因造成交片时间延误,甲方将不承担相关责任:
4.3.1 乙方未按双方已签署的创意脚本或双方协商妥的要求进行修改的;
4.3.2 乙方拍摄的画面或搭建的场景不能达成双方在ppm会上确认的或口头认可的要求。 4.4 甲方需要提供的物品和配合:
4.4.1 拍摄所需要的所有产品;
4.4.2 现场监制人员;
4.4.3 为实现协议目的协议外的双方协商好的其他协助或配合。
5. 权利归属
本协议约定的电视广告片的著作权由甲方拥有,电视广告片(包括音乐)的所有使用权在甲方向乙方付清所有费用之后归甲方所有。
6. 保证
甲乙双方保证不侵犯任何第三方权益。如任何一方原因导致侵犯第三方权益,则该方应承担全部法律责任并赔偿另外一方因此遭受的全部损失。
7. 违约责任
7.1 因乙方单方面原因造成逾期交付广告片的,每逾期1日按其制作费用总额0.03%向甲方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外;如逾期30日仍未能完成,则甲方有权终止协议,乙方应退还甲方已付款项,并按本协议总额的30%向甲方支付违约金。如非乙方单方原因造成则不在此限。
7.2 甲方逾期付款,每逾期1日按未支付金额0.03%向乙方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外,最高赔偿支付额不超过协议总金额的30%,如非甲方单方原因造成则不在此限。
差旅费、调查费等。
8. 保密
8.1 当事人在订立协议过程中知悉的包含商业秘密在内的保密信息,在协议有效期和协议终止后,双方承诺:
散布、公开或拷贝;
经理、雇员知晓,一方应采取必要的措施,包括与该些人员签订保密协议等,确保该些人员承担约定的保密义务;
8.1.3 如果一方因为法律规定或被司法部门强制要求而披露保密信息,需及时书面通知另一方;
不正当地使用或允许他人使用该些保密信息。任何一方泄露、不正当地使用或允许他人使用该保密信息给对方造成损失的,泄露或不正当使用或允许他人使用一方应当承担相应的损害赔偿责任。
能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息。 保密信息不包括:
(a)一方不依赖保密信息而独立开发获得的;
(b)已公开或公众已知的;
(c)从不承担保密义务的第三方所合法获得的。
磁盘、光盘返还提供方。
9.适用法律
本协议适用中华人民共和国法律。
10. 争议解决
本协议在执行中若发生争议,双方应本着友好协商的态度予以解决,协商或调解不成的,双方均同意提请中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会按照该委员会现行仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
11. 协议效力及其他
11.1 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字或加盖公章后生效。若由授权代表人签字,该签字人声明和保证,签署前已获得所属协议一方法定代表人的合法和有效的授权签署本协议。
11.2 本协议部分条款无效,不影响其他部分的效力。
11.3 本协议一式4份,甲乙方各执2份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
设计协议书(篇8)
发包方:福建晋江梦幻星空娱乐有限公司(简称甲方)
承包方:福建豪太装饰设计工程有限公司(简称乙方)
兹为甲方委托乙方承担址在晋江市泉安中路南苑酒店裙楼9—11楼“晋江梦幻星空娱乐”,室内装修改造装饰施工图设计任务的有关事宜,协商如下:
一、设计范围:
消防、土建改造等其它配套专业施工图的设计。
二、双方责任:
甲方:
1、设计前向乙方进行内装的意向交底。
2、及时确认平面方案图。
3、向公安消防部门送审施工图纸。
4、根据协议按时支付设计费。
乙方:
1、乙方所承担的设计任务,应按协议规定的期限,按时完成每个阶段的施工图设计。
2、如因乙方设计问题引起的图纸修改,乙方不得另收费。
3、本工程的'室内设计不得转包他人设计。
4、施工过程中应及时解决施工图存在的相关问题。
三、计费方式:
9—11楼包厢室内装饰设计,设计费以10万元包干计取
四、税收:
由乙方代缴,费用由甲方承担。
五、付款方式:
1、设计合同鉴订后甲方应先支付
效果图设计经甲方认可后甲方再支付
。
六、其它事宜:
1、本案设计项目如有增减,均参照相关的设计费办法进行决算。
2、如乙方按甲方确认的平面方案图设计施工图后,甲方又改变方案,应补偿乙方返工设计费,每幅a3图300元,并相应延长设计期限。
3、增加委托设计项目以外的零星施工图设计,每幅a3图施350元计取。
4、以上项所设计的图纸需加盖设计专用出图章后方为有效。
5、室内装饰施工图须经公安消防等有关部门审核后方可施工。
6、本协议未尽事宜,由双方协商另补充。
7、本协议自甲方双方签章之日起生效。本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:福建晋江梦幻星空娱乐有限公司乙方:福建豪太装饰设计工程有限公司(公章)(公章)
设计协议书(篇9)
下面是小编为大家整理的设计合作协议书,设计协议书才有效(6篇)(范文推荐),供大家参考。
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
设计合作协议书 设计协议书才有效篇一
承接方(乙方):赤水市建筑规划设计室
1、乙方负责完成,负责提供建筑
设计施工图成果6套,电子光盘一份。
1、甲方负责提供以下资料:
2、甲方负责提供乙方设计费用。
本项目设计规模暂定规模为60000㎡。
本项目设计收费经甲乙双方协商收取设计费总额为600000.00元整(大写:陆拾万元整)。
说明:
1、本合同履行后,定金抵作设计费。
2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
3、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。
1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
乙方在20xx年 月日前提供建筑设计施工图。
1、发包人委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
2、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方履行完协议规定的义务后,本协议即行终止。
3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 一 种方式解决:
4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
委托方(甲方):贵州顺发房地产 承接方(乙方):赤水市建筑
开发有限公司 规划设计室
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
单位地址: 单位地址:
传 真:传 真:023-67889136-21
开户银行:浦发行重庆分行营业部
银行帐号:银行帐号:83010154700001139
签订合同代表(签字): 签订合同代表(签字):
20xx年 月 日 20xx年 月 日
设计合作协议书 设计协议书才有效篇二
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方在注册外观设计事宜签订以下协定:
一、甲方同意于_________年_________月_________日委托乙方为甲方申请外观设计注册,只要甲方提供资料真实齐全。
乙方必须及时为甲方办理一切申请事宜。申请进度将按政府知识产权署的时间表进行。
二、乙方同意为甲方提供以下服务:
(1)查册,分类,列印外观设计申请表及相关文件;
(2)复制外观设计图案;
(3)向有关部门正式提出申请;
(4)确定外观设计不遭反对后,向_________申请外观设计注册证书。
三、对于乙方为甲方所提供的服务,甲方同意在提出申请的同时付给乙方注册费用:
注册中国外观设计,费用为人民币_________元或注册_________外观设计,费用为_________元,此价格包括第二项服务内容所需费用和乙方的服务费用。
四、如果由于甲方所提供的资料不真实或不符合是项申请的要求,由此所引起的损失概由甲方负责。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合作协议书 设计协议书才有效篇三
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、 合同内容和要求:
1. _______________________________公司标志设计
2._______________________________公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理
二、费用
vi设计及vi手册的整理:费用共计人民币¥_____万元( 大写:_________)(rmb)(以上费用含设计费和vi手册印刷装订费,装订vi手册共计________份)
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币¥____ 万元整(______万元整),
2、vi手册整理完成;印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款,
即人民币¥_______________万元整(¥______________________元整),
四、双方的责任与义务.
1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
2. 乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可。
3. 甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。
因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。
五、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的"所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;
因vi设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
备注:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
地址: 地址: ***
电话: 电话:***
传真: 传真:***
日期: 日期:20xx
设计合作协议书 设计协议书才有效篇四
甲方:_________
乙方:_________
甲方委托乙方为其设计制作电路,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书,明确设计制作电路的功能,各项参数等;该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。
4.协议变更终止
(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。
(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处理。
5.付费方式
(1)按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。
(2)本协议书签定后的_________个工作日内,按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2,计_________元,否则,按甲方终止协议处理;在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时,甲方应支付乙方全部剩余费用,否则,按甲方终止协议处理。
6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合作协议书 设计协议书才有效篇五
委托方(甲方):_______________________
设计方(乙方):_______________________
1.乙方按照甲方要求设计出公司logo后甲方应尽快安排新设计logo的商标注册事宜(为期1个月)。
甲方如在商标注册过程中碰到被商标局驳回而不能注册的情况,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的logo方案。
2.若乙方为甲方设计的logo在作商标注册后,如在使用过程中碰到被其他公司状告侵权的情况而导致不能使用时,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的logo方案,但不承担任何因侵权而导致的法律责任。
3.甲方采用的logo,乙方拥有完全知识产权,甲方拥有完全的适用版权,但乙方不得再对此方案有任何知识产权上的要求。
4.若因logo未注册成功所造成的诸如画册、vi手册及vi前期应用等损失,皆由甲方负责,同时甲方依正式合同支付乙方所有费用。
5.此协议一式两份,签字后双方各执一份,均具同等法律效力。
6.本协议在甲乙双方代表签字盖章后,以双方最后签字日期为生效日。
7.本协议的解析生效和履行受中国法律法规管辖。
甲方(盖章):____________
代表签名:________________
地址:____________________
电话:____________________
日期:____________________
乙方(盖章)______________
代表签名:________________
地址:____________________
电话:____________________
日期:____________________
设计合作协议书 设计协议书才有效篇六
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方在注册外观设计事宜签订以下协定:
一、甲方同意于_________年_________月_________日委托乙方为甲方申请外观设计注册,只要甲方提供资料真实齐全。
乙方必须及时为甲方办理一切申请事宜。申请进度将按政府知识产权署的时间表进行。
二、乙方同意为甲方提供以下服务:
(1)查册,分类,列印外观设计申请表及相关文件;
(2)复制外观设计图案;
(3)向有关部门正式提出申请;
(4)确定外观设计不遭反对后,向_________申请外观设计注册证书。
三、对于乙方为甲方所提供的服务,甲方同意在提出申请的同时付给乙方注册费用:
注册中国外观设计,费用为人民币_________元或注册_________外观设计,费用为_________元,此价格包括第二项服务内容所需费用和乙方的服务费用。
四、如果由於甲方所提供的资料不真实或不符合是项申请的要求,由此所引起的损失概由甲方负责。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
289a.Com精选阅读
设计协议书4篇
随着国家法律和司法的不断完善,合同在日常生活中的使用越来越普遍。签订合法合同需要双方平等自愿、协商一致,对于初次接触合同的人来说可能会感到困难。为了帮助大家更好地理解合同,本文将介绍“设计协议书”,相信能够帮助您开阔眼界!
设计协议书 篇1
以下是一份简单的设计委托协议书,仅供参考。
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
甲乙双方经协商,就甲方委托乙方进行设计项目的事宜达成如下协议:
一、项目概述
项目名称:
项目类型:
项目范围:
项目目标:
二、设计内容及服务范围
乙方根据甲方的需求,提供以下设计内容:
乙方为甲方提供以下服务:
乙方在设计过程中,应与甲方保持密切沟通,并根据甲方的需求进行相应的调整。
三、交付物
乙方在设计完成后,应向甲方提交以下交付物:
交付物应符合甲方的要求,并保证其质量和时效。
四、验收标准及方式
甲方对乙方的设计成果进行验收,验收标准为:
甲方有权对乙方的设计成果进行审查,并提出修改意见。
五、费用及支付方式
甲方应向乙方支付以下费用:
甲方应在乙方完成设计后支付相应费用。
六、违约责任
若乙方未按照协议约定完成设计任务,甲方有权要求乙方在规定时间内完成,并有权要求乙方承担相应的违约责任。
若甲方未按照协议约定支付费用,乙方有权要求甲方在规定时间内支付,并有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、协议终止及争议解决
本协议自双方签字盖章之日起生效。
如有争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
设计协议书 篇2
承包方:?________________(以下简称乙方)
根据《_____?》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。本合同自__年__月__日双方签字后生效,本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。
第一条?工程概况
1、工程名称:?______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程?;
2、工程地点:_____________________;
4、承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。民用建设工程设计合同更适合广大群众,它的内容你们都了解吗?小编整理了“民用建设工程设计合同示例”
第二条?工程期限
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_______年_______月_______日。
2、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证?后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。发包人委托设计人为 项目(以下简称本项目)的实施单位,负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料,设计人提交书面的付款申请,发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;设计人在收取发包人每一笔设计费时,应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人,否则发包人有权拒付。
(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更。
第三条?工程合同造价
1、本工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。
2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条?材料、设备供应、检验
1、进口特殊材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
2、成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。
3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4、已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。
5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担。6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
6、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于本工程。6.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到。
7、乙方已预定或已采购的材料,若甲方发生变更,造成的损失由甲方承担。
第五条?工程质量和检查验收
1、本工程质量要求为优良;
2、承包方必须严格按施工图纸、说明文?件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;6.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目。
3、发包方聘用的现场监理工程师为____________;
4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。6.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性、及时性、经济性、优化性负责。
5、隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后?24?小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。6.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。
6、工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。6因设计人的错误,导致设计图纸及资料需进行更改时,设计人应当及时更改。
7、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理。7设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人,甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成一致后,设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件(详见附件 ),发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加、更换要求,设计人应予以增加、更换。
8、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管。
园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题。9设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。负责向发包人及施工单位进行设计技术交底。
第六条?施工设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。6.2.设计人应确保在接到发包人及监理工程师的书面通知后。
其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。6.2.设计人应在本项目工程施工阶段,派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议,对关键的、新的施工工艺进行指导施工,作出相应的现场检查落实;设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题。
4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;6.5设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂、供应商。
5、在工程施工中发生下列事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认;
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
甲方(签章):_________?乙方(签章):_________
法人代表(签字):_________?法人代表(签字):_________
签订地点:_________
签约时间:_________年____月____日
设计协议书 篇3
甲方:______________________
乙方:______________________
第一条?甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______.
第二条?甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________?年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
6. 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。乙方仍负责上述工作。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
9.发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。
第三条?乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式_________份,施工图设莆募皇絖___份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行_____。
________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
7. 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
甲方委托乙方承接________________工程项目的设计,为明确双方的职责。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
9.发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金。
6?设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计计算设计费。
第四条?设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
甲方变更委托设计因提交的资料错误,造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议,重新明确有关条款外。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
9.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意。
甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
合同双方均应保护本工程所涉及资料的安全性,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或进行其他商业使用。如发生以上情况。
第五条?设计费的数量和交付办法
甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目。
本设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决,协商不成的也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
第六条?奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
甲方必须维护乙方的设计文件,未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件。
4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者。
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
第七条?其他约定
_____________________________________________________________。
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向_____机构申请_____,(2)直接向人民法院起诉。
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。
与其他建设工程合同一样,属承揽合同的一种,
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
____________年________月________日____________年________月________日
设计协议书 篇4
工程名称:________________
工程地点:________________
发包人:_____________________ 设计人:__________________
法定代表人:______________ 设计证书等级:______________
委托代理人:______________ 身份证号:______________
通讯地址:________________ 通讯地址:______________
联系电话:________________ 联系电话:______________
发包人委托设计人承担________________工程设计,工程地点为________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是:________________________
第三条 工程项目
1、建筑规模:_____层;建筑面积________平方米;
2、设计阶段
(1)方案:
(2)初步设计:
(3)施工图:
3、估算总投资:¥___________元,(大写)___________________________元整。
4、估算设计费:¥___________元,(大写)___________________________元整。
第四条 设计内容
设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:
1、发包人_________区总平面布置;
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
说明:
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
9.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。
4、本合同履行后,定金抵作设计费。
第七条 费用
发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元;
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条 支付方式
1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_____%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
1、发包人责任
(1)发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
(2)发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;到工商行政管理部门鉴证。
(3)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
(4)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
(5)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书。
(6)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建。
甲方应在年月日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
(7)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
甲方在年月日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料。
(8)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
(9)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
(10)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
2、设计人责任
(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。
(2)设计合理使用年限为________年。
(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;
2、调解不成时,双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_______________人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖章即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。
8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人:__________(盖章) 设计人:__________(签字盖章)
法定代表人:__________(签字)
委托代理人:__________(签字)
项目经理:__________(签字)
住所:__________ 住所:_______________
编码:__________ 编码:__________
电话:__________ 电话:_______________
传真:__________ 传真:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
银行账号:__________ 银行账号:__________
设计协议书9篇
“我们的姐妹情,情比金坚,何须假意勉强,生日快乐!”每一个都把自己生日看得很重,在这天送上最热烈的生日祝福已经成为一种时尚。您是否在寻找更有意义的生日祝福语?下面是由小编为大家整理的“设计协议书9篇”,仅供参考,欢迎大家阅读。
设计协议书 篇1
甲方:
授权代表:
地址:
邮编:
传真:
乙方:
授权代表:
地址:
邮编:
传真:
甲、乙双方经过友好协商,在平等互利的原则下,就甲方委托乙方制作_______________设计项目(以下简称“项目”)达成协议如下:
第一条、项目内容
乙方根据甲方递交的设计项目、设计要求书提供甲方项目设计_____套。
第二条、合作时间
1、本协议自甲乙双方签字并乙方收到甲方预付款之日起生效。
2、本协议至甲方向乙方支付完设计总费用并乙方向甲方递交完所有设计文件之日终止。
第三条、费用构成与付款方式
甲方设计费用为人民币_____________元整。甲乙双方在签订本合同后,甲方预付项目定制定金费用总金额的_____________元整,在乙方完成定制并由甲方验收合格后_____日内一次付清项目定制余款人民币_____________元整。
第四条、双方权利与责任
建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有义务按协议是所规定的日期按时付款,并将所需文字及图片资料及时交予乙方。
乙双方对_____________________________设计建设内容拥有自主的知识产权。如涉及知识产权问题,双方对各自所提供的原始素材及程序源代码负责。一方的侵权行为不应对合同的另一方构成伤害,即非侵权方不对侵权一方的行为负有任何法律责任。
4、乙方按照甲方的要求进行作品设计时,有权利维持一定的设计与审美原则,在合理范围内与甲方协商修正设计内容,以使乙方设计的作品在符合审美原则的基础上同时符合甲方企业文化内涵。
5、乙方在甲方在未付清款项之前对所设计制作的作品享有权。在甲方项目验收完成后有权利要求甲方按照合同约定支付相应款项,并将设计作品的所有权利转让给甲方。
制作设计项目,并按照合同约定按时交付设计作品。
。
第五条、知识产权约定
乙方对项目及相关设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让甲方。甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计制作的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
第六条、违约责任
在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益。
第七条、其他条款
1、本协议未尽事宜,由各方协商一致予以补充,补充协议作为本协议组成部分,补充协议与本协议不一致的,按照补充协议执行。
2、本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份。
甲方:
签约日期:________年_______月_______日
乙方:
签约日期:________年_______月_______日
设计协议书 篇2
工程名称:______________________
工程地点:______________________
合同编号:______________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:________________________
设计人:________________________
签订日期:______________________
发包人:______________________
设计人:______________________
发包人委托设计人承担______________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建筑规模
设计阶段及内容
估算总投资(万元)
费率%
估算设计费(元)
层数
建筑面积(M2)
方案
初步设计
施工图
说明
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费%
付费额(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
本合同签定后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。为规范工程设计市场秩序,维护工程设计合同当事人的合法权益小编整理了“6.8工程开工后,如发包人需要,则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6.1 发包人责任:_____________________________
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。不包含平时功能及消防设计。6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。6.2设计人的设计需在发包人提供的合理的成本控制指标范围内进行,在初步设计审查时核定此限额。如施工图设计造价超过设计限额要求,设计人应免费进行调整。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定设计文件的时间。发包人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的,发包人根据设计人实际完成的工作量结算费用;设计人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时。发包人未按本合同约定的时间向设计人支付设计费的,应向设计人支付所欠设计费万分之五的违约金。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。9.发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时。由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计的文件交付时间,每延误一天。设计人未按本合同的约定向发包人交付设计资料或设计文件并经发包人确认合格,或未按发包人要求的时间进行竣工图审核盖出图章的,每延误一天,应减收该项目该阶段应收设计费的万分之五作为违约金,发包人可单方解除合同,设计人除支付上述违约金外。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术
。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。设计人设计文件达不到发包人要求的,应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求,由此增加的费用由设计人承担。
6.2 设计人责任:_______________________________
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。9.在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金:已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,超过一半时。本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失的程度向发包人支付赔偿金。
6.2.2 设计采用的主要技术标准是:____________________
6.2.3 设计合理使用年限为___________年。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。发包人按阶段付款,设计人只有在完成该阶段工作并经发包人确认后,设计人才可收取该阶段的设计费。如果因设计人未按合同要求完成设计任务而造成发包人不认可设计人任一阶段的工作。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。9.发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。8.本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。未经发包人同意,设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员(详见附件 ),发包人有权解除合同。
第七条 违约责任:
7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿,发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。7.未经发包人书面同意,设计人不得将本合同转包或分包,设计人须向发包人支付相当于合同总价的20%作为违约金。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接肥损失部分的设计费。本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。
设计协议书 篇3
一、甲方和乙方双方当事人
甲方:委托方名称(以下简称甲方)
地址:
法定代表人(负责人):
联系人:
联系电话:
乙方:设计方名称(以下简称乙方)
地址:
法定代表人(负责人):
联系人:
联系电话:
二、背景及目的
1. 甲方系一家拟注册商标的企业,旨在提升企业形象和品牌价值,特需委托乙方进行商标设计。
2. 乙方是一家专业的设计公司,具备丰富的设计经验和专业团队,可以满足甲方的需求。
三、委托内容
1. 甲方委托乙方负责设计甲方的商标,包括商标名称、商标图案、商标字体等方面的设计。
2. 乙方在设计商标时应考虑甲方的企业形象、产品特点及市场定位等因素,确保商标设计与甲方的需求相符。
3. 乙方应根据甲方提供的要求进行商标设计,并在设计完成后提交给甲方审核。如甲方对设计稿有修改意见,乙方应在三个工作日内进行修改。
四、费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付商标设计费用,具体金额为人民币_________元。
2. 甲方应在签署本协议后的三个工作日内支付设计费用的50%作为订金,剩余50%应在乙方提交设计稿后的三个工作日内支付。款项支付完成后,乙方即开始履行设计任务。
五、知识产权
1. 乙方所设计的商标及相关设计稿件全部归甲方所有,乙方不得将设计稿件用于其他用途或向其他第三方泄漏。
2. 甲方享有对商标及相关设计稿件的著作权和商标权,并有权对商标进行注册和使用。
3. 如乙方在执行设计任务中侵犯了他人的知识产权,乙方应自行承担相应的法律责任,甲方不承担任何责任。
六、保密条款
1. 甲方及乙方均应对双方在履行本协议过程中所获悉的商业机密及其他保密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。
2. 本条款的保密期限为五年,自本协议终止之日起计算。
七、协议终止
1. 本协议在以下情况下终止:
(1) 双方协商一致解除协议;
(2) 乙方未能按照约定时间和质量完成商标设计任务,且经提醒后仍未改正的;
(3) 乙方违反本协议其他约定的;
(4) 因不可抗力或其他不可预见的原因,使得乙方无法履行本协议的。
八、争议解决
1. 本协议的解释、履行以及争议的解决均适用甲方所在地法律。
2. 双方因履行本协议发生争议的,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 本协议自双方盖章或签字后生效,并在履行完毕后终止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字): 日期:________ 年 ___ 月 ___ 日
乙方(盖章/签字): 日期:________ 年 ___ 月 ___ 日
设计协议书 篇4
如何写好一份委托设计协议书下面是小编整理提供的委托设计协议书模板,欢迎阅读参考!希望大家采纳!!委托设计协议书篇一甲方,地址,联系人,电话,传真,乙方,设计公司(设计人)一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对____________________项目进行设计工作。二、设计工作内容,1、__________________产品的外观设计2、___________________产品的结构设计3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后,1、在____天内完成设计草案,提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;2、在评审意见基础上,乙方在____天内完成正式设计方案,提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);3、在正式方案完成后,乙方在____天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;4、每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商,取得一致意见。五、设计费经商定,甲方支付人民币_____元作为乙方设计工作之劳务费用,并于合同签字后即将该款___%支付给乙方,合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可,甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进度时,乙方项目完成时间顺延。七、双方商定,该项目在设计、备产阶段,双方均承担保密责任,因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定,该项目专利申请权归甲方,乙方保留署名权。设计完成后,有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后,甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方,乙方帐号,_____________十一、委托设计商定之指标见附件,附件共___页,附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效,双方必须严格遵守,如有违反,违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜,双方应通过友好协商解决。甲方,乙方,设计公司(设计人)代表,代表,签字日期,签字日期,委托设计协议书篇二现有客户(甲方)委托(乙方)设计(施工地址)施工设计图一套,具体协议如下,1、甲方需将其希望的装修风格及相关要求事先告知乙方。(平面确定后不再调整风格)2、乙方按甲方要求进行项目整体设计,并确保设计图纸规范准确。3、甲方委托乙方设计并施工的设计费收取标准按,元㎡计算,本委托设计的建筑面积为㎡;设计费金额元,即人民币(大写)。4、设计委托时间,________年____月____日至________年____月____日内完成。如果要求设计修改的,时间相应顺延。5、平面确定后乙方收取甲方设计定金,甲方应即行向乙方支付总设计费60%作为诚意定金共计元。6、乙方完成整套施工设计图、效果图张,甲方签字确认后需付清全额设计费。否则不提供图纸和效果图。7、如果甲方中途不再要求乙方设计的,乙方将不退还已收取的设计定金或设计费。8、乙方设计师将参与现场施工指导,并按需协商跟踪服务。9、本设计协议内容不含设计院签章费用和消防设计及审批相关费用,如需设计办理需另行签署协议。10、本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。11、附加条款,甲方签名,乙方(盖章
设计协议书 篇5
甲 方:
乙 方:
鉴于:
1. 甲方委托乙方为其 的前期拍摄;
2. 甲方承担电视广告的制作费用,乙方负责按照双方事前确定的脚本完成此次前期拍摄。
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行电视广告制作事宜,达成协议如下:
1. 委托事项内容:
1.1 甲方委托乙方进行)制作。
1.2 制作方式:
1.3乙方向甲方交付的电视广告片的成品包括:
1.3.1 成片母带:1盘
1.3.2 hd高清录像带:2盘
1.3.3 digital betacam录像带: 2盘
1.3.4 betacam录像带:2盘
1.3.5 dvd: 2盘
1.3.6 三维的序列帧
1.3.7 音乐分轨光盘完成日期: 年 月 日制作费用:甲方支付给乙方完成电视广告片制作费用总计为:人民币 元)。
2、付款方式:
3.1 签署本协议之日起乙方提供正式发票后7个工作日内甲方即付乙方第一笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币
3.2 电视广告实际拍摄日2个工作日前,乙方提供正式发票后,甲方即付乙方第二笔制作款,总制作费用的40%,共计人民币 元)。
3.3 乙方完成电视广告片成品并经甲方认可同时交付1.3项所有内容,乙方提供正式发票后7个工
2. 3.作日后甲方即付乙方第三笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币 元)。
4. 项目条款:
4.1 乙方应按照双方签署认可之拍摄脚本进行制作,如有修改,需经双方重新签署。甲方提出之脚本范围内的修改意见,乙方应进行相应修改,费用由乙方负担。
4.2 如因以下原因造成交片时间延误,乙方将不承担相关责任:
4.2.1 不可抗力导致不能履行协议义务的;
不能避免并且不能克服的客观事件。
4.3 如因以下原因造成交片时间延误,甲方将不承担相关责任:
4.3.1 乙方未按双方已签署的创意脚本或双方协商妥的要求进行修改的;
4.3.2 乙方拍摄的画面或搭建的场景不能达成双方在ppm会上确认的或口头认可的要求。 4.4 甲方需要提供的物品和配合:
4.4.1 拍摄所需要的所有产品;
4.4.2 现场监制人员;
4.4.3 为实现协议目的协议外的双方协商好的其他协助或配合。
5. 权利归属
本协议约定的电视广告片的著作权由甲方拥有,电视广告片(包括音乐)的所有使用权在甲方向乙方付清所有费用之后归甲方所有。
6. 保证
甲乙双方保证不侵犯任何第三方权益。如任何一方原因导致侵犯第三方权益,则该方应承担全部法律责任并赔偿另外一方因此遭受的全部损失。
7. 违约责任
7.1 因乙方单方面原因造成逾期交付广告片的,每逾期1日按其制作费用总额0.03%向甲方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外;如逾期30日仍未能完成,则甲方有权终止协议,乙方应退还甲方已付款项,并按本协议总额的30%向甲方支付违约金。如非乙方单方原因造成则不在此限。
7.2 甲方逾期付款,每逾期1日按未支付金额0.03%向乙方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外,最高赔偿支付额不超过协议总金额的30%,如非甲方单方原因造成则不在此限。
差旅费、调查费等。
8. 保密
8.1 当事人在订立协议过程中知悉的包含商业秘密在内的保密信息,在协议有效期和协议终止后,双方承诺:
散布、公开或拷贝;
经理、雇员知晓,一方应采取必要的措施,包括与该些人员签订保密协议等,确保该些人员承担约定的保密义务;
8.1.3 如果一方因为法律规定或被司法部门强制要求而披露保密信息,需及时书面通知另一方;
不正当地使用或允许他人使用该些保密信息。任何一方泄露、不正当地使用或允许他人使用该保密信息给对方造成损失的,泄露或不正当使用或允许他人使用一方应当承担相应的损害赔偿责任。
能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息。 保密信息不包括:
(a)一方不依赖保密信息而独立开发获得的;
(b)已公开或公众已知的;
(c)从不承担保密义务的第三方所合法获得的。
磁盘、光盘返还提供方。
9.适用法律
本协议适用中华人民共和国法律。
10. 争议解决
本协议在执行中若发生争议,双方应本着友好协商的态度予以解决,协商或调解不成的,双方均同意提请中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会按照该委员会现行仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
11. 协议效力及其他
11.1 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字或加盖公章后生效。若由授权代表人签字,该签字人声明和保证,签署前已获得所属协议一方法定代表人的合法和有效的授权签署本协议。
11.2 本协议部分条款无效,不影响其他部分的效力。
11.3 本协议一式4份,甲乙方各执2份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
设计协议书 篇6
日期: 年 月 日
甲方:联系人:电话:
乙方:xxxx有限公司
1.双方本着诚信为本的原则,经协商,达成如下各项设计服务协议:
项目类型价格备注
总金额(大写)
完成日期:年 月 日前
2.付款方式:签约后预付合同总金额30%元,标志被认可后,甲方向乙方付清合同余款 元。
3.甲方应向乙方提供相关资料,认真填写标志设计调查问卷,对乙方提出的设计方案及时反馈,保证双方沟通顺畅。
4.乙方应坚持专业化,国际化及原创性原则,在指定的日期向甲方提供合同所规定的标志设计方案。
,退还剩余预约金,甲方拥有标志定案的所有权。
6. 如果甲方不同乙方保持积极沟通,对提案不能提出明确意见或故意推托,影响合同正常进行,乙方有权终止合同,预付金不予退还,并且甲方无权使用乙方向甲方提供的所有设计方案。
7. 双方都不得无故终止合同,否则,违约方承担对方经济损失。
8. 甲方向乙方付清合同全款后,乙方向甲方提供设计定案的电子文件。同时,设计定案的所有权转交给甲方,但其它提案甲方无权使用。
9 . 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
10. 本合同一式两份,双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方:乙方:
代表人签字盖章生效代表人签字盖章生效
设计协议书 篇7
篇一,室内装饰设计合同书范本
室内装饰设计合同书范本
合同编号,
委托方,(以下简称甲方)
设计方,(以下简称乙方)
根据中华人民共和国民法典、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议,
一、工程概况,
1.工程地点,
2.建筑面积,
3.使用性质,
4.房屋结构,
二、设计程序,
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M2×元/M2计取,设计费总计元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定,
三、双方责任,
甲方责任,
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任,
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它,
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙
方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章),乙方名称(盖章),
甲方代表,
法定人,
电话,
代表人,
现地址,
邮编,
签订日期,
篇二,室内设计协议书(范本)
家装设计协议书
委托方(甲方),先生,身份证号码,
设计方(乙方),设计师,身份证号码,
依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修设计的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就委托方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)设计的有关事宜,达成如下协议,
第一条工程设计项目概况
1、甲方委托设计工程项目地点,小区栋单元室
2、工程设计期限,10天,自交纳定金次日起计算。
建筑面积,
第二条设计项目
1、装饰设计,室内六面体;2、冷热水及排给水处理;3、强电、弱电及系统改造;
4、其它设计。
第三条设计收费
1、设计费总价,壹仟捌佰元人民币(¥1800元人民币);
2、设计定金,叁佰元人民币(¥300元人民币)。
备注,乙方设计收费标准为30元/使用平米。
第四条设计文件标准与深度,
1、甲、乙双方约定,设计文件标准为武汉市装饰装修行业标准建筑装饰装修设计制图统一标准和建筑装饰装修设计文件编制深度规定。
2、甲、乙双方约定,初步设计方案应包含以下图纸,(选项打√)
(1)室内平面布置图();
(2)地平布置图(如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料,可省略)();
(3)室内顶棚布置图();
(4)主要空间效果图一张(如另需增加效果图,按300元/张另行收费)();
(5)主要立面图,(指具有装饰效果的背景墙,含有固定家具的墙立面等)();
(6)其他图纸,
3、甲、乙双方约定,全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外,还应包含以下图纸和材料,
(1)设计图纸目录;(2)设计及施工说明;(3)原始房型勘察图;(4)改建设计平面图;(5)剖立面展开图;(6)部分节点详图;(7)各类电器插座位置分布图;(8)电源控制线路示意图;(9)项目造价;(10)工程材料预算明细单,其中注明材料和设备的名称、品牌、型号、规格、等级、购买地、价格和数量;(11)其他材料,
第五条设计程序及设计支付方式
1、第一阶段,
乙方收到设计定金后应于3日内上门为该项目勘量。勘量结束后,甲方应于当日内支付
乙方第二阶段设计费人民币肆佰元。已收定金抵作第二阶段设计费。
2、第二阶段,
乙方收到第二阶段设计费后,应在5个工作日内完成初步设计方案和扩初设计方案,并通知甲方。甲方接到乙方通知后,应于5个工作日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于当日内支付乙方第三阶段设计费人民币壹仟元。
3、第三阶段,
乙方应在收到第三阶段设计费后2个工作日内完成第三阶段全套图纸,并通知甲方。甲方接到乙方通知后应于2个工作日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于当日内付清设计费余额人民币壹佰元,同时乙方向甲方交付共计一套设计文件其内容见第四条。
4、第四阶段,
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底,并在施工过程中,根据工程进度情况,到现场指导施工不少于2次,以达到设计效果。
第六条设计方案修改,
1、在施工过程中,甲方要求变更设计文件的,乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求,对所变更的项目进行重新设计的,需协商签订补充协议,并支付相应费用。
2、修改后的设计文件应包括以下内容,
(1)设计图纸;(2)项目造价;(3)主要材料明细单;(4)其他材料。
3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
第七条甲方责任,
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通,并对设计方案进行确认。
2、甲方对设计方案确认后,应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
3、乙方进行图纸交底时,甲方应参与。同时安排该项目的施工负责人参加,做好交底记录,并经甲、乙双方签字确认。
第八条乙方责任,
1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定。由此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。
2、乙方应按合同规定的内容,时间和约定的标准向甲方交付设计文件,完成售后服务。
第九条违约责任,
1、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金和设计费,乙方按15元/使用平方收取违约金,立项定金并入违约金中,多退少补,甲方不得带走项目设计方案、图纸。乙方单方提出解除合同,双倍返回甲方已付的定金和设计费。
2、甲方逾期不确认的,乙方可以视为同意设计的方案可往后执行。
3、甲方逾期支付设计费用的,每逾期支付一天,应按设计费总金额百分之一支付违约金,逾期支付超过14天,乙方有权解除合同,向甲方追偿已发生的设计费用。
4、乙方延误设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该项目设计费总金额百分之一的设计费。
5、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或拖延工期,工期每延误一天,乙方向甲方支付100元的赔偿金。
6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸,每延误一天,应向甲方支付
100元的赔偿金。
第十条其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作,双方需另行协商签订合同。
2、甲方变更合同规定的时间,要求提前交付设计文件时,应向乙方支付每天100元赶工费。
3、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除双方责任,但法律另有规定的除外。
4、本合同在履行中发生纠纷,甲、乙双方无法自行协商解决时,可申请武汉市装饰行业协会协助进行调解,调解不成的,可按下列第①方式解决,
①提交武汉市仲裁委员会仲裁;
②依法向武汉人民法院提起诉讼。
5、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议书作为附件,补充协议书与本合同具有同等效力。
6、本合一式二份,甲、乙双方各执一份。
7、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字(盖章),乙方签字(盖章),
联系电话,联系电话,
日期,日期,
篇三,室内装饰设计合同
室内装饰设计合同
工程名称,
工程地点,
合同编号,
发包方,
设计方,
签订日期,
发包方(以下简称甲方),设计方(以下简称乙方),
甲方委托乙方承揽,*******装饰设计工程,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订,
1.中华人民共和国民法典以及国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。
第二条本合同设计项目的名称,设计的要求,设计内容,1.项目名称,河北南宫南湖温泉度假酒店主楼装饰。
2.设计内容,平面、立面、剖面、家具、灯具地毯、画、艺术品造型、以及现场设计协调等工作范围。
3.设计要求,符合国家有关(建筑内部装饰设计防火规范)(GB-50222-95)(建筑装饰工程施工及验收规范)(GB50210-2001)。第三条设计收费
1.本次合同的设计费用包括规定的工作范围。从第一到第五阶段为一次包干,费用为人民币,******元人民币整,大写,元整。如服务事项减少5%以内,以上设计费不予以改动。如增加服务范围超过总工作量5%需另计设计费。设计费以电汇形式支付。2.设计内容,
装修设计范围包括大堂、餐厅、包房、客房、酒吧、足疗保健、棋牌室、宴会厅、连廊、儿童娱乐区、会议区、网架门
头、公共区域等建筑施工图纸包括的所有室内空间部分的装修设计。面积共计*******平方米。
四套VIP别墅方案设计第四条付款方式
乙方设计费用应根据工作范围按下列阶段支付
甲方须于签定合同后7个工作日向乙方支付定金,乙方在收到定金后立即开展设计工作。其后甲方收到乙方各阶段计成果后,在确认设计成果后须在7个工作日内付款。
第五条设计方应向发包方交付的设计资料
第六条设计服务范围
包含第一阶段至第五阶段有关室内设计所有内容,平面、立面、剖面、家具、灯具地毯、画、艺术品造型、以及现场设计协调等工作范围,并在设计完成交付图纸时一并交付工程预算表。第一阶段,设计平面布臵规划
1.乙方将在原有建筑规划设计平面布局基础上,合理有效的按甲方意见对酒店各区域平面设计并提供平面设计图供甲方审核确认。
2.乙方应与甲方协商,以便确定室内设计工作时间表、了解工程预算及时展开平面功能设计工作。
3.乙方应根据规定的工作范围内所包括的所有区域,依其各部分功能要求展开平面图设计工作。
4.本阶段于乙方在原有设计基础上交出各区域功能平面设计图,经甲方审核后,并得到甲方确认视为完成。第二阶段,设计立面剖面图内容
1.乙方将根据甲方确定的平面功能设计图基础上结合现场加以合理,美观、有效的设计天花、立面、剖面,核对现场建筑尺寸数据。
2.本阶段乙方完成对各区域分布分项设计内容,如对设计装饰效果、施工技术、合理控制工程造价等工作完成,经与甲方讨论审核,并得到甲方确认视为完成。第三阶段,建筑.机电配合点位图纸
设计协议书 篇8
合同编号:__________________(由设计人编填)
工程名称:__________________
工程地点:__________________
设计证书等级:______________
委托方:_________
设计方:_________
委托方委托设计方承担_________规划设计,工程地点为_________,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
第一条本合同签订依据
1.1《_____》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计_____标准。未按合同约定时间提供工作用基础资料,交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;
1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章
1.3规划项目批准文件
1.4其他:_________
第二条设计依据
2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2.2委托方提交的基础资料
2.3设计方采用的主要技术标准是:
《城市规划编制办法》
《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)
《村镇规划标准》(GB50188-93)
《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)
《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)
《武汉市城市建筑规划管理技术规定》
其他:_________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3委托方要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)
名称:_________
规模:用地_________人口_________其他_________
阶段:区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他
设计内容:_________
第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
地形图纸_________(比例尺_________)
地形图电子文件(光盘,软盘)
其它资料_________
时间_________
第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间
蓝图_________套
彩图_________套
说明书或文本_________套
时间_________
第七条费用
7.1根据本合同第1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为_________万元。
7.2双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。6.设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;设计变更工作量在原工作量30%内的不计设计费,超出原工作量30%部分按原设计收费标准的50%计取设计费。设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.2设计方提交_________设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的_________%,计_________万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。
8.3费用支付方式,经双方协商为:_________。
第九条双方责任
9.1委托方责任
9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意。6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人用于本合同的项目情况除外,用于本合同外的项目时。
9.1.3在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还委托方所付订金,已开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的实际工作量,支付设计费;超过一半时。6.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。
9.1.4委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失。
9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;
9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额万分之五的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失。
9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计方责任
9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。由于设计人自身原因,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。由于设计人原因。
9.2.2设计合同有效年限为_________年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。
9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。8.3 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段。
9.2.5由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________。由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.6 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解协商不成的,双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁。设计人 贰 份。8.8 本合同经双方签章后生效。本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
9.2.6合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
9.2.7设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第十一条争议解决方式
11.1本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第_________种方式解决:向武汉申请_____;向_________人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效及其他
12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验。
12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份,委托方二份,设计方二份。
12.6本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。甲方必须维护乙方的设计文件,未经乙方同意;甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围,甲方有义务保护乙方的设计版权。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
委托方(盖章):_____________设计方(盖章):________________
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________
委托代理人(签字):________委托代理人(签字):________
项目经理(签字):_______项目经理(签字):_________
住所:_______________________住所:_____________________
编码:________________编码:_______________
电话:_____________________电话:__________________
开户银行:_____________________开户银行:__________________
银行帐号:_____________________银行帐号:__________________
签订日期:_________年____月____日?签订日期:_________年____月____日
签订地点:_____________________?签订地点:__________________
规划行政主管部门备案(盖章):_________
备案号:__________________
经办人:_________
备案日期:_________年_________月_________日
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
设计协议书 篇9
甲方:_________
乙方:_________
兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:
一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。
四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。
含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。
1.甲方
(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
(,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
(。并对提交的设计文件的质量负责。
(2)设计合理使用年限为_________年。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。
(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________%。
(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计协议书热门5篇
在法律法规更加成熟的社会,合同的成立代表着承诺与要约内容的一致。那么,一份高质量的合同文书格式模板应该是怎样的呢?编辑经过精心整理,为大家提供了最新的“设计协议书”。为了避免丢失网站地址,建议您将本页收藏起来!
设计协议书【篇1】
工程名称:________________
工程地点:________________
发包人:_____________________ 设计人:__________________
法定代表人:______________ 设计证书等级:______________
委托代理人:______________ 身份证号:______________
通讯地址:________________ 通讯地址:______________
联系电话:________________ 联系电话:______________
发包人委托设计人承担________________工程设计,工程地点为________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是:________________________
第三条 工程项目
1、建筑规模:_____层;建筑面积________平方米;
2、设计阶段
(1)方案:
(2)初步设计:
(3)施工图:
3、估算总投资:¥___________元,(大写)___________________________元整。
4、估算设计费:¥___________元,(大写)___________________________元整。
第四条 设计内容
设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:
1、发包人_________区总平面布置;
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
说明:
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
9.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。
4、本合同履行后,定金抵作设计费。
第七条 费用
发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元;
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条 支付方式
1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_____%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
1、发包人责任
(1)发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
(2)发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;到工商行政管理部门鉴证。
(3)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
(4)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
(5)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书。
(6)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建。
甲方应在年月日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
(7)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
甲方在年月日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料。
(8)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
(9)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
(10)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
2、设计人责任
(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。
(2)设计合理使用年限为________年。
(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;
2、调解不成时,双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_______________人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖章即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。
8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人:__________(盖章) 设计人:__________(签字盖章)
法定代表人:__________(签字)
委托代理人:__________(签字)
项目经理:__________(签字)
住所:__________ 住所:_______________
编码:__________ 编码:__________
电话:__________ 电话:_______________
传真:__________ 传真:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
银行账号:__________ 银行账号:__________
设计协议书【篇2】
设计协议书是一份由设计师和客户共同签署的重要文件,该文件详细记录了设计项目的要求、目标、责任、工作流程和时间安排等重要内容。设计协议书的制定对于设计项目的顺利进行至关重要,下面将从标题、内容、格式等方面详细探讨设计协议书。
一、设计协议书的标题
设计协议书应概括准确地表达出该文件的主要内容,吸引双方的注意力,同时保证清晰易懂。在决定标题时,应考虑以下几个方面:
1.简洁明了
设计协议书的标题应尽量简洁明了,不刻意华丽、复杂。避免使用过长或晦涩的短语,让读者在第一时间能够理解该文件的主要内容。
2.直接明确
设计协议书是一份需要确定合同内容的文件,标题应该体现出明确的目标和要求,传达设计合作的核心思想。
3.生动形象
生动、形象的标题对于营造愉悦的工作氛围有所帮助。若能使用合适的拟人化或比喻手法,可以活跃双方的想象力,达到更好的协商效果。
二、设计协议书的内容
1.设计项目
设计项目是设计协议书的核心内容,包含项目的背景、目标、范围、要求、计划等方面。设计师应就项目的特点和需求进行详细分析,并进一步确定设计的方向和计划。
2.设计方案
设计方案是设计协议书的重要组成部分,为客户提供设计路径和方向,使合作双方对于整个设计过程有一个清晰明了的认识,从而更好地实现各自的设计目标。
3.工作流程
工作流程是一个相对独立的设计过程,包括学习任务,设计方案和审查。详细记录整个设计的流程,以保证合作的顺利进行和透明度的提高。
4.版权保护
设计协议书也需要确定版权保护的内容,该部分包括版权所有权的归属、使用方式、报酬等方面的协商等,以保证双方的合法权益得到保障。
三、设计协议书的格式
1.标题和子标题
标题和子标题应该明确、简洁。子标题可以帮助梳理文章结构,使读者对文章有更多的理解。
2.编号和日期
设计协议书上应该标注唯一编号和日期,以便辨识和管理。日期也可以在制定过程中起到参考作用。
3.字体和排版
设计协议书应该选择易读、不疲劳的字体和字号。排版应该遵从一定的规范,布局清晰、统一、美观。
4.文件格式
设计协议书最好以PDF或Word格式保存,以方便双方查看和修改。同时,PDF格式也能起到防止修改的作用。
总之,设计协议书对于设计合作的顺利进行至关重要,不但为双方提供一份清晰明了的指南,也起到保障权益的作用。在制定设计协议书时,应注重细节方面的内容,以确保合作任务顺利进行。
设计协议书【篇3】
发包人:xx市xx区人民法院
民用建设工程设计协议书(精选12篇)条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
设计人:yyy建筑设计院
xx市xx区房地产开发经营公司(代理单位)
发包人委托设计人承担 台江区人民法院审判法庭(勘察设计) 工程设计,经双方协商一致,签订本合同。6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。
1.1《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4招标编号为“榕市台江建安招20XX001”的《台江区人民法院审判法庭(勘察设计)》招标文件及中标通知书为本合同的依据及组成部分。6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资
(万元)
费率
%
估算设计费
(万元)
层数
建筑面积㎡
方案
初步设计
施工图
1
台江区人民法院审判法庭
地下两层,地上9层
约23463.3
√
√
√
10000
/
243.84
说
明
工作内容范围:包括方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算、后续阶段设计、施工现场配合服务、图纸审查配合服务及工程竣工验收。包含建筑安装工程、装修工程(不包含精装部分)、室外总体工程等全部图纸设计;6.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
提供基础资料光盘一张
1
2
用地红线图及设计任务书
1
3
其它,发包人认为需提供的其它资料
1
4
审查通过的岩土勘察报告
2
5
方案优化设计意见
1
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号
资料及文件名称、份数
提交日期
有关事宜
1
批准后的工程可行性研究报告及社会稳定分析评估报告、节能评估报告各10份;
2
用于会审的规划总平图10份,
发包人确定方案后10日历天提交;
3
用于方案审批的设计文件10份;
发包人确定方案后20日历天内提交
4
用于扩初审批的设计文件10份,根据审查意见修改后初步设计文件8份,工程概算5份,
方案优化设计文件经批准后30日历天内提交;
5
用于施工图审批的设计蓝图8份(指最终用于盖章的图纸,不含审查过程用图)及CAD、GDF电子文档2份,6.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。
扩初会审通过并经发包方确认后50日历天内提交;
6
根据施工图审查意见及相关部门审查意见修改后的建筑单体以及人防、消防、安防等施工图修订文本12份,
7
专项设计(包含轻型钢结构、建筑智能化、环境设计等)12份,
在施工图审查合格后30日历天内提供;
8
室外总体(含道路广场、园林景观、给水排水、路灯照明等)施工图12份,
在施工图审查合格后30日历天内提供;
9
最终成果的书面计算书一份,全部存档图纸的光盘两张,CAD图纸光盘应按照发包人要求提交(设计方不得加密、设置使用权 限等,应方便发包人编制工程控制价以及相关报建手续办理等);6.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
施工图审批设计文件经批准后10日历天内提交,
10
如另有加晒图纸。以A4图纸每张0.5元,A3图纸每张1元,A2图纸每张2元,A1以上图纸每张4元收取工本费;6.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
第五条 本合同设计收费估算为投标中标价:贰佰肆拾叁万捌仟肆佰元人民币(243.84万元人民币)。设计费支付进度详见下表。6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
付费次序
占设计费%
付费额(万元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
10%
24.384
方案设计优化完成并获得批准通过后,设计人提出申请,发包人7日内支付
第二次付费
20%
48.768
初步设计完成并获得批准后,设计人提出申请,发包人7日内支付
第三次付费
45%
109.728
施工图完成设计并获得批准后,设计人提出申请,发包人7日内支付
第四次付费
15%
36.576
工程施工完成总工程量的一半时,设计人提出申请,发包人7日内支付
第五次付费
10%
24.384
工程完成竣工验收时,设计人提出申请,发包人7日内支付
说明:
1、本设计项目的设计费总额暂定为243.84万元人民币(最终以财审为准),设计费浮动幅度为–20%。上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。若工程估算金额与工程结算造价不一致的,则以后者金额为计费基数。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量。
(1)工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)= 304.8万元×80%=243.84万元发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(2)工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费=243.84万元
(3)基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数=243.84×1×1=243.84万元。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
仅方案设计费、初步设计费、施工图设计费和后续服务包含在投标报价总额中。最终结算时,按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额,按上述方法计算设计费。由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天。
2、设计费支付方式:银行转账,设计人提供等额正式发票。
3、第四次付费时,发包人和设计人按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额调整设计费总额,在本期设计费支付时,应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算。由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数。
4、工程完成竣工验收时,设计人提出申请,发包人7日内,支付余款并结清设计费。
5、第三次付费的同时,发包人退回设计人提交的履约保证金。
第六条 双方责任
6.1 发包人责任:
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15 天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时。8.本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,设计人应给予积极配合。8.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。
6.l.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。民用建设工程设计合同的要包括设计项目的一些内容,确定合同签订的目的,合同争议的解决事项等等。小编整理了“
6.2 设计人责任:
6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.. 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:国家现行法律法规及行业相关规范。
6.2.3 设计合理使用年限为50年。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索额。6.. 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
第七条 违约责任:
7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;6.. 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建。6.. 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意。
7.3 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求,由于设计失误引起重大设计变更、设计缺陷所造成返工的,除减收相关工程设计费外其造成直接经济损失的20%由设计人承担。6.. 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计。
7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。6.. 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。..6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。. 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,超过一半时。
8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。. 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。. 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接肥损失部分的设计费。
8.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉:
8.8 本合同一式_ 陆_份,发包人_ 贰 _份、代理人_ 贰 _份、勘察人__ 贰 __份。
8.9 本合同经双方签章后生效。
8.10 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。. 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天。
8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。. 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
8.12 其它约定事项:本合同未定事项,以台江区人民法院审判法庭(勘察设计)招标文件为准。
第九条 合同补充条款
1.按照《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定〉和〈福建省建筑工程勘察招标投标管理若干规定〉的通知》(闽建〔20__〕6号)的相关规定要求。. 本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
设计服务基本要求
设计人应依据项目设计合同的规定,通过有效地计划、组织和协调,按时完成合同规定的设计任务,保证设计质量、合理控制工程投资,为建设各方提供优良的设计服务。. 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(20__年版)(建质[20__]216号)的要求。
若发包人(委托人)或其上级主管部门认为有必要的话,设计人则应按其要求进行技术设计,编制技术设计文件及相应修正概算,设计人应无条件执行,且编制费用已包括在设计费总额中。8. 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人认为有必要分标段进行施工招标的话,则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料,满足发包人的招标需要。8. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。
工程施工时,应按照规定派驻工地设计代表,协助发包人解决各种与设计有关的问题,包括修改完善设计或局部变更设计。随着经济的不断发展,近年来民用建设工程发展势头较猛。下面是由小编为大家整理的“民用建设工程设计合同范本”欢迎大家阅读。
设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求,由于设计失误引起重大设计变更、设计缺陷所造成返工的,除减收相关工程设计费外其造成直接经济损失的20%由设计人承担。因设计人重大过失或故意行为造成的损失应按实际经济损失承担赔偿责任。赔偿金在设计费中相应予以扣除。
应发包人要求,参加与设计有关工程例会或专题会议。及时与相关单位进行施工中设计问题的沟通、技术交底。
进行工程见证,参加工程各项验收和签认工作。
施工现场设计配合,解决施工中设计问题,按设计合同要求,结合工程实际情况,下现场及时解决设计问题。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,进行材料及设备采购的技术配合工作。设计人不得指定生产厂、供货商。6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人需要设计人的设计人员配合选型定价、加工定货时,设计人应当提供服务,所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应指派承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。
对设计人员的基本要求
设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作,其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字,并参加发包人主持召开的与设计有关的会议,处理和解决与设计有关的问题。6.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到。
设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的,发包人应当拒绝与其签订设计合同,由此给发包人造成损失的,发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。6.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计。
设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的,应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请,其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员,经发包人书面同意后,若替换人数超过投标时所报人数一半的,设计人应当赔偿招标人损失。发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件。
设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风,在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
常驻施工现场设计代表,如有不尽其职或虚挂其名的情况,发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利,直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时。
其他补充条款:
⑴ 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,确保规划及消防方案等相关事项审批通过,如有产生返工费用均由设计人自理。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时。
⑶设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目。
⑷各专业设计人员名单在设计过程中不得更换,如确需更换需发包人书面同意,自行更换视为违约。
⑸设计人按发包人意见对其设计方案进行优化和修订,直至发包人满意,所需费用含在合同价中,发包人不另外支付。在设计和施工过程中,对设计方案进行局部修改或相应调整等情况,设计人不再另行收取费。设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计。
(6)设计人须积极配合发包人及职能部门,对提出的意见进行必要的图纸修改,设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后10天(若作重大修改其时限另议)内,完成对设计文件的修改,所需费用含在合同价中,发包人不另外支付。对设计方案进行局部修改或相应调整等情况设计人不再另行收取费;设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
(7)本工程设计设计人在中标后应积极配合发包人开展项目前期工作,承担本项目的可行性研究报告、社会稳定分析报告、节能报告的编制工作。设计前期工作需相关部门审核批准后方可进入方案与施工图设计。若设计人无国家发展和改革委员会核发的建筑工程专业甲级工程咨询资格证书(含评估资质),则由设计人或发包人直接委托具有相应资质的编制单位完成相关工可编制工作。可研编制费用以7万元固定包干价支付给设计人。设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
以下无正文
发包人名称: 设计人名称:
xx市xx区人民法院 yyy建筑设计院
(盖章) (盖章):
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
代理单位名称:
xx市xx区房地产开发经营公司
(盖章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
住 所:xx市xx区广达路888号
邮政编码:
电 话:
传 真:
开户银行:
银行帐号:
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备 案 号: 经 办 人:
设计协议书【篇4】
设计协议书是一种具有法律约束力的文件,它是设计师与委托人之间达成共识的表达,并确保双方权益得到保障。本文将详细介绍设计协议书的内容与重要性,以及如何撰写一份全面且生动的设计协议书。
设计协议书通常包括以下几个重要部分:
1. 委托人与设计师信息:在协议书的开头,应当清楚地列出委托人和设计师的姓名、联系方式以及相关背景信息。这有助于确认双方身份,防止可能的误解或纠纷。
2. 设计项目概述:接下来,协议书应该描述具体的设计项目。这包括项目的性质、范围、目标以及期望的成果。清晰明了的项目概述可以帮助双方明确项目的重点和方向,避免不必要的误解。
3. 项目时间表:协议书还应明确规定项目的起始日期和预计完成日期。这将有助于双方做好时间安排,并确保项目按时交付。如果需要,可以在协议中明确里程碑或阶段性的完成时间,以便双方可以通过检查点来评估进展。
4. 项目费用与支付方式:在设计协议书中,应明确约定设计师的报酬及其支付方式。这包括设计费用、所有权收益以及额外费用(如材料费、印刷费等)。同时,双方可以商定支付方式,如分阶段支付,定期支付或按完成里程碑支付等。
5. 版权及知识产权:由于设计作品涉及到版权和知识产权的问题,设计协议书应该明确约定双方对作品的版权归属、使用范围以及保护措施等。这样可以确保设计师的创作权益得到保护,同时委托人也可以获得合法权益。
6. 合同解除与争议解决:在协议书末尾,应当明确约定合同解除的条件和程序。同时,为了避免未来可能产生的争议,可以约定在出现争议时,双方愿意通过协商、调解或仲裁等方式解决。
设计协议书的重要性不可忽视。首先,它是委托人与设计师之间的重要约定,可以确保双方在设计项目中理解一致,避免产生误解和不必要的纠纷。其次,它具有法律约束力,双方都有责任履行协议中的义务。最后,设计协议书可以为设计师提供保障,确保其权益得到充分尊重和保护。
要写一份全面且生动的设计协议书,以下几点值得注意:
1. 语言简练明了:使用清晰简洁的语言,避免使用过于专业化的术语,以确保双方都能够理解协议内容。
2. 具体详细的项目描述:在协议中详细描述设计项目的要求和目标,确保双方对项目内容有清晰的认识。
3. 明确的时间表和支付方式:具体明确项目的起止时间和支付方式,以确保双方都能按时完成项目并获得相应的报酬。
4. 完备的版权及知识产权保护条款:协议书中应明确约定双方在知识产权和版权方面的权益保护,并约定违约的法律责任。
5. 细致入微的解约与争议解决条款:在协议书中明确约定合同解除的条件和程序,并规定争议解决的方式,以减少不必要的争议和纠纷。
总而言之,设计协议书是设计师与委托人之间的重要合作工具,它具有法律约束力,并能确保双方利益得到保护。通过撰写一份全面且生动的设计协议书,可以帮助双方建立明确的合作框架,使得设计项目能够顺利进行并取得成功。
设计协议书【篇5】
建筑工程设计合同参考样本
建设单位:_______________________,以下简称甲方;
设计单位:_______________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
二、甲方义务
1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
①发包方按本合同第3条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件,发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或将所提交资料做较大修改,以致设计方需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计方能够做到。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。
四、设计费
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求,进行工程设计。
3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
④设计方交付设计资料及文件后,要按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工的,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目尚未开始施工的。
六、其它
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
⑤设计方应保护发包方的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章):_______ 设计单位(乙方)(盖章):_______
代表人(签字):_________________ 代表人(签字):_________________
_________年_________月_________日 _________年_________月_________日
签订地点:_______________________ 签订地点:_______________________
运输协议书
编辑细心挑选的这篇文字起名为“运输协议书”。如今社会注重遵循契约精神,身边需涉及合同的场景日益增多。为了项目能够正常运转,签署具备法律效力的合同至关重要。请您仔细阅读本文获取更多相关信息!
运输协议书(篇1)
司机运输合同协议书
前言:司机运输合同协议书是一种双方约定的法律文件,双方通过签署此协议书,约定相关的运输条件和责任,确保双方的权益和义务得到妥善保障。本文将会详细介绍司机运输合同协议书的内容和要点,以及在实际的运输过程中应该注意的问题。
一、合同的目的和背景
该合同的目的是为了明确双方的权益和义务,确保货物能够安全准时地运输到目的地。背景是合同订立的原因和前提,比如一方是货主,另一方提供了运输服务。
二、合同的基本条款
1. 合同的双方:明确合同的双方当事人及其详细联系方式。
2. 货物的描述:详细描述货物的品名、数量、重量、体积、包装等相关要素。
3. 运输条件:明确货物的运输方式(道路运输、海运、空运、铁路运输等)、装卸方式、起运地和目的地等。
4. 运输费用:明确运输费用的支付方式(一次性支付、分期支付等)、结算方式(预付、到付、现金、转账等)。
5. 运输保险:明确运输过程中的货物保险责任及赔偿方式。
6. 运输时间和期限:明确货物的起运时间、预计到达时间、运输期限和违约责任等。
7. 运输责任:明确各方在运输过程中的责任和义务,包括货物的损坏、丢失、延误等情况的赔偿责任。
8. 争议解决:明确合同争议的解决方式,一般包括协商、仲裁、诉讼等。
三、合同履行的注意事项
1. 货物的清点和验收:双方在装货和卸货的过程中应当进行清点和验收,确保货物的完好和准确性。
2. 运输过程的监管:双方可以约定货物运输过程的监管方式,如跟踪GPS、签收回单等,以保证货物的安全运输。
3. 不可抗力情况的协商:当遇到不可抗力因素导致货物运输受阻时,双方应当及时协商解决方式,以免造成不必要的损失。
4. 运输违约责任的约定:当一方无故违约时,应当明确违约方应承担的赔偿责任,以保证合同的履行权益。
5. 合同的变更和解除:当双方需要变更合同内容或解除合同时,应当按照协议中规定的方式进行通知和协商,避免纠纷的产生。
结语:司机运输合同协议书是确保运输双方权益和义务得到保障的重要法律文件,对于双方的合作具有重要意义。在签署合同前,双方应当仔细权衡合同条款,确保符合双方的利益和实际情况。在合同履行的过程中,双方也应当根据合同约定的要求提供必要的配合和协调,以确保货物安全准时地运送到目的地。
运输协议书(篇2)
2021运输合同协议书简易版为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
2021运输合同简易版一甲方(托运方):___________身份证号:____________________________________
乙方(承运方):___________身份证号:____________________________________
乙方同意甲方托运_________货物,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条、运输方法
乙方调派_________吨船舶一艘,船名_______________,编号____________,船舶有_________吊装设备,应甲方要求由_________港运至_________港_________号码头,按现行包船运输规定办理。
第二条、货物包装要求
乙方将货物用_________材料包装,每包体积_________米,重量_________吨。(或________型号包装集装箱。)
第三条、货物集中与接收时间
甲方应_________年_________月_________日至_________月_________日内将货物集中于_________港_________号码头。由乙方联系港口接收集货,货物由甲方看守。
第四条、装船时间
乙方于_________年_________月_________日将船舶抵达港,靠好码头,于_________月_________日时至_________时将货物装完。
第五条、运到期限
乙方应于_________年_________月_________日_________时前将货物运达目的港码头。
第六条、启航联系
乙方在船舶装货完毕启航后,即发电报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航,费用_________元由_________方负担。
第七条、卸船时间
甲方保证乙方船舶抵达目的港码头,自下锚时起于_________小时内将货物卸完。
第八条、运输质量
乙方装船时,甲方派员监装,指导照章操作,保证安全装货,装完船封好舱,甲方派押运员_________人押运,乙方保证原装原运。
第九条、运输费用
以船舶载重吨位计货物运费_________元,空驶费按运费的50%计_________元,全船运费为_________元。
第十条、运费结算办法
本合同签订后,甲方应于_________年_________月_________日前向乙方预付运输费用_________元。乙方在船舶卸完后,甲方应于_________年_________月_________日付清运输费用。
第十一条、甲方违约责任
1.甲方未按时集中货物,造成乙方船舶不能按时装货、按时起航,每延误一小时应向乙方偿付违约金_________元。
2.甲方未能按时卸货,每延迟一小时应向乙方偿付违约金_________元。
3.甲方未按时付清运输费用,每逾期一天,应向乙方偿付未付部分运输费用_________%的违约金。
4.甲方如不履行合同或擅自变更合同,应偿付乙方_________元违约金。
第十二条、乙方违约责任
1.乙方未按期将货物运达目的港码头,每逾期一天,应偿付甲方违约金_________元。
2.乙方船舶起航后未电报通知甲方准备卸船时间,所造成损失由乙方负责。
3.乙方违章装、卸造成货物损坏,应赔偿实际损失,并向甲方偿付损失部分价款_________%的违约金。
4.乙方不履行合同或擅自变更合同,应偿付甲方_________元违约金,并退还甲方的预付款。
第十三条、不可抗力
1.在装、卸货物过程中,因气候影响装、卸作业时间,经甲乙双方签证,可按实际时间扣除。
2.因_________级以上风暴影响,不能按期履行合同,双方均不负违约责任。
第十四条、本合同执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第(_________)项解决:
1.申请仲裁机关裁决。
2.向人民法院起诉。
第十五条、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。
甲方(签字/盖章):____________________________乙方(签字/盖章):____________________________
联系电话:___________________________________联系电话:___________________________________
_________________年____________月___________日_________________年____________月___________日
2021运输合同简易版二托运人:___________,地址:___________,电话:___________,联系人:___________,
承运人:___________,地址:___________,
电话:___________,联系人:___________,
收货人:___________,电话:___________,
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,订立如下条款,双方共同遵守。
第一条货物名称:________,规格:________,数量:________,重________公斤,价值:________人民币元。
第二条货物起运地点:成都市________街________号
货物到达地点:________市________街________号
第三条货物承运日期:__年月日,货物运到期限:__年6月日前。
第四条运输质量及安全要求:承运人必须保证货物无灭失、短少、变质、污染、损坏等。
第五条货物装卸责任和方法:货物起运及到达后的装卸均由承运人负责,承运人应在托运人指定的地点完成货物装卸。
第六条收货人领取货物及验收办法:货物运达后承运人应立即通知收货人,由收货人指定卸货地点,在卸货地当场进行验收,并对货物是否完好等情况开具验收单(一式两份,一份交承运人,一份交托运人存底)。
第七条运输费用、结算方式:本次运输运费元,本合同签订后托运人预付定金元,货物到达卸货并由收货人确认货物完好无损后7日内支付剩余的费用。
第八条货物托运后,托运人需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运人提出变更合同的内容或解除合同的要求,但必须在货物未运到目的地之前通知承运人,并应按有关规定付给承运人所需费用。
承运人应在货物到达以后,收货人未验收前妥善保管货物。
第九条违约责任
1、托运人未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运人应按其价值的5%偿付给承运人违约金。
2承运人如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人,并且不能超过本合同第三条约定的货物运到期限。如造成货物逾期到达的,承运人应偿付托运人违约金元。
3、运输过程中货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏等任何情况,承运人应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运人,并向托运人支付违约金元。
第十条本合同如在履行过程中发生争议,双方友好协商,协商不成,交由合同签订地法院裁决。
第十一条本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章后生效。
托运人:________(盖章)承运人:(盖章)________
代表人:________(签字)代表人:(签字)________
本合同签订时间:____年__月__日。
本合同签订地点:成都市________区________路(街)________号。
2021运输合同简易版三根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求,_(简称甲方)向省交通厅海运局(简称乙方),计划托运货物,乙方同意承运,特签订本合同,共同遵守,互相制约,具体条款经双方协商如下:
一、运输方法:
乙方调派吨位船舶一艘(船舶吊货设备),应甲方要求由港运至港,按现行包船运输规定办理。
二、货物集中:
甲方应按乙方指定时间,将货物于天内集中于港,货物集齐后,乙方应在五天内派船装运。
三、装船时间:
甲方联系到达港同意安排卸货后,经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)。装船作业时间,自船舶抵港已靠好码头时起于小时内装完货物。
四、运到期限:
船舶自装货完毕办好手续时起于小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。
五、启航联系:
乙方在船舶装货完毕启航后,即发报通知甲方做好卸货准备,如需领航时亦需通知甲方按时派引航员领航。费用由方负担。
六、卸船时间:
甲方保证乙方船舶抵达港锚地。自下锚时起于小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时0。075元,在装卸货过程中,因天气影响装卸作业时间,经甲方与乙方船舶签证,可按实际影响时间扣除。
七、运输质量:
乙方装船时,甲方应派员监装,指导工人按章操作,装完船封好舱,甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运,除因船舶安全条件所发生的损失外,对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责。
八、运输费用:
按省水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费元,空驶费按运费的50%计(),全船运费为元,计收。
港口装船费用,按省港口收费规则有关费率计收。卸船等费用,由甲方直接与到达港办理。
九、费用结算:
本合同经双方签章后,甲方应先付给乙方预付运输费用元。乙方在船舶卸完后,以运输费用凭据与甲方结算,多退少补。
十、附则:
本合同甲乙双方各执正本一份,副本份。并向工商行政管理局登记备案,如有未尽事宜,得按省交通厅海上运输管理规定和经济合同法的有关规定协商办理。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:代表人:
年月日
2021运输合同简易版四甲方(托运方):
地址:
传真:
乙方(承运方):
地址:
电话:
传真:
甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:
第一条:承运货物及起止地点
1.1、托运的主要货物为:、
包装:甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装。
属性:化工产品
1.2、货物的起运地点:
1.3、到达地点:永红化工指定的送货地点。
1.4、甲方托运的其它货物及服务内容,以货物运单或补充协议说明。
第二条:操作流程
(1)甲方发出运输指令(2)乙方回复认可书(3)甲方装货(4)双方验货签收(5)发往目的地交货(6)收货单位验签(7)验收后取回单(8)将回单交回甲方(9)甲方承付运费。
第三条:甲方的义务和责任
3.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量;
并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息。如发生特殊情况,甲方在乙方派出车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。3.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
3.3、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。
3.4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
3.5、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。
第四条:乙方责任
4.1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到门。
4.2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。
4.3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。
若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。4.4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。
4.5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
4.6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。
4.7、乙方不得向甲方员工赠送财务,若经发现,甲方有权处理乙方未结运费。
第五条:费用及结算方式
5.1、费用的结算标准为:详见附件《志成物流货物运输报价表》
5.2、结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。
如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。第六条:违约责任
6.1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。
乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。6.2、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。
如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。6.3、由于乙方的过失造成货物过期到达,超过《公路运输价格表》上双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币100元的违约金。
由于不可抗力造成乙方交货延误,影响执行合同时,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。6.4、合同终止后,甲乙双方不在合作,双方在一个月内结清所有运费。
第七条:文本及时效
7.1、本合同签订时,双方必须出具法人资格文件合其他注册资料。
如属法人委托人签署的,应有法人委托书原件。7.2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
7.3、本合同有效期为2004年月日至2005年月日
7.4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.5、自本协议生效之日起一个月内为试用期,试用期内,如乙方要求提前终止合同,必须提前15天通知甲方。
否则甲方有权不退还乙方未结运费。7.6、本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。
第八条:变更与终止
8.1、合同如有变更或者补充,经协商一致后,以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。
8.2、本合同终止后,合同双方仍承担合同终止前本合同规定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。
8.3、合同如需提前终止,须双方书面同意。
第九条:纠纷及其仲裁
若合同在履行中产生纠纷,双方应及时协商解决。协商无效的,可向合同履行地人民法院申请诉讼解决。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
代表人:代表人:
签署日期:
2021运输合同简易版五托运方:_________
托运方详细地址:_________
承运方:_________
收货方详细地址:_________
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条货物名称:_________;规格:_________;数量:_________;单价:_________总额(元):_________。
第二条包装要求
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点:_________;货物到达地点_________。
第四条货物承运日期_________;货物运到期限_________。
第五条运输质量及安全要求_________。
第六条货物装卸责任和方法_________。
第七条收货人领取货物及验收办法_________。
第八条运输费用、结算方式_________。
第九条各方的权利义务
一、托运方的权利义务
1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。
货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。2、托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。
否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。二、承运方的权利义务
1、承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。
如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。2、承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。
对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。三、收货人的权利义务
1、收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。
必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。2、收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。
超过规定提货时,应向承运人交付保管费。第十条违约责任
一、托运方责任
1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的_________%偿付给承运方违约金。
2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3、由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
5、罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任
1、不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金_________元。
2、承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。
如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。3、运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
(1)不可抗力;
(2)货物本身的自然属性;
(3)货物的合理损耗;
(4)托运方或收货方本身的过错。
第十一条本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留一份。
托运方(盖章):_________
承运方(盖章):_________
_________年____月____日
运输协议书(篇3)
运输协议书
一、背景介绍
运输协议书是指双方就运输事宜所达成的协议。在商业运输中,为了明确各方责任,确保货物安全快捷到达目的地,运输协议书起着非常重要的作用。本文将通过详细的具体例子,生动地介绍运输协议书的内容和重要性。
二、协议内容
1. 货物信息
在运输协议书中,首先需要明确货物信息,包括货物名称、数量、重量、体积等。这些信息是确保货物顺利运输的基础。例如,假设甲公司要将一批电子产品从A城市运往B城市,运输协议书应明确货物为电子产品、数量为1000件、总重量为1000公斤、总体积为20立方米。
2. 运输方式
运输协议书还需要明确运输方式,即货物是通过什么方式进行运输。例如,货物可以通过公路运输、铁路运输、航空运输或海运等方式进行。不同的运输方式对于货物的安全和速度有不同的影响,因此在协议中明确运输方式非常重要。
3. 运输路线
运输协议书应该明确货物的运输路线,包括起始地和目的地以及可能的中转站点。例如,在之前的例子中,货物从A城市运往B城市,可能需要在C城市进行中转。因此,在协议中需要明确该路径,以确保货物按照预期到达目的地。
4. 运输时间和费用
运输协议书还需要明确货物的预计到达时间和运输费用。这些信息对双方都非常重要。货主希望货物能够按时到达,而运输公司希望能够收到合理的费用。例如,在协议中可以明确货物预计在10天内到达目的地,并约定运输费用为每吨1000元。
5. 责任和赔偿
在运输协议书中,双方还需要明确各自的责任和赔偿方式。例如,货主需要对货物进行适当的包装,确保货物在运输过程中不受损。如果因为包装不当导致货物损坏,货主需要承担相应责任。同时,运输公司也需要保证货物的安全,如果在运输过程中导致货物损坏或丢失,运输公司需要进行相应赔偿。
三、运输协议书的重要性
1. 明确双方责任
运输协议书可以明确双方在运输过程中的责任,避免因责任不清而导致的纠纷。例如,在协议中明确货主需要提供适当的包装,货物在运输过程中如果因为包装不当导致损坏,货主需要承担责任。
2. 保障货物安全
运输协议书可以确保货物在运输过程中的安全。通过明确运输方式、路线以及相关责任,可以最大程度地保障货物的安全。例如,在协议中明确货物的运输方式为航空运输,能够更好地保证货物的安全和速度。
3. 提高运输效率
明确的运输协议书可以提高运输效率。双方在协议中明确了货物的信息、运输方式、路线和时间,可以避免不必要的沟通和误解,从而提高运输的效率。例如,在协议中明确货物预计在10天内到达目的地,可以帮助货主做出更准确的计划。
四、总结
运输协议书在商业运输中起着至关重要的作用。通过明确货物信息、运输方式、路线、时间、费用以及责任和赔偿等内容,可以确保货物安全快捷地到达目的地。双方遵守运输协议书的规定,有助于维护良好的商业关系,避免纠纷和损失。因此,在商业运输中,编写详细且具体的运输协议书非常重要。通过规范的运输协议书,可以为商业运输提供有力的保障。
运输协议书(篇4)
甲方:哈尔滨科林科技有限公司 签订地点:哈尔滨
乙方:哈尔滨中瑞大件运输有限公司 签订时间:20xx年6月22日
因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就设备搬迁 由乙方吊装及运输事宜,本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。5、如买方所订船只到达装运港后,卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下,卖方应负担买方的一切费用和损失。
一、货物名称及数量:1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车 (1)8吨 : 元/车/次 100元/拖拉机
(2)50吨 : 元/小时
(3)25吨: 元/小时
2、随车吊(1)6吨: 元/趟,厢长6米
(2)8吨: 元/趟, 厢长8.5米
3、板车 (1)半挂: 元/趟, 厢长12米
(2)拖拉机; 元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式,甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准),乙方提供全额吊装发票。6、如船只撤换或延期或退关等而未及时通知卖方停止交货,在装港发生的栈租及保险费损失的计算,应以代理通知之装船日期(如货物晚于代理通知之装船日期抵达装港,应以货物抵港日期)为准,在港口免费堆存期满后第十六天起由买方负担。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。5、卖方在本合同第8条规定的时间之内应将货物装上由装运港到中国口岸的直达船。未经买方事先许可,不得转船。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房。5、卖方所租载货船只船龄不得超过15年。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。其船长应在该船抵达目的港前7天和24小时分别用电传或电报通知买方预计抵港时间、合同号、商品名称及数量。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
法定代表人: 法定代表人
或委托代表人: 或委托代表人:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
运输协议书(篇5)
2022深圳对外贸易货物运输协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。深圳对外贸易货物运输协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022深圳对外贸易货物运输协议书正文内容
合同编号:_________________
ContractNo:_______________
签订日期:_________________
Date:______________________
签订地点:_________________
Signedat:_______________
电话:____________________
Tel:______________________
传真:____________________
Fax:_______________________
电报:____________________
Cable:____________________
电传:____________________
Telex:____________________
电话:____________________
Tel:______________________
传真:____________________
Fax:_______________________
电报:_____________________
Cable:____________________
电传:_____________________
Telex:____________________
经买双方确认根据下列条款订立本合同:
TheundersignedSellersandBuyershaveconfirmedthiscontractinaccordancewiththetermsandconditionsstipulatedbelow:
1.货号
ArtNo.名称及规格
Descriptions单位
Unit数量
Quantity单价
UnitPrice金额
Amount
合计:_______________
Totally:____________
总值(大写):_______
Totalvalue:(inwords)
允许溢短___%
____%moreorlessinquantityandvalueallowed.
2.成交价格术语:□FOB□CFR□CIF□DDU□
Terms:________________
3.包装:______________
Packing:______________
4.装运唛头:__________
ShippingMarks:_______
5.运输起讫:由______经______到________
Shipment________from_________to________
6.转运:□允许□不允许;分批装运:□允许□不允许
Transhipment:□allowed□notallowed
Partialshipments:□allowed□notallowed
7.装运期:___________
Shipmentdate:_______
8.保险:由____按发票金额110%投保____险,另加保____险至____为止。
Insurance:tobecoveredbytheFOR110%oftheinvoicevaluecoveringadditionalform____to________
9.付款条件:
Termsofpayment:
□买方不迟于_____年_____月_____日前将100%的货款用即期汇票/电汇送抵卖方。
Thebuyersshallpay100%ofthesalesproceedsthroughsight(demand)draft/byT/Tremittancetothesellersnotlaterthan
□买方须于_____年_____月_____日前通过银行开出以卖方为受益人的不可撤销____天期信用证,并注明在上述装运日期后天在中国议讨有效,信用证须注明合同编号。
ThebuyersshallissueanirrevocableL/CatsightthroughinfavourofthesellerspriortoindicatingL/CshallbevalidinChinathroughnegotiationwithindayaftertheshipmenteffected,theL/CmustmentiontheContractNumber.
□付款交单:买方应对卖方开具的以买方为付款人的见票后____天付款跟单汇票,付款时交单。
Documentsagainstpayment:(D/P)
Thebuyersshalldulymakethepaymentagainstdocumentarydraftmadeouttothebuyersatsightbythesellers.
□承兑交单:买方应对卖方开具的以买方为付款人的见票后_____天承兑跟单汇票,承兑时交单。
Documentsagainstacceptance(D/A)
Thebuyersshalldulyacceptthedocumentarydraftmadeouttothebuyersatdaysbythesells.
□
10.单据:卖给方应将下列单据提交银行议付/托收。
Documentsrequire:Thesellersshallpresentthefollowingdocumentsrequiredfornegotiation/collectiontothebanks.
□整套正本清洁提单。
FullsetofcleanonBoardOceanBillsofLading.
□商业发票一式____份。
Signedcommercialinvoicein___copies.
□装箱单或重量单一式_____份。
Packinglist/weightmemoincopies.
□由_____签发的质量与数量证明书一式______份。
Certificateofquantityandqualityincopiesissuedby______
□保险单一式______份。
□Insurancepolicyincopies.
□由____签发的产地证一式____份。
CertificateofOriginincopiesissuedby__________
□
11.装运通知:一俟装运完毕,卖方应即电告买方合同号、品名、已装载数量,发票总金额,毛重,运输工具名称及启运日期等。
Shippingadvice:Thesellersshallimmediately,uponthecompletionoftheloadingofthegoods,advisethebuyersoftheContractNo,namesofcommodity,loadedquantity,invoicevalues,grossweight,namesofvesselandshipmentdatebyTL某/FA某.
12.检验与索赔:
InspectionandClaims:
①卖方在发货前由检验机构对货物的品质、规格和数量进行检验,并出具检验证明书。
Thebuyersshallhavethequalities,specifications,quantitiesofthegoodscarefullyinspectedbytheInspectionAuthority,whichshallissueInspectionCertificatebeforeshipment.
②货物到达目的的口岸后,买方可委托当地的商品检验机构对货物进行复检。如果发现货物有损坏、残缺或规格、数量与合同规定不符,买方须于货到目的口岸的天内凭检验机构出具的检验证明书向卖方索赔。
Thebuyershaverighttohavethegoodsinspectedbythelocalcommodityinspectionauthorityafterthearrivalofthegoodsattheportofdestination.Ifthegoodsarefounddamaged/short/theirspecificationsandquantitiesnotincompliancewiththatspecifiedinthecontract,thebuyersshalllodgeclaimsagainstthesellersbasedontheInspectionCertificateissuedbytheCommodityInspectionAuthoritywithindaysafterthegoodsarrivalatthedestination.
③如买方提供索赔,凡属品质异议须于货到目的的口岸之日起天提出;凡属数量异议须于货到目的口岸之日起天提出。对所装货物所提任何异议应由保险公司、运输公司或邮递机构负责的,卖方不负任何责任。
Theclaims,ifanyregardingtothequalityofthegoodsshallbelodgedwithindaysafterarrivalofthegoodsatthedestination,ifanyregardingtothequantitiesofthegoods,shallbelodgedwithindaysafterarrivalofthegoodsatthedestination.ThesellersshallnottakeanyresponsibilityifanyclaimsconcerningtheshippinggoodsisuptotheresponsibilityofInsuranceCompany/TransportationCompany/PostOffice.
13.人力不可抗拒:如因人力不可抗拒的原因造成本合同全部或部分不能履约,卖方概不负责,但卖方应将上述发生的情况及时通知买方。
ForceMajeure:Thesellersshallnotholdanyresponsibilityforpartialortotalnon-performanceofthiscontractduetoForceMajeure.Butthesellersshalladvisethebuyersontimesofsuchoccurrence.
14.争议之解决方式:
Disputessettlement:
□任何因本合同而发生或与本合同有关的争议,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在中国深圳。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
Alldisputesarisingoutofthecontractorinconnectionwiththecontract,shallbesubmittedtotheChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommissionforarbitrationinaccordancewithitsRulesofArbitrationinShenZhen,China.Thearbitralawardisfinalandbindinguponbothparties.
□
15.法律适用
Lawapplication:
本合同之签订地、或发生争议时货物所在地在中华人民共和国境内或被诉人为中国法人的,适用中华人民共和国法律,除此规定外,适用《联合国国际货物销售公约》。
ItwillbegovernedbythelawofthePeople’sRepublicofChinaunderthecircumstancesthatthecontractissingedorthegoodswhilethedisputesarisingareinthePeople’sRepublicofChinaorthedeffendantisChineselegalperson,otherwiseitisgovernedbyUnitedNationsConventiononContractfortheInternationalSaleofGoods.
本合同使用的FOB、CFR、CIF、DDU术语系根据国际商会《Incoterms1990》
16.文字:本合同中、英两种文字具有同等法律效力,在文字解释上,若有异议,以中文解释为准。
Versions:nflictsbetweenthesetwolanguagearisingtherefrom.ifany,shallbesubjecttoChineseversion.
17.附加条款(本合同上述条款与本附加条款有抵触时,以本附加条款为准):
AdditionalClauses:(conflictsbetweencontractclausehereaboveandthisadditionalclause,ifany,itissubjecttothisadditionalclause)
18.本合同共_____份,自双方代表签字(盖章)之日起生效。
Thiscontractisincopies,effectivesincebeingsigned/sealedbybothparties:______
卖方代表人:________________________买方代表人:_______________________
Representativeofthesellers:____Representativeofthebuyers:____
签字:______________________________签字:_____________________________
Authorizedsignature:_____________Authorizedsignature:____________
运输协议书(篇6)
甲方, (以下简称甲方)
乙方, (以下简称乙方)
为了进一步贯彻执行气瓶运输、使用的EHS相关规定,根据危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)、气瓶安全监察规定(质检总局令第46号)、气瓶警示标签(GB16804-1997)、气瓶颜色标志(GB7144-1999)等要求,经双方共同协商,特制定本协议,
一、乙方所提供的工业气瓶是指甲方使用的氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶、二氧化碳、氮气瓶等。
二、乙方所提供气瓶的颜色要求,
序号气体名称化学式瓶色字样字色色环
1乙炔C2H2白乙炔不可近火大红P=20,白色单环
P=30,白色双环
2氧气O2淡(酞)兰氧黑
3氩气Ar银灰氩深绿
三、乙方所提供气瓶在甲方管辖区运输的安全要求
序号名称安全要求
1装车固定横向放置,头朝一方,旋紧瓶帽。备齐防震圈,瓶下方用三角形木块等卡牢,装车不超高,高压气瓶堆放不应超过五层。
2分类装运氧气、强氧化剂气瓶不得与易燃品、油脂和带油污的物品同车混装;所装介质相互接触,能引起燃烧、爆炸的气瓶不得混装。
3轻装轻卸不抛、不滑、不碰、不撞、不滚、不得用电磁起重机搬运。
4禁止烟火禁止吸烟,不得接触明火。
5遮阳防晒夏季要有遮阳和防雨设施,防止日光曝晒,防止雨淋。
6灭火防毒车上应备有灭火器材和防毒面具。
7安全标志车前应悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角形标志。
四、乙方所提供气瓶的其他相关要求
1. 乙方所提供的工业气瓶必须是经国家指定检验机构检验,并在使用有效期内的合格气瓶。
2. 乙方所提供的工业气瓶必须贴有充装单位的合格证。
3. 乙方所提供的工业气瓶必须配有防震圈、瓶帽、瓶阀等安全装置,并确保其完整、安全、有效。
五、其它要求
1. 乙方的车辆、人员进入甲方厂区后,需全程佩戴识别卡,并执行甲方厂区内的安全规定;
2. 乙方人员进入甲方车间规定区域内需按照指示佩戴安全帽,乙方人员需在甲方指定吸烟点吸烟;
3. 乙方的车辆需按照甲方的指引停放,禁止在甲方厂内修理、换油、冲洗。车内垃圾必须随车清走;
4. 甲方厂区内安全标示视同为安全规定,乙方需遵守。
六、罚则
1. 如因乙方原因产生安全事故,乙方的所有的经济损失由乙方负责,同时甲方可追究乙方的法律责任;
2. 如乙方违反甲方的安全规定,但未造成安全事故,甲方将根据事情的后果给予每次100~5000元的罚款,罚款在和乙方的货款中直接扣除;
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。有效期至 年 月 日至 年 月 日。
甲方, (盖章)
法定代表人/委托代理人, (签名)
年 月 日
乙方, (盖章)
法定代表人/委托代理人, (签名)
年 月 日
运输协议书(篇7)
包 机 人:____________________________________
法定代表人:____________ 职务:____________
承 运 人:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
1.包机人于____年 月 日 起包用 型飞机 架次担任包机运输,其航程如下;
____年____月____日____自____至________ ,停留____日;
____年____月____日____自____至________ ,停留____日;
____年____月____日____自____至________ ,停留____日;
包机费总共人民币________元。
2.根据包机航程及经停站,可供包机人使用的最大载量为____公斤如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时,载量照减。
3.包机吨位如包机人未充分利用时,空余吨位得由民航利用;
包机人不能利用空余吨位载运非本单位的客货。
4.承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。
5.包机人签订本协议书后要求取消包机,应交付退包费____元。
如在包机人退包前,承运人为执行本合同已发生调机等费用时,应由包机人负责交付此项费用。
6.在执行本合同的飞行途中,包机人要求停留应按规定交纳留机费。
7.其他未尽事项按承运人客货运输规则办理。
包机人:________________________
代表人:________
____年____月____日
承运人:________________________
代表人:________
____年____月____日
运输协议书(篇8)
2022中外产品买卖运输协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。中外产品买卖运输协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022中外产品买卖运输协议书正文内容
正本
ORIGINAL
合同号ContractNo:_______
签字日期SigningDate______
卖方__________________________________________
TheSeller:
买方__________________________________________
TheBuyer:
双方同意按下列条款由卖方出售,买方购进下列货物:
TheSelleragreestosellandtheBuyeragreestobuytheundermentionedgoodsonthetermsconditionsbelow:
(1)货物名称及规格DescriptionofCommodity,Specifications
(2)数量Quantity
卖方有权在_____%以内多装或少装
shipment______%moreorlessatseller'soption
(3)单价Unitprice
(4)总价TotalAmount
(5)包装:PackingTerm:
(6)唛头:ShippingMarks:
(7)装运口岸:PortofLoading:ChinaPorts
(8)目的口岸:PortofDestination。
(9)装运期限:TimeofShipment:
(10)保险:由卖方按发票金额110%投保。
Insurance:TobeeffectedbytheSellerfor110%ofinvoicevaluecovering。
(11)商品检验:Inspection:
(12)付款条件:买方应通过买卖双方同意的银行,开立以卖方为受益人的、不可撤销的、不可转让和不可分割的、允许分批装运和转船的即期信用证。该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单议付。该信用证必须在______年___月___日前开到卖方。信用证有效期为装船后_____天在中国到期。
TermsofPayment:
TheBuyershallopen,WithabanktobeacceptedbyboththeBuyerandtheSeller,anirrevocable,intransferableandindivisibleLetterofCreditatsight,allowingpartialshipmentsandtransshipment,infavorofthesellerandnegotiableagainstfirstpresentationoftheshippingdocumentstotheBankofChinainChina.ThecoveringLetterofCreditmustbeopenedandreachedtotheSellerbeforeandtoremainvalidinChinauntilthe_____day(inclusive)fromthedateofShipment。
(13)单据:卖方应向议付银行提供已装船清洁提单(或集装箱运输的己装船提单)、发票、品质证明、数量/重量鉴定书;如果本合同按CIF条件,应再提供可转让的保险单或保险凭证。
Documents:TheSellershallpresenttothenegotiatingbank,CleanOnBoardBillofLading(orCleanOnBoardBillofLadingforcontainertransportation),Invoice,QualityCertificate,SurveyReportonQuantity/Weight,andTransferableinsurancePolicyorinsuranceCertificatewhenthisContractismadeonCIFbasis。
(14)装运条件:(CIF/CFR)
1.载运船只由卖方安排,允许分批装运,允许转船、允许集装箱运输。
2.卖方于货物装船后,应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。
TermsofShipment:(CIF/CFR)
1.Thecarryingvesselshallbeprovidedbytheseller.partialShipments'transshipmentandcontainerstransportationareallowed。
2.AfterloadingiscompletedtheSellershallnotifytheBuyerbycableofthecontractnumber.descriptionofcommodity,quantity,nameofthecarryingvesselanddateofshipment。
(15)品质与数量、重量的异议与索赔:货到目的口岸后,买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符,除属于保险公司及/或船公司的责任外,买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议,品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,数量/重量异议须于货到目的口岸之日15天内提出。卖方应于收到异议后30天内答复买方。
Quality/Quantity/WeightDiscrepancyandClaim:
Incasethequalityand/orquantity/weightarefoundbytheBuyertobenotinconformitywiththeContractafterarrivalofthegoodsattheportofdestination,theBuyermaylodgeclaimwiththesellersupportedbysurveyreportissuedbyaninspectionorganizationagreeduponbybothparties,withtheexception,howeverofthoseclaimsforwhichtheinsurancecompanyand/ortheShippingcompanyaretobeheldresponsibleClaimforqualitydiscrepancyshouldbefiledbytheBuyerwithin30daysafterarrivalofthegoodsattheportofdestinationwhileforquantity/weightdiscrepancyclaimshouldbefiledbytheBuyerwithinl5daysafterarrivaloftheportofdestination.TheSellershallwithin30daysafterreceiptoftheclaim,sendreplytotheBuyer.
(16)不可抗力:由于人力不可抗拒的事故,使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交贷,卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方,如买方提出要求,卖方应以挂号函向买方提供由中国国际贸易促进委员会或有关机构出具的发生事故的证明文件。
ForceMajeure:IncaseofForceMajelure,theSellershallnotbeheldresponsibleforlatedeliveryornon-deliveryofthegoodsbutshallnotifytheBuyerbycable,ThesellershalldelivertotheBuyerbyregisteredmail,ifsorequestedbytheBuyer,acertificateissuedbytheChinaCouncilforthePromotionofInternationalTradeoranycompetentauthorities。
(17)仲裁:凡因执行本合同或与本合同有关事项发生的一切争执,应由双方以友好方式协商解决,如果不能取得协议时,则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁,仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外,均由败诉一方负担。
Arbitration:AlldisputesinconnectionwiththisContractortheexecutionthereofshallbeSettledthroughfriendlynegotiationsbetweentwopartiesifnosettlementcanbereached.thecaseindisputeshallthenbesubmittedforarbitrationinthecountryofdefendantinaccordancewiththearbitrationregulationsofthearbitrationorganizationofthedefendantcountry,Thedecisionmadebythearbitrationorganizationshallbetakenasfinalandbindinguponbothparties.Thearbitrationexpressesshallbebornebythelosingpartyunlessotherwiseawardedbythearbitrationorganization。
(18)补充条款:
Additionalclauses:
(19)其他
双方公司落款及签字(盖章)
运输协议书(篇9)
甲方:________________________
乙方:________________________
经甲乙双方商定,甲方愿将?运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,经双方协商同意,特签订如下协议,共同遵守:B.不接受影印、自动或电脑处理、或复印的任何正本单据,除非这些单据印有清晰的“正本”
一、工程名称
________________________________________________。
二、工程地点
________________________________________________。
三、土方方量(暂定)
________________________________________________。
四、工程价款及运距
本协议价款采用?固定税后价格____________方式,运距在?公里内每立方____________元,超出____________米,每立方增加人民币____________元,即运距每超出____________公里,增加价人民币____________元/m3;挖深10米以下,10米—20米每立方增加2元,?米—?米每立方增加____________元;
五、付款方式
本工程采用?按天结算?付款的方式,每?天结算一次;结算款按照甲乙双方核准方量日?内甲方支付乙方工程量总价款的_____%,但是在第二次付款时必须结清第一次余留的______%,以此类推。F.对于C&F/CIF货载,不接受租船提单。
六、工期
开工时间:___________年________月________日;竣工日期:___________年________月________日;总工作天数_____天。
七、工程量的确认
八、双方的权利和义务
1、甲方
1)?甲方负责为乙方提供施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料,确保乙方进场后能顺利施工;货物在目的口岸卸毕60天内(如果用集装箱装运则在开箱后60天)经中国进出口商品检验局复验,如发现品质、数量或重量以及其它任何方面与本合同规定不符,除属于保险公司或船行负责者外,买方有权凭上述检验局出具的检验证书向卖方提出退货或索赔。
甲方负责提供乙方的生活住所,保证施工中所需燃料的供应,燃油价格为市场价格即每升_____元,以及路面的平整,确保乙方每天顺利施工;甲方必须按照合同约定如期全额支付工程价款,不得以任何借口和理由推迟支付时间;而推迟或不能交货者除外,如果卖方不能交货或不能按合同规定的条件交货,卖方应负责向买方赔偿由此而引起的一切损失和遭受的损害,包括买价及/或买价的差价、空舱费、滞期费。
3)?甲方负责协调各方的关系,确保乙方的顺利施工;
4)?在乙方不能按照合同要求进驻施工现场的,甲方有权与乙方解除合同;
5)?甲方必须保证乙方的正常施工每月在25天以上;
2、乙方
1)?乙方在合同签订后?日施工_____进驻施工现场,并及时组织施工,按甲方指定的地点堆放运输物;
2)?认真执行《国家安全生产法》,遵守有关安全管理规定,落实各级安全责任制,完善安全保障体系及安全施工措施,消除事故隐患;由于般公认的“原因而不能交货或延迟交货,卖方或买方都不负责任。但卖方应在事故发生后立即用电报或电传告买方并在事故发生后15天内航空邮寄买方灾害发生地点之有关政府机关或商会所出具的证明,证实灾害存在。如果上述“人力不可抗拒”
3)?接受甲方对施工现场进行的安全与文明施工检查,对甲方检查提出的问题及时进行整改;
十、违约责任
1、因甲方原因,乙方不能进场或者进场后不能施工,超过_____日,甲方每天支付乙方赔偿金__________元/天,乙方有权解除合同;双方同意对切因执行和解释本合同条款所发生的争议,努力通过友好协商解决。在争议发生之日起一个合理的时间内,协商不能取得对买卖双方都满意的结果时,如买方决定不向他认为合适的有管辖权的法院提出诉讼,则该争议应提交仲裁。除双方另有协议,仲裁应在中国北京举行,并按中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会所制订的仲裁规则和程序进行仲裁。
2、因甲方不能按合同约定支付工程价款,超过_____日,乙方有权停工,因停工给乙方造成的损失,甲方按照乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金;按约定的时间和金额收取定金和全额运费,如无乙方违约情况发生,定金冲减运费总额。
3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期,超过_____日,支付甲方违约金__________元/天,甲方有权解除合同;如发生乙方责任造成的超过约定起止点、或超过约定人数、或超过约定的单程运输车数、或甲方车辆等人时间过长等乙方违约的情况。
十一、其他
1、如遇不可抗力,工期顺延,所造成的损失自行承担;
2、施工期间乙方所耗燃料,结算时甲方按照合同价格自行扣除;
3、甲方指定?为工地现场负责人,?为替补负责人;乙方指定?为工地现场负责人,?为替补负责人如需更换提前一周以书面形式通知对方;乙方必须保证甲方的人员、车辆、财务在卸载地点(包括往返运输的回程起运点)的绝对安全。如发生在上述地点的甲方人员伤亡、车辆损坏、财务损失(甲方自身原因除外),甲方有权拒绝继续运行,并要求乙方立即协助调查事件。
4其他事宜双方另行协商,如发生争议双方协商解决,如协商不成,可向当地区域_____委员会申请_____,或向合同签订地的人民法院起诉。旦发生甲方责任事故,造成乙方乘客伤亡的情况,必须严格按交通事故处理程序和规定,按交通事故处理机关的载定。
十二、附则
1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效,工程价款结算完毕后终止;
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,法律效力等同;
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年________月________日___________年________月________日
承包协议书
“今天生日,在此向你讲声:祝你生日快乐!青春美丽!”世界各国的人们都普通重视生日,除了当面祝福之外,一般还会通过手机发来生日祝福语。怎么送上别致生日祝福呢?下面是小编为大家整理的“承包协议书”,希望对您的工作和生活有所帮助。
承包协议书(篇1)
2022关于工程承包的协议书范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。关于工程承包的协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022关于工程承包的协议书范本正文内容
我相信自己能够把本职工作做好。
第二、几年来的工作锻炼了我较好的心理素质。我从不因心情而影响工作、干净干事、干练干事,具有一定的果敢决策和组织协调能力。同时具有工作积极进取的信心和勇气,就拿这次竞聘来说,我站在这里,就是在迎接挑战,从挑战中发现自我、改进自己的不足,也想通过自己的行为向大家证明:敢于发出挑战并迎接挑战的员工,是永远的挑战者!既然是挑战,就一定会有成功会有失败,如果这一次失败了,说表明我还存在许多问题和不足,我会更加努力的磨练自己,提高自己。
第三、我对人热情,办事耐心。这一点,对一个营销主管来说是不容忽视的素养。营销本身就是服务。对自己身边的姐妹弟兄们我会对他们作认真细致的思想工作,我会关心他们的工作和生活。对自己的顾客我会用微笑向他们展示移动服务窗口的热情。耐心倾听他们的要求,细心处理他们的每一件事,用心解决他们的投诉。
销售中层干部竞聘演讲稿篇二
你们好!首先,很感谢本公司及各位领导给我这次应聘营销主管的机会,我想这样的机会,不止是我个人努力就可以得来的结果,也有公司优良制度的帮助,才让我有这样一个更好的平台,能够更好的发展。
当初应聘的就是本公司的营业员,首要搞营销工作。初到公司,看到前进前辈完美的市场处事、至诚的处事理念、人文空气、艰深的企业文化深深地震撼着我的心灵。使我坚信:选择了贵公司就是选择了人生成长的机缘。
自从进公司那天起,我就立志要在今后的工作中尽职尽责、责无旁贷。我会虚心向老同志和身边的兄弟姐妹们进修,尽快熟悉公司业务。在几年的工作中,我对客户的问题,热情处理,从来不纰漏推诿。而且,还在工作之余招揽新用户,成长新用户,操作亲友老友同窗等关系,向外宣传本公司。默默地为公司的成长尽肤浅单薄的力。
在几年多的工作中,我也积累了不少的工作经验,这次的竞聘中,我感受有很强的优势来应聘这个营销主管的岗位。我有一颗热爱公司、热爱本职工作的强烈的事业心和责任感。干好任何一项工作的前提和要有一颗爱心。我有一颗爱心,我相信能够把本职工作做好。几年来的工作磨炼了我的心理素质。
我从不因神色而工作、清洁干事、精悍干事,的果敢抉择妄想和组织能力。工作进取的抉择信念和勇气,就拿此次竞聘来说,我站里,在迎接挑战,从挑战中自我、改良的,也想经由过程的向巨匠证实:本公司的员工是开拓进取的员工,是敢于发出挑战并迎接挑战的员工,是永远的挑战者!既然是挑战,就会有会有失踪败,若是次失踪败了,说剖明我还良多问题和,我会加倍全力的考验。用尽自己全部的真诚和能力,去迎接更始路上方面的挑战,去迎接时代暴风骤雨的挑战,在工作的挑战中立于不败之地,去拥抱时代的辉煌!
我认为设立本岗位的目的就是要适应当前的竞争环境,提高我公司运营质量,为一线业务发展做好后台支撑。主要实现以下目标:
1、贯彻落实及组织制定各项规章制度、销售指标及任务、人员管理办法,库存计划,保障卖场的安全、高效、稳定运行。
2、加强检查、监督力度和人员能力开发,组织店内、店外促销活动,作好人员调配、商品排列、布局,协调、配合厂家的现场促销,有效降低企业运营成本。
3、组织业务培训,员工的业务知识和销售技巧,制定技术规范、开展技术支援,提高全店人员整体水平。监督对员工下达促销商品的了解及主推情况。
4、保证上级公司制定的命令、授权及任务等在门点得到畅通传达、从分理解和有效执行过程有效控制,并对结果反馈、分析。
以上四个目标是相辅相成的,全体销售人员整体水平的提高,必将能够保障公司的安全、高效、稳定运行,也必将降低企业在运行维护方面的各项运营成本。
如果这次我能够顺利竞聘成功,我将做好以下工作履行自己得岗位职责:
1、协助各部门搞好公司内部销售,提高岗位执行力,高质量的做好计划、组织、领导、控制和管理工作我认为,作为管理人员,是对部分部门管理的分担者,因此,我要摆正自己工作主动积极不越位,协助管理不越权,加强团结不分散。充分调动部门员工的工作积极性,发挥他们的聪明才智;加强内部员工的业务技术培训,提高整体员工的技术水平。加强各项运行维护管理制度、作业流程、管理办法的执行力度,做好监督、检查、指导、考核,使得各项维护工作能够贯彻、落实。
2、创新解决问题的方法,加强技术交流和对外协作
售管理人员在不断提高自己水平的同时,还应该能够组织各方面技术力量,我将充分利用公司先进的交流平台,为各部门、各单位提供更加丰富和完善的数据技术支持。另外还要加强全店销售人员的交流与培训,组织更多更高水平的讲座,提高整体防范意识和技术水平,以保证全店的安全、高效、稳定运行。
3、加强应用开发,利用先进的方法进行科学管理,提高管理成效
作为一家营销企业,我们在为用户提供优质产品及服务的同时,也应该充分利用自己的资源和行业优势,为本企业建立先进的科学管理平台。以后我们还应加强应用管理开发,充分利用我们的网络资源,进行科学管理,提高企业管理效益和管理水平。
众所周知,随着经营的日益多样化,服务工作所面临的问题也越来越复杂。俗话说,道高一尺,魔高一丈,服务售后的领域就是在此消彼长中不断发展,不断进步。服务永远面临着挑战,没有一劳永逸、尽善尽美的解决方案,所以在各项日常售后工作中,不仅要求我们的售后人员随时跟踪,了解售后维护重点工作内容,还要在各种服务中不稳定、不安全情况的发展中不断提出新要求,解决新问题。最重要的是,我们还应加强售后服务的自主开发,不仅可以提高我分部客服的技术水平,而且对后期维护,客户再开发等方面带来便利之处,并且能够为企业节约大量资金,降低企业运营成本。
承包协议书(篇2)
3.1. 甲方的责任、权利与义务
3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;
3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。
3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;
3.1.5. 制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;
3.1.6. 向乙方提供施工图两份,并组织图纸会审和技术交底;
3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;
3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;
3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;
3.1.10. 根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。.
3.2. 乙方的责任、权利与义务
3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重,任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
1.5.1. 工期满足甲方的要求
3.2.2. 乙方必须遵守甲方及业主颁布的各种规章制度。
3.2.3. 乙方必须保证人员相对稳定,保证按期、按质、按量完成甲方要求的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动;
3.2.4. 管理和维护甲方提供的生活、生产设施、材料等,保证其完好,若有损坏或丢失应及时恢复或全额赔偿;
3.2.5. 乙方必须严格按批准后的施工组织设计、施工方案以及设计图纸、交底记录、设计变更洽商单、施工及验收规范组织施工,达到协议规定的质量标准和工期要求;
3.2.6. 严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定;
3.2.7. 做到文明施工,对保护施工现场周围建(构)筑物、公共设施、消防设施,保障公众安全等提供一切必要的防护措施。如乙方未履行本款义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担全部责任并负担所发生的一切费用;
3.2.8. 维护施工现场的环境卫生,及时清理剩余材料并运至指定地点;
3.2.9. 甲方人员和业主代表均有权对乙方施工过程中产生的不符合本协议约定的各种行为或隐患进行口头或书面指正,乙方不得拒绝执行;
3.2.10. 乙方负责业主所供材料的领用。
3.2.11. 乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续,做好日常资料收集、整理、编制工作,按业主、监理和甲方要求装订成册,不少于三份,甲方审核,费用乙方自理。
3.3.12.乙方提交的工程进度预算报表,必须附业主核签过的签证和工程形象进度照片,不得虚报;
3.2.12. 乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。
3.2.13. 乙方负责乙方所属施工人员差旅费用;
3.2.14. 乙方负责为所属施工人员购买意外伤害保险。
承包协议书(篇3)
甲方(发包方):乌兰浩特市胜利林场
乙方(承包方): 身份证号码:
为了加快林业发展步伐,加强林地管护,扭转以往由于林地距离场部较远,导致管理不到位,造林不成林的现象,现经胜利林场职工代表会议研究通过,甲方将部分林地承包给有能力补植造林、中耕、抚育及管护的职工。为维护双方合法权益,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,特订立本合同,以便双方共同遵守执行。
一、承包内容、面积和地点:甲方将位于邵家窑沟的林地170亩,发包给乙方供乙方进行补植造林、中耕、抚育、管护等林业生产。其四界是:东至 ,西至 ,南至 ,北至 。附草图及GPS点。
该林地现状:
(一)该林地原为甲方退耕还林地,现甲方将该林地名下退耕还林地块及任务已全部移至甲方其它林地内,其国家退耕还林补助款项仍由甲方享受。
(二)该林地树木成活率未达到国家造林技术规程标准,且地板板结,长势极差,牲畜践踏、啃食严重,急待进行补植造林、中耕、抚育、管护等工作。
二、承包期限:承包期为三十年。自20_年4月1日起至20XX年4月1日止。
三、承包费及交付方法:承包费为元/亩·年,170亩×元
/亩·年×30年=15,元,计壹万伍仟叁佰元整。在签订本合同时乙方一次性交给甲方。
四、由乙方于20_年春季开始进行全面补植造林(补苗),在20_年5月15日前必须完成补苗工作,并达到国家造林技术规程标准要求的林地树木成活率85%及保存率80%以上。
五、造林技术标准及要求:乙方必须严格按照国家造林技术规程执行,甲方在乙方补植造林期间及时进行质量检查,提出技术标准要求,乙方必须接受和执行。
六、甲方同意乙方在承包的林地内,在不破坏现有树木的情况下,进行树垅间条状整地(翻地、耙地等),然后进行中耕抚育管理。在保证树木长势良好,促进树木生长的前提下,乙方可在树行间进行林粮间作。林粮间作必须种植矮棵及有利于树木生长的作物,严禁施用有碍树木生长的农药、化肥等。乙方必须认真做好幼林地抚育管理工作。
七、乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。乙方不得自行或准许他人在承包的林地内毁林开垦、采石、采土和进行其它毁林行为。
八、乙方进行补植造林、整地、中耕、抚育及管护等林业生产所需一切费用均由乙方自行支付。
九、乙方必须维持承包林地的林业用途,不得用于非林用途、建设或者毁林开荒、闲置荒芜等。
十、甲方有权监督、检查、督促乙方合同的执行情况,有权制止乙方违反林业政策、破坏森林资源的各种违法行为。乙方必须接受甲方对其经营活动的监督检查,服从甲方的规划和技术指导。
十一、在本合同有效期内,林木所有权、林地使用权归乙方所有,乙方承包经营林地所得收益完全归乙方享有。乙方按有关法律法规和文件规定,可依法继承、转让、抵押、担保、入股等,但必须经甲方同意并按有关规定履行变更手续。
十二、因国家建设需要,征、占用乙方承包的林地时,甲乙双方共同办理有关手续,尽快取得补偿金,其补偿标准按国家有关规定执行。
十三、乙方在承包林地造林期间,在同等条件下须优先使用甲方所属职工及其子女,报酬由乙方承担。
十四、依据国家有关禁牧的政策规定,为了保护乙方承包经营的林地及周边其它林地资源,甲方要求乙方必须做到:在不改变林地用途,不占用林地面积,不影响林地树木生长的前提下,可以搞养殖业,但不得在林地内散养、散松牛、羊等牲畜。
十五、为了加强对林地资源的有效管护,甲方要求乙方在承包的林地内的适当位置建40-60m2的工作房,并常年有人居住,进行林地管护、护林防火等工作。
十六、乙方在承包的林地内需要进行采伐作业时,必须向甲方提出申请,由甲方按照国家有关法律法规的规定,协助乙方办理林木采伐许可证。
十七、甲乙双方必须信守合同。若任何一方不履行或不完全履行本合同规定的责任时,致使本合同无法履行或无法完全履行,相关条款已有约定的按其约定执行,没有约定的,违约方须按《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任,并赔偿守约方由此造成的全部经济损失。
十八、乙方有下列情形之一的,甲方有权收回承包给乙方的林地,由此乙方造成的一切经济损失均由乙方自行承担,其乙方承包费也不予退还:
改变林地用地性质、用途,进行非林开发、建设的;
毁林开荒、荒芜林地的;
三年后林地树木成活率及保存率仍然达不到国家造林技术规程标准要求的;
在林地内散养、散松牛、羊等牲畜的。
十九、本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲乙双方共同协商作出补充规定,并与本合同有同等效力。
二十、本合同由甲乙双方签字之日起生效,一式四份,甲、乙双方各持一份,送森林公安派出所及上级主管部门各一份。
甲 方:乌兰浩特市胜利林场
甲方法人代表:
乙 方:
合同签订日期:二〇一一年四月一日
发包方(甲方):
村民小组组长:
住址:
承包方(乙方):
承包方代表:
住址:
为了农业科学技术的推广,合理使用林木资源,加快荒山绿化,促进经济发展。根据《中华人民共和国林地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、林地的面积、位置
甲方经村民会议同意并报村委会批准,将位于______山坡地面积约
东起:
西至:
南至:
北至:
二、林地的用途及承包形式
1、林地的用途为果林种植的养殖及相关农业科技,园艺开发、推广、培训、服务。
2、承包形式:个人承包经营。
三、林地的承包经营期限
该地承包经营期限为 年,自 年 月 日至 年日止。
四、承包金及交付方式
1、该林地的承包金为每年人民币元。
2、每年月日前,乙方向甲方全额交纳,本年度的承包金。现金结算,甲乙双方以收据为凭。
五、甲、乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对林地开发利用进行监督,保证林地按照合同约定的用途合理利用,并使乙方取得林地承包经营权。
2、按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提高承包金。
3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
4、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务
1、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的林地。
2、享有承包林地上的收益权和按照合同兴建,购置财产的所有权。
3、乙方可在承包的林地上种植速生树种、林木、果树、可以养殖家畜、家禽、鱼类等动物,并可建设与约定用途有关的生产,生活设施,但不得污染环境。
4、在承包期内,乙方须按合同规定缴交承包款给甲方。
六、合同的转包
1、在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿,互利的原则,可以将承包的林地全部或部分转包给第三方。
2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。
3、本合同转包后,甲方与乙方这间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务,乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。
七、合同的变更和解除
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何人不得随意变更或解除。经甲、忇双方协商一致签订书面协议,方可变更或解除本合同。
2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或经办人的变更,都不得因此而变更或解除合同。
3、本合同履行期间,如遇国家建设征用该林地,甲乙双方应服从大局,甲方应支付乙方在承包林地上各种建筑设施的费用,(即:林地征收费为甲方所有,对于乙方所承包地上的建物,树木及其他地上物等设施的征收费归乙方所有),并根据乙方承包经营的年限或开发利用的实际情况给予相应的补偿。
4、本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
5、本合同履行期间,承包方如遇意外,其家庭成员或继承人可以在承包期内继续承包。
八、违约责任
1、本合同是甲乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。
2、本合同生效后,甲乙双方都必须认真履行。如一方当事人违约,须向守约方支付违约金,违约金双方设定为 元。在违约给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。
3、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。
4、本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。
九、合同纠纷的解决办法
本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决,协商不成,双方同意向 仲裁委员会申请仲裁。
十、本合同经甲乙双方签章后生效。
十一、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式份,甲乙双方各
甲方:(发包方村民小组组长签名、村组盖章)
身份证号码:
联系电话:
乙方(承包方代表签名):
身份证号码:
联系电话:
鉴证机关:(盖章、鉴证人签名):
签订日期: 年 月 日
承包协议书(篇4)
(一)综合单价
1、土方:;
2、涉及爆破的石方:;矿石:25元/立方米。注:涉及爆破的石方及矿石其均价不低于25元/立方米。。以上综合单价不含税费。
(二)综合单价包含的内容
1、矿石的爆破开挖、破碎(80一100cm以内)、装运(施工现场500m以内)。
2、所涉及的人工费、材料费(油料、火工材料及其它材料)、机械费。
3、所涉及的采矿施工机械进、出场费。
4、安全、文明施工措施费。
5、临设费用,从业人员保险费用。
6、施工及生活用水电设施及费用(水电设施引至矿山费用由甲方承担)。
7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。
8、国家政策性油料费及税增加费用超出现价10%以上部份由甲方承担。
(三)综合单价不包含的内容
1、土石方、矿石综合距离超出0.5公里按当地现行定额增加调差。
2、爆破手续由甲方办理,施工过程中的'排土、排水、片石基层、泥结碎石层面、排水设施、进出施工区域便道另计(工程量、工价,以双方签证为准)。
3、因甲方住矿山手续、周边环境、当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失,由甲方负责赔偿相关费用。
(四)土、石界定划分
1、本合同定义的土方:系指合同约定的机械能对其开挖作业的。
2、本合同定义的石方:系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式进行探矿作业的。
3、本合同定义的矿石:系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式进行开采施工作业的。
承包协议书(篇5)
承包快递合伙协议书范本为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
承包快递合伙协议书1委托方:cc(以下简称甲方)
承运方:__(以下简称乙方)
第一条:服务内容
乙方接受甲方的委托为其提供航空、公路、国内快递等运输服务。
第二条:服务确认方式
1、乙方通过电话或传真接受甲方委托,提供上门收货、提供运单、检查等服务。
2、达成委托后甲方应及时将运输所需全部手续移交给乙方(所运货物需办理审批、检验手续的)。
3、乙方接受甲方委托后应及时办理相关货物手续,按双方协商同意的承运方式及服务收费标准开具工作单,依协商的承运方式、期限规定将物品运至目的地。
第三条:运送过程中的安全要求注意事项
1、甲方所托运的货物应有合理的、符合安全运输的包装,应参加保险,保险费‰由甲方支付,乙方可代其办理;
乙方应保证在上述服务过程中货物的安全,如造成货物丢失、短少、损坏等现象的,按货物的投险申明价值赔偿,最高不超过货物的投险价值.甲方未参加保险的货物若遗失、损坏,乙方按有关规定向甲方赔偿,国内货物最高赔偿额为当票货物运费的3倍(文件按1公斤计)。2、从承运货物时,至收货人签收时止,乙方对货物的遗失、短少、变质、损坏承担全部责任。
但有下列情况之一除外:(1)、不可抗力;
(2)、货物的自然属性合理损耗或性质变化;
(3)客户自行包装,因内在缺陷,造成货物受损;
(4)客户自行包装,外包装完好而内装货物毁损、短少或遗失;
(5)甲方或收货方本身的过错;
(6)经了解查证非乙方责任造成的损失;
3、收货签收后,该货物产生的遗失,短少、变质、污染、损坏等一切风险随之转移到收货人处,乙方不负责任。
第四条:双方的权利义务
1、甲方有权要求乙方查寻货物运输过程中的信息反馈。
2、甲方有义务按合同约定时间与乙方进行结帐,出现违约时承担其相关责任。
第六条:争议
本合同在履行中发生争议,双方应友好协商解决;如有其他未尽事宜,可另行协商,达成的协议作为本合同的附件,附件与本合同具有同等的法律效力。
第七条:本合同一式两份,双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包快递合伙协议书2甲方(聘用单位): __________________(以下简称甲方) 乙方(受 聘 人):__________________(以下简称乙方)
甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。 一、合同期限
1、从20__年11月17日起至20__年11月17日止。
2、试用期从20__年11月17日起至20__年12月17日止。二、工作内容
乙方的工作岗位为:快递员,主要从事本公司的快递派送及收取工作(即每天快递到以后打电话,打完电话进行派送、有客户寄件的`上门取件)等。
三、工资及其待遇
1、乙方试用期工资800元/月;
试用期满工资基本工资(800)+提成+奖金。乙方每月全勤,设有月全勤奖50元,月无业务问题,设月无业务问题奖50元,月服务态度好,设服务态度奖50元。2、乙方每月交200元押金,如果当月考核无任何问题次月返还前月押金。3、提成:送出1个包裹0、5元,收到1个包裹5KG以下1元1个,5KG以上0、25元/KG。
4、乙方在职期间不得迟到早退,如有发现按矿工处理,扣除当天工资(当月个人工资的平均数)。
请假25元一天。超过3天,每天35元。5、在派件和上门收取件时收好快件及面单,如果丢失快件及面单,造成公司的损失,由乙方本人全部负责。
6、在快递费用收取是严格按价格表计算,算错,多算又不算在内占为己有的每次罚款100元,少算的有自己补上少算费用。
7、乙方必须树立服务态度就是形象,服务态度就是饭碗的意识,如果乙方因为服务态度差,被投诉的,一经核实,每次扣工资50―100元。
四、劳动纪律
(一)甲方根据国家和省的有关法律、法规通过民主程序制定的各项规章制度,应向乙方公示;乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动纪律、法规和企业依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。
(二)甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。 (三)如乙方掌握甲方的商业秘密,乙方有义务为甲方保守商业秘密。
(四)乙方解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方,如果乙方没有提前告知甲方的,甲方有权扣发其乙方一个月工资。
五、其他
(一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。
(二)下列文件规定为本合同附件,与本合同具有同等效力:
1、乙方在业务(即快递派送及收取)操作过程中属于乙方失误造成公司损失的,由乙方承担。
2、在工作期间(派送件及收取件过程中、上下班过程中)注意自身安全,如果出现不安全事故,责任自负,与本公司无关。
3、乙方必须维护公司形象,统一服装,服从公司管理,不得做有损公司形象的事,用最好的服务态度对待每一个顾客。
4、业务员在有事时,如果公司要求乙方暂时顶替业务员工作时,乙方应该无条件接受。甲方:(盖章) 乙方:(签名或盖章)
鉴证日期:_年___月___日
承包快递合伙协议书3甲方(出让方): 身份证号:
乙方(承接方): 身份证号:
兹有甲方需转让本人承包的韵达快递业务,经韵达快递公司同意,甲、乙双方就有关事项达成以下协议
一、转让日期: 年 月 日。
二、转让金额:人民币 元 ( 大写: 元)
三、双方约定,转让前有关甲方经手的快递业务及有关问题、纠纷由甲方负责完成,乙方不承担此责任;转让后有关快递业务及问题、纠纷等由乙方承担,与甲方无关(甲方交待、乙方认可的遗留问题除外),如发生纠纷,协商解决,协商不成由济南市天桥区法院裁决。
四、甲方转让后,乙方有业务操作方面的问题需要请教,甲方应及时给予解答。
五、自转让之日起,所有一切事宜由乙方全权负责,与甲方无关。
六、此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
承包快递合伙协议书4需方:________市民超市联盟(以下简称甲方)
供方:____________________(以下简称乙方)
甲乙双方自愿本着诚信互惠原则,发展长期合作的关系并由甲方加盟店负责销售乙方供应的商品(含包装、说明、服务等)特立本合约书约定条款如下,谨供遵循。
第一条商品质量
1.乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准,并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书,乙方对所提供商品的安全质量负责,并承担因质量问题的引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。
2.乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。
如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品,而引起的一切法律责任及经济损失,完全由乙方承担责任损失,并负担订单金额之20倍赔偿甲方的商誉损失。3.乙方提供商品若有保质期,则须依以下允许收货的期限送货,否则有权拒收商品。
保质期限:____________________________
允许收货期限(距生产日):__________________
保质期限:____________________________
允许收货期限(距生产日):__________________
备注:
(1)进口商品本36个月作24个月,24个月作18个月,18个月作12个月,12个月作9个月。
(2)不在此保质期内的商品按保质期限短的日期要求验收。
第二条商品价格
1.乙方以报价单扣率后的价格提供给甲方,(保证提供的商品是全市正常的最低价),如发现______有一家商家以低于乙方给联盟供应价销售的,甲方有权扣除差额部分或拒付货款。
如商品进货价格有任何变动,乙方应于一个月前以书面形式通知,(或临时的促销活动也应提前书面形式通知)甲乙双方协商新的价格。双方就价格及生效日期达成以前,甲方将依照原有进货价格付款(调低进价时不在此限)。如乙方提供的商品进价、售价、以及甲方要求包装形式的包装费,运送到订单上指定地点的运费等一切费用。2.价格经双方议定后,乙方在60天内不得调高商品价格(价格若调整,应提前以书面形式通知并与甲方协商价格)。
第三条商业贿赂之禁止协议书
1.被发现乙方以任何形式的商业贿赂甲方加盟店或员工(如回扣、招待、娱乐、购房、就业旅游、馈赠、购物折扣,及其它一切甲方加盟店或员工个人或少数人,以物质上任何形式的受益行为,皆视为商业贿赂),甲方有权单方面终止双方之所有商品合作关系,并冻结所有应支付帐款扣除,或由法院诉请乙方赔偿甲方之名誉权及其他一切损失,如情节严重涉及刑事,则提交司法部门对乙方依法处理。
2.乙方对甲方任何加盟店或员工个人要求任何形式的不当利益应予拒绝,并主动提供相关证据。
第四条商品之交付
1.到货日是以甲方发出订单日期起算________天内送甲方仓库(或订单上指定的地点)。
2.乙方如有交货延误,每延迟一天,应按进货金额的____%计算违约金。
3.乙方如在促销商品或海报期间,发生短交品数量,必须赔偿甲方________元的形象及业绩损失。
4.乙方出货应用甲方统一收货单及加盖公章(厂商已规范电脑打印出货单,须经甲方财会部门审核同意),否则,拒绝收货或无法正常核算而造成的付款延迟由已方负责。
5.商品包装外须印有国际条码标签的相关费用,否则该货予以拒收,并罚款________元,用于补偿营业损失。
第五条商品检验
甲方或指定受领商品者权在商品的生产地或目的地检验商品,若商品有瑕疵或未符合品质的要求,甲方有权商品退回乙方修复或更换,亦可取消订单或暂停订单未交间开具退贷通知单予乙方,乙方不得有异议,并于通知之日起五天内领回该项退货商品,如乙方未能于约定时间领回,该退货商品得由甲方全权处理,因此而产生的费用与损失由乙方负担,甲方并有权从货款款中扣除。
第六条法律遵守
乙方保证其商品不得违反中华人民共和国,及任何其他国家或地区之法律规定,尤其更应该遵守中华人民共和国法律规定,以及其他有关法律、法规、规章、制度和国家专业部门或主要管理机关所颁布的有关规定。
乙方若未遵守以上的法律及规定而造成甲方有所损失时,乙方应负全部法律责任,并赔偿甲方及第三者的损失。
第七条贷款支付
1.原乙方的客户货款由乙方自行与各超市自行结算,与联盟总部无关。
如遇纠纷可委托联盟总部协调。新开发产品按下列方式运转!2.商品交付期自上月的____日至该月的____日为商品交付计算准日(注:基准后____天称之为月结____天),乙方交付之数量以交付并经甲方验收合格的商品数量为准。
3.乙方应在商品交付期后提交商品清单核算,并在付款条件所定支付期____天前向甲方财会部门提供交付商品及数量的增值税发票。
乙方如未在此支付期前提交增值税发票,或提交错误增值税发票,造成甲方核算不及时,该贷款可延至下次支付期支付。4.甲方应按所定付款期按时支付,付款期以所定支付期后____-____天内支付。
5.支付汇票,电汇收取手续费____元。
6.交易条件及付款条件以附表协议或场内促销为准。
第八条例明
1.如供应商更换职员,应立即书面通知甲方,如未立即告知造成损失、费用由供应商承担。
2.如乙方的公司,地址、电话、资料等如有更改,乙方立即书面通知对方,否则乙方承担损失责任。
3.本合同经双方签字并加盖公章后开始生效。
4.乙方收到甲方定单不可超量交货、少量交货、更不可超条码交货,甲方有权退回乙方多的部分。
若出现损失由乙方全部负责。第九条退货、商品陈列
1.商品包装不整、残缺、到期乙方无条件接受退货,甲方人为破损除外,并从货款中扣除,贷款不足以上扣款,乙方对此应补足部分,乙方对此表示同意。
2.商品上架后两个月连续2次为该分类中排名最后则撤下货架,且不退还一切费用。
第十条其他条款
1.乙方必须提供必要的证件,如营业执照、税务记证、卫生许可证、产品检验证等。
2.因供应商品造成甲方税务方面损失,乙方必须负责赔偿。
3.一旦经甲方验手合格后,商品所有权即归属甲方,但乙方拥有债权。
4.本合同一经签定即发生法律效力(厂商报价单?p促销协议?p订货单据具有法律效力)。
未经协商,任何一方不得擅自变更或解除合同。如确有必要变更或解除,应提前30天以书面形式送达通知对方。解除合同后,其有关商品质量的相关条款,乙方同意负责。
5.经乙方确认后的订单,无论交货口是合同终止前或后,乙方应约定交货,否则按商品交货违约赔偿损失。
交货品种?p数量以甲方发出的订单为准。6.甲、乙双方签订合同后,甲方将认定乙方为应产品独家供应商,没有特殊情况不得接受其它供应商提供的相同品牌、规格的商品。
7.在执行过程中若有争议,应先协商方式解决,如协商不成,双方都同意在甲方所在地的人民法院诉讼解决。
8.本合同正文共五页,一式二份,甲乙双方各执一份。
备注:______________________________。
承包快递合伙协议书5甲方(用人单位)名称:___________________
法定代表人:__________________________
乙方(受聘人员)姓名:___________________
性别:________________________________
出生年月日:__________________________
民族:________________________________
文化程度:____________________________
居民身份证号码:______________________
家庭住址:____________________________
邮政编码:____________________________
电话:________________________________
根据国家法律和有关政策,经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同:
一、聘用合同期限。
按下列第________款确定:
(一)本合同为有固定期限的聘用合同。合同期从________年________月________日至________年________月________日止。其中试用期从________年________月________日至________年________月________日止。
(二)本合同为无固定期限的聘用合同。合同期从________年________月________日起至法定或约定的解除(终止)合同的条件出现为止。其中试用期从________年________月________日起至________年________月________日止。
(三)本合同为以完成一定工作为期限的聘用合同。合同期从___________之日起至___________之日止(起止时间必须明确具体)
二、工作性质和考核指标
乙方同意按甲方工作需要,在________岗位工作,完成该岗位承担的各项工作任务。
考核指标每月(每季度、每年)为________________________________________
三、劳动保护和劳动条件
四、劳动报酬
乙方在聘用期间的基本工资为月________________元,奖金见甲方的奖金发放制度。
五、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1.依照国家的有关规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考核权和奖惩权。
2.合同期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位。
3.具有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳动合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)在试用期内发现乙方不符合聘用条件的;
(2)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的;
(3)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(4)乙方被依法追究刑事责任的;
(5)乙方连续________个月(季度、年)考核被确定为不称职的;
(6)不胜任现职工作,又不接受其它安排的。
4.具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应当提前三十天以书面形式通知乙方:
(1)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;
(4)甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
5.乙方受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
(二)甲方的义务
1.遵守国家的法律、法规、政策,尊重职工的主人翁地位,创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境。
2.负责对乙方进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训。
3.乙方具有下列情形之一,又不符合本合同第五条第(一)款第(3)项的,甲方不得解除劳动合同:
(1)乙方患职业病或因工负伤并被确认丧失劳动能力的;
(2)患病或者负伤,在规定的医疗期内的;
(3)乙方为女职工,在孕期、产期、哺乳期内的;
(4)法律、法规规定的其他情形。
六、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1.在合同期间乙方享有参与企业民主管理,获得政治荣誉和物质鼓励的权利。
2.有权享受国家和本企业规定的劳动保护、劳动保险、福利待遇。
3.因疾病治疗需要,有申请延长医疗期的权利。
4.有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除聘用合同:
(1)在试用期内;
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的;
(3)甲方未按聘用合同约定支付劳动报酬或者提供工作条件的。
(二)乙方的义务
1.必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标,并接受甲方的考核。
2.自觉保护甲方的形象和利益,不得实施有损甲方形象和利益的言行。
3.必须以甲方工作人员名义开展业务,并服从甲方统一管理。
4.乙方因其它事由单方提前解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知甲方,并承担相应法律责任。
七、劳动保险和福利待遇
甲、乙双方依法参加社会保险,按月缴纳社会保险费,乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代办扣缴。
八、违约责任
1.本合同一经签订,双方必须严格执行,如遇违约时,违约方应承担违约责任,支付给对方违约金________元;
给对方造成损失的,应根据后果及责任大小予以赔偿。2.乙方在职期间,由甲方出资进行职业技术培训或乙方属甲方有偿引进的人才,当乙方未满约定服务年限解除本合同时,甲方可以按照实际支付的培训费或有偿引进费计收赔偿金,其标准为每服务一年递减支付的培训费或引进费总额的20%.
3.违反和解除聘用合同的经济赔偿金和经济补偿金,按国家现行有关规定执行。
在双方终止劳动合同时,由甲方一次性付给乙方。4.因不可抗力造成本合同不能履行的,可以不承担违约责任。
九、解除劳动合同的程序
双方协商一致,认为下述程序是公正而合理的。
1.提出书面通知;
2.填写《员工离职通知书》。
归还乙方持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳动工具、住房、交通工具等甲方财产。如有遗失、损坏应予赔偿。
3.交接工作;
4.支付违约金和赔偿金;
5.甲方出具终止或解除劳动合同证明;
6.办理户口、档案和社会保险转移。
自乙方提出书面通知之日起的第三十一日,双方劳动合同关系解除。但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的,则办理时间可以顺延,由此造成的损失乙方自负。
但如这种延误系甲方原因,则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失。
十、本合同未尽事宜,按法律、法规、规章、政策执行。
甲方(盖章)________________
代表:________________________
________年________月________日
乙方(签名)________________
________年________月________日
承包协议书(篇6)
天天快递承包合同范文1
甲方: (以下简称甲方)
身份证号:
乙方: (以下简称乙方)
身份证号:
经甲、乙双方充分协商,依据《合同法》、《邮政法》等法规,本着互利互惠、充分发展业务的原则,现就甲、乙双方的承包经营范围和承包经营方式签订本合同。
一、协作经营范围:甲方划定 区域为乙方的经营范围,并从事经营快件活动。乙方不得超区域经营,否则产生的后果对方负责。
二、乙方在协作经营期内每天按公司规定操作并领取所承包经营区域内所有快件,并按相关公司要求12:00前送达 ,22:00前送达。如确有某些原因不能派送到位的快件要于当日移交至甲方带回公司处理并注明原因。因乙方在派送过程中发生快件延误、遗失、短灭而产生的费用和相关责任由乙方自行承担,并接受延误、遗失、短灭造成的信誉下降的相关处罚。乙方必须按照《邮政法》的部分相关法律组织派送、揽收业务,必须服从上海总公司及相关部门的法律规章,服从甲方上级公司统一管理和调度,否则甲方有权解除协议。
三、风险保证金及协作经营费、其他核算方式:
风险:由于快件存在延误、遗失等相关风险,乙方与鉴定合同时主动自愿交纳 元为其承担风险。合同期结束,与公司财务结清,不再续约凭相关收据一次性退回。承包经营费:甲方按元/年向乙方征收其快件运输管理及承包等相关费用,并于签订合同时一次性支付。合同期内协作经营费用不予加收,次年协作费用则按上年度增长率同步递增并适当修改。发票由公司统一代开、代购。严禁购买、使用违规票据,否则违反任何法律后果由乙方完全承担责任。
四、乙方相关的相关责任
乙方在承包经营期间各项费用均由乙方承担,与客户的任何经济纠纷与甲方无关。
乙方在承包经营期间,任何行为及经营活动必须符合国家相关法律规定,否则自行承担产生的法律责任。
为保障劳动者权益,乙方在协作经营期间,用工必须符合《劳动法》等相关规定,产生的劳动纠纷、人身安全等纠纷由乙方全权负责。
为保障消费者权益和邮路安全,乙方在协作经营期间,经营活动必须符合《邮政法》等相关规定、必须做到验视等各项安全制度,不得揽收不符合国家相关法律禁止揽收的快件。
乙方依据账单及时结清相关账款。如有误差应在十日内相互协调完毕
五、承包期限:于 年 日至 年 日,合同期满无条件归还区域经营权。次年续约,甲乙双方再行商定。
六、本协议一式两份。甲、乙双方各执一份。协议由甲、乙双方签字之日起生效,具有法律效应。
以上条款均甲、乙双方通过协商后制定,且双方都表示理解、认可。未尽事宜,参照上海麦力快递公司相关规定执行。
注:
快件理赔:为更好的服务客户,甲方有权利在客户理赔与乙方无果后,先行赔付并依据相关规定处理。
投诉处理:公司按规定受理投诉,一经有效受理,按 元/次先行处罚,后再依据相关规定处理。
甲方: 乙方:
(签字盖章) (签字盖章)
日期: 日期:
天天快递承包合同范文2承包方: 负责人: (简称乙方)
甲方本着开拓公司业务、提升申通品牌、提高派送时效、加强公司管理等综合调控能力的宗旨,经甲、乙双方协商,自愿签订承包合同如下:
一、承包范围:
甲方现将之内的快递业务发包与乙方,除该区域外乙方一概不得超范围经营。
二、承包期限:自______年_____月_____日至______年_____月____日止,承包期满后,双方协商重新签订承包合同。
三、承包费用、发货费用
1、乙方须向甲方缴纳承包期间的快递风险押金人民币____________元,作为乙方违约保证金以及其他依法应当承担法律责任的担保。
2、甲方给乙方的发货价格(见附件一:北京申通西北分公司发货价格表),乙方应及时按公司规定时间结算发货费。
3、对淘宝客户,由公司统一制定发货价格,费用结算,乙方在次月十号前必须将淘宝客户账款上交甲方,如有违约甲方有权从次日起停止发货,并由乙方承担造成的损失。
四、权利和义务
1、甲方确定本合同所划定的区域与甲方其他承包区无重叠和交叉。
2、甲方负责统一发送乙方所收全部邮件物品,乙方应每日及时向甲方支付发货款。
如拖延不交,甲方有权停止乙方的快件发送,严重的终止合同,押金不予退还,由此产生的损失由乙方承担。3、乙方应当及时收取,派送承包区范围的快件。
4、乙方必须服从甲方的内部管理,遵守甲方所定的各项管理制度(以北京申通总公司管理为准)。
5、乙方应当严格遵守法律法规和行业规范,合法经营,维护公司形象和声誉,接受甲方监督与管理,并独自承担生产经营过程中所产生的民事,行政和刑事责任,造成甲方损失的,负责赔偿。
6、乙方独立核算,自负盈亏,承担承包期间的一切费用开支,包括各项行政税费,生产经营费用,人员工资与福利,罚款,罚金等。
7、乙方自行聘用工作人员,所聘人员与甲方无劳动关系,发生安全及其他事故甲方不承担任何责任,在经营过程中,不论是政策法规或者是区域性因素造成快件无法派送的,公司只负责协调,不承担任何费用,由此产生的费用由乙方全额承担。
8、乙方必须在甲方规定的范围内经营,不得跨区域取件,不得将自己所取快件通过其他快递公司进行发寄。
9、乙方在每天的收件扫描中不能漏扫,查出每票罚款100元,年累计100票次或以上,取消承包资格,风险押金不予退还。
10、乙方必须将每日的到付款、代收货款及时上交公司财务,拒不上交的每一次处罚100元。
五、管理要求
1、乙方必须自行配置符合工作量的人员、车辆,尤其在双十一、十二期间,不得因人员配置不够造成压货的情况,否则将给予重罚,由公司聘用临时工所产生费用由乙方承担。
2、年终放假与年后上班,必须严格遵守公司规定时间,否则将给予重罚,由公司聘用临时工所产生费用由乙方承担。
情节恶劣的取消合同,扣除押金。六、合同的解除与变更
1、乙方不服从甲方的管理,严重违反甲方所制定的承包区管理制度的(管理制度以北京申通总公司为准)甲方有权单方解除合同,取消乙方的承包资格,乙方所交快递风险押金不予退还,造成甲方损失的负责赔偿。
2、乙方不得在承包期间内终止合同,到期终止合同应提前三个月通知甲方,在到期后结清各项账款后本合同终止,终止合同之日起六个月后退还乙方承包风险金,否则,乙方所交快递风险押金甲方不予退还。
3.、乙方在承包期间,未经甲方同意擅自将所承包的区域转包给他人的,甲方有权终止合同,乙方所交快递风险押金不予退还。
七、本合同未尽条款,由双方另行协商解决。
八、本合同一式二份,合同有效期暂定一年,合同期满后,在续签前提下乙方拥有优先承包权,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日生效。
九、补充条款:自承包区签订本合同之日起三个月内,如乙方经营管理和业绩达不到基本要求,甲方有权解除该合同。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
年 月 日 年 月 日
天天快递承包合同范文3甲方:乙方:
乙方在全面了解甲方的经营状况、运作模式等基础上,自愿遵守甲方的各项规章制度以及服从甲方统一品牌、统一公司形象、统一运作模式、统一价格结算、统一服务标准等有关规定,申请作为甲方的加盟商,双方根据合同法及有关法律规定,经协商特订立如下合同:
第一条 经营范围及特别约定
1、甲方授权乙方在
江西 省 南昌 市 青山湖 区 南昌航空大学校内及家属区双方确认的区域范围内经营取派件,乙方不得超出此区域经营业务,业务经营范围不得超过甲方营业执照的经营范围。乙方在甲方的备案信息发生变化时需及时(最迟两日内)通知甲方。2、在本合同约定范围内从事业务,乙方作为独立的法律主体进行活动,独立核算、自担风险、自负盈亏。
第二条 合同变更、终止和续签
1、本合同自
年 月 日起至 年 月 日止。2、在合同正常执行期间,如乙方提出终止或变更,需提前30天书面通知甲方,并继续保障操作,最长不超过30天。甲方确定乙方停止操作后,在30天内与乙方清理完毕所有的账务。如乙方故意拖欠甲方费用,自停止货物操作之日起,每日按甲方提供的欠款数额收取乙方千分之三的滞纳金。3、双方终止合作并解决完所有争议后,甲方抵扣乙方所欠费用后将剩余的保证金于15个工作日内无息返还乙方。
4、合同签订后,若乙方在合同生效协议时间内仍不能运作的,甲方有权终止本合同。
5、合同期满后,甲方在同等条件下,优先选择乙方为甲方的加盟商。
第三条 相关费用及支付
1、乙方在签订合同后当日内向甲方支付人民币3000(叁仟)元作为保证金,以确保乙方对本合同的履行。
2、甲方有权要求乙方规范经营,维护天天快递的声誉,如果出现丢件,损坏件,不及时派送,以及引起客户投诉的,甲方有权让乙方承担相应的费用。
第四条 双方的权利和义务
1、甲、乙双方在开展门到门服务中,应遵守国家法律、法规,维护
“天天快递”的形象、声誉,切实保障双方的利益,严格保守商业秘密。2、甲方对乙方的工作人员进行培训、指导,提供相关资料,配合指导使用相关软件、系统等;
乙方必须遵守甲方制定的操作规定、考核要求和服务规范等。3、乙方须接受甲方统一管理与业务指导,并承诺无条件实施约定服务区域内的派送(详见附件),及时、高效完成甲方赋予的任务,乙方不得以任何形式与理由加以拒绝或延迟派件义务。
4、甲乙双方应严格遵守天天快递相关操作规定和双方签订的《运营守则》,乙方将已派送货物签单全部返还甲方;
甲方对乙方的经营行为监督、检查。5、乙方使用甲方工作单承揽的业务,必须通过甲方承运,不得通过其它快递公司或货运代理承运;
除到付运费和代收货款外,送货方不得向收货人收取任何费用。6、乙方对消费者的投诉应当及时处理,对造成消费者权益损害的,应及时采取补救措施。
因乙方的原因,消费者直接向甲方投诉的,甲方认为乙方确有过错,甲方直接向消费者偿付的,甲方有权直接从保证金中扣除。7、因乙方或其职员的故意或过失行为给乙方造成损失,或者存在其雇员违法或侵害他人权利的行为,由乙方自行承担法律责任,与甲方无关。
如因此使甲方的合法权益受到损害,乙方应承担全部赔偿责任,甲方有权解除合同并向乙方追偿。8、在本合同有效期内,乙方应及时向甲方披露所涉及的诉讼或仲裁及其他对甲方有重大影响的信息。
乙方故意提供虚假信息或隐瞒重要信息,致使甲方遭受经济损失的,甲方有权解除本合同,乙方已支付的保证金不予返还,并有权要求其赔偿甲方所造成的损失。9、乙方的经营风险、法律责任和所加盟经营区域的业务开发等均由乙方承担,甲方不承担任何有关或相关连带责任。
10、在本合同有效期内及终止后,乙方及其雇员未经甲方书面同意,不得披露、使用或允许他人使用其所掌握的甲方的商业秘密。
第五条 结算条款
1、代收款与其它费用分别结算。
乙方将当天收到的代收款及时交与甲方,最晚不得超过次日24:00,任何情况下均不得拖延或抵扣,交接的同时需要向甲方提供资金项目明细。2、到付款、派送费、保险费、到付款税金,甲方每月与乙方结算一次,结算周期为1-31日。
3、结算业务时,如发生价格纠纷、服务质量纠纷、服务事故等情况,责任双方已协商一致的应在本月结算完毕。
如果纠纷、事故未能解决或双方未能取得一致意见则相关问题件的费用结算顺延至纠纷、事故解决后再行结算,最迟不超过结算期满后15天,不得影响其它正常件的结算。4、乙方购买甲方工作单、物料、装备时,应先将款项交与甲方账户,甲方确认到款后再行发货。
第六条 违约责任
1、乙方未按合同约定时间将风险保证金、网络结算预付款等费用支付给甲方以及签约后7日内仍不能运作的,甲方有权终止本合同,乙方按照保证金的50%承担违约责任。
2、乙方应妥善保管甲方的运单,每丢失一份乙方应向甲方支付20元/单的违约金,如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部赔偿责任。
已派送货物乙方不能按规定返回签收单的,乙方承担50元/单的违约金,造成甲方无法收款的,甲方的损失由乙方承担。3、乙方使用甲方工作单承揽业务,若未通过天天快递转运的,乙方支付甲方违约金50元-200元。
4、乙方私自印刷甲方工作单的,需向甲方支付违约金1000元-10000元。
5、乙方不能按照规定返回到付款、代收款的,甲方将根据200元/天的标准进行处罚。超过2天未返款的,甲方暂停合作;超过7天未返款的,甲方有权解除合同,并扣除保证金不予返还。6、因派送方责任造成货物延误、丢失或破损的,严格按照天天快递的相关规定确定责任及赔偿,责任方在事故发生之日起15日内按照裁定的应赔付总额赔偿给受损方,延期赔偿的,每迟延一天支付给损失金额1%的滞纳金,超过15天没有赔偿的,甲方有权解除合同,并扣除保证金不予返还。
7、双方共同遵守甲方制定的考核标准和操作要求,如考核不达标或操作不能达到的应在一周内整改,一个月内仍不达标,对方可单方终止合同,并无需向对方进行赔偿或补偿。
第七条 风险转移
货物交接后,由接收方对货物的安全(包括但不限于:破损、丢失等)承担全部赔偿责任。
第八条 争议解决
双方发生争议协商解决,如协商不能解决的,任何一方可向甲方注册地人民法院提起诉讼。
第九条 附则
1、本合同附件以及甲方在管理过程中公示的各项管理规定和发文是本合同的有效补充,与本合同有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方可以协商附加,所附合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
签约日期: 签约日期:
甲方地址: 乙方地址:
承包协议书(篇7)
2022合伙承包鱼塘协议书.docx是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。合伙承包鱼塘协议书.docx能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022合伙承包鱼塘协议书.docx正文内容
合伙承包鱼塘协议书
合伙人:甲 现住址:
合伙人:乙 现住址:
甲乙双方本着公平、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条 甲乙双方自愿合伙承包位于 鱼塘,有效水面约 亩,总投资为 元(人民币),甲出资 元(人民币),乙出资 元(人民币),各占投资总额的 %、 %。
第二条 本合伙经营期限为 年。
第三条 合伙双方共同经营、共同管理、共同劳动、共担风险、共负盈亏。
第四条 甲乙双方均可利用所承包鱼塘独自或伙同友人垂钓休闲,对方不得干涉。但垂钓应当合理适度,不影响鱼塘可持续发展。
第五条 他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项,合伙终止:
(一) 合伙期满;
(二) 合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况;[url
承包协议书(篇8)
1、作业人员必须具备1—2人持证上岗,并具有与本采矿施工作业相应的管理人员、管理机构和管理带制度。
2、服从甲方代表、现场管理人员的合理指挥和调度;严格按照甲方安全、质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的《施工规范》《操作规程》施工作业。做到安全生产、施工保护环境。
3、乙方必须确保本采矿施工在约定的期限内完成相应的各项施工工作,如因乙方原因造成工期延误,甲方将追究乙方工期延误给甲方造成的损失。因甲方强制违章要求施工,造成损失的由甲方负责。
4、在施工现场设立办公机构,建立健全相应的管理体系和管理制度。
5、所有现场施工作业人员必须执证上岗,规范作业。
6、认真做好与本采矿施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。
7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。
8、乙方因自身责任造成的安全事故,均由乙方承担相应的法律责任。
9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险并承担相应的费用。
10、严格按甲方的要求规范施工,其采矿剥离比例超过10:1,乙方需立即停工并通知甲方现场代表,双方确定后方能重新旋工,以此杜绝乱采滥挖现象。
11、如甲方不能按约定支付乙方采矿(进度)款,按每口10%向乙方偿付滞纳金,延期支付不得超过10个工作口。超过10个工作日乙方有权停工,造成的损失由甲方承担,乙方有权将其开采的矿石自行销售抵扣工程款。
12、施工过程中应特别注重施工区域周边(红线以外)的青苗(树木)的保护和森林防火。如因此造成青苗(树木)赔偿及纠纷、森林火灾等由施工方自行承担一切经济损失和法律责任。由甲方指定植被清理工作,由甲方现场签证计量、计价。
13、甲方因采矿施工需要,调用乙方机械设备,乙方应无条件支持和配合,产生的费用按实际计算,在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设备的计时或计件费用,双方签证为准。
14、保证施工现场车辆的正常通行。
15、签收甲方提交书面文件、资料,需要书面回复的,按规定及时进行回复。
16、杜绝和控制与采矿项目无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工现场;禁止打架斗殴;禁止持有弹药和管制刀具。凡出现上述情况的,一经查实,除国家公安等执法机关按法律法规予以追案外,甲方有权对乙方上述行为处以人民币壹至伍仟的罚款。罚款将在乙方保证金或工程款中直接扣除,无需乙方同意。
承包协议书(篇9)
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。
2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算。
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。
5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序。
6、乙方所承担的本合同工程项目完工后______天内,乙方应按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式__________份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。
7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。
8、本合同工程缺陷责任期为__________年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并承担相关费用;若乙方未能及时修复责任期内的缺陷,甲方可另行安排其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙方承担,可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付,同时乙方被扣留的质保金不予退还。
承包协议书(篇10)
1、所有工作人员都由乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。
2、工人进场后要服从工程管理人员的安排、监护、管理。
3、所有工作要按照工程管理的规范要求进行。
4、工作人员要认真执行工程管理规程,违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。
5、安全工作应常抓不懈,如发生任何安全事故均由乙方自行解决,与甲方无关。
6、所有工作人员都必须携带二代身份证入场工作,没有身份证明的拒绝入场,总请工人人数按xxx人计,每少一人,每天扣减x元。
7、所有工作人员必须熟悉工程操作程序,精通工程技术,如管理人员提出因工作人员素质差不能胜任本工作的,甲方将无条件让乙方撤离施工现场,所造成的损失由乙方负责。
8、能胜任本工作时,乙方到工程现场的交通费用由甲方承担,计xxx元整,否则乙方自理,交通工具由乙方自行选择。
9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。
10、工程结束经验收合格并按规定清理完施工现场的杂物,同时将工具和安全用具交还给甲方后,甲方将工资款全部付清。
六、本协议一式两份,双方各执一份。
双方签名盖章后生效。协议签订后双方要按协议执行,违约方要承担相应的违约责任,违约金为工资总额的xxx倍。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
签订地点: 签订地点:
签订日期:
承包协议书(篇11)
1、本工程开工至竣工时间;按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天(发包原因造成的经书面签认后工期顺延,同时,发包方承担相关费用)。
2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间(非承包原因除外)内按质按期限完成时,。承包方施工过程中,当一个流水施工段(层)的摸板拆除后,承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕,并将建筑垃圾运至发包方指定地点。
3、为确保工期,承包方必须配备足够的管理人员和技术人员,并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降,发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果,发包方有权终止合同,直至将承包方清退出场,由此发生的实际损失费用,承包方无条件承担。
4、遇到下列情况之一者,经发包方审核批准后,工期可做调整:
①重大设计变更(指设计功能改变等);
②不可抗力(下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等);
③发包方同意顺延工期的其他情况,承包方在上述情况发生后5天内,就延误内容向发包方提出报告,发包方据以确认答复后,工期予以延误。
租用协议书
在这个充满热情和日益包容的社会里,合同已经成为我们生活和工作中频繁出现的事情。你是否在如何撰写合同方面感到困惑呢?生日祝福语网的编辑为你准备了一篇名为“租用协议书”的文章,希望能够帮助到你。如果你想获取更多信息,请继续关注我们的网站。
租用协议书 篇1
出租方:_____,以下简称甲方。
承租方:______,以下简称乙方。
根据有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 甲方将坐落在_房屋,建筑面积116_平方米,租给乙方使用。
装修及设备情况:_物品详见__年签订的出租合同__。
第二条 租赁期限
租赁期共__个月,甲方从_____年___月___日起将此房屋交付乙方使用,至_____年___月___日止。
乙方如利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的。
甲方可以终止合同,收回房屋。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋,乙方在同等条件下拥有优先承租权。
第三条 租金、交纳期限和交纳方式
甲乙双方议定季租金___元,计人民币参仟陆佰元整,交纳方式为_一季度一_付,。
由乙方在_ ___年_ _月_ _日交纳给甲方。先付后用。以后支付应在付款期末前_15_天支付。
第四条 租赁双方的变更
如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时,在无约定的情况下,本合同对新的房产所有者继续有效;
第五条 乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度。按时交纳水、电气、收视、电话、卫生及物管等费用。乙方的民事纠纷均自行负责。
除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满之日】届满后_____日内】返还该房地产,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日。
第六条 甲方收乙方押金3000元,乙方退房时,结清水、电、气费,交还钥匙后,由甲方退还乙方押金3000元。
违反合同的方,应向另一方按月租金的________倍支付违约金;给另一方造成损失的,支付的违约金不足抵付损失的。
第七条 免责条款
1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。
2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。
该房屋交付时存在缺陷的,影响乙方正常使用的,甲方应自交付之日起的____日内进行修复、逾期不修复的。
第八条 争议解决的方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;
协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可向人民法院起诉。
租赁期间,非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的。
第九条 本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商。
本合同一式2份,甲乙方各执1份。
从签字之日起生效,到期自动作废。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
__年月日 __年 月 日
租用协议书 篇2
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:___.
2.居室规格:房型,总计施工面积平方米。
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。
5.开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月1____日,工程总天数:60天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写),详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故。
3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管。
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
第五条:付款方式
1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(________年____月2____日)。
工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
第六条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准。
第七条:其他事项
1.甲方责任
1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
上述房屋的交易价格经甲、乙双方协商一致,该房屋总售价为30元,总金额大写:叁拾万零贰仟元整,小写:30元。本合同签订之日。
2.乙方责任
1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
条:付款时间与方式甲、乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币元整给甲方。
2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将物业费,水电费。
第八条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出。
条:甲方必须保证上述房屋权属清楚,没有产权纠纷或债务纠纷,若有纠纷情况,甲方均在交易前办妥,交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
因提供乙方台吹油烟机及其它房间设施,收取乙方保证金共500元,如租赁期满后房间设施一切完好。
第十一条:合同生效
1.本合同双方盖章,签字后生效。
2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
签字:委托代理人签字:
签约日期:签约日期:
租用协议书 篇3
甲方,__________________全名称(药店全名称) (以下简称甲方)乙方,__________________(执业药师) (以下简称乙方)
执 业 药师证号,__________________ 身份证号,__________________
现甲方租用乙方的执业药师证, 乙方作为甲方聘用的执业药师幷担任处方审核员一职,
执业药师证的使用期限为,______________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日。经双方
友好协商达成以下11点,__________________
1 租用期间,乙方不能在未经甲方同意的情况下,私自经过任何渠道(如乙方因国家卫生系统政策原因或乙方所在单位需要的情况除外)将药师证撤出,如有违约,造成的一切损失由乙方承担,乙方需全额退还租金给甲方。
2 租用期间,甲方需乙方提供其所有证件时,应妥善保管乙方的所有证件(毕业证、执业药师证、继续教育证、健康证等),如造成乙方的证件有遗失的,甲方需赔偿乙方的全部损失。
3 甲方务必遵守国家的法律法规,合法经营,如甲方触犯法律法规或违规经营,造成的一切均与乙方无关,由甲方全权承担,乙方不负任何连带责任。若因此造成乙方有损失的(如吊销执业药师证等),甲方需赔偿乙方的全部损失。
4 租用期间,甲方如有特殊检查或营业证件验收等,需要乙方到甲方指定营业场所协助检查或验收,至少需提前一天或以上通知乙方,乙方有义务及责任按时到达甲方指定的营业场所,全力协助甲方接受机关部门的检查或验收。
5 执业药师证费用付款如下,
A、合作第一年度,双方签定此协议书后,乙方把所有证件(毕业证、继续教育证、执业药师证、健康证等原件)交甲方,甲方支付¥,_______________________元(大写,__________________ 整)给乙方;乙方的证件注册、备案成功后,待甲方经营所需的GSP等证验收通过后,余下¥,____________________元(大写 整)全部付清给乙方,甲方需要把乙方证件(毕业证、继续教育证、执业药师证等原件)交还乙方,如甲方办理药店其他证件需要乙方证件配合的话,乙方应无条件配合甲方办理证件。如果第二年合作,甲方在______个工作日内一次性把第二年费用______万元付给乙方。
6 若因甲方单方面原因在半年内无法通过GSP等证验收时,甲方需将余下的租金全部付清给乙方,如甲方逾期支付余下租金的,乙方有权撤出其执业药师证,甲方不得继续使用,所造成后果与乙方无关;若因乙方的证件(毕业证、执业药师证、继续教育证等)原因造成甲方GSP证验收不能通过完成的,乙方需退还甲方已支付的租金。
7 在租用期间,甲方需乙方到达指定的经营场所协助机关部门检查或营业证件验收的,甲方则需报销乙方的所有车费( 到广东省佛山注册的药店所在地)和食宿费;
A,提前______天通知的情况报销火车卧铺等所有费用和食宿费。
B,提前______天或者半天通知的情况报销高铁票费等所有费用和食宿费。其它费用双方可按实际情况协商解决。
8 甲乙双方合作经营期间,乙方不承担药店的所有债权债务。该药店由甲方方自负盈亏,依法按章纳税,药店的资金、设备、经营场地、职员等一切费用及所有债权债务和经营中的经济纠纷,一概均由甲方负全部责任,在合作期间乙方不参与药店经营管理及财务掌管.药店的固定资产、无形资产、药品等,乙方方无权处理。物业管理费、水电费、电话费、国税、地税、工商费等一切费用,由甲方自行负责。乙方不能以甲方药房名义对外欠债、贷款、抵押,无权转让 甲方药房。
9 在合同期内,如因甲方终止经营或变更经营,或转让给第三方,甲方应及时通知乙方,并取得乙方同意。甲方转让后,甲乙双方签订的执业药师证租用协议书同时终止,甲方当年度付给乙方的租用费用,乙方不予退回,甲方无权将乙方的执业药师证转让给第三方,如果第三方有意向聘用乙方,需乙方与第三方重新签订租用协议(与原甲方签订的协议持续到已付费用日期,比如,甲方______年______月已付乙方费用,甲方在______年______月份转让药店,那么,甲乙双方的协议持续到______年______月底,______月______日起,原协议终止)。
10 合同期间,乙方如因国家卫生系统政策原因或乙方所在单位需要,乙方有权要求撤回,终止租用协议。乙方提前一个月通知甲方,甲方应该予以配合,开具药店离职证明,并配合乙方办理好注销或变更等手续。
11 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字起生效,如未尽事宜双方可协商解决。
甲方(盖章),__________________ 乙方签字(加按手印),__________________
授权代表签字,__________________ 电 话,__________________
地址,__________________ 地 址,__________________
电话,__________________
日期,__________________ ________年 ________月 ________日 ________日 期,__________________ ________年 ________月 ________日
乙方指定收取费用账户,__________________
开户名,__________________ 开户行,__________________
账 号,__________________
租用协议书 篇4
硬盘空间租用协议硬盘空间租用协议协议编号,_______________甲方,________________________________乙方,________________________________甲乙双方经过友好协商,在平等互利的原则上,就甲方租用乙方硬盘空间事宜达成协议如下,第一条 乙方服务内容乙方通过internet互联网络向甲方提供硬盘空间租用服务,服务内容如下,1.乙方为甲方提供____________mb的硬盘空间供甲方使用;2.无传输量限制;3.乙方代甲方申请的域名为,①__________________________________________________②__________________________________________________有效期限自______年______月______日至______年______月______日;4.无限制的ftp访问;5.服务器放置地点,________________________6.服务器的配置为________________________________。第二条 服务费构成及付款方式1.构成,一次性设置费,________________________空间租用费,________________________域名申请费,________________________总计,________________ 大写,________________2.付款时间甲方在本协议签定后即付清上述款项3.付款方式:现金第三条 甲方承诺1.甲方保证在乙方提供的硬盘空间内放送的内容符合中华人民共和国有关法律和法规。否则,乙方有权随时关闭为甲方开辟的硬盘空间,而因此原因造成的经济损失一律由甲方承担。>2.甲方明白internet是全球互联网络,因此无论是通过乙方的服务器还是从其他服务器上得到的信息不可能十分准确。3.甲方明白internet网络和其他网络通讯媒体并不能保证其放送内容的保密性,乙方不担保信息的绝对安全。4.除了乙方所同意的在第一条的条款中为甲方提供的服务外,甲方同意乙方提供服务期间为甲方开发制作的任何功能和软件的所有权归乙方所有。5.当甲方租用的硬盘空间超过所定限额时,超出部分按每1mb每月加收人民币______________元。甲方在接到乙方的单据后一星期内付清,超过一星期,每天加收______%的滞纳金。第四条 违约责任1.甲方违约或拒不付费时,乙方有权关闭甲方租用服务器的帐号,由此造成的损失由甲方负责。2.因不可抗拒之外原因,造成乙方服务器停止运行,乙方以天为基本单位,向甲方赔偿租用服务费损失。第五条 免责条款1.由于internet是全球互联网,因此由于其他通路上的偶然阻塞,而造成用户访问速率下降;有时在对服务器进行设置或安装用户程序时可能会产生一段时间的中断,以上现象在任何服务器上都有可能发生,是属正常现象。甲方对此表示认同。第六条 协议期限1.本协议期为一年,从______年______月______日至______年______月______日,在协议期内产生纠纷,经甲乙双方友好协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。2.本协议到期前一个月如未接到甲方终止本协议的有关正式文件,视双方续约,续约期限为一年。第七条 其他本协议未尽事宜,经双方协商达成一致意见,作为协议附件,与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份,双方各执一份,自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方,(盖章)_________代表,_________________乙方,(盖章)_________代表,________________硬盘空间租用协议硬盘空间租用协议
租用协议书 篇5
甲方(出租方): 身份证:
乙方(承租方): 身份证:
经两村委共同研究决定,甲方同意将自己的部分土地转包给乙方。为使甲乙双方合法权益能得到应有保障,甲乙双方经充分的协商,订立本合同。
一、 租赁土地的地点、面积
甲方将位于 的土地 亩,租给乙方作为使用。
二、 租赁年限
租赁期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止(以公历为准)。
三、甲方的权利与义务
1、租赁土地的所有权属于甲方,甲方有权向乙方收取租赁费。
2、甲方为乙方提供电源、水源并按农业用规定价格收费。
3、甲方有权监督乙方对土地的使用,如乙方不按规定的项目经营或随意将土地荒芜、出租、买卖以及挪作他用,甲方有权终止合同并要求乙方承担违约责任。
4、乙方未按合同支付租金,甲方可解除合同,并有权要求违约金。
5、合同期间,租赁土地不得擅自收回,因社会公共利益经原批准租赁土地的人民政府批准,甲方可以收回租赁土地。提前收回租赁土地时,甲方应在收回土地6个月前,将收回土地的坐落,四至范围,收回理由,收回日期书面通知乙方并予以公告。提前收回土地,甲方应当给乙方适当补偿,补偿标准收甲乙双方根据土地的建筑物,构筑物和附着物的价值及租赁期限的余期等因素协商确定,协商不能确定,由原批准政府裁决。合同期间内如遇拓宽路面,承包土地亩数应按实际亩数计算交纳承包费。
四、乙方的权利和义务
1、乙方自 年起,逐年交纳承包费,交纳的时间为当年的 月 日,承包费为每亩 元,每年共计 元(大写: 元整)。
2、乙方在土地租赁期间只能从事本合同规定的经营项目,如有变更须经村委同意。
3、租赁期限届满前,乙方要求终止合同,应当在终止前 个月向甲方提出,并承担违约责任。
4、合同期满如甲方土地继续向外租赁,同等条件下,乙方享有优先租赁权。
5、租赁期限内,乙方转让、转租或者抵押租赁土地的,必须经甲方同意。
五、违约责任
1、甲乙双方主不得随意终止合同,如乙方因有特殊情况无力经营,须转让他人时,经甲方同意方可办理转让手续。
2、如乙方不按时向甲方交纳租赁费从滞纳之日起每日按应交纳费用的________%交纳滞纳金。
3、如乙方中途无故终止合同,必须按时交清合同期内租赁费,并交纳租赁费总额的 %的违约金。
4、如甲方中途无故终止合同,除了合同中规定的适当补偿外,应向乙方支付违约金总租金的___________%。
六、争议解决办法
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交北京仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
七、其他
1、在合同执行期间,任何一方不得擅自改变或解除合同。
2、合同未尽事宜,由甲乙双方依据 省国有土地租赁办法协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3、本合同一式三份,甲乙双方各一份,证明人留存一份。
甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日
证明人: 年 月 日
租用个人土地合同 [篇2]
出租方: (以下简称“甲方”) 承租方: (以下简称“乙方”)
为保护土地租赁合同双方当事人的合法利益,规范土地管理和承租方经营行为,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、公平、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
第一条 租赁位置和面积
甲方租赁给乙方的土地位于山东省东营市河口区总面积约 平方米,四至界限方位如下:
东起: , 西至: , 南至: 。 具体面积、位置以合同附图为准。
《租用个人土地合同》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
附图已经甲乙双方签字确认。
第二条 土地用途和承包形式
土地用途:动物养殖 。 承包形式:个人承包经营 。
第三条 租赁期限
租赁期限为20年,自2017年 月 日起至2033年 月 日止,租赁期限内土地经营使用权属乙方,所有权属甲方。土地租赁期
限内如遇国家政策性调整,另行议定。如需续租,甲乙双方应重新商定续租事宜。
第四条 租赁费用和支付方式
该土地的租赁费用为人民币 元(大写: ),分 次支付,首次 元由乙方于2017年 月 日前向甲方支付。支付方式为现金支付,其余租赁费用由乙方于上一费用到期日前 日内向甲方支付,支付方式为现金支付。
第五条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方对所租土地拥有所有权,并使乙方取得土地承包经营权。
2、甲方有权对乙方租用的土地使用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。
3、甲方有权收回乙方不按合同约定使用的土地。
4、甲方有权制止乙方实施的严重损害土地资源和其它资产的行为。
5、甲方有权依据合同的约定向乙方收取租租赁费用,在合同有效期内,甲方不得提高租赁费用。
6、甲方有权在租赁期限届满时提出新的租赁标准,选择确定新的承租方。
7、甲方应保证乙方生产生活用水、用电正常,向乙方收取的水电费用价格不应高于本村村民用水用电的价格,并保证在村内无偿使用通往承租地的道路。
8、甲方不得在租用期间内以任何理由干涉乙方企业合法的经营管理自主权,包括在该地上的所有收入、支出和建筑物、植被设施的使用等。
9、甲方不得在合同履行期内重复发包该地块, 在租赁期限内,如因承包范围出现土地纠纷,由甲方负责解决,若致使乙方遭受经济损失,由甲方按国家相关规定进行赔偿。甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。
10、为乙方提供所在地村民的其他同等待遇。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方有权依法按照合同约定的用途和期限,合法利用和经营所承包的土地。
2、乙方对其所承包的土地有独立自主经营权和收益权,任何单位和个人不得干涉,所发生的.一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。
3、乙方有权在其所承包的土地上建设与合同约定用途有关的生产、生活设施,甲方及其甲方所在村不收任何费用。
4、乙方有权在租赁期内对所租赁的土地进行基本改造,对改造形成的资产如电网、水利设施等由乙方全部投入建设的,在租赁合同到期后享有处置权。
5、租赁期满后,同等条件下,乙方对原租赁的土地有继续租赁的优先权。
6、乙方应按本合同的约定按期足额向甲方支付租赁费用,并有权拒绝交纳除合同规定租赁费用外的任何其他非国家规定之费用。
7、乙方的生产经营活动不得污染乙方所在村的水源,不得产生影响村民生活的其他污染。
8、乙方应保护自然资源,合理利用土地。
第六条 合同的转包
在本合同有效期内,乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规
定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此主张任何权利。本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。
第七条 合同的变更和解除
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2、因不可抗力的因素,造成甲乙双方无法履行合同,或是合同确有必要变更或解除的,可以经双方协商后,按照法律程序变更或解除合同,由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。
3、如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。
4、如乙方不按时足额支付租赁费用且经甲方催告仍不支付时,甲方有权解除本合同,其违约责任由乙方承担。
第八条 违约责任
1、在合同履行期内,任何一方违反本合同以上之约定,即视为违约。
2、因甲方违约导致合同解除,甲方须向乙方支付违约金 万元,并退还乙方所付的全额承包费用;因乙方违约导致合同解除,甲方不予退还乙方的承包费,并且解除此合同。因双方当事人过错导致合同解除,应当分别承担相应的违约责任。
第九条 合同纠纷的解决办法
在合同履行过程中,如发生争议,由争议双方协商解决。协商不成的,可以向上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。
第十条 合同的生效
本合同经甲乙双方签章后生效。
第十一条 其它事项
1、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
【以下无正文】
甲方(签盖): 乙方(签盖):
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
租用个人土地合同 [篇3]
出租方: (以下简称“甲方”) 承租方: (以下简称“乙方”)
为保护土地租赁合同双方当事人的合法利益,规范土地管理和承租方经营行为,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、公平、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、甲方租给乙方的土地位于 ,总面积约 平方米。租赁期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止,租赁期限内土地经营使用权属乙方,所有权属甲方。土地租赁期限内如遇国家拆迁,土地赔偿款项归甲方,其余的地面赔偿归乙方。如需续租,甲乙双方应重新商定续租事宜。
二、该土地的租赁费用为人民币 元(大写: ),分 次支付,首次 元由乙方于 年 月 日前向甲方支付。支付方式为现金支付,其余租赁费用由乙方于上一费用到期日前 日内向甲方支付,支付方式为现金支付。
甲方(签盖): 乙方(签盖):
租用协议书 篇6
甲方, (以下简称甲方)
乙方, (以下简称乙方)
一、概述
甲、乙双方根据中华人民共和国民法典的规定,本着真诚合作,互惠互利的原则
经过友好协商,就乙方向甲方提供主机租用服务达成以下协议,
二、乙方提供的服务项目
乙方向甲方提供国内专用机房、标准机架、标准电源、网络端口及IP地址等网络资源,用于甲方的网络设备(服务器等)或甲方租用乙方的服务器设备接入国际互联网(INTERNET)。
三、 双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1、 甲方在签订合同之日起3天内应按标准资费缴清一切所需费用。
2、 甲方在申请主机租用业务时,需向乙方提供其营业执照副本、甲方经办人身份证,由乙方审核后,对上述有效证明以复印件方式备案。
3、 甲方有权独立控制服务器。
4、 甲方可以与乙方预约时间到机房对其所租用或托管的服务器进行调试。
5、甲方的信息经营必须遵守中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定和国家的有关法律、法令、法规,不得做任何违法经营活动(包括但不限于散布电子邮件广告(SPAM)、黑客行为侵权行为、发布色情或迷信的内容、进行违反国家规定的政治或宗教宣传发布涉及国家机密和安全的信息、发布危害社会秩序和治安、社会公共道德和侵害他人合法权益的信息等).否则,乙方在通知甲方后,有权要求甲方就不适当内容进行删除或修改。
6、甲方对其经营的信息而引起的政治责任,法律责任和经济纠纷负全部责任。
8、如果甲方利用本合同服务进行的经营、活动需要获得国家有关部门的认可批准的,甲方应获得该有关的认可或批准。但乙方没有义务审查乙方是否具有该认可或批准,出现问题也由甲方自行解决或者承担相关责任,与乙方无关。
9、甲方由于使用其自行提供的服务器(含租用年付后产权归甲方的)所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。甲方同意,如发生上述事件,与乙方没有任何关系,乙方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。
10、甲方对自己存放在服务器上的数据的完整性和保密性负责。
11、甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人和所有管理甲方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式,并在上述信息发生变化时及时通知乙方。甲方在乙方需要时应提供必要的协助,因甲方以上人员(包括已经离开甲方的甲方原雇员)的蓄意破坏行为或者不正当操作而产生的后果均由甲方承担。
12、甲方采用租用年付送产权的服务器拥有所有权,在第一年内如发生任何质量问题,有权要求乙方进行更换或保修。
13、甲方认可乙方的服务中心(control/wrd_mng/wrd_add.asp),并对服务中心提交的问题及对话负责,同时会及时更新会员的联系方式,以便乙方有需要时联系甲方。对于甲方的联系方式有误致使乙方无法联系甲方所造成的后果负责。
2、乙方的权利和义务。
1、签订合同与缴纳费用后,乙方应为甲方提供机房空间,包括电力设施(含UPS)、空调环境、机柜、网路等设施。
2、乙方为甲方提供机房物理环境以100兆共享带宽与internet连接,并保证主机与外部连接的安全性、稳定性、及时性,使乙方可以通过Ftp、Pcanywhere、终端对服务器进行管理,或者乙方在甲方授权后的情况下,协助甲方对服务器进行一定的管理和硬件的添置。
3、对服务器的进行日常维护和监控,以保证甲方信息服务器的正常运行。除非双方另有书面约定,乙方承认甲方自己存放或使用在服务器上的任何资料、软件、数据等的知识产权均与乙方无关,乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源,否则应承担相应的责任。
4、租用,乙方代甲方安装配置好操作系统后,将服务器交付甲方使用;托管,在收到服务器并确认到款后三个工作日内交付甲方使用。
5、乙方保证甲方网络系统99.9%(百分之九十九点九)的连通性。
注,以下原因所导致的甲方网络系统不连通除外
1) 乙方经甲方同意进行网络维护所引起的;
2) 任何的甲方电路或设备所引起的;
3) 甲方的应用程序或安装活动所引起的;
4) 甲方疏忽或由甲方授权的操作所引起的;
5) 因不可抗力原因所引起的,包括天灾人祸、电信互通。
6) 双方合同中定义的计划内系统定期维护工作所引起的;
7) 乙方需对网络紧急维护提前48小时事先通知甲方并得到甲方同意的情况所引起的;
8)甲方对信息安全、网络安全造成危害所引起的
6、乙方承认甲方在网络时代会员中心资料的真实性,有需要时应保证及时联系甲方,对于未及时按照会员中心方式联系甲方所造成的后果及承担相应责任;同时应对服务中心(control/wrd_mng/wrd_add.asp)的对话负责。
四、服务项目及费用
1、甲方主机租用 / 托管业务内容,
服务器配置,
处理器,
内 存,
硬 盘,
规 格,1U
备注,囗 没有产权;囗 连续租用一年获得产权;囗 连续租用两年获得产权;囗 甲方提供的服务器
2、代装软件,(甲方承认,乙方所代装的任何软件版权均由甲方负责,与乙方无关)
操作系统,
其它软件,
3、机房及环境,
所选机房名称, 所在城市, 是否双线, (双线是指网通+电信)带宽情况,
2、IP地址,乙方免费提供给甲方 个IP地址。
3、甲方在签定合同后三天内向乙方一次性支付 个月的费用总计为_元人民币,待上完机后24小时内即可获得服务器管理控制权,到期需提前15天对服务器进行续费。
五、合同期限
1、服务期,自_ 年 _月 _日始,至 200 _年__ _月 _日为续签协议的协商期,总计 12个月。在合同期限到达时,如果双方无异议,并且甲方在本合同结束期七日前按时付款续约,则本合同自动延续一年。如果必要,到时亦可对本合同进行修改,或另签新合同。
2、如果在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其它服务,双方另签合同。
六、 合同中止及违约责任
1、甲方违约责任
1、如果甲乙双方无异议并且甲方在本合同结束期七日前按时付款续约,则本合同自动延续一年,如果甲方没有按时支付续约款项,则在甲方前一次付款款项的有效期结束后,本合同即告终止。乙方届时将关闭甲方的使用账号。
2、如果甲方违约,乙方有权关闭甲方的使用帐号,由此造成的损失由甲方负责。
3、乙方在进行维护时有时需要短时间中断服务,或因Internet上的通路的偶然阻塞造成乙方虚拟主机访问速度下降,甲方认同这是属于正常情况,不属于乙方违约。但乙方必须提前一天通知甲方。乙方有责任在合同到期前15天通知甲方,以便甲方考虑有关续约事宜。
4、在合同有效期间,一方有权提出终止要求,但应提前一个月书面通知对方;否则应赔付对方相当于一个月的赔偿金。
2、乙方的违约责任
1、乙方不得无故破坏或干扰为甲方提供的服务。乙方保证甲方租用主机的正常运行,供电稳定可靠,与Internet连接的正常,如确实必须暂时停机或与Internet断开连接,乙方应及时通知甲方。
2、如果乙方违约,甲方有权要求乙方在限定时间内为甲方的退出或转移服务,并承担违约责任。
3、本合同到期后,如果甲方没有按时支付续约款项,则双方认同本合同执行终止。乙方届时将关闭服务器。
4、由于一方不履行协议约定的义务,或严重违反本合同约定的义务,造成本合同无法履行或履行不必要时,视作违约方片面终止本合同,守约方除有权向违约方索赔外,并有权终止本合同。
七、责任限制
1、乙方在进行服务器配置、维护时需要短时间中断服务,或者由于Internet上通路的阻塞造成甲方服务器访问速度下降,甲方均认同是正常情况,不属于乙方违约。鉴于计算机及互联网的特殊性,因黑客、病毒、硬件、电信部门技术调整等引起的事件,甲方亦认同不属于乙方违约。由于电信运营商的原因造成的故障,将由乙方负责与运营商交涉,并及时排除故障。
2、在履行本合同时,乙方对因第三方的过错或者延误而给甲方或者其它第三方造成的损失不负责任。
3、乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负责任;乙方的最大赔偿责任为甲方在合同期内所支付给乙方费用的两倍。
八、不可抗力
1、任何一方遇有不能预见、不能避免或不能克服的客观事件(包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等以及鉴于计算机及互联网的特殊性,因黑客、病毒、硬件、电信部门技术调整等引起的事件。)而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起五日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并于事件发生之日起二十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失,并在事件消除后协商恢复本合同的履行,除非此等履行已不可能或者不必要。
九、保密义务
任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务,并有义务尽快通知对方,并协助对方采取适当的补救措施,不得向任何其它第三方透露或泄露,但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。
十、适用法律
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
本合约签定地,中国.深圳
十一、附则
1、本协议未尽事宜双方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题做补充、说明、解释。本协议的补充协议和附件为其不可分割的一部分,与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议壹式贰份,双方各执壹份。双方签字盖章后生效,具有同等法律效律。
甲方名称, 乙方名称,
甲方,(盖章) 乙方,(盖章)
授权代表签字, 授权代表签字,
日期, 日期,
租用协议书 篇7
甲方,_______________法人代表,______________
地址,_______________邮政编码,______________
电话,_______________传真,__________________
联系人,_____________电子邮件,______________
网站,_______________
乙方,_______________法人代表,______________
地址,_______________邮政编码,______________
电话,_______________传真,__________________
联系人,_____________电子邮件,______________
网站,_______________
第一条协议项目与定义
1-1服务器租用是指将属于乙方所有的服务器置于乙方网络环境(________________机房),从而为intrnt上的用户提供信息服务。乙方负责服务器的硬件配置,甲方拥有此服务器的使用权,负责软件安装、升级、服务器管理和故障的排除,并购买相关软件使用权。
1-2除非明确注明,本协议所涉及的服务器租用以下统称“服务器”。
1-3本协议中“双方”仅指本协议的缔约方,即上述甲方和乙方。
第二条双方的权利和义务
2-1甲方的权利和义务
2-1-1甲方利用服务器进行以www为主的信息服务,同时可以配置和使用mail、ftp、tlnt等intrnt功能和数据库,可以安装甲方需要的软件。甲方服务器所使用配置、带宽及其他网络资源标准详见本协议附件,甲方在标准范围内享受乙方提供的服务,甲方服务器占用资源超过该等资源标准的,乙方有权暂停为甲方提供的网络接入服务并要求甲方补缴资源占用费,甲方不补缴资源占用费的视为甲方自动解除本协议,已支付款项不予退还;乙方有权依据电信市场的变化随时变更该等网络资源标准,乙方一旦变动该等标准将在网站上发布变更公告,甲方如不同意变更内容可在公告发布后十五日内要求提前解除本协议,如甲
方继续接受服务则视为甲方接受该变动。
2-1-2甲方必须遵守计算机信息网络国际联网安全保护管理办法中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例中华人民共和国电信条例全国人大常委会关于维护互联网安全的决定、互联网信息服务管理办法、互联网电子公告服务管理规定、互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定、互联网等信息网络传播视听节目管理办法、互联网文化管理暂行规定和国家其他有关法律、法规、行政规章,不得制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。甲方对其经营行为和发布的信息违反上述规定而引起的任何而引起的政治责任法律责任和给乙方造成的经济损失承担全部责任。
2-1-3甲方必须依照互联网信息服务管理办法、互联网电子公告服务管理规定的规定保留自己网站的访问日志记录,包括发布的信息内容及其发布时间、互联网地址(ip)、域名等,该记录在国家有关机关依法查询时必须提供。甲方自行承担由于其未按规定保留相关记录而引起的全部责任。
2-1-4对于服务器租用,甲方承担服务器的运输等费用。
2-1-5甲方承诺不会利用服务器从事intrnt上为国家法律法规或公共道德所禁止的或不欢迎的活动,同时承诺不得为他人发布上述不符合国家规定和/或本协议约定的信息内容提供任何便利,包括但不限于url、bannr链接等。甲方承认乙方有权根据乙方自己谨慎的判断来决定甲方发布的内容是否构成违反协议或者国家的有关规定,上述活动和信息包括但不限于,
2-1-5-1散布电子邮件广告、垃圾邮件(spam),利用服务器散发大量不受欢迎的或者未经请求的电子邮件、电子广告或包含反动、色情等有害信息的电子邮件;通过散布大量不受欢迎的或者未经请求的电子邮件、电子广告等为其放置于服务器上的网站进行宣传、介绍或者招揽业务。
2-1-5-2涉及国家秘密和/或安全的信息;封建迷信和/或淫秽、色情、下流的信息及教唆犯罪的信息;博彩有奖、赌博游戏;违反国家民族和宗教政策的信息;防碍互联网运行安全的信息;侵害他人合法权益的信息和/或其他有损于社会秩序、社会治安、公共道德的信息或内容。
2-1-6甲方对使用服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。
2-1-7甲
方对甲方自己存放在服务器上的数据、以及进入和管理服务器的口令、密码的完整性和保密性负责。因甲方维护不当或保密不当致使上述数据、口令、密码等丢失或泄漏所引起的一切损失和后果均由甲方自行承担。
2-1-8甲方应向乙方提交甲方执行本协议的联系人、信息安全负责人和所有管理甲方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式,并在上述信息发生变化时及时通知乙方。
2-1-9甲方应按时向乙方交纳本协议约定的费用。
2-2乙方的权利和义务
2-2-1按照本协议附件的规定为甲方的信息服务器提供一条高速数据端口用以接入intrnt。并协助甲方进行设备安装、联网调测,域名设定。
2-2-2对服务器进行日常维护和监控,以保证甲方信息服务器的正常运行。该等日常维护不包括对服务器上数据的备份工作,数据备份工作由用户自行负责。
2-2-3为甲方提供放置信息服务器的标准机房环境,包括,空调、照明、不间断电源、防静电地板等。
2-2-4保留因甲方违反本协议2-1-2、2-1-3、2-1-4、2-1-5、2-1-6、2-1-7、2-1-9等条款而终止服务器运行的权利。
2-2-5除非双方另有书面约定,乙方承认甲方自己存放在服务器上的任何资料、软件、数据等的知识产权均与乙方无关,乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源,否则应承担相应的责任。
2-2-6按照本协议收取相关费用。
2-2-7因乙方原因,造成服务器的正常工作中断,乙方以小时为单位,以月费为基数,按平均每小时费用的二倍向甲方赔偿。但以当月的月费为中断赔偿的最高限。
2-2-8甲方自行安装软件或进行系统配置如导致系统无法使用,需要乙方进行恢复的,乙方有权要求甲方支付相应的服务费用(免费提供叁次系统恢复,超过叁次后,每次收费________元)。
2-2-9消除非甲方人为操作所出现的故障。但因第八条情形的出现以及非乙方控制范围之内的事项除外。
第三条服务内容、费用及支付方法
3-1本协议的详细服务内容由附件描述。
3-2本协议所涉及的费用为按季度支付费用,其涉及的金额一律以人民币元为单位。
3-3本协议涉及的费用共计________元。
3-4甲方于________年_
______月________日之前,将第一笔费用共计________元支付乙方。以后每季度________日支付_______元,累计支付________次。
3-5乙方将于________年________月________日为甲方开通服务器。
3-6协议期满,服务器的所有权归甲方拥有。如甲方未累计支付满________次,则无权得到服务器产权。
第四条协议期限
4-1本协议自文尾指定日期生效。协议有效期为________个月,即乙方为甲方提供服务的期限为________年________月________日至________年________月________日。在协议到期时,双方如需要继续合作请甲方提前________个工作日和乙方商讨服务器托管事宜。
4-2如果在协议期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务,双方另签协议。
4-3本协议签订后,经双方协商一致,可以变更本协议,但应当以书面形式确认。
第五条协议解除、终止及违约责任
5-1本协议在下述情形下终止,终止方应书面通知另一方,
5-1-1一方当事人主体资格消失,如破产。但进行重组、名称变更或者与第三方合并等不在此列。
5-1-2一方严重违反本协议,另一方根据本协议的约定解除本协议。
5-1-3因不可抗力而解除本协议或者双方当事人协商一致解除本协议的。
5-1-4依法律、法规规定的情形而终止。
5-2在本协议有效期内,如果甲方提出终止要求,应提前一个月通知乙方,但甲方已交纳的费用不得要求返还。甲方擅自终止本协议给乙方造成损害的应承担相应的责任。
5-3本协议到期后,如果甲方没有按时支付续约款项,则双方认同本协议执行终止。乙方届时将关闭服务器。
5-4在协议执行期间,如果甲方拖延付款超过3个工作日,乙方可以关闭服务器。
5-5由于一方不履行协议约定的义务,或严重违反本协议约定的义务,造成本协议无法履行或履行不必要时,视作违约方片面终止本协议,守约方除有权向违约方索赔外,并有权终止本协议。
第六条责任限制
6-1乙方在进行服务器配置、维护时需要短时间中断服务,或者由于intrnt上通路的阻塞造成甲方服务器访问速度下降
中断,甲方均认同是正常情况,不属于乙方违约。鉴于计算机及互联网的特殊性,因黑客、病毒、电信部门技术调整等引起的事件,甲方亦认同不属于乙方违约。
6-2在履行本协议时,乙方对因第三方的过错或者延误而给甲方或者其他第三方造成的损失不负责任。
6-3乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负责任。
6-4由于乙方过错造成甲方遭受损失的,乙方最高赔偿限额不超过甲方已向乙方支付的款项总额。
第七条争议解决
7-1因履行本协议或与本协议有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。
7-2如果协商未成,双方同意向本协议签订地人民法院起诉。
第八条不可抗力
8-1任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起五日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并于事件发生之日起二十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
8-2本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。
第九条协议的解释、法律适用、生效条件及其他
9-1本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规、电信管理部门的规定和计算机行业的规范。
9-2如果本协议任何条款根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施,本协议的其他所有条款将继续有效。此种情况下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近原约定和本协议相应的精神和宗旨。
9-3在本协议有效期内,因乙方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由,甲方同意乙方可以将其在本协议中的权利和/或义务转让给相应的乙方权利/义务的承受者,但乙方应保证甲方在本协议中的权益不会因此而受到不利影响。
9-4甲、乙双方应本着诚实信用的原则履行本协议。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方均可以终止本协议并有权要求对方赔偿损失。
9-5本协议的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者乙方的有关陈述不一致或者相抵触的,以本协议为准。
9-6未经双方协商一致,本协议
项下的权利义务不可转移、许可给第三方,除非一方进行重组、合并或者名称变更,但应通知另一方。
9-7本协议正本一式两份,签约方各持一份,具有相同法律效力。自签定之日起生效。
甲方,(盖章)____________
授权代表签字,____________
签约日期,________________
乙方,(盖章)____________
授权代表签字,____________
签约日期,________________
租用协议书 篇8
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
咀乙双方经友好协商,一致达成以下协议:
一 甲方将其所在位于 __________________________________的房屋出租给乙方使用。
二 租赁期限:自_____年____月____日起至_____年____月_____日止。
三 租金及付款方式:
1. 租金每月____元,共计_____元整(大写数字___________元整),乙方应在__月___日前支付给甲方。若签完合同后,乙方违约不租,押金不退;若甲方违约不租给乙方,由双倍退还押金。
四 甲方提供设备如下:
全装修房主卧,含:____________________等,客厅厨房等公共区域,含:
五 其他事项:
1、在上述租赁期内,甲方负责水、电、网络费用。
2、 甲乙双方任何一方在租赁期内解约,需支付与押金等同的金额作为违约金给对方。
3、租赁期满,甲方对协议书第四条进行验收,如无损坏,乙方也无其他违约行为,甲方应退还押金,否则甲方有权酌情扣除押金,并保留采取法律措施的权利。
乙方应遵守居住区内各项规章制度,按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。乙方交保证金________元给甲方,乙方退房时交清水,电。
4、未尽事宜,双方已协商解决。
六 本协议一式二份,经双方签字即生效。
咀方: 乙方:
电话: 电话:
身份证号: 身份证号: 签约日期: 签约日期:
租用协议书 篇9
委托方:
受托方:
精装修房屋租用协议书(精选17篇)租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就甲方委托乙方出租自有房产一事,经双方协商一致,签订本协议。具体条款如下:第一条房产位置、面积和用途租赁期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。
一、甲方将自有的坐落于北京延庆县八达岭温泉旅游度假区的美妙时光区幢楼单元号,建筑面积平方米,委托给乙方出租。
甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责。甲方提出进行维修须提前____日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。乙方向甲方提出维修请求后。
二、如遇在委托期限内甲方自己使用该房屋时,则计算机程序自动将该房屋的排序放在最后,进行重新排序。甲乙双方签定的本协议将继续有效。
租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的。
三、甲方若要自行使用该房屋,工作日须提前一天通知乙方,遇法定节假日须提前三天通知乙方。乙方在接到甲方通知后,视为该房屋出租一次,若甲方未能按约使用该房屋,计算机程序亦自动将该房屋的租赁排序放到最后,若在甲方通知乙方之前,该房屋已出租或被预定。
乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的.物品,甲方有权处置。
四、在委托期限内,甲方自行寻找的客户,不按电脑排序安排房间,可直接租赁甲方委托乙方出租的房间,同时计算机程序亦自动将甲方房间的租赁排序放到最后。
甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同租金总额%的违约金。甲方除应按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
二、该房屋出租所得毛收入在扣除以下各项费用后即为该房屋的经营利润:1、乙方的经营管理费。如管理及服务人员工资、员工福利、奖励佣金、酒店经营营业税等2、酒店消耗品。如酒店消耗品3、冷热水费、电费、电话费、燃气费、有线电视收视费等甲方在协议期间将以上1至3条所示费用的总和控制在房屋出租所得毛收入的30%以内。三、经营利润的支付时间、方式:1.乙方需在次月15日前向甲方支付当月经营利润。2.乙方可以用现金、银行转帐支票、银行汇款的方式向甲方支付经营利润。第五条甲方权利义务一、在委托租赁期间开始时向乙方提供该房屋。甲方需保证委托给乙方经营管理的房屋内的家具、电器等所有配套设施、设备,完全按照甲方自本项目开发商处接受该房屋时的全套配置。
如乙方要求甲方继续履行合同的,甲方每逾期交房____日,则每日应向乙方支付日租金倍的滞纳金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
四、甲方在将房屋委托给乙方时,必须交清房屋的维修基金、本年度物业管理费、冬季采暖费、房屋内财产保险费等费用。否则在协议期限内,乙方有权终止本协议。五、在协议期间,甲方可随时查询房屋出租情况,甲方可采用以下办理查询:1、乙方设立网站,随时反映酒店的房屋出租情况,供业主查询2、酒店大堂设有自动查询机,机内记录当月的房屋出租记录3、乙方每天将房屋经营情况打单记录供甲方随时查询,同时乙方定期向甲方寄送。
甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同总租金的%向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任。
二、物业管理服务协议规定向甲方收取该房屋的各项管理费用。三、保证该房屋在租赁期间内部的清洁卫生。)保证该房屋及内部配套设施等在租赁期间的良好使用状态。)协议期满时应及时向甲方交付该房产,该房屋内原有家具、电器等应完好如数返还甲方,并保证房屋完好,应负责照价赔偿。)按本协议约定的期限及方式向甲方支付租金,按月租金的万分之三向甲方支付滞纳金。第七条经营利润分配委托出租房屋的经营利润以天为分配单位,并按照同类型房屋分别平均分配计算方式如下:
租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
二、在本协议期内,如因甲方使用所造成的设施、设备的损坏应由甲方负责更换承担相应费用。
三、在本协议期内,该房屋及室内装修、设备、家具、电器、床上用品等的自然折旧费用由甲方承担。第九条甲方自用房屋有关事宜一、甲方若自用房屋,则不参加使用当日的酒店经营利润分配。
在租赁期内,乙方未经甲方同意,乙方应该按合同总租金%的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的。
二、甲方临时自用房屋,若未按第三条第三款规定预先通知乙方,则乙方可视当时房屋出租情况予以安排,若确实无法安排时后果甲方自负。
租赁期满,乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还,则每逾期____日应向甲方支付原日租金倍的滞纳金。
三、甲方若自用房屋,不必交付租金,但应当自行承担实际发生的水、电、电话费、酒店消耗品等费用。第十条固定资产重置费自甲方委托乙方经营之日起,每年从甲方应得的经营利润中提取4%作为固定资产重置费。该项费用专款专用,由乙方单独设立银行帐户予以保管,专用于房间装修维护、家用电器、床上用品、卫生洁具的修理与更新。
条本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条争议解决的方式本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就甲方委托乙方出租自有房产一事,经双方协商一致,签订本协议。具体条款如下:第一条房产位置、面积和用途
二、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行签定补充协议。三、本协议执行期间,致使本协议无法履行时,双方均不承担违约责任。四、本协议一式叁份,甲方壹份、乙方两份。
乙方如需改变该房产的内部结构、使用空间时,须事前征得甲方的书面同意。第二条委托期限首度委托限期为五年:自年月日起至年月日止。首度委托期限期满后,双方应协商续签租赁协议。第三条房屋的租赁排序一、乙方所接受委托出租房屋的租赁使用排序严格按照签定本协议的先后次序进行计算机程序自动循环排序。该程序的修改密码由将来的业主委员会掌握,其他任何人不得私自改动,甲乙双方只能输入或查询,在未经业主委员会同意的情况下,不能进行任何修改。
甲方:
乙方:
租用协议书 篇10
_________(以下简称甲方)
立协议人____为装修____房屋(四小区10-2-12),经________(以下简称乙方)
双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由____起草。
一、工程项目:
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;
乙方在未违反租约的前提下,有权优先续租该房屋。如要求续租,在本合同期满前三个月向甲方提出申请,再由双方另行商议续租事宜。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。
五、工程造价:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
例如,如果承租人不按期交纳房租,出租人可以提前终止合同,让其搬离;如果出租人未按约定配备家具等。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。
甲方:乙方:
签字(盖章):签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
分居协议书
随着法律在人们心中地位的提升,合同的签署是法庭审判的重要证据,如何去拟定一份正规优秀的合同呢?栏目小编用心创作的“分居协议书”一定会让您感到满意,热烈欢迎您莅临这里我们将不断提高网页质量为您带来更棒的体验!
分居协议书 篇1
协议人: (男方),男, 年 月 日生, 族;身份证号: 协议人:女方,女, 年 月 日生, 族
协议双方于 年 月日登记结婚,并育有一子,随女方姓。现因夫妻感情不和,为缓和夫妻矛盾,双方一致认为用两年时间冷静思考婚姻之继续与否,分居满两年依然无法和好的,双方可依据本协议离婚或依法提起离婚诉讼。经协议人自愿协商,达成正式分居协议,如下:
一、分居时间:
20__ 年 9 月 1 日止。
三、财产规定:
1、分居前的共同财产(包括存款、房产、车)及其产生的收益双方平分,一人一半;
2、分居期间,各方取得的财产及收入归各自所有,不为夫妻共同财产;
3、双方在分居期间各自所产生的债务,由各自独立承担,不得主张为夫妻共同债务;
4、双方各自承担对父母的赡养义务,互不干涉。
四、人身规定:
1、分居期间相互不履行夫妻权利义务,任一方不得强制要求对方履行夫妻义务;
2、分居期间,双方享有平等的分居权利,双方互不履行相互扶养之义务。
五、分居期间,孩子由 方抚养,正常的生活费和教育费等抚养费双方均分承担; 方有权探视, 方应为此提供便利。
六、分居期间或结束时,双方有如下选择:
1、双方协议自愿恢复正常夫妻关系。
2、双方达成离婚协议并到民政部门办理离婚登记。
3、双方协议不成,任一方可以据此协议到法院起诉离婚。届时本协议将视为《中华人民共和国婚姻法》第32条规定的“因感情不和分居满两年的”民事证据。
七、本协议是双方真实意思的表示,一方不得随意反悔。
八、以上协议一式两份,自双方签字时生效。
协议人(男方):
分居协议书 篇2
甲方(男方):_______________
________年____月____日出生
现住:____________________
身份证号码:_______________
乙方(女方):______________________
年____月____日出生
现住:____________________
身份证号码:_______________
协议人________,_______双方于_____年_____月_____日在婚姻登记处办理结婚登记手续。_____年_____月_____日生育子女。现双方就分居一事达成如下协议:
一、_____与_____自愿分居。
二、夫妻共同财产有:根据客观情况,详细列明夫妻共同财产的范围。确定夫妻共同财产暂归夫妻一方管理。
三、夫妻共同债权、共同债务有:______________________________。
除已列明的'共同债权、共同债务外,分居期间发生的债权和债务,在谁的名下,则由谁享有或承担。
四、夫妻在分居期间的所得为各自所有。
五、分居期间,婚生子女的监护权,暂归_________________。
另一方给付抚养费_____元/月。给付方式:_________________。
未直接抚养子女一方每月享有_____次探望权。
在每个月_____,时间为_____。探望地点为_____。
遇有特殊情况,探望次数、时间、地点等可由双方根据子女情况另行约定。
本协议一式_____份,双方各执_____份,双方签字生效。
协议人:_______________协议人:_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
分居协议书 篇3
甲方:*** 身份证号码:****************** 联系电话:***********
乙方:*** 身份证号码:****************** 联系电话:***********
甲乙双方于**年**月**日,在***婚姻登记处办理了结婚证,历经**余年,生有**和**,共**个子女,系合法夫妻。现因琐事导致夫妻感情不和,经多次沟通无效,又怕离婚后后悔,最后经多次协商,夫妻双方均愿立下此《夫妻分居协议书》如下:
1:夫妻分居由**年**月**日开始,至**年**月**日结束。
2:夫妻分居期间,可互不为对方尽夫妻生活义务,也不得干涉各自生活的自由。
3:在夫妻分居期间,各自所得的所有收益,归各自所有,互不为夫妻共同财产。
4:在分居期间,双方应从各自的收益中,拿出同等的费用和一定的时间来,定期或不定期的共同抚育孩子。此项用途的信用卡,由随孩子生活的一方保管,但无随便支取的权力。若用此款时,必须由另一方同意后,才可进行。夫妻双方可一方保存信用卡,另一方保留信用卡密码,以此来保留各自应有的权利。
5:双方各自的父母,应由各自抚养,所产生的费用,由各自承担。
6:现在**街**号的*室*厅有阳台车库共**平米的房子,可由*方居住。没有住房的*方,要自行解决,但*方保留拥有房子一半的权益;对生活困难.没有住房的一方,根据婚姻法的相关规定,另一方有协助的义务。
7:在分居期间,夫妻各自的所有收益归各自所有,互不再为夫妻共同财产,也无夫妻间互帮互助的义务。
8:夫妻分居期间,各自所产生的债权及债务,归所产生债权及债务的一方处理并承担;对分居前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,由夫妻双方平等分割并承担,且有协助对方处理的义务;对因抚育孩子将要产生的债务,必须由另一方同意后,才可进行。否则,将由当事人自己承担。
9:在分居期间,夫妻双方均不得干涉对方的工作与社交的自由。
10: 在夫妻分居期间,夫妻双方均无私自处理.藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。夫妻婚后的共同财产,包括存款,车.房.家居.电器等一切生活用品另列清单三份,各自保管一份,另一份随本协议交由公证机关保存。对违背此条款者,另一方保留索要对相应财产十倍价值的权力。
11:对夫妻双方婚前各自的财产,各归各自所有。但也应列出详细的清单,随同婚后共同财产清单和本协议,一并交由公证机关存档。
12:孩子暂随*方居住生活。没随孩子生活的一方,可适当的多拿一部分抚育费。
13:夫妻双方均不得干涉孩子联系父母的权力。
14:没随孩子生活的一方,保留对孩子定期或不定期的探视权。
15:为让孩子不受影响,夫妻双方虽然分居,但应各自保留固定的手机号码并畅通,以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。
16:对分居之前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,仍由夫妻共同处理并等价偿还。
17:本协议由交公证机关之日起生效,至由公证机关拿回之日起失效。
18:本协议一式三份,夫妻双方各持一份,另一份交由公证机关保留备案。
19:分居期间,夫妻各自所产生的生活费用,由各自承担并偿还。
20:本协议失效后,双方再进行协商确定:是否合居,还是正式协议或诉讼离婚。
21:违背以上条款者,另一方保留对其进行适当的经济处罚的权力。
此致:******公证处。
甲方:姓名手印处乙方:姓名手印处
****年**月**日****年**月**日
夫妻分居协议书--试离婚协议书
离婚?你真的想好了吗?你真的想明白了吗?他收入太低,没本事挣钱。她对婚姻不忠,有婚外情。他脾气暴躁,经常殴打辱骂于我。她的某些习惯让我实在无法忍受,我不得不……。离婚的理由有千万条,离婚后的情形也有千万种。在最终作出决定之前,我建议你还是准备好纸笔画一画,写一写:你离婚的理由是什么,有多少个理由。然后再仔细的看看这些理由,哪些问题是能够
通过沟通而克服的,哪些是能够通过努力而所能解决的,哪些问题是没办法解决的。离婚之后,你将要得到的会有哪些什么,你将失去的会有哪些什么,好好的衡量一下,把即将面临和需要处理的实际问题及如何解决,都想得非常清楚了,再做出谨慎而理智的选择为好。
离婚,所要终止的不仅仅是两个人的关系,还会涉及到财产.亲生骨肉,双方各自的家庭.社会的名誉和地位等许许多多的因素。在此,我敢断言:凡是经过离婚的男女,虽然得到了人身的自由,但都会在精神.肉体.财产.名誉.亲情和时间上付出惨重的代价,要说不扒几层皮,不掉几十斤肉,那是绝对不可能的事。尤其是许多的东西,都将会失去,而无法弥补。包括感情.亲情.友情.默契.温暖.共同的爱好与习惯等等。一旦离婚了,你可以不牵挂对方,但却不可能不牵挂你的亲生骨肉。不能给孩子一个完整的家,终将会在你的心里成为你余生抹不掉且又无法弥补的愧疚。
当夫妻关系趋于恶化,又无法缓和之时,是否就必须非得走离婚这条路呢?让我看来,未必。为让双方都能冷静一段时间,更好的想想离婚所要带来的后果,采取分居试离婚的方式,应当是最好的选择。天有不测风云,人有旦夕祸福。既然选择了分居试离婚的方式,为防不测,夫妻间就应当有一份合情.合理.平等又合法的协议。这份协议就是《试离婚协议书》,也叫《夫妻分居协议书》。其协议书如下:
夫妻分居协议书
甲方:*** 身份证号码:****************** 联系电话:***********
乙方:*** 身份证号码:****************** 联系电话:***********
甲乙双方于**年**月**日,在***婚姻登记处办理了结婚证,历经**余年,生有**和**,共**个子女,系合法夫妻。现因琐事导致夫妻感情不和,经多次沟
通无效,又怕离婚后后悔,最后经多次协商,夫妻双方均愿立下此《夫妻分居协议书》如下:
1:夫妻分居由**年**月**日开始,至**年**月**日结束。
2:夫妻分居期间,可互不为对方尽夫妻生活义务,也不得干涉各自生活的自由。
3:在夫妻分居期间,各自所得的所有收益,归各自所有,互不为夫妻共同财产。
4:在分居期间,双方应从各自的收益中,拿出同等的费用和一定的时间来,定期或不定期的共同抚育孩子。此项用途的信用卡,由随孩子生活的一方保管,但无随便支取的权力。若用此款时,必须由另一方同意后,才可进行。夫妻双方可一方保存信用卡,另一方保留信用卡密码,以此来保留各自应有的权利。
5:双方各自的父母,应由各自抚养,所产生的费用,由各自承担。
6:现在**街**号的*室*厅有阳台车库共**平米的房子,可由*方居住。没有住房的*方,要自行解决,但*方保留拥有房子一半的权益;对生活困难.没有住房的一方,根据婚姻法的相关规定,另一方有协助的义务。
7:在分居期间,夫妻各自的所有收益归各自所有,互不再为夫妻共同财产,也无夫妻间互帮互助的义务。
8:夫妻分居期间,各自所产生的债权及债务,归所产生债权及债务的一方处理并承担;对分居前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,由夫妻双方平等分割并承担,且有协助对方处理的义务;对因抚育孩子将要产生的债务,必须由另一方同意后,才可进行。否则,将由当事人自己承担。
9:在分居期间,夫妻双方均不得干涉对方的工作与社交的自由。
10: 在夫妻分居期间,夫妻双方均无私自处理.藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。夫妻婚后的共同财产,包括存款,车.房.家居.电器等一切生活用品另列清单三份,各自保管一份,另一份随本协议交由公证机关保存。对违背此条款者,另一方保留索要对相应财产十倍价值的权力。
11:对夫妻双方婚前各自的财产,各归各自所有。但也应列出详细的清单,随同婚后共同财产清单和本协议,一并交由公证机关存档。
12:孩子暂随*方居住生活。没随孩子生活的一方,可适当的多拿一部分抚育费。
13:夫妻双方均不得干涉孩子联系父母的权力。
14:没随孩子生活的一方,保留对孩子定期或不定期的探视权。
15:为让孩子不受影响,夫妻双方虽然分居,但应各自保留固定的手机号码并畅通,以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。
16:对分居之前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,仍由夫妻共同处
理并等价偿还。
17:本协议由交公证机关之日起生效,至由公证机关拿回之日起失效。
18:本协议一式三份,夫妻双方各持一份,另一份交由公证机关保留备案。
19:分居期间,夫妻各自所产生的生活费用,由各自承担并偿还。
20:本协议失效后,双方再进行协商确定:是否合居,还是正式协议或诉讼离婚。
21:违背以上条款者,另一方保留对其进行适当的经济处罚的权力。
此致:******公证处。
甲方:姓名手印处 乙方:姓名手印处
****年**月**日 ****年**月**日
说明:
以上协议,虽仅作示范之用,但它却包括了:抚育子女,赡养老人,财产分割,债权.债务等等的法律所涉及的方方面面。但此协议必须交给公证机关备案,才能起到保护自己应有的法定权益。
对以上条款,朋友们可根据自己的具体情况,酌情修改或添加。本文出处,系《中华人民共和国婚姻法》,详见本空间‘法律天地’栏目下。
最后所要说明的是:在协议中,虽然恢复了各自的人身自由,但此协议毕竟是《试离婚协议书》。虽然分居了,你们仍受法律的约束,仍是合法的夫妻,因你们并没有正式离婚。在一方怀疑另一方有外遇的情形之下,被怀疑的一方最好还是约束一下自己的言行,以免被对方取得有力证据,而使自己在抚育孩子和财产分割上造成不必要的重大损失。
仅以此文,献给夫妻感情陷入危机和还在婚姻家庭生活中迷茫的朋友们。
夫妻分居离婚程序
一、分居离婚手续、分居离婚程序
1、办理离婚手续需要什么?
2、起诉离婚需要哪些手续?
3、如何办理涉外离婚手续?
4、怎么办?
5、程序
6、分居是指夫妻双方在继续维持其夫妻关系的情况下,停止共同生活,并各自建立属于自己的生活方式的状况。
7、即使夫妻双方仍然同住于一个屋檐下,但只要彼此已分房,各不相干,这种情况如果满了两年,那么在法律上即可认定为夫妻分居。
8、在法定分居情况下,双方当事人可通过自愿协商或法庭判决的方式对财产分割、配偶赡养费、子女抚养费等问题作出安排。
二、两地分居离婚、夫妻分居离婚
1、夫妻分居多久可以离婚?
2、分居协议书怎么写?
3、分居与离婚的程序关系
分居与离婚并置,可供当事人选择,若婚姻关系确实无法维持,当事人可以主张离婚来解除已死亡的婚姻。
若婚姻关系未完全破裂,经过一段时间的分居,使其冷静思考,慎重抉择,这样既保留了夫妻和好、婚姻恢复的直接可能性。
又保障了当事人的离婚自由,兼顾了当事人、子女和社会各方面的利益。
4、分居多久才算?
法律上没有自动离婚的说法,离婚只有两种途径可供选择
双方达成离婚协议,到民政局办理离婚手续,颁发《离婚证》,至此婚姻关系解除;
一方到法院起诉离婚,通俗的说即为打离婚官司。
法院颁发《离婚判决书》或《离婚调解书》即为双方离婚的凭据。
通过诉讼离婚的,若被告坚决不同意离婚的,原告应向法院提供夫妻双方感情确已破裂的证据,法院依此判决离婚。
深圳律师:黄华
律师咨询:132,4296,6417
执业律所:广东蛇口律师事务所
律所地址:深圳市南山区创业路海
王大厦a座14层
夫妻分居协议书
协议人:年协议人:,女,年月日生,身份证号:
协议双方于年月日登记结婚,并育有子女如下。现因夫妻经常闹矛盾,感情不和,为缓和夫妻矛盾,双方一致同意分居两年时间,以便冷静思考婚姻之继续与否,分居满两年依然无法和好的,双方可依据本协议离婚或依法提起离婚诉讼。经协议人自愿协商,达成正式分居协议,如下:
一、分居时间:
双方一致确定并认可夫妻分居从年月日到年月日止。
二、住所安排:
分居期间男方居住于;
女方居住于
三、财产规定:
1、分居前的夫妻共同财产及其产生的收益双方平分,一人一半;
2、分居期间,各方取得的财产及
收入归各自所有,不为夫妻共同财产;
3、双方在分居期间各自所产生的债务,由各自独立承担;
4、双方各自承担对父母的赡养义务,互不干涉。
5、夫妻各自婚前财产归各自所有;
6、分居期间的房屋借款由
四、人身规定:
1、分居期间相互不履行夫妻权利义务,任一方不得强制要求对方履行夫妻义务;
2、分居期间,双方享有平等的分居权利,双方互不履行相互扶养之义务。
五、分居期间,孩子由方抚养,正常的生活费和教育费等抚养费双方均分承担;方有权探视,方应为此提供便利。
六、分居期间或结束时,双方有如下选择:
1、双方协议自愿恢复正常夫妻关系。
2、双方达成离婚协议并到民政部门办理离婚登记。
3、双方协议不成,任一方可以据此协议到法院起诉离婚。届时本协议将视为《中华人民共和国婚姻法》规定的“因感情不和分居满两年的”主要证据。
七、本协议签订时有见证人在场,系双方真实意思的表示,一方不得随意反悔。
八、以上协议一式两份,自双方签字时生效。
见证人:
协议人:协议人:
协议书有广义和狭义之分。广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。狭义的协议书指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或其它关系的契约性文书。协议书是应用写作的重要组成部分。以下是由
协议人:
协议人:
范文网
协议人双方于 年 月 日登记结婚,育有一子 / 女。现双方协商一致,就自愿分居达成如下协议:
1、分居时间为二年,从xxxx年xx月xx日到 xxxx年xx月xx日止。分居期间,座落于长沙市 xx路xxx号的住房一套由 方居住使用,方自行解决居住问题。
2、分居期间,子/女由 方抚养,方每月给付抚养费 元,在每月 日前支付,3、分居期间,方每月探望子/女一次,时间为24小时,定为每月最后一个星期 早上 时到星期 早上 时,由方到方居住地接送。
4、分居期间,各方取得的财产及收入归各自所有,不为夫妻共同财产,各方产生的债务归各自承担。
5、分居期间,互不履行夫妻生活义务。
6、以上协议一式 份,双方签字
后生效。
协议人: 协议人:
年 月 日年 月 日
分居协议书 篇4
甲方:
身份证号码:
联系方式:
乙方:
身份证号码:
联系方式:
甲乙双方于 年 月 日,在 婚姻登记处办理了结婚证,婚后育有一子一女,系合法夫妻。因甲方常年外出工作的原因并有出轨情况发生,男方也承认出轨的事情发生,夫妻关系因此逐渐恶化,鉴于双方之前的口头承诺,如有一方出轨净身出户,为此双方多次交流不能达成和解,现在双方协商下决定分居,现对有关分居事宜约定如下:
第1条夫妻分居自 年 月 日起至 年 月 日(含当日)止,共计 天。
第2条 夫妻分居期间,可互不为对方尽夫妻生活义务,也不得干涉各自生活的自由。
第3条 在夫妻分居期间,各自所得的所有收益,归各自所有,不作为夫妻共同财产。
第4条 在分居期间,双方应从各自的收益中,拿出相应的费用和一定的时间来,定期或不定期的共同抚育孩子。此项用途的银行卡,由随孩子生活的一方保管,但无随便支取的权力。若用此款时,必须由另一方同意后,才可进行。夫妻双方可一方保存银行卡,另一方保留密码,以此来保留各自应有的权利。
第5条双方各自的父母,应由各自抚养,所产生的费用,由各自承担。
第6条 分居前因为经营事业所需所欠的债务,由男方承担,女方有协助男方处理的义务;分居期间因为要偿还经营事业在外的欠款和利息、婚后所购房屋的房贷以及日产生活所用,男方位于每年的房租由男方代收后用于偿还欠款及家庭生活所用。
第7条分居期间债权债务由个人承担,个人经济由个人支配,控制,但收支必须有明细帐目,要求 元以上的收入和支出必须记帐,双方不能互相隐瞒,双方共同努力将所欠债务偿还。
第8条为了增加出轨行为的成本,最大程度地保障忠于婚姻一方的权益,从而达到维持婚姻的目标。在双方分居期间,甲方保证不再有婚外情和与其他异性同居的外遇发生,如甲方在婚姻存续期间违反上述保证,由乙方决定是否结束婚姻关系,甲方不得拒绝。经济上,甲方名下的所有动产与不动产都归双方婚生子女所有,夫妻共同债务由甲方一人承担。
第9条 在夫妻分居期间,夫妻双方均无权私自处理共有财产。包括藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。夫妻婚后的共同财产,包括存款,车。房。家居。电器等一切生活用品另列清单二份,各自保管一份。
第10条 孩子暂随 方居住生活。没随孩子生活的一方,可适当的多拿一部分抚育费。
第11条 夫妻双方均不得干涉孩子联系父母的权力。
第12条 没随孩子生活的一方,保留对孩子定期或不定期的探视权。
第13条 为让孩子不受影响,夫妻双方虽然分居,但应各自保留固定的手机号码并畅通,以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。
第14条 本协议失效后,双方再进行协商确定:是否合居,还是正式协议或诉讼离婚。
第15条本协议一式二份,夫妻双方各持一份。
甲方(签字):乙方(签字):
签订时间: 年 月 日签订时间: 年 月 日
分居协议书 篇5
甲方:身份证号码:住址:联系电话:乙方:身份证号码:住址:联系电话:
风险提示:双方信息
信息切记不可填错!这是确定离婚双方在法律角度上的身份特征,确保离婚协议订立当事人的唯一性。若是信息有误差,可能导致协议直接无法生效。甲乙双方于________年____月____日,在______________婚姻登记处办理了结婚证,历经_______余年,生有__________和___________,共____个子女,系合法夫妻。现因琐事导致夫妻感情不和,经多次沟通无效,又怕离婚后后悔,最后经多次协商,夫妻双方均愿立下此《分居离婚协议书范本》(试离婚)如下、
1、夫妻分居由________年____月____日开始,________年____月____日结束。
2、夫妻分居期间,可互不为对方尽夫妻生活义务,也不得干涉各自生活的自由。风险提示:财产分割的约定
如果担心对方还有你不知道的存款,不建议简洁的约定各自财产归各自所有。因为,这样离婚后即使你又知道他还有银行存款,也很难要求分割,毕竟,你已经同意离婚时各自名下的存款归各自所有。
建议你们在离婚协议中,将截止到离婚协议签订之时,双方名下的银行存款情况详细列出,包括开户行、开户名、账号、存款余额、币种等。这样,离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款,便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。
3、在夫妻分居期间,各自所得的所有收益,归各自所有,互不为夫妻共同财产。
4、在分居期间,双方应从各自的收益中,拿出同等的费用和一定的时间来,定期或不定期的共同抚育孩子。此项用途的信用卡,由随孩子生活的一方保管,但无随便支取的权力。若用此款时,必须由另一方同意后,才可进行。夫妻双方可一方保存信用卡,另一方保留信用卡密码,以此来保留各自应有的权利。
5、双方各自的父母,应由各自抚养,所产生的费用,由各自承担。风险提示:户口迁移的约定和处理
实践中,离婚后如果房子归你,对方户口拒不迁出,可能导致你的房屋转让不便。且这类问题法院和公安机一般不会受理,因此你往往也很难找到相关部门处理。
实践中,离婚后如果房子归你,对方户口拒不迁出,可能导致你的房屋转让不便。且这类问题法院和公安机一般不会受理,因此你往往也很难找到相关部门处理。
需要注明的是,逾期的补偿不应写成违约金,因为户口迁出具有人身性质,若写成违约金法院支持可能会有难度。而写成不便补偿,合情合理,同时也不违反法律规定,法院支持的可能性较大。
6、现在_______街_______号的_______室_______厅有阳台车库共_______平米的房子,可由_______方居住。没有住房的_______方,要自行解决,但_______方保留拥有房子一半的权益;对生活困难.没有住房的一方,根据民法典的相关规定,另一方有协助的义务。
7、在分居期间,夫妻各自的所有收益归各自所有,互不再为夫妻共同财产,也无夫妻间互帮互助的义务。
8、夫妻分居期间,各自所产生的债权及债务,归所产生债权及债务的一方处理并承担;对分居前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,由夫妻双方平等分割并承担,且有协助对方处理的义务;对因抚育孩子将要产生的债务,必须由另一方同意后,才可进行。否则,将由当事人自己承担。
9、在分居期间,夫妻双方均不得干涉对方的工作与社交的自由。
10、 在夫妻分居期间,夫妻双方均无私自处理.藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。夫妻婚后的共同财产,包括存款、车、房、家居、电器等一切生活用品另列清单三份,各自保管一份,另一份随本协议交由公证机关保存。对违背此条款者,另一方保留索要对相应财产十倍价值的权力。
1、对夫妻双方婚前各自的财产,各归各自所有。但也应列出详细的清单,随同婚后共同财产清单和本协议,一并交由公证机关存档。风险提示:抚养费的约定
一般而言,无特殊情况(例如孩子丧失或部分丧失劳动能力)离婚协议对抚养费的约定是给付到孩子18周岁或独立生活为止。但在现实情况中,上大学甚至大学毕业后仍不能完全独立生活的孩子很普遍。如果你们对抚养期限没有约定,则默认抚养费支付至高中教育完毕;在你们对抚养期限有明确约定的情况下,适用你们的约定。比如,你们约定支付抚养费至孩子大学毕业止,若一方在孩子上大学后拒不履行,孩子有权根据离婚协议向其主张抚养费用。
2、孩子暂随_______方居住生活。没随孩子生活的一方,可适当的多拿一部分抚育费。
3、夫妻双方均不得干涉孩子联系父母的权力。风险提示:探视权的约定
在离婚协议中,探视权往往不被当事人所重视,只是在离婚协议中简单写上孩子归某方抚养,对于探视的时间、地点、方式有明确约定的不多,导致离婚后一旦产生争议,还要再次通过法院确认,增加了当事人的经济成本和时间成本。因此,你必须十分重视离婚协议中关于子女探视权的相关规定,并作出明确约定,要强调细节。
4、没随孩子生活的一方,保留对孩子定期或不定期的探视权。
5、为让孩子不受影响,夫妻双方虽然分居,但应各自保留固定的手机号码并畅通,以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。
6、对分居之前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,仍由夫妻共同处理并等价偿还。
7、本协议由交公证机关之日起生效,至由公证机关拿回之日起失效。
8、本协议一式三份,夫妻双方各持一份,另一份交由公证机关保留备案。
9、分居期间,夫妻各自所产生的生活费用(包括医疗费和其它各自所产生的债务),由各自承担并偿还。20、本协议失效后,双方再进行协商确定、是否合居,还是正式协议或诉讼离婚。2
1、违背以上条款者,另一方保留对其进行适当的经济处罚的权力。此致______________公证处甲方(姓名手印处):________年____月____日乙方(姓名手印处):________年____月____日
分居协议书 篇6
协议人:______________,性别:____,出生年月:______________,民族:____,单位:______________,住址:______________
协议人:______________,性别:____,出生年月:______________,民族:____,单位:______________,住址:______________
协议人双方于_____年_____月_____日在婚姻登记处办理结婚登记手续。
___________年___________月___________日生育子女。
现双方就分居一事达成如下协议:
一、___________与___________自愿分居。
二、夫妻共同财产有:根据客观情况,详细列明夫妻共同财产的范围。
确定夫妻共同财产暂归夫妻一方管理。
三、夫妻共同债权、共同债务有:详细列明。
除已列明的共同债权、共同债务外,分居期间发生的债权和债务,在谁的名下,则由谁享有或承担。
四、夫妻在分居期间的所得为各自所有。
五、分居期间,婚生子女的监护权,暂归_____________。
另一方给付抚养费________元/月。
给付方式:________________。
未直接抚养子女一方每月享有___________次探望权。
在每个月___________,时间为___________。
探望地点为___________。
遇有特殊情况,探望次数、时间、地点等可由双方根据子女情况另行约定。
本协议一式贰份,双方各执一份,双方签字生效。
协议人:_________________协议人:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
分居协议书 篇7
甲方:***身份证号码:******************联系电话:***********
乙方:***身份证号码:******************联系电话:***********
甲乙双方于**年**月**日,在***婚姻登记处办理了结婚证,历经**余年,生有**和**,共**个子女,系合法夫妻。
现因琐事导致夫妻感情不和,经多次沟通无效,又怕离婚后后悔,最后经多次协商,夫妻双方均愿立下此《夫妻分居(试离婚)协议书》如下:
1:夫妻分居由**年**月**日开始,至**年**月**日结束。
2:夫妻分居期间,可互不为对方尽夫妻生活义务,也不得干涉各自生活的自由。
3:在夫妻分居期间,各自所得的所有收益,归各自所有,互不为夫妻共同财产。
4:在分居期间,双方应从各自的收益中,拿出同等的费用和一定的时间来,定期或不定期的共同抚育孩子。
此项用途的信用卡,由随孩子生活的一方保管,但无随便支取的权力。
若用此款时,必须由另一方同意后,才可进行。
夫妻双方可一方保存信用卡,另一方保留信用卡密码,以此来保留各自应有的权利。
5:双方各自的父母,应由各自抚养,所产生的费用,由各自承担。
6:现在**街**号的*室*厅有阳台车库共**平米的房子,可由*方居住。
没有住房的*方,要自行解决,但*方保留拥有房子一半的权益;对生活困难。
没有住房的一方,根据婚姻法的相关规定,另一方有协助的义务。
7:在分居期间,夫妻各自的所有收益归各自所有,互不再为夫妻共同财产,也无夫妻间互帮互助的义务。
8:夫妻分居期间,各自所产生的债权及债务,归所产生债权及债务的一方处理并承担;对分居前,由夫妻共同财产所产生的债权及债务,由夫妻双方平等分割并承担,且有协助对方处理的义务;对因抚育孩子将要产生的债务,必须由另一方同意后,才可进行。
否则,将由当事人自己承担。
9:在分居期间,夫妻双方均不得干涉对方的工作与社交的自由。
藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。
夫妻婚后的共同财产,包括存款,车、房、家居、电器等一切生活用品另列清单三份,各自保管一份,另一份随本协议交由公证机关保存。
对违背此条款者,另一方保留索要对相应财产十倍价值的权力。
但也应列出详细的清单,随同婚后共同财产清单和本协议,一并交由公证机关存档。
没随孩子生活的一方,可适当的多拿一部分抚育费。
14:没随孩子生活的一方,保留对孩子定期或不定期的探视权。
15:为让孩子不受影响,夫妻双方虽然分居,但应各自保留固定的手机号码并畅通,以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。
16:对分居之前,由夫妻共同财产所产生的.债权及债务,仍由夫妻共同处理并等价偿还。
17:本协议由交公证机关之日起生效,至由公证机关拿回之日起失效。
18:本协议一式三份,夫妻双方各持一份,另一份交由公证机关保留备案。
19:分居期间,夫妻各自所产生的生活费用(包括医疗费和其它各自所产生的债务),由各自承担并偿还。
21:违背以上条款者,另一方保留对其进行适当的经济处罚的权力。
1、实践中,几乎所有公证处都没有将分居协议明确列入民事协议公证的范围,当事人如果在当地公证处拒绝受理的情况下,可选择找当地律师事务所律师见证,或两个邻居,同事见证的方式,或者只要双方同时签字认可即可,而不必公证及见证。
2、分居的期限。
应以三个月至两年为限,期限届满,如一方当事人依然认为感情无法复合而要求离婚的,可协议离婚或持该协议向法院起诉离婚。
3、分居的终止。
协议分居可基于当事人双方的协议而终止,但应当制作终止分居的书面协议,或办理终止分居的公证。
4、 规定双方的权利和义务。
尤其要说明在分居期间,夫妻双方不再有义务与其丈夫或妻子同居。
5、协议中要说明子女有谁抚养,抚养费如何承担以及探望权如何行使。
6、可以对分居期间的财产进行约定,如无约定或无法达成协议,则仍视为夫妻共同财产。
双方若同意,可以在协议中规定分居期间双方不再互相享有家事代理权 (但无法对抗善意第三人),如果一方违反则要赔偿另一方的损失。
双方若同意,可以约定分居期间因为一方而产生的债务一律视为个人债务(同样无法对抗善意第 三人),一方如果违反要赔偿另一方的损失。
1、可以使受家庭暴力侵害的当事人提供合法的规避途径。
2、缓解家庭矛盾,避免草率离婚。
分居可以使夫妻双方暂时分离,各自冷静,避免不必要的冲突,并反省除离婚外是否有其他解决问题的途径。
同时可以使当事人事前体验离婚后所必须面临的单独生活及有关子女抚养安排等问题,评估自己是否有办法适应离婚后的生活。
3、为离婚案件的审理提供证据的作用。
《婚姻法》将“因感情不和分居满二年的”作为法院认定夫妻双方是否感情破裂的标准,在此条件下若调解无效的,应准予离婚。
但在司法实践中,当事人在以上述理由诉请离婚时,必须承担举证责任。
而在现实生活中夫妻是否分居、分居的原因及分居时间的长短,纯属个人隐私,当事人通常很难举证,从而使认定夫妻感情确已破裂的标准陷于非客观性的境地,阻碍了离婚案件的公正审理。
倘若夫妻双方在离婚诉讼之前,签订了书面的分居协议,正好为分居事实的认定提供了证据上的支持。
以上就是怎么起草分居协议的介绍以及签订分居协议的意义所在。
一方若想以分居两年证明夫妻感情破裂诉请离婚的话,最佳的方式是双方签订分居协议书。
分居协议书 篇8
分居协议
甲方(男方),姓名,性别,民族,身份证号码,,住址:。
乙方(女方),姓名,性别,民族,身份证号码,,住址:。
甲、乙双方于_______年_______月______日在______省_______市民政局登记结婚。婚后于_______年_______月_______日生育婚生子_______,_______年_______月_______日生育婚生女______。因双方性格不合,经常发生争吵,现甲乙双方经自愿协商一致后,根据民法典的相关规定双方就分居事宜作出如下约定,
第一条因双方性格不合,双方都同意离婚。但为了孩子,暂时分居。
分居从_______年______月_______日起至______年______月______日。
第二条分居期间,乙方与婚生女_______搬离位于_______市_______区的住所。婚生子_______跟随乙方在_______市_______区的住所生活居住。
第三条分居期间,女儿_______由乙方直接抚养教育,儿子_______由乙方直接抚养教育。未直接抚养子女的一方仍有探望子女的权利,另一方有协助的义务,具体探望时间、地点方式等由双方另行协商。双方无须向对方支付孩子的抚养费。
第四条分居期间夫妻相关财产约定,
1、位于_______市_______区______路______房产(房产证号,_______)归乙方所有,所欠银行的贷款由乙方承担,房产的增值、收益等所有权利由乙方独自享有。因办理过户手续所产生的费用由乙方承担。
2、位于_______市_______路_______号的房产(商品房预售许可证号,_______)的房产归乙方,所欠银行的贷款由乙方承担,房产的增值、收益等所有权利由乙方独自享有。
3、乙方持有的_______公司_______%的股权及增值、收益部分,归乙方所有。签订本协议后十五个工作日内,乙方向乙方支付因放弃公司股权的补偿款人民币_______元。
4、小汽车(车牌号,_______)归乙方所有。
5、各人名下的其他财产,包括但不限于存款、保险、股票等归各自所有。
6、分居期间,各自所得的财产收益归各自所有,互不为夫妻共同财产。
第五条双方确认截至本协议签订之日,双方没有债务。分居期间的债务各人名下由各自承担。
第六条分居期间,双方用于自身生活消费的开支由该方自行承担。双方各自承担其父母的赡养义务。
第七条分居期间,如一方不适宜抚养小孩,另一方有权要求变更孩子的抚养权,该方必须支付两个孩子的抚养费。
第八条分居期间,双方不得以任何形式干预彼此的生活。
第九条分居期间,若双方自愿恢复同居,本协议自动终止。
第十条分居期限到期后,双方可以协议约定自愿恢复同居或者达成离婚协议并到民政局办理离婚登记。若双方协议不成,任何一方有权到法院起诉离婚,本协议将视为双方因感情不和分居的证明。
第十一条双方离婚时,财产问题按照本协议第四条的约定办理。孩子的抚养权和抚养费按照本协议第三条和第七条的约定办理。
第十二条本协议一式贰份,双方各执一份,自双方签字之日起生效,各份具有同等法律效力。
乙方,乙方,
签订日期,
协议内容根据不同当事人的实际情况及要求进行填写、修改,不可生搬硬套。
分居协议书 篇9
协议人(男方):,男,年月日生,身份证号:
协议人(女方):,女,年月日生,身份证号:
协议双方于年月日登记结婚,并育有子女如下。现因夫妻经常闹矛盾,为缓和夫妻矛盾,双方一致同意分居两年时间,以便冷静思考婚姻之继续与否,分居满两年依然无法和好的,双方可依据本协议离婚或依法提起离婚诉讼。经协议人自愿协商,达成正式分居协议,一、分居时间:双方一致确定并认可夫妻分居从年月日到年月日止。分居期间男方居住于;女方居住于三、财产规定:1、分居前的夫妻共同财产(包括存款、房产、车)及其产生的收益双方平分,各方取得的财产及收入归各自所有,不为夫妻共同财产;3、双方在分居期间各自所产生的债务,4、双方各自承担对父母的赡养义务,5、夫妻各自婚前财产归各自所有;6、分居期间的房屋借款由男方偿还,所形成的这部分财产归男方所有。21、分居期间相互不履行夫妻权利义务,任一方不得强制要求对方履行夫妻义务;双方享有平等的分居权利,双方互不履行相互扶养之义务。五、分居期间,孩子由方抚养,正常的生活费和教育费等抚养费双方均分承担;方有权探视,六、分居期间或结束时,双方有如下选择:1、双方协议自愿恢复正常夫妻关系。2、双方达成离婚协议并到民政部门办理离婚登记。3、双方协议不成。
见证人:
协议人(男方):
协议人(女方):
分居协议书 篇10
协议双方系合法夫妻,结婚 年,孩子 。现双方夫妻感情恶化,但考虑到孩子,决定分居一段时间,以确定是否有和好可能,故协商一致达成如下协议:
一、分居时间:
夫妻分居从9月 7日起,至9月7日至,共计一年。
1、男方负责还房贷、水电煤气费及男方和其母亲日常开支,女方负责孩子奶粉、衣物及女方日常开支。
2、分居期间,各方取得的财产及收入归各自所有,不为夫妻共同财产;
3、双方在分居期间各自所产生的债务,由各自独立承担,不得主张为夫妻共同债务。
四、日常生活规定:
1、女方负责孩子的早餐,男方及其母亲负责孩子的午餐和晚餐。
2、女方下班后负责陪孩子玩耍、睡觉,男方负责家庭清洁工作。
3、双方不得以任何形式干预彼此的生活,无论是人际交往还是工作生活,彼此不能用语言和行为来妄加评论和强制改变。
五、子女抚养义务:
分居期间,周一至周五白天,男方母亲照顾孩子;周一至周五晚上,女方照顾孩子;周六,女方照顾孩子;周日,男方照顾孩子。
六、人权尊重:
1、由于双方是自愿协商分开,彼此互不相关,互不干涉,因此双方不得以口头形式辱骂对方以及对方的.亲属,不得以任何非和平的方式对对方产生人生安
全威胁,若其中任何一种情况发生,双方协商不成的情况下,可以直接到法院起诉。
2、如有必要及重要事项,一方须配合另一方回家看父母,出席聚会等。
七、分居结束时,双方有如下选择:
1、双方协议自愿恢复正常夫妻关系。
2、双方达成离婚协议并到民政部门办理离婚登记。
3、双方协议不成,一方可以到法院起诉离婚,届时本协议将视为《中华人民共和国婚姻法》第32条规定的“因感情不和分居满两年的”民事证据。
八、本协议是双方真实意思的表示,一方不得随意反悔。
九、以上协议一式二份,男女双方各持一份,自双方签字时生效。
合同协议书
“摘一片雪花,把祝福串成洁白的树挂,为你的生日奉献一朵亮丽的心花。”每个人的生日都有着特殊的意味,人们都会在这一天送上各式各样的生日祝福和祝福语。针对不同身份的人,如何写祝福语呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《合同协议书》,仅供参考,大家一起来看看吧。
合同协议书 篇1
标题:耕地转让合同协议书:保障土地资源的合理利用与农业持续发展
引言:耕地转让合同协议书是指农村土地经营权人将其拥有的耕地使用权或权益转让给他人,并通过签署合同来明确双方的权责、保障土地资源的合理利用与农业持续发展。本文将从合同协议的主要内容、保障农民权益的条款、加强土地管理的措施以及合同协议的重要性等方面进行详细的阐述,以期使读者对耕地转让合同协议书有更全面的了解。
正文:
一、合同协议的主要内容
耕地转让合同协议书通常包括以下主要内容:转让方与受让方的基本信息、转让的土地面积和位置、转让期限与转让费用、土地使用及转让条件、双方的权利和义务、争议解决等。该合同协议书是通过双方自愿协商并达成一致意见后签署的,具有法律效力和约束力。
二、保障农民权益的条款
为了保护农民的合法权益,耕地转让合同协议书中设立了一系列保障条款。首先,明确土地使用权的归属,保证了农民在土地转让后不会因此失去土地承包权。其次,规定了合理的转让费用,并规定由受让方支付给转让方。此外,合同条款还明确了转让方无法再次转让土地的限制,以避免土地过度流转和农民利益的损害。
三、加强土地管理的措施
耕地转让合同协议书也被视为加强土地管理的一种措施。合同协议规定了耕地转让方须提供完整的土地产权证明和土地征收补偿证明等相关证件,保证受让方获取合法土地使用权。同时,合同协议书也要求受让方按照法律法规、地方政策和合同约定合理使用土地,并施行科学种植、绿色环保的农业生产模式,以保障土地资源的可持续利用。
四、合同协议的重要性
耕地转让合同协议书对于保障土地资源的合理利用和农业的持续发展具有重要意义。首先,它明确了耕地转让的各项条件,防止了土地的无序流转和滥用。其次,合同协议规定了耕地的使用要求,促进了土地的高效利用和绿色农业的发展。最后,合同协议书还有助于维护农民的合法权益,保护农民的稳定收益。
结论:
耕地转让合同协议书通过明确双方权责、保障农民权益、加强土地管理等方面的规定,进一步促进了土地资源的合理利用和农业的可持续发展。它不仅有助于确保土地资源的利用效益,还能提升农业生产的质量和效益。因此,合同协议书的签署和执行对于社会发展具有重要的意义,也是维护土地资源和农业领域稳定发展的重要保障。
合同协议书 篇2
合同编号:
甲方:_________
乙方:_________
甲方因业务发展需要,就信息查询服务事宜,经与乙方友好协商,双方达成如下协议:
一、甲方因本单位业务发展需要,向乙方申请信息查询服务。经双方友好协商,甲方自愿向乙方支付信息查询技术服务费共计人民币_________(大写)元。
甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据和工作条件,导致乙方无法按约定标准完成服务项目的。
二、乙方根据甲方的要求,在法律允许的范围内为甲方查询所需信息,并在约定的时间内将查询结果以文本形式送达甲方。
乙方逾期交付报告的,每逾期一日应当承担合同金额____%的违约金,同时乙方应继续履行,甲方有权单方解除合同。
三、甲方对于获得的信息负有保密的义务,未经乙方同意,不得将信息提供给第三方,如因此造成不良影响或法律后果,由甲方承担全部责任。
乙方未按约定标准完成服务项目的,乙方应负责按合同约定标准整改。如合同履行期已到期,甲方可视情况给予乙方一定期限作为补救期。乙方有义务继续履行合同直至工作成果符合约定标准。乙方如在约定的补救期到期后仍未能按标准完成服务,或甲方不同意给予乙方补救期的,甲方有权在补救期到期后或合同履行期到期后,乙方应返还甲方已支付的服务费用。虽经乙方补救完成工作。
四、甲方在使用信息时,不得妨害国家安全,不得侵犯国家,集体或他人的合法权益。
五、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方盖公章后生效,复印,传真件有效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同协议书 篇3
一、服务范围及其价格:
乙方(_______计算机技术有限公司,以下简称“_______”)为甲方提供_______条的企业短信服务,费用为_____元。
二、合同期限:
本合同的有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(下称“服务期限”)。
三、费用及其支付:
1、甲方需要预付足够的短信发送费用给乙方,支付相应款项后传真付款凭证复印件给乙方,如逾期未支付或未传真相关付款证明给乙方,则乙方有权停止服务。
在双方合作期间,乙方不得与甲方同类留学机构合作,若甲方发现此种情况,视为乙方违约。
2、乙方将根据甲方填写的订单信息,于服务到期之前一个月内以电子邮件、短信或电话等方式通知甲方续约,如乙方在服务到期之日前未接到甲方续约款项或相关付款证明,乙方有权在合同到期后停止服务。
乙方不得泄露甲方商业秘密,具体详见保密协议,无论是合作期间还是合作终结两年内,乙方不得向第三方公司泄露甲方商业秘密。否则,乙方应当承担已支付居间报酬的30%作为违约金,并且乙方还需向甲方支付10万元的赔偿金;
3、如果甲方要求乙方增加发送短信的数量或提供其他服务,则应依据本合同或甲乙双方达成的其他相关约定向乙方支付相应费用。
本合同履行期间,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出14天内)签订变更协议。
四、甲方权利、义务:
1、甲方拥有对其地址本信息的管理权利。
2、甲方需自行支付接入互联网的电话线路占用费用、网络服务费用或其它与接入互联网使用与服务有关的费用。
小区物业的管理合同是怎样的,小编给你推荐几篇范文参考。下面是由整理的小区物业管理服务合同,欢迎阅读。
3、在甲方需要获得乙方帮助时,甲方须提供详尽的注册资料,乙方因资料不详不能确认甲方身份及其帐号时,不能够提供相应的帮助,由此带来的一切后果由甲方自己承担。
根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上。
4、对于甲方通过乙方服务而上载、张贴、发送或其他形式的传输的任何内容负责,并且对自己账号及密码的安全性负责,甲方若发现任何非法使用其用户账号情况,应立即通告乙方。
条 对业主和物业使用人有违反业主公约的行为,针对具体行为并根据情节轻重。
5、甲方的行为准则是根据互联网以及移动通讯网络管理法规,政策、程序和惯例的。未经接收信件人的允许,甲方不能利用乙方企业短信服务作连锁短信、分发垃圾短信或分发任何商业、非商业短信。
对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能,如需在本物业内改、扩建或完善配套项目。
五、乙方权利、义务:
1、乙方提供甲方以群发手机短信的服务。
2、乙方保证甲方企业短信服务期间,除非受不可抗力(包括第三方的疏忽或恶意破坏)的影响,获得良好的发送质量。
条 乙方按《_________市普通住宅小区物业管理服务等级参考标准》中“________级服务等级标准”
3、在合同有效期内,乙方向甲方提供交互式管理界面。
4、乙方不会公开、编辑或透露甲方的短信内容,除非根据中华人民共和国国家安全机构、公安部门的要求及根据相应的法律程序要求。
非住宅房屋由乙方按建筑面积每月每平方米________元向业主或物业使用人收取;
5、如果甲方发布的信息违反中华人民共和国有关法律规定,乙方有权终止企业短信服务。
6、乙方在甲方未提供详尽信息资料或资料不准确时,有保留中止甲方使用企业短信服务的权利。
7、如果甲方需要增加发送数量或其他服务,乙方将收取相应费用。
六、服务详述具体服务内容见《定单》。
七、违约及赔偿
1、任何一方直接或间接违反本协议的任何条款或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务构成违约行为,守约方”)有权以书面通知要求违约的一方(“违约方”
房屋的共有部位、共用设施、设备、公共场地的日常维修、养护费用由乙方按多层住宅每年每平方米_________元收取,非住宅按每年每平方米_________收取,并按照下列标准执行:日常小修、养护费用,从房屋共有部位和共用设施日常维修费中承担;大中修费用、更新费用,由乙方制定计划,报甲方审核,由全体业主共同承担。
2、无论发生何种情况(故意或重大过失除外),乙方在执行本服务条款过程中因其过错给甲方带来损失,而向甲方支付的补偿总额不应超过甲方已向乙方支付的服务费用。
十条 车位使用费由乙方按照《_________市区住宅小区物业管理停车收费办法》和《住宅小区机动车地下停车收费标准》规定。
3、若由于甲方的原因致使乙方受到第三方的处罚或索赔的,或者由于甲方发送垃圾短信等原因致使乙方服务器遭到损失或导致其他用户无法正常使用,乙方有权向甲方要求赔偿。
十条 乙方对业主和物业使用人的房屋自用部位、自用设备、毗连部位的维修、养护及其它特约服务。
八、不可抗力
不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。
十条 甲方违反本合同第十六条的约定,使乙方未完成规定管理目标,乙方有权要求甲方在一定期限内解决,逾期未解决的,乙方有权终止合同。
2、遭受不可抗力事件的一方可暂行中止履行本协议项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止,并且无需为此而承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面的影响。
十条 本合同正本连同附件共_________页,一式四份。
九、争议的解决
1、如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向广州市仲裁委员会提请仲裁。
条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因,造成重大事故的,由甲方承担并作善后处理。产生质量事故的直接原因。
2、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
十、协议的变更及解除
1、不限制一方根据法律或本合同其他条款享有的权利,如本合同任何一方出现下列任何情形,另一方有权以书面通知形式单方提前终止本合同:
十条 本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决或报请_________街道办事处、区物业管理行政主管部门进行调解。
1、1一方违约,并且在守约方依本合同发出书面通知后_____日内,仍不纠正其违约行为或未采取充分、有效、及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失;
保障房屋和公用设施的正常使用,为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境,根据____市物业管理方面的法规和政策,经双方友好协商,达成如下协议。
1、2一方破产或进入清算程序;并在_____天内该程序仍未被撤消;
1、3一方由于不可抗力事件而无法继续履行本合同达_____日以上。
2、本合同的提前终止不应该影响双方于本合同提前终止日之前根据本合同已产生的权利和义务。
3、合同期满自动失效。
4、双方根据需要续签合同。
十一、合同生效
甲方:
乙方:
签字(盖章)
签字(盖章)
日期:
日期:
合同协议书 篇4
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,经双方协商同意,在以下情况下该合同予以终止:__________________________。终止日期为___年___月____日,双方不再履行该合同,并且不追究合同所产生的一切责任和后果。
本协议经双方签字盖章后生效。该协议为一式两份,双方各持一份,具有相同的法律效力。
甲方:(盖章) 乙 方:(盖章)
代表人:(盖章) 代表人:(盖章)
年 月 日
相关知识
合同终止与合同解除的区别主要为:
1、合同终止和合同解除是两种不同的概念,适用范围也不同。一般来说,合同终止适用于继续性合同,即需要持续履行才能完成的合同,比如租赁合同、承揽合同、建设工程合同以及提供劳务等合同。而合同解除原则上只适用于非继续性合同。
2、合同终止和合同解除的适用条件有所不同。合同终止不仅适用于一方违反合同的情况,也适用于没有违反合同的情况;而合同解除则主要适用于当事人一方未能履行合同的情况。
3、法律后果不同。合同终止只是使合同关系向将来消灭,并不溯及力,因此不产生恢复原状的法律后果;而合同解除可使合同关系溯及地消灭,因而产生恢复原状的法律后果。
合同协议书 篇5
对于处理纠纷你有了解了吗?下面是挑选较好的纠纷调解协议书范本,供大家参考阅读
医疗机构名称:_____医疗机构法定代理人:__________
调解机构:__________
患者的姓名__________年龄__________*别__________籍贯__________住址_____职业__________协议地点:____________________
患者__________于__________年_____月_____日因__________在医方处住院(门诊)_____科治疗,其间,医患双方因患者医疗问题发生医疗行为争议。经医患双方行为主体同意,医患双方均愿通过协商解决该医疗行为争议;本着当事双方自愿、平等、公平、合法、真实和诚实信用的原则,根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规,经充分协商,现达成如下协议,由医患双方共同遵照执行。
第一条:医患双方对自主协商解决该医疗争议不持异议。
第二条:医院同意向患方实行一次*经济补偿:__________(¥_____元)
第三条:医方同意于本协议生效后_____日内向患方一次*支付本协议第二条规定的款项。
第四条:在医方依照本协议约定支付全部款项后,医患双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结,患方不得再以任何理由和任何方式向医方主张权
合同协议书 篇6
出租方:
承租方:
签订时间:________年____月____日
根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁花木的品名___________________________、规格__________________________、
数量_____________________________、质量______________________________________________.
第二条租赁期限自________年____月____日至________年____月____日。共计______天。承租方需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第三条经双方协商,出租方收取承租方租金__________元。承租方交纳后办理提货手续。
第四条租赁花木的.维修保养
租赁期间,承租方对租用花木要妥善保管。续租赁花木或退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第五条违约责任
一、出租方违约责任:
1、未按时间提供租赁花木,应向承租方偿付违约期租金10%的违约金。
2、未按质量提供租赁花木,应向承租方偿付违约期租金10%的违约金。
3、未按数量提供租赁花木,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金10%的违约金。
4、在租赁期间,出租方不得租赁花木所有权转移给第三方。
二、承租方违约责任:
1、不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金10%的违约金。
2、逾期不还租赁花木,应向出租方偿付违约期租金10%的违约金。
3、如有转让、转租或将租赁花木变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁花木外,承租方还应向出租方偿付违约期租金10%的违约金。
4.、在租赁期间,承租方不得将租赁花木转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第六条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
第七条其它约定事项
第八条本合同一式两份,合同双方各执一份。
出租人(盖章): 承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人: 承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
合同协议书 篇7
甲方单位名称: 联系电话:
乙方单位名称: 联系电话:
一. 目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
三. 施工地点:
四. 施工时间:
五. 协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于
施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便
利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安
.特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“规定,严禁违章、无证操作;
全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他
.甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,动用明火必须三级动火审批手续,并制定防火监护人员,签发监护工作交底书,焊工必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。严禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座,不准躺在床上吸烟。
施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;
3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通
过;
4、 施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便
于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施
工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
认真学习和遵守安全操作规程及有关的安全制度,不违章蛮干。要遵章守纪,认真开展班前“并做好书面记录。对新调入班组的工人进行安全教育。对施工现场发现的安全隐患要及时处理;不能解决时,要及时向甲方报告。坚持文明施工,做好落手清工作。减少施工噪音、施工扬尘的产生,控制污染排放,争创绿色工地。
6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操
作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、
库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8、 施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准
并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派
安全人员在现场监护;
9、 施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门岗值班人员检查,
出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单,方可放行;
10、 施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制
止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,
根据工务处批准的施工组织设计方案,乙方承建________在管内承建________工程施工。
做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况
时代迅猛发展带来了观念的革新,合同的重要性越来越显著。合同就是法律,只是当事人之间的法律,对合同当事人具有约束力,对他人无约束力,那该如何来草拟一份合同呢?下面是的编辑精心收集整理。
为了明确双方的权利和义务,按期优质完成道路标线及标牌工程。根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,依照《建筑安装工程承包合同条例》和四川现行《建筑安装工程承包合同细节》的规定,本着互惠、互利、平等、自愿的原则。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日。
乙方年销售任务为万圆,每月最低销售期间应按月、季度的销售计划进货。甲方有权取消乙方的经销权。无论是乙方放弃还是甲方取缔其经销权,乙方应无条件保证甲方产品的可持续稳定发展以及配合甲方做好渠道、市场的交接工作。
八、付款方法:
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表 : 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
合同协议书 篇8
甲方(承租人):_________
身份证号:_________
乙方(出租人):_________
法定代表人:_________
为了创造和美化一个良好的环境,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,在互利的基础上,达成如下合同,并承诺遵守。
第一条租借花木
1、品种:_________
2、数量:_________
3、单价:_________
4、身高:_________;彭直径:_________
5、使用范围:_________
6、具体摆放位置:_________
第二条租金及结算方式
1、甲方应向乙方支付_________元作为摆放花草树木的租金。
2、本合同生效,花草树木摆放完毕后,甲方支付给乙方合同总价的_________%,乙方开具收据;余额应在___________________________
第三条合同期限
本合同的有效期为__________________
第四条交接方式
甲方应将本合同项下的花草树木于__________________
第五条放置和维护的具体要求
1、花木必须按甲方提供的要求摆放,摆放期间由乙方负责花木的日常修剪和养护。
2、乙方应免费提供明亮的`鹅卵石和树皮,以满足甲方对美丽整洁的花盆的需求。
3、租赁期内,乙方应根据病虫害的季节性负责花草树木的维护和更换,并确保每天有专人负责浇水、清理叶面、修剪枯枝黄叶和清理池内雨水,以确保植物处于最佳状态,生长不好的应及时更换。
4、时间花必须每_________天更换一次,绿色植物必须每_________天更换一次。
5、乙方应保证花草树木等植物的更换和补充,尤其是在冬季。如果乙方未能及时更换植物,乙方愿意承担缺盆双倍租金的违约金。
6、乙方在提供植物的同时,必须每天安排一名员工负责植物的养护和浇水,保证冬季有相同质量的花卉和植物,并定期给植物施叶面肥。
7、合同期内,甲方如需临时增加或变更花草树木的品种、数量和摆放位置,应事先征得乙方同意,并向乙方支付相应费用、
第六条甲方的责任
1、如甲方人员或第三方损坏乙方摆放的花卉、树木或花盆,甲方应按价赔偿。
2、如果甲方未能在规定时间内付款,乙方有权终止合同,由此造成的损失由甲方承担。
第七条乙方的责任
1、乙方提供的花草树木或花盆达不到合同规定的要求,甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方承担。
2、因乙方摆放花草树木或不当修缮行为造成甲方财产损失的,乙方应承担相应的损失赔偿。
第八条陈述和保证
1、甲方向乙方陈述并保证如下:
(1)有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行动授权签署和履行本协议;
(2)本协议自签署之日起构成对其具有约束力的义务。
2、乙方向甲方陈述并保证如下:
(1)有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行动授权签署和履行本协议;
(2)本协议自签署之日起构成对其具有约束力的义务。
第九条不可抗力
如果任何一方因不可抗力而不能全部或部分履行本合同,它应在__________________
第十条法律适用和争议解决
1、本合同受中华人民共和国相关法律管辖。
2、在本合同执行过程中,如因不可抗力导致本合同无法履行,双方应根据相关法律法规及时协商。
3、双方因解释或履行本合同相关条款而产生的任何争议应通过友好协商解决。双方同意,本合同引起的所有争议应通过以下_________方式解决:
(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条补充规定
1、本合同如有未尽事宜,甲乙双方可协商签订书面补充合同,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章之日起生效。双方应在原始合同上盖章。
3、本合同一式_________份,具有同等法律效力。每一方持有____________________________________
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
授权代理人:(签名)_________
地址:_________
邮政编码:_________
电话:_________
传真:_________
日期:_________
电子邮件:_________
开户行:_________
账号:_________
合同协议书 篇9
_______有线电视节目播送系统(以下简称甲方)为提供有线电视频道服务予_________(以下简称乙方),双方同意订立本合同,以资遵守:
甲方授权乙方在甲方的授权权限内,就甲方委托的事项对加入中国知识产权维权业务协作网各省、自治区、____市的成员所进行转委托。
第一章 总则
第一条 本合同有效期间
自_____年____月_____日(应与装机完成日同)起,至_____年_____月_____日止,共计_____年_____月。
合同期满,可经双方同意另订新约。
合同期满,未订新约时,如甲方继续提供有线电视频道服务,而乙方不为反对,本合同视为继续存在合同存续期间,如甲方新设或与第三人合并或以其他方式移转或让与其营业或资产以成立有线电视公司取得有线电视系统营业执照营运有线电视时。
乙方的代理方式为全风险代理。即乙方自行负责垫付办案差旅费用、调查取证费用、购买盗版图书或盗版音像制品费用、公证费用及公证人员差旅费用、诉讼费用、财产保全费用、申请执行费用和其它办案开支(含文书打印费、复印费、查阅档案费)等打盗维权过程中所发生的一切费用。乙方垫付的前款费用经调解(含诉前调解)或经法院判决结案由侵权人承担的,执行到甲方帐上后,由甲方在五个工作日内全部划转汇入乙方指定帐号。
第二条 甲方在本合同有效期间内,应提供管线架设、设备安装及维修服务,使乙方可以正常收视、收听及使用有线电视频道。
乙方自行承担举证不能或败诉的责任。甲方对乙方因败诉或不能执行等因素未能收回所垫付的费用不承担任何经济责任。
第三条 甲方提供的有线电视频道,包括下列三种类型
一、基本频道:指订户定期缴基本费用,才可收视、收听的频道。
二、付费频道:指基本频道以外,须特别定期付费,才可收视、收听的频道。
三、计次付费节目频道:指付费频道中,订户需按次付费才可收视、收听特定节目的频道。
第二章 服务范围
第四条 甲方在本合同有效期间内,依乙方的选择,提供下列视讯服务
口 基本频道:频道总数不得少于______个(不包括回放频道)。
口 付费频道:提供__________________频道。
口 计次付费节目频道。
甲方提供的节目收视频道表:
__________有线电视节目播送系统节目单频道
频道名称:
频道性质:
“频道性质”栏中请注明该频道系属基本、付费或计次付费频道。
基本频道______个;付费频道______个,计次付费频道______个。
甲方依第一款约定所提供的视讯服务地址为____________________;接用服务的电视______台。
第五条除特定频道外(购物频道、免费频道(公益性、文艺性及社教性)),任何频道更换、次序调整或停止播出,甲方应注意乙方权益的保障。
甲方在侵权人承担的赔偿金和其他合理诉讼费用实际执行到甲方帐上后________个工作日内,一次性将乙方应获得的律师费用和其他合理诉讼费用转帐汇入乙方指定帐号。
第六条 甲方应于播出前7天,以书面或其他方式将计次付费节目名称、播出频道、时间、长度及收费通知乙方。
甲方对提供的权利来源等证据材料及其它法律文书的真实性和合法性承担法律责任;
第七条 乙方可在计次付费节目播映5分钟内决定是否收视该节目;如乙方决定不收视时,甲方不得向乙方收取收视费用。
乙方应当严格遵守律师职业道德和执业纪律,依法维护甲方合法权益。
第八条 甲方应在本合同签订之日起______日内完成所有硬件管线架设,并使乙方正常接收讯号。
甲方未于前款期限内安装完毕的,乙方可请求解除合同。
第九条 甲方在安装时,应尽量使乙方居家环境保持完整。若有移动的必要,应事先征得乙方同意。
第十条 甲方应安装完毕3日内与乙方联络,以确保乙方得到满意的服务。
第十一条 安装完成后,自分接点至乙方屋内的引进线材及分接点以外所有线缆设备由甲方负责维修及设备的维护。乙方屋内的引进线材由乙方自负保管责任。
甲方在本合同签订后,应当在新出版的图书最后一页登载乙方的律师声明,律师声明的具体内容由甲乙双方共同商定;
第十二条乙方不得任意变更甲方的架设或安装,否则因而发生讯号中断、收视不良或其他危险时,概由乙方自行负责,与甲方无涉,因此所生的修复费由乙方负担。
乙方与侵权人进行诉前调解或在法院主持下进行调解时必须在诉前调解或调解协议达成前,就赔偿金的具体金额取得甲方的书面认可。
第十三条 乙方向甲方租用的译码设备所有权仍属甲方,乙方在使用期间应善尽管理责任,如有毁损灭失,应负补偿责任,并应在合同终止时无条件返还甲方。
乙方或乙方转委托的受托成员所应当将所有的法院判决书、调解书和诉前调解书送交甲方存档备查。乙方或乙方转委托的受托成员所不得与侵权人私自达成调解,不得私自收取侵权人的财物。无论是判决或调解(含诉前调解)的执行。
第十四条 甲方应成立订户服务中心(地址为_______________)及服务专线(电话号码为_________),服务项目包括下列各项:
一、对于有线电视节目的申诉及建议。
二、有线电视线路的维护。
三、乙方变更服务项目。
四、乙方资料的申请变更。
五、其他与乙方权益相关的事宜。
前款服务中心开放时间为______________(应与营业时间配合),专线开放时间为______________(应与播送节目时间配合)。
第一款各项规定,除本合同另有规定外,甲方应在收到乙方请求之日起三日内处理,井将处理情形通知乙方。
第三章 收费标准及应收费用
第十五条 基本、付费或锁码频道的收视费用及译码设备租金缴付期限如下:
口 采月缴的,应于每月__________日前缴付。
口 采季缴的,应于每3个月的第1个月(_______、______、______月)________日前缴付。
口 采半年缴的,则应每6个月的第1个月(_______、_______月)_______日前缴付。
口 采年缴的,则应于每年_______月_______日前缴付。
第十六条前条各项费用的部分或全部调整,甲方应于获得核准后的各项收费标准及节目单以书面或连续5天在频道中播出的方式通知乙方,并自次缴费期时生效。
鉴于甲方(委托方)需要就________技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定。
前条各项费用调升时,甲方未依前款约定通知乙方的,乙方可依原约定的应缴费用给付。
第十七条 乙方应在甲方安装完成收视设备后_______日内给付甲方安装费用、第一期收视费及译码设备买断费或租金,共计人民币_______元整。
服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的'全称。本合同的技术服务项目名称为:
第十八条 乙方应在签订本合同书的同时,选定缴费方式;如有变更,应在变更前10天通知甲方。
第四章 订户基本资料
第十九条 甲方对于乙方填载的各项基本资料,只能在履行合同的目的范围内使用。非经乙方书面同意,不得为目的外利用或泄露
技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述。
前款资料如有变更或错误,乙方可随时请求甲方更正,甲方应自请求日起七日内更正,并将应理情形通知乙方。
甲方以书面方式通知乙方时,应依乙方最后填列的各项基本资料为准,如无法送达,视同已合法通知。
第二十条 乙方可以在甲方正常营业时间内至甲方指定的营业所查阅其个人基本资料。
第二十一条个人基本资料如因本合同解除、终止,或有其他无储存的必要时,乙方可以书面请求甲方销毁;甲方应自请求之日起7日内销毁,并以书面将处理情形通知乙方。
鉴于我国技术服务业的具体情况,技术服务合同的种类繁多复杂,只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此。
第五章 瑕疵给付
第二十二条 乙方发生无法收视或收视不良状况,甲方在收到乙方维修通知时,应即与乙方约定维修时间。
甲方违反前款维修时间才修复的,乙方可以:
一、逾约定时间_______小时,请求减少当月总收视费10%;未满1小时者,以1小时计。
二、逾约定时间_______小时以上时,请求免除当月总收视费(及译码设备租金)。
甲方对于前款请求,不得拒绝,但无法收视或收视不良系因天然灾害或其他不可归责于甲方的误失所造成的,不在此限。
技术服务合同的标的体现为技术工作成果。
第二十三条 乙方无法配合前条第一款约定维修时间的,应在约定时间前四小时通知甲方另订时间。
乙方未为前款的通知,或为违反前款约定的通知而甲方已派员前往维修时,甲方可请求乙方支付相当于所派遣员工当日工资总和的违约金。
双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。
第二十四条因可归责于甲方的事由而减少播出的频道数或经有关行政机关予以频道停播处分,致使甲方所提供的服务未达第四条基本频道(或付费频道)的最低约定频道数时。
技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如,为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收,通过技术服务,使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。
前款甲方提供服务的频道数,如少于最低约定频道数1/3;并达10天以上时,即应免除该类频道当月的收视费用。
本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日,以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为:服务方应在本合同生效后________日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行。
前二款规定于不可归责甲方的事由而停播时,不予适用。
第二十五条甲方拟变更付费频道的收视内容时,除应依第五条规定办理外,并应注意变更前后的频道收视内容品质需相当;如不相当,致使乙方权益受损时,乙方可请求减少(该)付费频道的收视费用。
本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地,也可以约定在服务方所在地,或者双方同意的其他地点。
第二十六条计次付费节目在播映中,因不可归责于乙方的事由,致使画面或声音出现瑕疵,足以影响收视品质达不良程度的,乙方可请求减少或免除该次收视费用或回放。
第二十七条 计次付费频道播出的节目与甲方所告知者不符,而乙方选择收视的,仍计算该次收视费用。
第六章 节目播送的限制
第二十八条甲方播送节目内容为限制级的,应在当日零时起至五时止播出,如有违反上列情形,经乙方检举,并经有关行政机关处以行政处罚确定的。
委托方提供的技术资料、数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的,委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。
第七章 费用减免的方式
第二十九条乙方因第五条第二款、第二十二条第二款、第二十四条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十八条约定而减少或免除收视费(及译码设备租金)时,该收视费(及译码设备租金)如已给付的。
鉴于技术服务合同的验收比较特殊,其技术服务成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形、不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学、公正、实事求是的原则,严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平。
第八章 停止服务
第三十条 合同存续期间中,乙方可以书面请求甲方停止或恢复有线电视频道服务。
乙方无需缴付停止服务期间的收视费(及译码设备租金);如已缴付,应予抵充恢复有线电视频道服务后的收视费、译码设备租金及其他相关费用。
双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收,也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。
第三十一条 乙方不按期缴交费用,经甲方定期催告仍未缴交时,甲方可停止其节目的播送。但应恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时。
双方可以约定在合同履行过程中,服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中。
甲方为前款恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时,可向乙方请求支付必要的器材费用。
第九章 权利转让的限制
第三十二条 甲方将本合同的权利义务关系让与第三人时,非经通知乙方,对乙方不生效力。
第十章 合同终止
第三十三条 本合同在甲方被撤销、破产宣告及停止营业时终止。
甲方拟暂停或终止营业时,应于一个月前通知乙方。
第三十四条 乙方在合同有效期间内,可随时以书面或电话通知甲方终止本合同或本合同的付费频道或计次付费频道。
委托方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件、影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬;委托方逾期两个月不提供约定的物质技术条件的,服务方有权解除合同。
前款终止系因甲方故意违反第四条、第十九条或第二十二条约定而终止合同的,乙方并可请求相当月收视费总额二倍的惩罚性违约金。
应当支付违约金和保管费;委托方逾期六个月不领取工作成果的,服务方有权处分工作成果,从所获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还委托方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的。
第三十五条 乙方有下列情形,甲方应以书面限定至少7日的期限催告改正,逾期仍不改正的,甲方可终止合同的部分或全部:
服务方发现委托方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的,应当及时通知委托方,委托方应当在约定的期限内补充、修改或者更换。
一、乙方未依期限缴交费用,经甲方依第卅一条限期催告,逾期仍不改正的。
二、乙方逾越约定的使用范围,提供自己或他人使用。
乙方有前款第二项之情形的,应自违约之日起依本合同的收费标准增加给付收视费(及译码设备费);若有损害甲方所有设备的情形,并应赔偿甲方所受的损害。
服务方在履行合同期间,应当中止工作,并及时通知委托方或者提出建议,委托方应在约定期限内作出答复,委托方未按期答复的,委托方应承担相应的责任。
第三十六条 乙方故意破坏甲方的传输设备的,甲方可随时终止合同并请求损害赔偿。
第十一章 回复原状义务
第三十七条 合同终止后,甲方向乙方预收的费用尚未届期的,应于终止日起10日内无息偿还之;逾期未偿还者,按年利率_______计算其利息。
委托方提供的技术资料、数据、样品或者服务方完成的工作成果需要保密的,可以在合同呆约定保密范围和期限以及各方应承担的保密义务。
第三十八条 除乙方拒绝甲方进行拆除外,甲方应在1个月内将分接点至乙方屋内引户线的线缆及设备拆除,并恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听;
服务方的工作成果、服务质量有缺陷,委托方同意利用的,服务方应减收报酬并采取相应的补救措施;工作成果、服务质量有严重缺陷,没有解决合同约定的技术问题的。
逾期不为拆除时,乙方可以在自行拆除后,向甲方请求偿还其所支出的必要费用。但合同系因可归责乙方事由而终止的,不得请求偿还。
服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时。
甲方为前款恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时,除合同系因甲方违约而终止的外,甲方可以向乙方请求支付必要的器材费用。
技术中介合同:是指当事人一方运用自己的技术知识为促成另一方与第三方订立技术合同而进行的介绍活动。
第十二章 其他
第三十九条 本合同所称连续5天在频道中播出,指连续5天在每一频道每天播出总数达120分钟以上。
第四十条 本合同一式二份,由甲乙双方各执一份为凭。
甲方:(签章)
营业执照编号:
地址:
代表人:
______________年_______月_______日
乙方(订户):(签章)
居民身份证号码:
营业执照编号:
地址:
______________年_______月_______日
合同协议书 篇10
足疗技师合同协议书范本范文
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等协作、共同努力、尽职尽责的原则,以创造企业与个人最大化的经济效益目标,经甲、乙双方协商就合作关系期间的相关事项做出如一约定:
一、技能与服务
礼貌礼节、服务基本手法等)。
2、技师在服务的'过程中必须严格遵守公司的管理要求,如有违反,后果技师自行负责。
二、管理事项
1、乙方人员接受甲方的管理,对于有违反,不服从管理,因个人原因给甲方造成损失的,甲方将追究相关责任,并按相关规定对当事人进行处罚。
2、其他管理工作事务由甲方负责人协同乙方负责任具体协商解决。
3、乙方员工的薪金发放由甲方负责人具体负责,不得故意拖欠.克扣技师工资。
4、甲方收取乙方协议保证金___元整。协议到期如数退还,续签再议。
5、甲方提供乙方技师待岗休息和值班的地方,使用空调按总费用的___%计算。
6、甲方必须定期发放工资,每___发放一次,每月___次___号为工资发放日,甲方不得以任何理由拖欠工资。
7、乙方所从事的服务项目提成比例按价位金额___%提取,足疗按___元/个分成计算,刷卡消费的项目在___%分成的基础上乘以___计算。
8、乙方每位技师每月应向公司上交___元的伙食费。
项目所用的材料由甲方承担。
甲方负责人每日同财务人员对单一次。
三、其他事项
必需统一安排(包括仪容、仪表等)。
礼貌、态度不好造成顾客投诉的、技师自买单并加罚。
3、看错手牌开错手牌,除赔单外并加罚。
4、没解释清楚服务项目和价位者,造成顾客投诉的,技师自买单并加罚。
5、当值班卫生不合格,物品摆放不整齐,布草处理不及时,罚金___元起。
熟人在公司消费乙方不得利用自己的便利条件为自己的朋友、熟人变通服务或减免费用,如有此行为,甲方将乙方处___元/次的罚款。
四、双方解除协议、违约等事项
1、乙方技师连续遭客人投诉,已经严重影响到公司的服务和声誉的,甲方有权单方解除本协议,同时,有权扣除乙方的保证金。
2、其他客观情况的出现,需要双方解除合同的(如不可抗情况的出现等)。
3、甲乙双方在协议期内,任何一方有单方原因违约而给对方造成的经济损失的,由违约方承担。
五、协议有效期
如___年___月___号前乙方提出辞职视为违约行为,未结工资及本合同保证金作为本合同违约金(或扣除___元)。
本协议一式___份,双方代表各持有___份,其他未尽事宜双方协商后可作补充,补充协议与协议同等效力。
合同协议书 篇11
安装卷闸门合同协议书一、合同双方甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:联系电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:联系电话:二、合同概述根据双方友好协商,甲乙双方就安装卷闸门相关事宜,订立本合同。为确保合同履行顺利,双方约定如下:三、合同内容1. 项目名称:安装卷闸门工程2. 安装地点:(详细地址)3. 规格和数量:甲方根据实际需求提供以下卷闸门规格和数量:(详细规格列表)4. 产品质量甲方提供的卷闸门产品符合相关标准和规定,并提供产品质量证明文件。5. 价格和支付方式5.1 本次安装工程总价格为人民币(具体金额),包括以下内容:卷闸门产品价格、安装费用、材料费用等。5.2 付款方式:根据工程进度,乙方需按以下方式支付款项:- 预付款:单据签订后的次日,乙方需支付合同总价款的10%作为预付款;- 阶段性付款:乙方需按照工程进度支付合同总价款70%;- 工程竣工验收合格后,乙方需支付合同总价款的20%。5.3 付款账户:甲方的收款账户信息如下:开户行:账户名:账号:6. 安装周期和工期6.1 安装周期:本次安装卷闸门工程的安装周期为(具体天数)。6.2 工期:乙方需在安装周期内完成工程。7. 安装要求和责任划分7.1 安装要求:乙方需按照甲方的要求进行安装,确保卷闸门的正常使用。7.2 质量保证:乙方提供12个月的质量保证期,保证卷闸门的质量和正常运行。8. 违约责任8.1 若甲方未按时支付合同款项,应向乙方支付延迟支付违约金,违约金的计算方式为合同款项的千分之五,每延迟一天计算一次。8.2 若乙方未按时完成工程安装,应向甲方支付延迟交付违约金,违约金的计算方式为合同总价款的千分之五,每延迟一天计算一次。9. 不可抗力9.1 不可抗力指无法预见、无法避免及无法克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、动乱等因素。9.2 若因不可抗力原因导致合同无法履行,双方可协商解决或解除合同,互不承担违约责任。10. 合同解除与争议解决10.1 合同解除:双方一致同意解除合同的,应以书面形式通知对方。10.2 争议解决:合同履行过程中发生的争议,双方应先友好协商解决。如协商不成,应提交有管辖权的法院进行解决。四、合同生效和其他事项1. 本合同正本共两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。2. 本合同自双方签字之日起生效,并具有法律约束力。
合同协议书 篇12
甲方(聘用单位):
乙方(受聘人):
甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条 合同期限
1、合同有效期:自 ____年__月__日至 ____年__月___日止。
2、聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
第二条 工作岗位
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用合同,明确乙方的具体工作岗位及职责。
第四条 工作报酬
1、根据国家、市府和单位的有关规定,乙方的工作岗位,甲方按月支付乙方工资为____元人民币。
第五条 工作纪律、奖励和惩处
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。
第六条 聘用合同的变更、终止和解除
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的'合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用合同。 第七条 违反和解除聘用合同的经济补偿
1、聘用合同履行期间,乙方要求解除聘用合同的,应按不满聘用合同规定的期限,支付当月基本工资作为的违约金给甲方。
2、乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。
3、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效
甲方(盖章) 乙方(签字)
甲方法定代表人:(签字)
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
工程协议书
“愿这完全属于你的一天带给你快乐,愿未来的日子锦上添花!”我们大多都会记得亲人、朋友的生日,人们在这一天都会送上祝福语,表达心中的良好愿望。您是否在琢磨如何让自己的生日祝福语更加有个性呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《工程协议书》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
工程协议书(篇1)
甲方:
乙方:
项目农民工工资。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户管理的意见》的相关要求,经双方友好协商,现就农民工工资委托支付事宜协议如下:
一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。
二、乙方委托甲方代发农民工工资,承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核,农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
三、农民工工资应按月支付,按月支付的农民工工资作为甲方每月劳务分包工程进度款的依据,并从中扣除。
四、农民工工资发放及考勤
1、农民工进入施工现场,乙方应将进驻人员信息(包括劳务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等)上报甲方,甲方应及时核对,没有上报的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册,注明工种、所在班组、工资标准等。
3、甲方委派劳资专管员每天进行农民工出勤统计,并会同乙方劳务负责人签字认可,乙方授权、为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的',视为当日无农民工出勤。
五、违约责任
施工期间,如发生农民工工资拖欠,按下列方式处理:
1、甲方未按月足额支付农民工工资的,由其无条件支付所欠农民工工资,并承担相应的违约责任。
2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。由甲方先行支付所欠工人工资。经核实,高估冒算超出费用,甲方按倍向乙方收回,从剩余劳务工程款中直接扣除。
3、任何一方未履行承诺,对方有权追究其法律责任。
本协议一式二份,双方签字盖章后生效。
甲方:______
乙方:______
________年___月___日
工程协议书(篇2)
发包人(以下简称甲方)________________
承包人(以下简称乙方)________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工,按期完成围墙外侧排水沟施工任务,本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围:
四、承包工作内容:
1、水沟底板混凝土浇筑。
2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。
3、模板拆除转运。
五、承包方式及计算原则:
本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100,因基底不平整,按平均厚度150mm进行计算,及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm),以每个立方__元包干计价。
六、甲方权利与义务:
1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。
2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。
3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。
4、混凝土原材料转运到现有料场。
5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的`权利。
七、乙方权利与义务:
1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。
2、进入施工区必须戴安全帽,严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场,严禁在高空向下抛投任何物品。
3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格,返工或修补,返工或修补费用全部由乙方负责。
八、工程质量:
本工程质量为合格。
九、工期要求:
乙方必须满足甲方工期进度要求,不得中途无故停工。
十、工程款结算与支付:
1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准,按实计算。
2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。
十一、争议解决:
本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:________________乙方:________________
身份证号:________________身份证号:________________
联系电话:________________联系电话:________________
现场负责:________________现场负责:________________
联系电话:________________联系电话:________________
__年____月____日
__年____月____日
工程协议书(篇3)
甲方:
乙方:
身份证号码:
甲方将自身承接的工程中的部分工程委托乙方承包施工。为了明确双方的责任,保证工程按时保质地完成,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,双方达成如下协议:
一、工程名称及地点
工程名称:______________
工程地点:______________
二、工程范围及内容
工程量:______________
三、承包方式
甲方以包工不包料的方式委托乙方完成合同中约定的工程。
四、工程工期
乙方必须在合同签订生效之日起,按照甲方提供图纸要求的时间内完成施工任务,乙方必须在每一阶段的工程完成之后,及时报请甲方验收。因乙方原因导致工程不能按约定工期完成,甲方有权向乙方追究因延迟造成的经济损失。
五、工程质量
1.乙方必须严格按照图纸要求和甲方现场管理人员(________)的要求施工,工程质量必须达到合格标准,如不合格必须返工,其返工费用由乙方承担。
2.乙方应遵守国家安全法规,加强施工现场的安全管理,爱护甲方财产,承担因乙方管理不善造成的经济损失,如有纠纷,甲方有权终止合同。
六、承包价格
本工程以实际建筑面积结算,其单价为________元/平方米,本工程总价款为人民币________元。
七、付款方式
1.乙方进场施工________天后,甲方支付乙方已完成工程量的________%的工程款。
2.乙方按约定完成全部工程后,甲方支付至乙方完成工程量的________%的工程款,甲方在工程验收合格后支付至乙方完成工程量的________%的工程款,余款待乙方提交竣工资料后支付。
八、违约责任
1.乙方必须在合同规定的工期内完成工程,如乙方逾期完工,甲方有权终止合同,乙方应赔偿给甲方造成的经济损失。
2.乙方在完工后应向甲方提供竣工资料,甲方在收到乙方竣工资料后,在五个工作日内办妥结算手续,并在结算后十个工作日内付至结算价的95%给予结帐,剩余5%作为质量保证金,保修期为自工程竣工验收之日起一年,待保修期满后一个月内付清。
九、其他事项
1.乙方必须听从甲方管理人员的指挥,遵守甲方的规章制度,做好安全、文明施工,如因乙方违反规定而造成的安全事故,甲方有权终止合同,乙方应承担由此造成的经济损失。
2.乙方进场时必须佩戴工作卡,严禁进入施工现场,不得喝酒,施工现场严禁烟火,乙方应遵守施工现场的管理规定,自觉维护甲方声誉,乙方不得利用节假日或夜间在施工现场或生活区酗酒、赌博、群访、闹事,如发生上述行为,甲方将给予经济处罚,情节严重的交当地执法部门处理。
3.乙方不得将施工现场分包给其他人,不得将施工现场转包或变相转包给他人,如发生上述行为,甲方有权终止合同,其行为造成的一切损失由乙方承担。
4.乙方必须按照图纸和甲方要求施工,保证质量,如因乙方施工质量问题造成返工或整改,乙方应承担由此造成的经济损失。
5.乙方在施工现场应按照甲方要求做到工完场清,场地硬化、材料堆放整齐,现场文明施工,材料机具摆放整齐有序,安全措施设施齐全,乙方应保持现场清洁,做到工完场清。
6.乙方应按照甲方的要求,按时提供施工现场相关的图纸、资料,乙方应配合甲方技术人员做好施工现场的技术交底,图纸资料变更的通知。
7.乙方施工期间应按照甲方的要求,做好施工现场的安全、保卫工作,如发生安全事故,乙方应承担由此造成的经济损失。
8.乙方在施工现场严禁大声喧哗,乱丢垃圾,追逐打闹,扰乱甲方正常的工作秩序。
9.乙方必须按照甲方的要求完成施工任务,乙方必须听从甲方管理人员的指挥,遵守甲方的规章制度,做好安全、文明施工,如因乙方违反规定而造成的安全事故,甲方有权终止合同,乙方应承担由此造成的经济损失。
十、争议的解决
本合同执行过程中,如有争议双方应协商解决,协商不成可向双方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方(盖章):
代表人(签字):
日期:
乙方(盖章):
代表人
工程协议书(篇4)
甲方:
乙方:
一、甲方负责提供的图纸、现场定位、放样、标高和现场指挥;提供所用的全部材料
二、乙方负责人员组织和工程施工。按甲方施工人员的要求组织施工
三、双方配合和工程质量。
1、乙方按照甲方规定进度和工期积极配合完成;任何与业主、监理及第三方等发生的关系均由甲方负责处理
2、乙方应按甲方进度要求安排足够人员施工,甲方应积极配合材料的供应和甲方应作的工作,因甲方问题造成乙方窝工由甲方支付工人工资
3、乙方原因造成的质量问题全部由乙方负责承担经济责任;甲方原因造成质量或其他问题返工,应再次计费用给乙方
4、工程现场指挥人员和相关检测、资料、备案由甲方负责
四、费用支付办法:(人工费不含税)
1、根据浙江省建筑工程预算定额(20xx版)每个项目的`Ⅲ类取费+信息价+政府指导价x1。8系数=实际费用
2、乙方按施工进度每10天向甲方施工员以书面形式报一次本期所完成的工程量;每月25日将月度工程量上报甲方,甲方收到月度报表后应在5至10天内支付乙方该月工程量费用的75%;到工程验收合格后再支付剩余部分
五、安全:
1、乙方所有人员进入工地必须遵守安全操作规程进行施工。电工、电焊工需持证上岗
2、乙方所有人员需交身份证复印件给甲方备案
3、甲方为乙方做好施工人员的人身保险
六、合同执行过程中如有争议争端,甲、乙双方友好协商解决;协商未果,可提交宁波市仲裁机构直至法院裁决
七、本协议经双方代表签字盖章后生效;一式肆份,甲、乙双方各执两份,共同遵照执行
八、工程结束本协议自行解除
甲方:乙方:
身份证号码:身份证号码:
电话号码:——电话号码:——
___年___月___日___年___月___日
工程协议书(篇5)
甲方:(以下简称甲方)________________________________
乙方:(以下简称乙方)________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
第一条、工程概况及承包方式
1、工程名称:________________________________
2、工程地点:________________________________
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积_________平方米
其次条、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
第三条、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥____________元(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
第四条、工程期限
工程开工日期:_______年_____月_____日
工程竣工日期:_______年_____月_____日
第五条、质量要求
按国家建立部行业标准_______《建筑装饰工程施工验收标准》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量到达市优。工程竣工后如消失质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为_____年,终身修理。
第六条、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清
第七条、双方责任
1、甲方:负责供应整个工程的使用、设计要求;供应现场使用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平坦。
2、乙方:向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。
第八条、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的`一切损失,由违约方担当。
2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式_____份,双方签字生效,各持____份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:_____________(盖公章)乙方单位名称:_____________(盖公章)
法人代表:________________________法人代表:________________________
托付代理人:______________________托付代理人:______________________
日期:__________年______月______日日期:__________年______月______日
工程协议书(篇6)
甲方:_____________________________________________________
乙方:_____________________________________________________
因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方中央空调工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20年月日付给乙方工程款,剩余工程欠款分三期支付,第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安装完毕,并试机、调试运行完成后五日内,付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内,付款金额为
(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的.中央空调工程在甲方不违约的前提下,必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工,并确保按期交工验收、试机运行。否则,由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除,扣除款项不属甲方违约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:________乙方:________
甲方代表签字:________乙方代表签字:________
____年___月___日
工程协议书(篇7)
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本工程项目的承包事宜,达成以下协议:
一、项目描述
1、项目名称:__________
2、项目地点:__________
3、项目规模:__________
4、项目周期:__________
二、承包范围
1、乙方承包范围:__________
2、甲方支付承包费用:__________
三、合同价格及支付方式
1、合同总价:__________
2、支付方式:__________
四、双方的'权利与义务
1、甲方的权利与义务:__________
2、乙方的权利与义务:__________
五、违约责任
1、违约情形:__________
2、违约处理:__________
六、合同变更与终止
1、合同变更:__________
2、合同终止:__________
七、争议解决
1、争议解决方式:__________
2、适用法律:__________
八、其他事项
1、双方约定的其他事项:__________
2、未尽事宜:__________
九、生效条款
1、本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2、本合同一式__________份,甲、乙双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):________(签字/盖章)
乙方(承包方):________(签字/盖章)
日期:__________
工程协议书(篇8)
合同编号:承字()第号
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
根据甲方与签定的本工程施工合同(以下简称:主合同),双方以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方责任,经充分协商,订立本协议。
一、工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)合同造价:(人民币)
(小写)¥___元整。
二、承包方式
(一)根据招标文件、甲方与建设单位签订的工程施工合同、文件及工程施工图纸规定内容,乙方以包工、包料、包工期、包安全、包质量、包劳保、包自身费用、包文明施工及应缴的一切税费的承包方式承包本工程的施工,并自负盈亏。
(二)乙方全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同条款和招标文件及其他有关工程的文件要求,均无条件认可及承担全部责任,工程盈亏风险由乙方全部承担。
(三)乙方向甲方上缴合同总造价的费用,该费用已含公司管理费及所有税费。
三、合同工期
本工程合同工期为__天(日历天),__年__月__日,竣工日期:_年_月_日。
实际开工日期以建设单位批准文件或建设行政主管部门颁发的施工许可证为准,任何工期的调整须以建设单位确认为准,如因建设单位原因影响,按建设单位签证天数顺延。
四、工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。本工程质量标准:___。
(二)工程保修期按建设部有关文件及主合同有关要求执行。
五、工程款支付和结算
1、工程涉及的税费及有关费用由乙方负责,包括各项税金上级管理费用,如政府有新规定调整,按新规定执行。
2、每次付款必须在建设单位相应款项到账后,扣除施工过程中若由甲方垫付了的费用、税金和管理费后拨付给乙方,乙方必须严格执行甲方的工程款审批及拨付程序。
3、建设单位未能按合同规定付款,乙方负责配合甲方追讨建设单位欠付的工程款及违约金,并理解为不属于甲方的违约方责任。
4、工程保修期满,经检查确认没有发生施工质量问题,甲方在收到业主结算余款并扣除有关费用、完成工程资料整理移交手续后天内与乙方结算清楚。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、委派管理代表,对乙方的履行合同和工程质量、进度、安全生产等工作进行全过程控制管理,协助乙方办理有关本工程需要以甲方名义解决的有关事项,协调联系本工程涉及的相关部门的工作。(若需增派管理人员则费用另行协商)
2、施工中,需接受甲方及工程监理单位的技术监督和管理,严格按规范施工,确保施工安全,按甲方与建设单位所签合同的规定完成工程,如有违反造成质量、安全事故或处罚,其全部行政、经济、法律责任由乙方负责。
3、按施工安全规范做好施工安全管理工作,指定安全、防火责任人。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。乙方应切实做好现场文明生产、安全防火、卫生、计划生育及内部治安综合治理管理工作,执行甲方相关的管理制度。在开工前需向甲方提交有效的现场管理机构名单,包括:项目负责人、质量、安全、防火、治安、计划生育、施工现场文明生产、资料员等责任人名单。
4、按甲方iso9001:20xx质量体系文件要求做好工程质量管理工作。并按广州地区建设工程质量安全监督站编制的《安全监督管理资料汇编》和公司编制的相关工作指引要求进行现场安全生产管理。
5、按主合同的要求,几时组织图纸会审、编制施工方案、(包括项目质量计划、项目环境管理方案、应急预案、工程消防方案)、工程预结算、作好施工原始记录和施工日志。在施工过程中要按甲方要求作好质量技术资料、图片、录像资料的积累整理。
6、工程开工前制订组织架构并向甲方提交有效的现在管理机构名单,必须兑现相关部门人员,包括项目负责人、质量、安全、防火、治安、计划生育、施工现场文明施工生产岗位,如果项目部不能配备相关人员,需要公司协助配备的项目部同意支付原相关的费用。
7、委派为管理代表,负责管理管理工程施工期间的'施工质量、进度、安全等工作。
8、按国家、省、市有关规定办理劳动用工手续,承担所有劳动用工管理责任及工人工资;严禁使用非法劳工及拖欠工人工资;工程开工前缴纳民工工资保证金给甲方,用于拖欠工资时采取应急措施。
9、在施工前乙方要与班组签订劳务单价合同,必须按单价合同的结算时间及方式支付足额工资给民工,并要列工资表,由民工本人签收;乙方提取工程款前,甲方根据乙方民工工资的发放情况支付工程款,如果乙方不能提供工资发放的有效资料,则从该部分工程款中预留%,待民工工资发放完毕,再提取该部分工程款。
10、乙方无权使用甲方项目部公章签订材料、设备、劳务等合同,甲方项目部公章只作为工程资料和项目部对内对外来往函件使用。乙方签订的材料、设备、劳务合同全部由自己负责一切的经济、法律责任,与甲方无关。
11、负责缴纳申办开工手续等属于施工单位负责的一切费用。
七、其他约定条款
1、本合同有效证件:甲方与建设单位签订的本工程施工合同、《工程安全管理责任承包协议》。
2、施工期间,乙方人员一切劳保福利及人身安全责任均由乙方负责。
3、在施工中违反国家和地区的有关政策、法律、法规的责任由乙方负责。
4、乙方必须服从和支持监理公司的监理工作。
5、当乙方无力履行本工程自行安排施工,因此引起的一切损失,由乙方负责。
6、现场安全生产、文明施工必须符合有关规定,如不合格,经甲方多次劝告仍未能整改的,甲方有权按市场价格协助整改,所发生的费用由乙方承担。
7、未确保本工程合同履行,甲方提留__万元作履约保证金(包括民工工资保证金、文明施工保证金),待工程竣工验收备案通过及建设单位结算完毕后五天内返还给乙方。
8、乙方不得直接向建设单位收取工程款,否则乙方双倍按该部分工程款作违约金给甲方。
9、项目部印章统一由公司制作,严禁私自刻制任何工地或项目印章,如有违反,将追究由此而发生的一切经济责任,并追究法律责任。
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决并签订补充协议,与本协议具同等法律效力。协商或调解不成时,通过有关法律途径解决。
九、本协议经双方签字后,并在总包单位与建设单位签订总包合同之日起生效,至工程竣工验收、保修服务期满并结清款项后自然失效。
十、本合同正本两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
签约时间:_年_月_日
签约时间:_年_月_日
开工协议书
合同也变得更加重要了。签订合同的主体是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致,规范的合同应该是什么样子的?为了让大家更好地了解“开工协议书”特意为大家整理了一篇文章,如果您能够通过本文获得一些经验和方法那这篇文章就是有价值的!
开工协议书【篇1】
开工合同是建筑工程中非常重要的合同之一,它是建筑项目启动的重要先导,为项目的顺利进行提供保障。因此,合法透明的开工合同不仅能够维护建设方和承建方的权益,同时也可以为建筑工程的高质量、高效率完成奠定坚实的基础。
一、开工合同的概念及作用
开工合同是指承建方与建设方在勘察、设计、招标、方案确定后,按照法律规定,就建设工程的开工建设达成协议的合同。开工合同的作用在于确立双方在建设过程中的合作关系、明确双方完成工作的标准和内容、规定各项清单、工程进度以及工程质量要求等。
二、开工合同应当具备的基本要素
任何一份合同的基本要素包括合同名称、签订时间、签订地点、合同对象、合同标的、履行期限、付款方式以及乙方的权利义务等。在开工合同中,需要额外注意的要素如下:
1. 计划及建造促进条款
明确建筑工程的计划和时间表,并规定各方各项任务的完成时间,确保项目能够按时完成。
2. 工程条款
详细规定建筑工程的具体要求、工期、质量要求、技术要求、设备要求、装修要求、环境要求等等。
3. 变更条款
建筑工程在过程中难免会出现变化,开工合同应该为此设定变更的标准和程序。
4. 解除合同条款
若在建筑工程的过程中某方不能或不愿承担其责任,开工合同应该明确解除合同的标准和程序。
5. 赔偿及保险条款
建筑工程发生任何损失或事故时,由谁承担损失需要明确规定,确定赔偿标准以及保险责任。
6. 争议解决条款
如果在开工合同过程中有争议,需要设定有关的仲裁程序和解决争议的方法。
三、开工合同的重要性
开工合同在建筑工程中的重要性无法低估。它是建设方与承建方之间的桥梁和纽带,为项目的按时、按质、按量完成提供了法律保障。如果没有开工合同,建各方之间的合作关系将变得复杂,缺乏明确性,甚至可能因为项目地产、建设进度、质量要素、赔偿问题等所产生的分歧而已争端。
开工合同既保障了双方的权益,又规范了工程建设过程,不仅可以防止一切不必要的误解、差错和意外事件的产生,而且在大多数情况下,也可降低事故发生率,使得建筑工程的质量得到有效保障。
四、开工合同的落实
开工合同具有很强的法律效力,承建方和建设方都要遵守合同中所规定的各项条款,按照合同的规定进行工程建设。
根据开工合同规定的内容,建设方应当按规定的时间支付工程款项;同时,承建方也应按规定的要求,在规定的时间内完成工程建设,并维护工程质量和工程安全。如果承建方不能实现开工合同中的所有条款,将承担违约责任,包括被处以罚款、限制许可证、停止工作等各种经济制裁措施。
五、总结
建筑工程项目必须有开工合同,开工合同必须事先草拟,经过保证质量,确保合法性,签订。开工合同不仅保障了双方的权益,规范了工程建设过程,而且也有助于建筑工程按时、按质、按量完成。
开工协议书【篇2】
甲方:
乙方:北京世华天地网络技术服务有限公司
鉴于甲方拥有《阳光家庭365》的版权有效性及开发与推广权利,甲乙双方本着公平、诚实、信用及互惠互利的合作原则,经友好协商,就授权乙方代理销售甲方音像教材的事宜,达成如下合作协议:
1、 甲方保证《阳光家庭365》版权的有效性;
2、 免费为乙方提供推广产品所需的宣传样单;
3、 甲方在确定客户将金额存入到指定帐户后,一个工作日内发货;
4、 甲方负责邮寄及相关费用,必须保质保量、按时发货;
5、 因质量或供应脱节而造成的损失和费用,均由甲方负责;
6、 如发现vcd质量问题,由甲方负责为第三方调换;
7、 为乙方免费提供《阳光家庭365》讲座系列样品全套,不退。
1、 独立、积极进行《阳光家庭365》的推广及销售;
2、 在经营过程中,有义务如实向甲方反馈经营情况及市场销售状况;
3、 维护甲方的良好形象,不得从事有损甲方形象之事;
4、 乙方收到第三方征订的信息后,应立即与甲方沟通;
5、 有义务协助甲方打击盗版行为,发现盗版现象,应及时通知甲方。
1、 乙方通过自有渠道代理推广销售甲方《阳光家庭365》教育系列。
2、 甲方在收到乙方定货传真单后两个工作日内发货,为客户提供全额发票。
1、购买商通过甲方帐户直接汇款。
2、《阳光家庭365》教育系列产品种类及价格:
系列一:《阳光家庭365--与孩子一起成长》适合3-12岁孩子的家长使用(vcd 10张)价格:168元/套
系列二:《阳光家庭365--与孩子一起成长》适合10-18岁孩子的家长使用(vcd 10张)价格:168元/套
系列三:《阳光家庭365---如何把孩子引向成功》(vcd 6张) 价格:98元/套
3、在合同期内,乙方享受该价格的 折优惠。
4、甲乙双方每月结算一次。甲方将乙方应得税后佣金汇入指定帐户。
1、甲方向乙方提供非法产品视为违约,由此给乙方造成的直接损失由甲方负责。
2、乙方擅自加印、复制甲方产品视为违约;甲方有权视情节轻重做出中止合作的决定。合作期限届满而双方决定不再续签。
3、 任何一方宣布破产或进入清算或解散程序。
1.本协议有效期一年,自签字之日起生效。
2.以上协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
1.本合同如有未尽事宜,甲、乙双方应经协商,签订补充协议,补充协议与本合同书同等效力。
2.议期满后,若乙方提出续签协议,应于协议期满前10天提出,甲乙双方均无异议后,则合作协议可以续签。
甲 方: 乙 方:
代表签字: 代表签字:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
e-mail:e-mail:
地 址: 地 址:
签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日
开工协议书【篇3】
甲方(出租方):____________________
乙方(承租方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方拥有的房屋租赁给乙方事宜,经友好协商,达成如下协议,以兹共同遵守。
一、租赁房屋
甲方同意将其拥有的房屋出租给乙方,房屋的具体地址、面积、装修情况等详见本协议附件一。
二、租赁期限
1. 租赁期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
2. 租期届满前,乙方若需续租,应提前一个月通知甲方,并按照本协议的约定办理续租手续。
三、租金及支付方式
1. 租金为每月人民币____元,共计____元。
2. 乙方应于每月____日前将当月租金支付给甲方,如遇节假日或非工作日,应提前支付。
四、押金及退还方式
1. 乙方在签订本协议时,应向甲方支付押金人民币____元。
2. 租赁期届满,乙方如需续租,应按照本协议约定办理续租手续,否则甲方有权扣除押金。
3. 租赁期届满,乙方应将房屋恢复原状并交还甲方。经甲方验收合格后,甲方应在无息退还乙方的押金。如乙方未按照约定恢复房屋原状或造成房屋损坏,甲方有权扣除押金。
五、权利与义务
1. 甲方应保证房屋的权属明晰,并保证房屋及其附属设施的安全、正常使用。如因权属问题或安全隐患导致乙方无法正常使用房屋及其附属设施,甲方应负责解决并承担因此给乙方造成的损失。
2. 乙方应合理使用房屋及其附属设施,不得擅自改变房屋的结构和用途。如因乙方使用不当造成房屋及其附属设施损坏,乙方应负责修复或赔偿。
3. 乙方在租赁期间享有对房屋的使用权,并需按时支付租金和承担水、电、气等费用。如因乙方未按时支付相关费用造成停水、停电等后果,甲方有权按照规定采取相应措施并要求乙方承担相应责任。
4. 在租赁期间内,如乙方需要提前解除租赁合同,应提前一个月通知甲方,并按照本协议的约定办理退租手续。如乙方擅自提前解除租赁合同,应承担相应的违约责任。
5. 在租赁期届满或解除租赁合同时,乙方应将房屋恢复原状或按照约定办理移交手续。如因乙方未按照约定办理移交手续造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
六、违约责任
如甲乙双方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的确定和承担方式应根据实际情况进行协商确定。
七、争议解决方式
本协议的履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不成的,可以向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼解决。
开工协议书【篇4】
公司中标承建的新疆克孜勒塔斯水电站工程(土建、金属结构制造、安装机电设备安装)开工仪式7月10日在布尔津山口河畔举行,布尔津县人民政府副县长林艳坤,新疆额河工程建管局处长徐元禄,以及布尔津县水利局、公安局、国土资源局等布尔津县相关部门领导和项目部全体员工参加了开工典礼。公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司参加仪式并致词。
克孜勒塔斯水电站工程由新疆额河建设投资有限公司投资建设,是布尔津山口西水东引水利枢纽的配套工程,工程由电站厂房、溢流堰、泄洪冲沙闸、鱼道、左岸台地挡水坝段等组成。克孜勒塔斯水电站工程的开工,标志着该工程进入基础开挖阶段。
开工仪式上,公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司发表讲话。他对公司作为中国水电工程建设的老牌劲旅在五十多年来取得了辉煌业绩和对公司积极参与西部大开发,致力于新疆工程建设的战略思路等进行了一一介绍,并借此机会向长期以来关心、支持和帮助公司发展进步的各级领导和各界人士表示诚挚的感谢。同时表示,为了安全、优质、快速地完成工程建设任务,并早日投产发挥效益,造福布尔津人民,项目部全体员工将一如既往的发场“艰苦奋斗、竞争创新”的企业精神和中国水电的品牌优势,以严谨务实的工作态度,科学周密的计划安排,先进合理的技术措施和创新有效的施工方法,精心组织新疆克孜勒塔斯水电站工程施工,以优质满意的服务回馈业主对我们的信任和期望。
开工协议书【篇5】
近日,我公司与XXX项目承包商成功达成“开工协议书”,标志着双方正式迈入了合作的新阶段。这份协议书不仅规定了工期、工作内容和费用分配等方面的具体事项,而且凝聚了双方合作的决心和信任,为项目进展顺利开展奠定了坚实的基础。
本次协议书的签署旨在确保双方在工程开工之前就相关事宜达成一致,以确保工程能够按时、按质量、按计划安排进行。双方一致认为,只有在充分了解和共识的基础上,才能确保项目的成功完成。因此,在签署协议书之前,我们进行了多次深入的沟通和商讨,确保了双方对项目的理解和期望一致。
协议书明确了工程的开工日期和预计完工日期。根据项目的特点和工作量,我们经过精心计划,确定了实施工程的最佳时间节点,以确保项目进展顺利。同时,我们还就可能发生的延期情况进行了充分的讨论,并制定了相应的解决方案,以应对不可抗力造成的工期推迟。
协议书详细列出了项目的工作内容和任务分工。在确定了项目范围和目标后,我们与承包商进行了详细的技术交底和工作安排。通过明确各方责任和任务,确保了相关工作的有序进行。同时,协议书还规定了不同任务的总工日和工作量,以便于双方对工作进展进行有效的评估和监控。
协议书明确了费用分配和支付方式。在商定工程总价和进度款支付比例之后,我们与承包商签订了明确的支付约定。按照合同约定,承包商将根据工程的进度和质量要求,按阶段向我公司申请支付相应的款项。我公司将按时支付,并对资金使用情况进行核查和审计,确保款项的使用合法合规。
协议书附带了双方的签字和盖章。这不仅是对协议书的认可,更是对双方合作的承诺和信任。通过签署协议书,我们落实了双方责任和义务,并明确了项目的目标和要求。同时,协议书还规定了如何处理可能发生的争议和纠纷,并确定了解决的方式和渠道,以保证合作的顺利进行。
通过签署这份“开工协议书”,我公司与XXX项目承包商共同明确了工程的开展方式和目标,为项目的成功完成奠定了基础。我们相信,在双方的共同努力下,这个项目将按时、按质量完成,为双方的合作揭开新的篇章。我们将密切合作,互相支持,共同努力,确保项目圆满成功!
这份协议书是我们双方合作的契约和保证,表明了我们共同追求项目成功的决心和信念。我们将坚守协议书的约定,全力以赴,为项目的顺利开展贡献我们的力量。让我们携起手来,迎接未来的挑战,共同创造美好的明天!
开工协议书【篇6】
开工协议书是在进行工程建设时,业主与承建方之间达成的正式文件。它详细规定了建设工程的各项要求,包括工程进度、施工标准、材料使用、费用支付、质量保证、安全措施等诸多方面。这篇文章将会从不同的角度出发,为您详细解析开工协议书。
一、开工协议书的重要性
开工协议书是建筑工程开工的前提条件,它的签署将双方在工程建设期间的权利义务、违约责任等都明确写明,有利于规范工程建设的整个过程。因此,一份清晰明确的开工协议书,对于工程建设的顺利进行至关重要。
二、开工协议书的主要内容
1. 工程概况
开工协议书首先应该描述工程的总体情况,包括工程名称、规模、位置、建设内容、时间、费用等等。这一部分需要精确详细的表述,以便确保各方对整个工程项目都拥有清晰的认识。
2. 工程的质量标准
工程的质量标准是一项重要内容,它需要详细阐述每一个工程的施工标准,包括建筑物的所有部分,比如混凝土、钢筋、砖瓦、油漆、墙面装饰等等。在施工过程中,双方需努力保证每一个环节都符合规定的标准,从而保证工程的顺利进行。
3. 工程进度
工程的进度是开工协议书的重要部分之一,应当详细描述各个施工阶段以及每个阶段的完成时间和要求,以便精确掌握工程进度。在实际施工中,必须掌握施工进度,合理分配施工资源、人员和时间,确保每个阶段都能按计划完成。
4. 工程费用
工程费用也是必须明确规定的部分,它需要详细阐述费用构成、预算、结算方式、支付时间等详细情况。承建方需要严格按照合同要求,按时足额支付费用,保证项目的顺利推进。
5. 质量保证和安全措施
质量保证和安全措施是保证工程质量和安全的关键部分。通过具体的条款,合同可以明确规定施工方需采取的质量和安全措施,定期检查和维护确保施工质量和安全。同时,合同中还需要规定质保期限、工程保险等条款,以便在事故发生时及时处理和赔偿。
三、开工协议书的执行
开工协议书的执行需要各方严格遵守,防止额外的损失与风险。承建方需要在工程建设期间,保证施工质量和进度,按照开工协议书的规定负责维护工程质量和安全。业主也需要为工程提供充足的项目需求信息和购买资金,配合承建方开展工作。
四、总结
开工协议书的制定执行是建筑工程建设过程中的重要一环,对于整个工程项目的推进有着至关重要的作用。在签订开工协议书时,应精心制定详细的规范和监管制度,为后续工程建设打下坚实的基础,确保工程的顺利推进,实现工程目标。
开工协议书【篇7】
开工合同(Contract of Commencement)是一份正式的文件,旨在明确工程的具体时间、任务以及相关责任。它是建设项目启动阶段的重要文件,具有约束力和指导意义。本文将详细解读开工合同的重要性、内容和执行过程。
开工合同对于建设项目的顺利进行至关重要。它是由甲方和乙方共同签署的协议,规定了工程的实施时间、地点,任务的具体内容,以及双方的权责。开工合同的签订可以确保工程项目按时启动,并提供一个明确的框架,使双方能够共同努力实现项目目标。
开工合同的内容要求详细具体、生动。它应包含项目的启动日期和截止日期,以确保项目能够有序进行并按时完成。开工合同应规定工程项目的具体任务,包括设计、施工、验收等环节。这样可以确保工程进展有条不紊,各个环节衔接紧密。另外,开工合同还应详细列出工程项目所需的材料和设备,以及质量、安全要求等。这样有助于双方明确任务的具体要求,并作为项目执行的依据。
除了任务和时间安排外,开工合同还应明确责任和风险分担。它应规定甲方和乙方的权利和义务,明确双方在工程项目中承担的责任和义务。开工合同还应明确风险的分担责任,包括意外损失、设备故障等情况下的责任划分。这是为了保护双方的合法权益,确保工程项目的顺利推进。
执行开工合同需要双方共同努力,确保合同的履行。双方应派出专人负责合同的执行,并确保双方的联系畅通。双方要做好沟通与协调,及时解决合同执行过程中的问题和矛盾,确保工程项目进展顺利。双方还应定期进行工程进度和质量的检查,以确保项目按照合同的要求进行。
开工合同在建设项目中的作用不可忽视。它为项目的顺利进行提供了明确的框架和规定,保证了项目的按时启动和顺利推进。只有在双方共同努力下,合同才能得到有效执行,确保项目的质量和目标的实现。因此,签订开工合同并严格执行,是建设项目成功的重要环节。
开工协议书【篇8】
开工合同通常是在工程建设项目开工之前,由建设单位与承建方签署的一种合同。它是工程建设项目开工前必不可少的文件,它规定了工程的开工时间、工程质量要求、施工周期、施工方案、施工费用、支付方式等具体内容。这篇文章将详细介绍开工合同的相关内容。
开工合同通常是由建设单位与承建方共同商定并签订的。在签订之前,建设单位应当考虑到工程项目的实施计划、工期、质量、安全等方面的要求,综合考虑各方面因素,选择合适的承包方,并进行严格的评审和招标过程。
在开工合同中,首先应当规定工程的开工时间。这个时间应当根据工程的实际进度和建设单位要求得出,承建方必须在规定的时间内将工程开工,并按照合同规定的时间节点完成各项任务。
其次,开工合同应当规定工程的质量要求。这个质量要求应当明确具体,并符合国家有关质量标准的规定。承建方必须按照开工合同规定的质量要求进行施工,确保工程质量符合国家标准。
第三,开工合同还应当规定施工周期。这个周期应当根据工程的实际情况、施工计划和建设单位的要求来确定。承建方应当在规定的时间内按照开工合同规定的施工步骤进行施工,在施工周期内按时完成各项任务。
同时,开工合同还要对施工方案进行具体规定。这个方案应当考虑到工程设计、施工条件、施工方法等因素,并根据工程实际情况进行合理调整。承建方必须按照合同中规定的施工方案进行施工,确保工程质量和安全。
开工合同还应当规定施工费用。这个费用应当明确具体,包括工程总造价、预付款、进度款、竣工结算款等内容。合同中还应当规定施工费用的支付方式,以及各个款项的支付时间、支付方式、支付条件等要求。承建方应当按照合同规定的支付方式和要求进行工程施工及费用结算。
最后,开工合同还要解决如何应对项目施工过程中可能出现的变更及不可抗力因素的问题。变更需要通过正规的程序提交审核,及时处理。对于不可抗力因素,应当共同商定解决方案。
总之,开工合同是工程建设项目必不可少的文件。它规定了工程建设的各个方面内容,包括工程质量、施工周期、施工方案、施工费用、支付方式等,合同的有效实施有助于保证工程建设的有序进行,确保工程质量和安全。因此,在建设过程中,双方应当认真履行合同中规定的各项义务,共同保证工程建设的高品质和高效率。
开工协议书【篇9】
租赁合同
甲方(出租人):___________
乙方(承租人):___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方拥有的房屋租赁给乙方事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、房屋描述
1. 甲方同意将其位于 ___________(地址)的房屋出租给乙方使用。
2. 房屋的具体面积、格局、设施情况如附件所示。
二、租赁期限
1. 租赁期限为 ________年/月,自 ________年______月______日起至 ________年______月______日止。
2. 租赁期满,乙方应按时将房屋归还给甲方。如需续租,应提前一个月通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
三、租金和支付方式
1. 租金为每月 ________元人民币,按月支付。
2. 乙方应在每月 ________日前将当月租金支付至甲方指定账户。如逾期未支付,每逾期一天,应支付当月租金1%的违约金。
四、权利和义务
1. 甲方有权按照约定收取租金,并有权在租赁期满后收回房屋。
2. 乙方有义务按时支付租金,并按照约定使用房屋,不得将房屋转租或用于违法活动。
3. 在租赁期内,乙方应负责日常维护和保养房屋及其设施,如因乙方过错造成房屋或设施损坏,乙方应负责修复或赔偿。
4. 在租赁期内,如发生任何意外或损失,乙方应负责处理并承担相关责任。
五、违约责任
1. 如甲乙任何一方违反本合同的任何条款,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
2. 如乙方在租赁期内提前解除合同,应提前一个月通知甲方,并支付剩余租赁期限的租金作为违约金。
3. 如甲方在租赁期内提前收回房屋,应支付剩余租赁期限的租金作为违约金。
六、其他条款
1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
开工协议书【篇10】
开工合同是一个重要的合同文件,它规定了所有参与开工项目的各方之间的权利和义务。本文将详细介绍开工合同的概念、组成部分、签订流程、注意事项等方面的内容。
一、概念
开工合同是指建设工程项目正式开工前,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方在满足法律法规和项目需求的前提下,签订并执行的约定双方权利与义务的合同。
二、组成部分
1.合同正文
合同正文是开工合同中最重要部分,它规定了工程建设的各项内容和相关的约定。通常包括工程的范围、工程指导价款、开工时间和完工时间、工期、工程质量要求、技术标准、施工工艺、安全要求等。
2.技术文件
技术文件是开工合同中另一个重要部分,包括施工图、设计文件、施工方案、验收标准等。对于各个单位参与项目的工作而言,技术文件都是必不可少的。
3.附件和附属协议
在开工合同中,还可能存在用于补充和解释合同条款的附件和附属协议。比如交付时间的变化、建设方变化等,都需要被认真记录在供双方参考的附属协议当中。
三、签订流程
开工合同的签订流程主要包括以下几个步骤:
1.准备合同文件
建设单位负责人和施工单位负责人根据项目需求和法律法规要求,准备好合同文件。
2.审查合同文件
建设单位和施工单位的相关部门对合同文件进行审查,确保文件中的内容合规和符合项目要求。
3.签署合同文件
双方领导签署合同文件及其附件,确认印章,并由出具合同文件的单位加印公章和文件编号等内容。
4.送达合同文件
合同文件正本和副本都需通过一定的方式送达相关单位,建设单位和施工单位需要各自保留一份合同备查。
四、注意事项
1.约定明确
建设单位、施工单位各项权利义务的约定需要明确具体,避免模糊无边、存在歧义。
2.合同补充
如果在项目过程中需要进一步补充合同的相关内容,建议加入附属协议进行说明。
3.变更管理
在工程项目中,建设单位或施工单位可能会因为不可抗力或者其他因素需要进行变更处理,这时双方需要按照合同约定进行变更管理。
4.规避风险
在处理开工合同的过程中,建议双方根据自身实际情况,采取相应的风险防范措施,避免潜在的法律风险和经济风险。
总之,开工合同是建设工程项目中的一份重要合同文件。各方需要在保证合法、合规的前提下,认真履行相关义务,确保项目的顺利推进。
开工协议书【篇11】
甲方:
乙方:
甲乙双方就“***”开工奠基仪式的合作事宜,经友好协商,达成如下合作协议条款:
时间:2009年月日
地点:
标的额: ******元人民币(大写:元整)
活动主题:“***项目”开工奠基仪式
甲方权利义务
一、甲方权利
1、甲方审核乙方提供的庆典方案、主席台搭建施工,乙方提报设计方案,经甲方书面认可后才可实施。
2、甲方要求乙方对于开工仪式能够书面明确的,书面明确;书面不便于表达的或者表述过于繁琐的,必须以乙方提供的数码照片实物拍摄为准。
二、甲方义务
1、甲方安排好邀请嘉宾的餐饮、休息场所,自备矿泉水、纪念品、宣传品等资料。
2、甲方负责给乙方施工和庆典期间的场地做好平整工作,并提供电源。
3、甲乙双方工作人员共同维护好现场的卫生
4、甲方提供足够的安保人员,确保活动现场的安全保卫,及车辆的临时停放问题。
5、甲方指定专门的负责人和乙方负责人对接相关工作。
6、为增加现场人气,甲方可寻找媒体做宣传推广。
7、对于舞台背景幕内容、拱门、立柱内容、彩旗内容、氢气球条幅内容,甲方必须在2009年**月*日前提供给乙方。胸花、花篮数量、剪彩领导人数,甲方最迟在*月20日中午前提供给乙方。
8、整个活动的费用含发票价为***元整,甲方在签订书面合同后付给乙方首期款元人民币(大写:壹万元整),余款***元在整个活动结束后3日内,乙方持发票到甲方处结算。
二、乙方的权利义务
乙方的义务
1、乙方搭建的主席台施工图,必须在甲方工程部认可后才可以施工,乙方确保主席台搭建的美观、大方、不留安全隐患。乙方在主席台二侧自备灭火器若干,预防火灾的发生;主席台主体部分应该在**日开始施工,**日上午11:30分前全部搭建完毕(可不铺地毯,摆放鲜花),具备交付检查条件。
2、乙方彩旗按照活动场地实际需要,不少于400面,间距在2.5米左右,旗子要在20日上午安插到位。200面无字彩旗和200面印刷旗(内容见甲方提供的附件)交叉摆放。
3、乙方在活动期间提供详细的主席台物品摆放位置,包括:音响位置,大盆盆景和小盆鲜花位置,盆景在不同的位置摆放数量,要无比
确保盆景疏密适宜高低错落有致。
4、乙方提供专业的摄影摄像器材和专业人士,保证能够完整的录制的整个活动的过程,剪辑后的光盘适宜推广(有配音的题头、连贯的活动场景承接自然),专业的摄像师抓拍技术过硬,要给政府主要领导每人拍不少于8张带场景的正面照。
5、签到台、签到台的鲜花、演讲台的鲜花、花篮,盆景,等需要协作单位提供的物品,乙方需要先提供照片,活动期间乙方未经甲方许可不得擅自更换。考虑到保鲜问题,上述物品必须在*月**日7:30分前布置到现场。
6、氦气球、充气拱门、充气宫灯立柱、遮阳棚、演讲台、地毯,桌椅、伞、篷、条幅、充气物品乙方承诺提供新的,不得使用有损形象的破损、陈旧物品代替,20日中午布置到位,便于政府领导来活动现场检查,检查结束后,不便于外置的物品可放到天柱山度假村大厅,甲方租借的场地内。
7、乙方工作人员和参演人员必备饮用水,派不少于12名工作人员,到现场维护活动道具和演出,工作人员佩戴明显的工作标识牌,并制定专人和甲方负责活动的营销部负责人联系。
8、因大风天气导致拱门、立柱破裂、歪倒,乙方应提前备好备用设施,在最短时间内恢复原貌,不得干扰庆典活动正常开展,确保活动整个过程时间紧凑,安全进行。
9、如因小雨、烈日等原因,乙方需及时启用应急预案;整个活动结束后下午3点左右在拆除演出道具.10、乙方要把整个活动需要的道具,演出队伍、礼仪人员等,在**日上午给甲方提供一份完整的数码资料备案。
11、乙方需提前报审整个活动方案总平面布置图和必要的活动详细说明,报甲方审核同意后实施,否则视为乙方违约。
违约责任
1、甲方必须在乙方规定的时间内提供印刷字样方案,并及时支付首期款,逾期承担相应责任。
2、如果乙方的原因导致单项活动(比如摄像、音响、演出等),或演出道具、舞台设计制作等,没有达到预定的演出效果,扣单项活动费30%;超过三项扣合同标的额的10%。
3、因天气原因(如下大雨)导致庆典活动无法如期进行,本着时间顺延的原则,经甲、乙双方协商后另行商定活动时间,一次性给予合同额10%进出场补偿费。
4、因政府原因或者不可抗力,导致取消某项活动内容,无违约金,但考虑到乙方实际情况,给予该项报价30%的补偿费。
其它事项:
1、甲乙双方要在18、19日把所有参与会场的人员、物品、资料等全部核对一遍,避免产生歧义;
2、20日下午甲乙双方要配合***工作人员,做好会场的第一遍检查,如有异议及时整改,以书面签字资料为准。
3、21日上午7:30乙方要把整个会场布置到位,参演和工作人员到岗,8:00甲乙双方最后一遍检查,无异议,8:30分演出活动开
始。开工仪式10:58正式开始,11:40结束。
4、合同需要附:本庆典活动道具明细和费用报价单作为合同组成部分。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起开始实施。
开工协议书【篇12】
本协议由以下双方于____年____月____日签署:
房东:________________
地址:________________
房客:________________
地址:________________
一、定义与解释
1.1 "房屋"指位于____(地址)的物业,由房东出租给房客。
1.2 "租赁期"指从____年____月____日起至____年____月____日止的期间。
1.3 "租金"指房客需支付给房东的金额,用于租赁房屋。
二、房东与房客的义务与责任
2.1 房东的义务与责任:房东应保证房屋及其设施设备在租赁期内处于良好状态,并定期进行必要的维修和保养。房东应负责修复因房屋本身原因导致的损坏。
2.2 房客的义务与责任:房客应妥善使用和维护房屋及其设施设备,保持房屋的整洁和卫生。房客应按时支付租金和其他相关费用。
三、维修责任
3.1 房东负责维修的范围:房东应负责维修和更换房屋及其设施设备中的以下部分:水、电、煤气、通讯设施、排水设施、暖气设施、消防设施等。
3.2 房客负责维修的范围:房客应负责维修和更换其增设或改动的设施设备,以及其个人物品的损坏。
四、费用分担
4.1 租赁期内,房客应承担的费用包括但不限于:水、电、煤气、通讯、物业管理等费用。房东应承担的费用包括但不限于:房屋本身的维修费用、设施设备的维修费用等。
五、违约责任
5.1 若房客未按时支付租金或其他应付费用,房东有权要求房客在合理期限内支付。若房客在合理期限内仍未支付,房东有权解除本协议并要求房客支付违约金。
5.2 若房客损坏房屋及其设施设备,应负责修复或赔偿。若房客未按时修复或赔偿,房东有权从其保证金中扣除相应费用。
六、争议解决
6.1 若双方在本协议的解释、履行或争议中发生任何问题,应首先通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
7.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效,一式两份,具有同等法律效力。双方应各执一份。
7.2 本协议未尽事宜,可由双方协商补充,作为本协议的附件,具有同等法律效力。
签署:
房东(盖章):___________________ 房客(签字):___________________