保证承诺书(必备4篇)

保证承诺书。

我们为您精心挑选的“保证承诺书”，期待给您带来惊喜，仅供研究和参考之用，不构成任何法律建议。文档处理在一个公司或组织形象中起着重要作用。当您缺乏思路时，不妨先参考一下优秀的范文，这将有助于您理解文档的结构和内容。

保证承诺书 篇1

xxx省xxx电器发展有限公司在泉州设有经珠海格力电器股份有限公司批准成立的售后服务维修网点，该网点有经格力公司培训技术熟练的维修工程师数名。并且备有格力产品易损耗的配件。

1、保修期限

严格按照厂家的质保年限执行，为购买货物开具有效发票之日。我方对所供格力空调整机提供六年免费保修，包括压缩机、各类风扇电机、主控板、接收头、温控器件及遥控器等空调零部件。

2、包换期限：

自采购单位购买使用货物之日起45日内，连续出现2次质量问题的，我方承诺给予更换新货或者更换其它同等或高于该档次的设备，换货过程中所产生的一切费用由我方承担。

3、设备安装及调试

中标后我方负责将设备初验收合格后，免费送至采购方所在地并提供设备的免费安装。设备安装前我方派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。我方负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

4、维保服务

我方承诺在接到采购单位技术服务请求后，30分钟内响应，保证2小时内赶到现场进行技术支持，并在到达现场后8小时内排除货物故障。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标方负责包修、包换。质保期结束后，我方继续提供维护和修理，接到用户报修后4小时内上门维修，维修收费按厂家标准执行。

我公司现就号报价中所供设备，做出如下书面承诺：

（一）产品质量：

1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，进口设备是通过正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。

2、我公司承诺对所供设备的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝假冒伪劣产品。

（二）售后服务：

1、售后服务期划分：

a、免费保修期：

报价中所售产品：

免费质保期为年；

免费质保期为年；

b、质量维护期：质保期外（能/否）提供终身维修服务。

超出保修期的部件收取部件成本费。

2、质保期内提供免费上门服务：

a、免费送货至采购人指定地点，进行安装调试、性能介绍及对使用人员进行操作培训；

b、如设备出现故障：承诺县城区域小时内响应提供上门服务，县城外xx小时响应提供上门服务；如在个工作日内未能维修正常，我公司将免费提供不低于原设备参数的备用机供采购人使用，直至故障排除为止；

c、定期回访维护保养：售后个月内电话回访一次，及时了解采购人意见和建议，以促进我公司售后服务工作进一步完善。

3、建议：为保证设备的正常使用，降低故障率，保证设备正常的使用寿命；用户在保修期内耗材及相关配件应首选原厂正规产品。

4、售后服务联系方式：

服务电话：联系人：

投诉电话：联系人：

（三）如未能充分履行上述承诺，采购人可采取必要的补救措施，其费用和风险由我公司承担（在投标保证金中扣减）。

供应商全称（公章）：

法定（委托）代理人：

日期：

保证承诺书 篇2

正品保证的承诺书

在如今的市场经济中，假冒伪劣商品层出不穷，给消费者带来了巨大的损失和困扰。为了消除消费者的担忧，树立对商品质量的信心，许多企业都出台了“正品保证”的承诺书。这份承诺书成为了企业与消费者之间的一种合约，确保消费者购买到的每一件产品都是真正的、合格的。

首先，正品保证的承诺书体现了企业对产品质量的高度重视。在承诺书中，企业郑重承诺所有销售的商品都是正品，不存在质量问题。这意味着企业在产品研发、生产和销售的每一个环节都严格把关，保证产品的质量符合国家标准和消费者的期望。企业以此承诺书作为约束自身的法律文件，强调自我监管和责任，从而提高了产品的质量和可靠性。

其次，正品保证的承诺书给消费者带来了更大的信心和保障。在购买商品时，消费者往往担心货物的真伪和质量问题。而企业通过发布这份承诺书，给消费者传递了一个重要的信息，即无论是线上购买还是线下购买，企业都承诺为消费者提供正品保障。这使得消费者在购物时更加放心，不再为产品的真实性和质量问题犹豫不决。正品保证的承诺书有效地增加了消费者购买商品的信任度，也提升了企业的声誉和竞争力。

此外，正品保证的承诺书对于维护市场秩序和竞争环境也起到了积极的作用。正品保证的承诺书要求企业严格按照相关法律法规和行业标准进行生产和销售，禁止使用假冒伪劣商品。这样一来，就减少了假冒伪劣商品在市场上的流通，保护了消费者的合法权益，维护了市场的公平竞争环境。同时，承诺书还规定了如何处理投诉和消费纠纷，为消费者提供了一种便捷、有效的解决途径，进一步增强了市场的透明度和规范性。

最后，正品保证的承诺书提醒了消费者在购买商品时应保持警惕和选择明智。尽管企业承诺提供正品保障，但消费者仍然需要通过自己的判断和辨别能力进行选择。消费者应该注意以下几点：首先，购买商品时要选择正规渠道，避免购买来路不明的产品；其次，仔细查看商品包装和标签，对品牌、产地、生产日期等信息进行核实；再次，随时保留购物小票和相关凭证，以备在遇到问题时与卖家进行沟通和交涉。只有消费者本身具备一定的消费常识和辨别能力，才能更好地保障自己的权益，防范假冒伪劣商品的侵害。

综上所述，正品保证的承诺书在保障消费者权益、维护市场秩序和提升企业形象等方面发挥了重要作用。消费者可以通过这份承诺书对企业的诚信度进行评估，从而做出更明智的购买决策。同时，这份承诺书也督促企业加强对产品质量的管理，提高产品的品质和竞争力。只有企业和消费者共同努力，才能构建一个公正、透明、和谐的市场环境。

保证承诺书 篇3

我公司所提供的产品严格按照国家标准、行业标准及企业标准的生产制造标准及质量标准。为保证所供产品的质量，公司将采取以下具体措施：

1、质量保证控制措施

我公司不断吸收国内外先进的质保工艺控制成果，选择经验丰富的管理人员，设立专业培训机制，主要项目人员和技术工人均经培训后上岗项目管理机构由素质较高的专业人员组成；在管理上确立以人为本的管理原则，明确分工范围、职责权限，建立工作高效、团结协作的项目机构，从而保证了产品的质量。

2、检验

在发货前，我公司将对中标货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份符合规定的自我检验报告。

3、设备安装调试

按招标文件要求，所有仪器在采购方指定时间内安装调试至验收合格。我公司提供具体分发清单，同时提供目录档案和仪器质保书、产品说明书及合格证书。验收按国家有关规定、规范及执行标准进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，有甲方做出详尽的现场记录，或由供需双方签署备忘录。

此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏仪器的有效证据。由此产生的有关费用由我公司承担，验收期相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，我公司将及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的费用由我公司承担。

4、质量保证及承诺

我公司保证提供的中标货物是全新的、未使用过的、并完全符合样品和合同规定的质量、规格和性能要求的正品，在货物正确安装、使用和保养得条件下，使用寿命具有满意的性能，在货物最终验收后质保期内，我公司对于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障负责，费用由我公司承担。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

保证承诺书 篇4

我公司所提供的产品严格按照国家标准、行业标准及企业标准的生产制造标准及质量标准。为保证所供产品的质量，公司将采取以下具体措施：

1、质量保证控制措施

我公司不断吸收国内外先进的质保工艺控制成果，选择经验丰富的管理人员，设立专业培训机制，本篇文章来自资料管理下载。主要项目人员和技术工人均经培训后上岗项目管理机构由素质较高的专业人员组成;在管理上确立以人为本的管理原则，明确分工范围、职责权限，建立工作高效、团结协作的项目机构，从而保证了产品的质量。

2、检验

在发货前，我公司将对中标货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份符合规定的自我检验报告。

3、设备安装调试

按招标文件要求，所有仪器在采购方指定时间内安装调试至验收合格。我公司提供具体分发清单，同时提供目录档案和仪器质保书、产品说明书及合格证书。验收按国家有关规定、规范及执行标准进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，有甲方做出详尽的现场记录，或由供需双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏仪器的有效证据。由此产生的有关费用由我公司承担，验收期相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，我公司将及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的费用由我公司承担。

4、质量保证及承诺

我公司保证提供的中标货物是全新的、未使用过的、并完全符合样品和合同规定的质量、规格和性能要求的正品，在货物正确安装、使用和保养得条件下，本篇文章来自资料管理下载。使用寿命具有满意的性能，在货物最终验收后质保期内，我公司对于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障负责，费用由我公司承担。

20xx年x月x日

289A.cOm其他人还在看

投标服务承诺书(范本12篇)

我们为了满足您的需求，专门创作了一篇名为“投标服务承诺书”的文章，希望我的经验和知识能够帮助您解决一些问题。在工作中，我们常常需要根据需求来撰写设计方案或技术文档，而范文则成为了我们的好朋友和助手，它拓宽了我们的思考范围。

投标服务承诺书【篇1】

我参加项目名称为“XXXX”的投标活动，现对售后服务做如下承诺：

1、供货渠道：

所有产品均由制造商或在其区域的辖属分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，投标人及制造商提供产品品质和一切售后服务保障。

2、交付方式：

交付使用首次开展工作，我方派工程师现场操作培训。

3、验收要求：

按国家相关标准执行。

4、设备承诺：

所有设备、材料均为全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能指或功能上不符合招标文件技术规格要求，视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

5、我方所提供的货物开箱后，发现有任何问题(包括外观损伤)，以使用方能接受的方式加以解决。

6、保修期：

免费质保期限为两年，制造厂家垂直服务,提供每月定期巡回保养服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

7、为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

8、响应时间：接到故障通知后10分钟内答复，2小时内到达现场，4小时内排除故障。

9、提供完整的培训计划，为采购人培训1至2名维护、操作人员，直至能独立操作设备。

10、在设备的设计使用寿命期内，我方保证使用方能更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

11、维修备件库地点：

12、厂家维修站地点：

13、保修期后的维修收费标准，易损坏及主要配件及价格按产品销售时价格等同，不受时间和市场波动影响。

14、人员培训计划：

培训地点在现场和办公室;时间为现场安装、调试期间。为采购人培训1至2名维护、操作人员，直至能独立操作设备。

货物安装、调试结束后，我方会立即派专业工程师对买方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保买方参与培训人员能独立地进行操作和日常维护保养。

15、货物安装、调试结束后，我方协助建立和健全设备日常维护保养制度。

16、电话支持：

我公司设有专用技术服务电话，提供7x24小时实时技术支持。

17、远程技术支持：

当系统出现故障，经用户许可后，我公司远程登录用户系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，确保经用户确认后进行

18、定期跟踪：

项目验收完毕后，我公司将定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，我公司将派遣技术人员去现场解决存在的问题。

19、软件升级：

我公司将及时向用户通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，我公司会提供升级版本和相应的支持服务。

20、售后服务中心向用户提供全天候的服务，节假日及星期天均有人值班，收到用户的服务要求，我们将通过电话或远程的方式尝试处理故障。如需到客户现场进行处理，我方将在十分钟内告知客户行程安排。

21、巡回检修服务：除了系统出现问题时及时响应外，客户服务工程师还将到现场定期访问，其巡检内容包括：

了解系统运行情况;

诊断操作系统问题;

解决客户系统问题;

系统健康检查;

预防性软件安装;

软件运行情况评估;

数据安全性评估;

备份数据清理;

给予用户与系统相关的技术支持及咨询;

填写巡检报告。

22、特殊情况处理：

如遇重大突发事件(如自然灾害、人为因素造成系统大面积故障等)或特殊时期(如系统软件全面升级、上级检查、执行重大任务等)，确需人员值守时，我公司将派技术人员，提供7x24小时服务现场服务，直至系统恢复正常运行或特殊时期结束。

如果核心设备出现故障，影响系统局部或整体正常运行，我公司将及时更换备机，恢复系统，保证将损失降到最低。

投标服务承诺书【篇2】

为积极应对煤电价格上涨严峻形势，切实承担社会责任，促进供热企业诚信建设和行业自律，现就供热服务承诺如下：

一、守法经营

严格遵守《黑龙江省城市供热条例》，无违法违规行为。

二、执行《黑龙江省供热行业服务规范》等相关规范

确保供热服务及时、快捷、文明，主动接受热用户和社会监督。

三、保证供热质量

严格执行《黑龙江省城市供热条例》规定的供热室温标准，无延期供热或提前停热行为。供热开栓前燃煤储备率达70%以上，室温合格率99%，群众满意率98%，居民上访率低于2%，供热遗留低温户问题解决率100%。

四、确保供热设施设备完好

供热设施设备应修尽修，对陈旧老化供热设施、设备分步更新改造，供热设施设备检修率、完好率达到100%。

五、切实保证供热生产安全

锅炉等压力容器、安全附件定检率100%，司炉人员100%持证上岗，无脱岗、漏岗、无证司炉、跨炉型司炉等违法违规行为。

六、建立供热应急防范机制

制定切实可行的供热系统事故应急预案，建立应急抢险队伍和联络网并组织预演预练，做到反映迅速、处理及时。

七、主动承担社会责任

以切实关心居民群众冷暖为已任，不发生弃管、弃烧、弃供行为，并承担政府指令接管工作部署。

以上承诺将严格遵守，如有违诺行为，自愿接受供热主管部门的处罚。如发生弃管、弃烧、弃供行为，自动退出供热市场，今后不再从事供热生产经营活动。

承诺人：

时间：X年XX月XX日

投标服务承诺书【篇3】

致：______有限公司

根据贵方招标编号为______的____________项目的投标邀请，对该项目做出如下售后服务承诺书：

1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，提供产品技术资料(包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南)。

2、供货安装时间及技术培训：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后二个工作日与用户签订采购合同，并在三个工作日内向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

3、保修期：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修三年，提供上门服务，无需用户送修，并提供终身技术服务支持，和维修。在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应，不收取上门服务等。

4、响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，福州市内用户2个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户4个小时内到达维修现场并到位检修，在8个小时内修复。

5、服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。

6、我公司保证所提供的所有消耗材料均为原装正品，决不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。

投标人：

投标服务承诺书【篇4】

XXXX有限责任公司:

很荣幸能参加贵项目的投标，我单位对本次投标做出以下承诺并保证履行：

一、严格遵守招标文件中所规定的各项条款的有关规定，并认真履行。

尊重评标委员会的各位评委，支持评标委员会评标办法和工作。

二、中标后，我公司承诺认真组织、精心部署、严格执行招标文件中所规定的以及与本工程有关的各项技术规范、标准，保证达到贵方规定的质量标准，并按期完成投标工程内容。

三、我们承诺将严格按照建设标准强制性条文和有关规定、标准、规范、规定要求施工，做好安全教育工作，进行安全技术交底，保证安全文明施工。

四、坚决贯彻“安全生产、落实责任”的安全生产方针。

实行本标段工程的安全生产目标；人员伤亡率为零，负伤事故率为零，重大火灾事故为零。在施工过程中严格遵守安全生产管理规定，禁止任何违规操作，完全接受贵方的安全及质量监督，服从贵方安全等各方面管理。

五、本工程全部工作内容由我公司组织施工，不对任何部分进行转包、分包，否则你方有权解除施工合同。

六、结合贵方工程进度的里程碑计划，我公司严格按照贵方的工期要求进行施工，承诺保质、保量、安全高效的完成本项目施工。

投标单位：XXXXX有限公司

授权代理人：XXX

日期：XXXX年X月X日

质量保修服务

XX防腐有限公司作为获得ISO9001质量认证的企业，为用户提供优质的产品和服务是我们的责任，同时也是我们的目标，我们要发挥在技术和质量管理上的优势，为业主提供优质的产品和服务。为确保本项工程榆炼原油管道防腐保护施工任务高质量地完成，我公司建立完善的售后服务小组并进行郑重承诺。

1.保修服务小组

为了使业主了解和正确使用榆炼原油管道防腐保护成品，提高业主对我公司榆炼原油管道防腐保护质量的满意程度，保证高质量地完成本项工程的任务，公司实行质量目标管理，特成立了保修服务领导小组。

2.保修服务小组组长

全面领导和组织本项目的保修服务保证工作，对保修服务工作负全面责任。

2.1贯彻执行公司、业主颁发的质量管理政策、技术规定、制度和要求。

2.2协调公司与业主之间的保修服务工作关系。

2.3及时批准必要的保修服务文件，并检查保修服务文件的落实情况。

2.4监督施工中服务承诺、服务的执行情况。

3.保修服务小组成员

3.1执行保修服务小组组长的各项决策，负责具体组织、指导保修服务活动的开展，并对保修服务结果负全面责任。

3.2对保修服务工作中的技术问题负全面责任。

3.3组织做好有关技术规程、技术标准、技术操作规程的贯彻执行工作。

3.4组织保修服务工作会议，针对保修服务过程中质量问题及倾向性问题，提出纠正和预防措施。

3.5对保修服务过程中违反技术要求、操作规程、质量管理规定的，有权进行制止和纠正。

3.6对保修服务过程中出现的不合格品或保修服务保证工作失误造成的质量问题应负有管理责任。

3.7接受业主、监理人员的监督检查，出现问题立即整改。

4.服务承诺

4.1如我公司中标，我公司所提供的榆炼原油管道防腐保护施工要符合贵方施工技术设计要求的规定。

4.2如我公司中标，我公司将为本项项目榆炼原油管道防腐保护工程施工提供优良的服务。

4.3在运行过程中，如果由我公司提供的榆炼原油管道防腐保护层造成的故障，我公司将承担一切责任。

4.4无偿提供业务技术咨询服务。

4.5及时处理业主的传真、信函，并给予明确地答复。

4.6我公司在交货开始后将委派保修服务小组进行定期和不定期回访。

4.7在现场施工期间，我公司将给保修服务人员配专车在施工现场进行巡视，确保当场发现问题当场解决。

5.定期和不定期回访的实施

5.1建立服务档案及记录。

5.2保修服务小组可根据业主的要求安排人员长驻施工现场进行质量追踪。

5.3在工程竣工验收前的维护和竣工后一年内的保修期间，我公司将组织保修服务人员进行不定期回访。

投标服务承诺书【篇5】

一、投标工期

我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用，为业主办公和远营创造良好的条件。

二、投标质量

确保合格工程，争创优良工程。

三、优惠承诺

结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下优惠承诺：

在施工过程中，如*方资金暂不到位，我方保*连续施工。我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保*不推托，不扯皮。本工程按安全文明标准化工地的要求施工，虚心接受业主、监理的指导和协调，我们已拟好各项安全，文明施工措施和要求，力求将事故控制在“0”。

四、服务承诺

我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以“全心全意为业主”的服务理念，竭诚为贵方的建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

1、追求完美，全程服务

我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所争，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营作风，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责，交工后让业主满意。

2、诚实守信，尊重业主

我们完全响应贵方的要求，若中标施工将严格执行投标文件的所有条款，我公司保*服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程。

投标人：

日期：

四川铁山国家森林公园管理处：

为了配合贵单位进行的森林防火*站、*中心平台及软件招标工作，鉴于森林防火责任重大，森林火灾的突发*和随机*，经过我司内部研究，决定在产品设备维保期间向贵公司提供一些免费服务，特向贵单位承诺如下事项：

1、维保期间免费向贵公司提供季度设备巡检工作。

2、维保期间软件平台的软件更新服务实施由我司技术支持人员实施。

3、维保期间定期和贵公司维护人员进行技术交流沟通，提升贵公司维护人员维护水平。

4、产品上线后，在产品知识和案例知识定期和贵公司维护人员进行知识共享。

投标单位：（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

签发日期：20xx年12月13日

为表达我公司诚意，针对（项目名称）项目的投标，结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下承诺：

一、优惠条件

1、我公司对本工程承担总承包责任，绝不分包、转包。

2、认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保*不推脱。

3、售后服务：质保期内免费维修保养，质保期后终身维护，只收取维修材料成本费。

4、在同等竞争条件下，我公司不以降低产品技术*能的基础上，真诚以最优惠的价格提供给对方。

二、服务承诺

我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以“全心全意为客户”的服务理念，竭诚为贵方的建设服务。结合本投标项目的特点、要求和我公司自身条件、潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

1、追求完美，全程服务

我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所急，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营宗旨，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务，中标后对业主负责，交工后让业主满意。

2、诚实守信，尊重业主

我们完全响应贵方的要求，若中标将严格执行投标文件的所有条款，我公司保*服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程，确保合格工程，争创优良工程。

投标工程我公司承诺在所报工期内交付货物，为业主办公和远营创造良好的条件。

如果贵单位接受我们的投标，我们承诺立即组织本项目的施工准备工作，合理配备资源，并按照规定以一流的服务，按期完成该项目的工作，为绵阳的发展和腾飞做出我们的贡献。

投标人名称：（盖章）

年月日

致（招标人名称）：

我公司对（项目名称）进行投标，现郑重承诺：

我公司若中标，将按照（**）小写元（大写：）的优惠价格签署合同，同时严格履行合同、招标文件的约定和投标文件的承诺，确保质量、进度和安全满足合同要求。我方同意，如中标通知书与本承诺书的价格存在不一致，将以本承诺书的优惠价格作为签约基准价格，否则招标人有权取消我方的中标资格，另选其他中标单位，并没收我方缴纳的投标保*金。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

年月日

1、经分析研究贵方提供的上述项目的工程概况、投标须知、标的内容、标的要求、中标及合同等招标文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我公司愿以**（大写）元/吨催化剂/吨催化剂的投标报价竞投承包上述工程。

2、以上所报价格为开具增值税*价，按贵方指定的地点交验，装车费、运输费由我方承担。

3、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。

4、我公司同意自规定的投标截止日起本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询。

5、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

6、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标。同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。

投标人名称（盖法人公章）：

法人代表或受权委托人（签字或盖章）：

日期：

经视察本项目的工程现场以及详阅投标须知、合同协议书、招标图纸及其他有关招标文件等内容，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，充分考虑并预计工程施工进度状况及现场条件变化和进场后和其它承包人共用场地的相互影响等情况，结合本公司自身的综合实力及专项特点，经研究决定，我方承诺如下：

1、本项目我方的投标总价为**（大写）（小写）元。并保*该报价内容的真实*与有效*，为投标文件中不可分割的部分。

2、本工程投标工期为个月，保*如期开工和完工。

3、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意在收到中标通知后的30天内与发包方签署工程承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。

4、保*按照招标文件要求，积极配合各*施工单位的施工，并确保相关各*承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除本项目招标文件中所规定的相关费用。

5、我们理解发包人无义务接受最低报价的投标书，亦无义务为任何中标或不中标解释原因。

6、我们同意从规定投标截止日期起60个日历天内遵守本投标承诺书，在此期限届满前，本投标承诺书仍然对我们具有约束力，并可随时被接纳。

投标单位名称：

法人代表或受委托人：（签字或盖章）

日期：20xx年月日

投标服务承诺书【篇6】

投标书售后服务承诺书投标书售后服务承诺书

投标书售后服务承诺书致:_________在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目服务过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。 如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下: 一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。 二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货。

三、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。法定代表人: 201X年X月X日投标售后服务承诺书致: __________________(以下简称我方)在____________项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设和施工过程中，我们除响应-招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺: 1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行; 2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺; 3、工程竣工后，我方将负责壹年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨; 4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率; 5、电话咨询:在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议; 6、现场响应:6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作;6.2无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除;6.3发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场;6.4对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。

7、质保期外服务承诺:质量保证期过后，我方同样提供电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;投标书和承诺书中油长城钻探工程公司钻井液公司 : 1、我单位对贵方的 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目招标文件进行了研究，决定申请承担项目任务，并愿意承担招标文件中规定的所有义务。

2、我单位的投标总金额为人民币大写 (, 万元)。一旦通知我单位中标，我单位保证按照招标方要求着手准备，在规定的开工时间内开工，并按规定工期完成本项目的相关任务。

3、我单位投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效并对我单位有约束力(若中标，则投标文件有效期随合同有效期)。在签署合同协议之前，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的契约。

4、如果我单位在本投标书有效期间内撤回投标书;或在接到中标通知书后的 天内未能或拒绝签定合同协议书，贵方有权另选中标单位。投标单位:(公章)法定代表人:(签字) 日 期:201X年9月25日地 址: 乌鲁木齐市友好路190号 邮政编码:联 系 人: 宫保墙 电 话:电子邮件: 传 真:开户银行: 银行帐号:投标书、承诺书致:铁道部工程管理中心:我方研究了内昆铁路通信电气化工程施工招标书，愿以投标书中报价金额人民币:( 元),按招标文件的要求,实施、完成招标文件规定的全部工程，并修复任何缺陷。如果我方中标，我方保证在接到开工通知后，立即开工并按施工组织计划，完成并交付整个工程。在正式合同签署生效之前，该投标书连同贵方的中标通知书，将构成约束贵、我双方的合同。我方理解，贵方不一定接受收到的任何投标书。法定代表人或授权代理人:投标人:南昌铁路局(单位公章)二ooo年五月一十五日投标人售后服务承诺书我司现就zjk201X1025招标项目的售后服务作出如下承诺:投标人全称:法定代表人或授权代表: 201X年X月X日

投标服务承诺书【篇7】

致:

1.质量保证:我公司保证本次投标的所有产品均为制造商的原装包装，符合国家质量认证中心3C认证标准的要求，并提供产品技术资料(包括产品目录、操作说明书、合格证和操作指南)；

2.供货安装时间和技术培训:如果我公司在本次招标采购中中标，我们将在收到中标通知后两个工作日内与用户签订采购合同，并在三个工作日内将货物提供给用户安装。此外，提供的所有产品负责免费交付、安装和调试，直到设备正常运行。同时，我公司还负责对用户进行设备操作和简单维护的培训，并与客户签订售后服务协议，保护客户利益。

3.保修期:我公司将对本次招标供货期内提供的所有产品及配件保修三年，提供现场服务，不需要用户送修，提供终身技术服务支持和维护。设备使用过程中的耗材以市场上最好的价格提供，不收取上门服务费用。

4.响应时间:对于本次招标供货期间提供的所有产品，我公司坚持每月定期回访、巡回检查和维护，以延长机器的使用寿命。在保修期内，如果产品出现故障，我公司收到用户的维修信息后，福州的用户将在2小时内到达维修现场，市外的用户将在4小时内到达维修现场，并在8小时内进行维修。如果特殊情况不能在12小时内修复，我公司将免费提供备用设备供客户使用。在保修期内，如果设备经过反复故障排除后不能正常使用，我公司将免费更换新设备。保修期满后，如果产品出现故障，我公司可以免费派遣技术人员提供现场服务。如果备件需要更换，备件将以市场上最好的价格提供。

5.服务工作时间:对于本次招标供货有效期内提供的所有产品，我公司坚持每周7天、每天24小时工作。

6.我公司保证提供的所有耗材均为原装正品，绝不提供替代品牌耗材或假冒伪劣耗材，以保证设备的良好运行。

投标人:xxx有限公司

投标人代表(签名):xxx

20xx年xx月xx日

投标服务承诺书【篇8】

投标服务方案承诺书

致：_________(招标人)

我公司**********对*********(项目名称)招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

三、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。

全权代表(签字)：

****年**月**日

致：____________

______（以下简称我方）在____________项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设和施工过程中，我们除响应-招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺：

1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺；

3、工程竣工后，我方将负责壹年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺；真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨；

4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范；消灭事故隐患，提高工作效率；

5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议；

6、现场响应：

6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；

6.2无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除；

6.3发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场；

6.4对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。

7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务；

8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。

以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚；承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

承诺单位：______公司

授权代表：____________

日期：20___年___月___日

工程投标承诺书

致：　（招标人名称）：

1.根据你方招标工程工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）　（小写：元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期　日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

6.中标后10天内，自愿将不低于合同总价10%的履约保函或不低于合同总价5%的履约保证金押存在区招标投标交易中心。

7.我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期35天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表（附后），如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的'责任。

投标人：　（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：　年月　日

投标承诺书范本

投标人代表：

日 期：

投标承诺书 (投标人名称)：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

5、我方同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。

6、我方接受贵方招标文件的全部内容。

7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人：(盖章) 单位地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码： 电话： 传真：

日期： 年 月 日

投标服务承诺书

1、我方承诺：我公司积极配合发包方，做好与建设单位合作的其它单位的协调工作。

2、我方承诺：代维期间代维单位须确定项目经理和联系电话，以便双方及时沟通；如有变更，应及时通知发包方。如代维单位的项目经理工作不力或不能与建设单位良好配合，发包方有权要求入围单位更换项目经理。

3、我方承诺：外单位提出迁改线路或迁移光缆时，我公司全权出面交涉和组织实施。

4、我方承诺：安全、文明施工,保持施工现场的清洁。在日常维护工作中,严格遵守评选方安全施工规则。涉及到评选方机房设备时,应有评选方在场配合才能实施,确保评选方的设备安全。

5、我方承诺：具体的服务要求以代维公司和邀请人签订的合同、补充协议为准。

6、我方承诺：对于评选方组织的设计会审、割接和工程验收工作，中选方必须派员全程参与。

7、我方承诺：中选方应负责并解决其代维人员在代维等本项目进行过程中的食宿、交通、通信并保证其人身安全等。

8、我方承诺：我公司参与维护的人员的人身安全、车辆的安全一律由我公司负责。

9、我方承诺：我方维护人员需进入机房进行例行检查或故障处理时，严格遵守竞赛方有关的机房管理规定。我方若在施工中使业务受影响的，按故障进行考核。

10、我方承诺：当发生重大故障时，我方无条件无偿配合竞赛方进行参赛方资源的调用。

11、我方承诺：为保证维护质量，如有需要我公司愿意积极参与和协助贵公司的光缆线路工程设计会审，重点在于审查设计文件是否符合有关工程设计规范，反映业务发展情况，工程满足年限是否恰当，是否便于进行正常维护，是否能保证通信网的安全运行。

12、我方承诺：由于传送网光缆有较多分纤接续点，以连接至沿途基站，并且分纤点较为分散，为了保障这些分纤点的光缆线路安全和通信畅通，我公司承诺将迅速熟悉分纤节点的位置和纤芯分配情况，专门建立分纤资料库，并将该地段列入重点警戒区，每月巡回6次以上。对于故障抢修，我公司将采取“先抢通，再修复”的抢修方针，利用光纤冷融接技术或应急抢修手段，对故障纤芯进行临时应急抢通。

13、我方承诺：新线路移交后，将及时对线路进行全面普查，将工程遗留的质量问题摸查、汇总后，向分公司递交书面普查报告和整改方案，并积极配合实施整改。

14、我方承诺：对电信公司的光缆线路进行护线宣传，为线路畅通做好基础保障工作，在代维工作中维护联通公司的声誉和品牌，提高联通公司光缆线路在社会上的知名度。投标单位：河南鑫天通信信息网络有限公司

授权代理人：

日期：2012年12月3日

投标服务承诺书【篇9】

####有限公司：

真诚感谢您们对我公司的信任和支持，邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标，根据招标文件、施工图纸，并经现场勘查和认真研究后决定，对该工程招标文件中的所有条款全部接受，并做出以下承诺：

一.工期承诺：总工期12个月内交付使用，拟计划开竣工时间：交付使用，拟计划开竣工时间：20XX年2月9日至20XX年2月9日。承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

二.工程质量承诺：承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工，确保工程一次性验收达到合格等级。

三.安全文明施工承诺：承诺文明施工，确保施工安全，若因我方施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。

四.我公司拟委派优秀项目经理#####同志担任本工程项目经理。并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。

五.履约承诺：中标后及施工中没有挂靠、转包行为，且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致，否则招标人有权中止合同，我方将为此造成的损失负全责，并承诺本工程不拖欠农民工工资。

六.承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款，业主有权在履约保证金中扣除违约金额，给招标人造成经济损失，我公司愿承担赔偿责任。

七.回访保修目标：我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。若出现质量问题，我公司未能及时配合处理，业主有权使用保修款进行质量事故的处理。

八.承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。如评标委员发现后将按有关规定执行。

致平顶山市农林水利局：

我公司参加本项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.项目质量达到合格，若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级，我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的，贵单位有权终止承包合同，并追究由此一起的一切责任。

保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收履约保证金。

2.招标人有权对我公司进行实地考察。我公司保证所提供资料的真实性。保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，、不使用非法手段获取中标。如存在上述行为，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。

3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。若我公司中标，保证按照合同约定的单价进行结算。

4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

5.若我公司中标，保证不将项目转包，除招标人另有要求外，其它内容均不允许转包或分包，否则贵单位有权终止合同另选施工单位。保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违反，同意按有关规定接收行政和法律处罚，同意终止合同并被没收履约保证金。

6.若我公司中标，保证按照投标文件中拟派的项目管理机构组织进场，且服从招标人统一指挥与协调管理。项目负责人每周在现场不少于五个工作日，有事请假。每缺岗一人次罚款1000元，其他管理人员也必须到项目现场(每月不少于25天)，否则每天每人次罚款500元。对于不称职管理人员，招标人有权要求中标人更换。

7.若我公司中标，保证按合同、投标文件中的承诺和招标文件规定的条件履行，如未能履行，招标人有权按违约处理。

8.若我公司中标，保证服从招标人的监督管理，配合各责任主体完成职责范围内的工作。

9.若我公司中标，项目用水电及临时道路由我公司负责，费用由我公司自理。

10.若我公司中标，我公司负责在项目中涉及的地方及工农关系等方面进行协调，并承担由此产生的费用。

11.中标文件未规定的项目招标人及中标人在签订合同进行约定或按发生时的实际情况由招标人签字认可。

12.中标人在投标阶段或项目过程中若出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格，接触施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。

特此承诺!

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合同的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

拟任项目经理(签字或盖章并盖执业章)：

投标服务承诺书【篇10】

根据贵方招标编号为xxxxx的xxxx项目的投标邀请，对该项目做出如下售后服务承诺书：

1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，提供产品技术资料（包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南）；

2、供货安装时间及技术培训：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后二个工作日与用户签订采购合同，并在三个工作日内向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

3、保修期：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修三年，提供上门服务，无需用户送修，并提供终身技术服务支持，和维修。在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应，不收取上门服务等。

4、响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，福州市内用户2个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户4个小时内到达维修现场并到位检修，在8个小时内修复。特殊情况在12个小时内无法修复的，我司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

5、服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。

6、我公司保证所提供的所有消耗材料均为原装正品，决不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。

投标人：xxxxxx有限公司

投标人代表（签字）：xxxxxxxxx

日期：根据贵方为20xx年xx月xx日xxxxx招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每季度一次”的设备维护（包括压力系统测试、出水温度检测、电控系统检测、空气循环系统检测、补水系统检测等）。

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

投标人：xxx有限公司

投标人代表（签字）：xxx

日期：20xx年xx月xx日

投标服务承诺书【篇11】

工程名称：_________工程

致招标人：_________

1、经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，(党员承诺书)我公司愿以人民币(大写)：_________(小写)：_________元的投标报价竞投承包上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。

2、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。

3、如果贵方接受我公司投标，我公司保证在接到监理工程师开工指令后，在投标书附件规定的'期限内开工，并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程，质量达到招标文件规定的要求。

4、如果贵方接受我公司中标，我公司保证按投标文件中的管理班子进场管理及按施工组织设计施工，如有变更，必须征得招标人和监理工程师的同意。

5、我公司同意自规定的投标截止日起60天内，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询xx最低投标报价承诺书选集xx最低投标报价承诺书选集。

6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金，如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后，未能按投标人须知的规定签署合同协议书，或未能提供履约银行保证金，贵方有权没收此投标保证金的全部金额。

8、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标;同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。

9、本工程投标最高限价为_________(小写)：_________，投标报价对比投标最高限价的下浮率为_________%

投标人名称(盖法人公章)：

法人代表或受权委托人(签字或盖章)：

日期：年月日

投标服务承诺书【篇12】

xxx房地产(集团)股份有限公司：

我方经认真阅读并研究贵方于20xx年3月5日提供的xx地块方案设计招标文件及以后所发的招标的答疑（3月20日）、补充答疑（3月20日）等资料后,决定参加xx地块方案设计项目的竞标,一旦我方中标,我方保证按照招标文件规定的日期和内容要求，完成并交付合同规定的全部设计工作。为此,我方作出如下承诺：

1、我方己详细审核并认可招标文件(包括招标补充说明、招标答疑等资料)的全部内容,我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

2、我方中标后按照招标单位拟定的合同格式与招标单位签订合同，并按照投标承诺的收费标准，收取设计总费，设计费中已包括了为实施和完成本项目全部设计工作所需的全部费用、设计成本、税金、利润及施工阶段配合服务费。

3、我方保证按照我方提交的`《项目组成员名单及基本情况表》配备有关项目人员，并确保这些人员在整个设计过程中到位。

4、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

5、我方保证在中标后7天内编制完成本项目的计划书，并得到贵方的认可。

6、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人：xxx

日期：20xx年x月x日

项目承诺书(汇编9篇)

“祈望你心灵深处芳草永绿，青春常驻，笑口常开。祝你生日快乐，健康幸福!”生日意味着生命的一个新年轮开始了，为了表示心中的情意，都会第一时间送上生日祝福语。您是否在寻找更有意义的生日祝福语？下面的内容是小编为大家整理的项目承诺书(汇编9篇)，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

项目承诺书(篇1)

10、所使用的各种施工起重机械和整体提升(自升式)脚手架,模板等危险性较大工程(设备)在安装,搭设,使用前,应组织有关单位对其安全性能进行验收,或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工总承包单位,分包单位,出租单位和安装单位共同进行安全性能验收.验收合格后方可使用,并按相关规定做好登记备案工作.建筑起重机械，严格按照建设部《建筑起重机械监督管理规定》的规定，履行产权备案、安装告知、拆卸告知和使用登记等手续。

11、认真抓好安全监督部门对该项工程存在事故隐患下达相应执法文书的整改,复查及回复工作,坚决做到令行禁止,不违法违规施工.

12、扎实做好该项目部所有从业人员的维权工作,保证所有从业人员的工资按合同约定及时,足额发放.

我代表公司承诺:严格执行上述内容及标准抓好该项工程的安全管理,随时接受揭东县建筑安全监督站的监督。如果违反相关法律法规的条款造成不良社会影响或者严重后果的,本公司自愿接受建筑行政主管部门参照《建筑工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[20XX]9号))《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》(建质[20XX]113号实施的各项行政处罚,且承担相应的法律责任。

施工企业法人(签字盖章):

施工企业(盖章):

年 月

项目承诺书(篇2)

项目领导安全承诺书为保障员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故的发生，我郑重承诺：

1、贯彻落实和宣传国家关于安全生产、职业健康等的方针政策、法律法规，及时传达贯彻上级单位下发的安全相关文件精神。

2、严格落实一岗双责、管生产必须管安全原则，严格遵守本岗位安全生产责任制。

3、建立健全项目安全管理制度、安全操作规程，并带头遵守。

4、不断提高自己的安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查项目安全规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。

5、确保安全生产的资金投入，不断改善生产环境。

6、积极组织、参与安全工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

7、积极组织、参与安全生产大检查，及时消除隐患。

8、认真贯彻五同时原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

9、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

如违反以上承诺条款，本人自愿承担相应的责任。

项目负责人安全生产承诺书2

为了明确驻地办安全领导小组成员责任，规范监理人员安全监理职责，建立有效的安全生产管理机制，确保G30乌赛高速公路项目任务的顺利实现，结合各自的职责。驻地办安全领导小组组长与安全领导小组成员签订《安全生产责任书》，如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和国家有关安全生产的法律、行政法规、国家标准或行业管理标准。执行国家劳动保护、环境保护政策、法规和上级有关安全生产的规章制度。

2、审核承包人施工组织设计、施工方案时应先考虑安全技术措施，并将其作为科学指导安全生产的依据。督促施工单位实施各项安全技术措施。

3、驻地监理办按照一岗双责的原则层层签订责任书，既由驻地与各监理组长、专业监理工程师签订，各专业监理工程师与各自监理员签订。

4、每个现场监理人员是各自所管辖区内安全生产管理的`直接责任人，每个现场监理人员都要各负其责。

5、监理人员应将巡视、检查、旁站过程中发现的有关施工安全隐患、事故苗头、监理的指令及施工单位处理的措施和结果等详尽、及时记入安全管理台账。

6、安全监理台账是监理人员履行职责与否的重要记录和证明，安全监理台账具体应由安全监理人员统一整理，驻地监理工程师定期检查。

7、进入施工现场首先要做好对自身的安全防护，防止意外交通事故发生。积极参加安全教育和安全培训，遵守交通规则和交通秩序。

8、监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设安全生产承担监理责任。

9、监理人员必须严格遵守安全生产十不准，督促施工单位文明施工。

10、在实施监理过程中，发现存在安全隐患，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向驻地和安全监理工程师报告。

11、凡违反上述规定的，将依照相关法律、法规和制度进行处理。

12、本责任书自签之日起执行。

项目承诺书(篇3)

标题：诉讼纠纷项目承诺书：促进和保障公正合理的司法决策

引言：

诉讼纠纷是社会生活中不可避免的一部分。为了维护公平正义，确保司法机关的独立、公正和有效履职，我们特制定了《诉讼纠纷项目承诺书》。本文将详细阐述承诺书的内容，揭示其背后的初衷和推动力，旨在为公众呈现一幅全面、具体且生动的图景。

正文：

第一部分：诉讼纠纷救济机制的提升

在《诉讼纠纷项目承诺书》中，我们郑重承诺，将致力于加强诉讼纠纷救济机制的提升。首先，我们将增加诉讼纠纷案件的解决渠道，通过引入调解、仲裁等方式，降低司法资源的消耗，提高纠纷解决的效率。其次，我们承诺加大对诉讼过程的监督，确保诉讼纠纷执行的严格性和公正性。同时，我们将积极推动信息化建设，提升诉讼纠纷的管理和办理效能。

第二部分：司法公正的维护与推动

公正是司法权的核心价值，也是司法承诺的核心内容。在承诺书中，我们郑重申明，将全力维护司法公正。我们将确保法官独立、公平的行使司法权，并加大对司法权的监督力度。承诺书将进一步规范法官在审理诉讼纠纷过程中的行为表现，明确权责界限，防止腐败行为的发生。此外，我们也会推动司法公开，通过对审判过程进行公开记录和公众参与，增加社会对司法公正的监督。

第三部分：法治文化的普及和教育

法治是社会稳定和经济发展的基石。在承诺书中，我们重申将加大法治文化的普及和教育力度。我们承诺拟制更加科学合理的法律教育体系，将法治教育融入学校、企事业单位等各个领域，增强社会公众对法律的认识和尊重。同时，我们将加大对法律从业人员的培训力度，提高他们的法律素养和职业道德。

第四部分：纠纷调解和谐社会的构建

社会纠纷是建设和谐社会的障碍。在承诺书中，我们郑重表示将加大纠纷调解的推进力度，积极构建和谐社会。我们将通过加强对调解机构和调解员的培训，确保其独立、公正和专业的调解能力。同时，我们也将推动调解机构的建设，增加调解的可行性和有效性。我们希望通过调解，多数纠纷都能在争端解开前就达到和解，促进社会和谐稳定。

结语：

《诉讼纠纷项目承诺书》旨在为构建社会稳定、公正和谐的法治环境提供具体的指导和保障。它覆盖了纠纷解决机制的提升、司法公正的维护与推动、法治文化的普及和纠纷调解等多个领域，注重全方位地保障公民的合法权益，确保司法决策的公正合理。我们衷心希望，通过《诉讼纠纷项目承诺书》的贯彻执行，能够为社会各界带来法治的阳光和公正的审判，构建一个公正而和谐的社会。

项目承诺书(篇4)

大张庄镇中心小学

禁止教师假期参与有偿补课承诺书

为进一步加强教师职业道德建设，严格规范办学行为，让师生过一个有意义的假期，根据省市县规范办学行为的有关规定，结合我校实际制定本责任书。

一、责任目标

1、严格按照上级规定的时间放假，未经上级批准，不得在假期中安排学生返校，不得在校内组织假期补课等辅导活动。严禁组织学生集体外出活动。

2、不得将学校的校舍和教育教学设备出借、出租给任何社会办学机构及个人使用。

3、严禁在家中或在校外租用教室举办校外辅导班，严禁到各类校外培训班、民办教育培训机构进行有偿授课、从事有偿家教、兼职并从中获利，严禁为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息；严禁参与动员、诱导、暗示或强制学生参加社会上面向学生的各类补习班和培训班。

4、不推销、不组织或变相组织学生征订教辅资料、出版物、学具和其他用品。 不以复印学习资料、班费、节日活动经费等名目向学生摊派收取费用。

5、严禁教师参与家长吃请，接受家长购物卡或礼品、礼金。

6、放假前要做好假期生活指导，布置探究性、实践性作业丰富学生的假期生活，让学生过一个充实有意义的假期。

二、责任追究

1、对违反责任目标的教师，经查实由学校对当事人给以通报批评，并参照县有关规定，从严处罚，其处分情况记入个人档案，且三年内不得评优评模，不参加职称晋升。

2、对违反责任目标，造成不良影响，按上级有关规定给予党纪、政纪处分，直至追究法律责任。

大张庄镇中心小学（公章）

项目承诺书(篇5)

工作项目承诺书

随着经济的不断发展，市场经济的竞争日益激烈。在这种情况下，企业要想保持竞争优势，必须不断地推进和完善自己，以不断提高企业的经济效益。而要实现这一目标，企业需要开展一系列的工作项目，这些项目必须能够发挥所预期的作用和效果。因此，对于企业而言，签署一份工作项目承诺书是非常重要的。

一、工作项目承诺书的定义

工作项目承诺书是指企业因业务需要，为明确承诺某一项或多项工作，进行书面承诺的文件。工作项目承诺书通常是由企业领导或经理等上级领导签署，用于明确承诺企业的目标、任务、和项目实施的方式等，以确保项目的顺利推进和完成。

二、工作项目承诺书的重要性

1.明确企业的责任和义务

签署工作项目承诺书，使企业能够明确自己的责任和义务，从而更加专注于项目的推进和完成，提高项目的成功率。

2. 统一企业目标，保障项目稳步推进

工作项目承诺书可以统一企业目标，明确项目的执行计划和方式，保障项目按照既定计划有序推进，以实现预期目标。

3. 增强合作伙伴的信任度

签署工作项目承诺书可以增强企业与合作伙伴之间的信任度，提高合作伙伴对企业的信心，有助于双方的合作关系的进一步建立和巩固。

4. 降低资源浪费，提高项目效益

有效地签署一份工作项目承诺书可以降低企业的资源浪费，确保项目能高效的推进和完成，进而提高企业的经济效益。

三、工作项目承诺书的内容

(1) 项目的名称和实施目的

在项目承诺书中必须明确项目的名称和实施目的。这有助于确保项目的目标清晰明确，以达到预期效果。

(2) 项目的实施计划和方式

项目的实施计划是项目推进的重中之重，必须明确项目的实施方式、时间和进度安排等内容，确保项目能够有序推进和完成。

(3) 项目的资金和人力资源

在项目承诺书中必须明确所需的资金和人力资源等方面的具体情况，以确保项目的资金和人力资源得到充分的保障。

(4) 项目的风险和应对措施

在项目承诺书中必须明确项目的风险和应对措施，以保证项目能够有效的应对各种问题，并确保项目向期望的方向发展。

四、总结

签署一份工作项目承诺书，是企业开展工作项目的重要保障措施，它可以明确企业的责任和义务，保证项目能够高效的推进和完成，使企业能够提高自身的竞争力。在签署工作项目承诺书时，企业必须认真对待，严格按照规定履行承诺，以实现项目的预期目标。

项目承诺书(篇6)

随着社会的不断进步，承诺书的适用范围越来越广，承诺书是签署人内心真实意愿的表达，切忌搞形式走过场，切忌束手无策。那么，如何写承诺书呢？以下是边肖收集的工程售后服务承诺书，仅供您参考。欢迎阅读。

(验收程序、内容、产品确认和防伪说明)

投标人:xxxxxxx科技有限公司

为了更好地服务于广大用户，使用户投入的办公设备产品安全可靠，所购买的设备物有所值，奥利维耶公司提供售前技术咨询、设备选型和解决方案，并从系统选型规划上做出如下计划和承诺，以保证质保期内外的商品质量和性能、交货时间、服务保障、设备技术支持、维护和技术培训:

一、商品的质量和性能:

1.我公司经销招标货物的产品、品牌、质量标准或服务的资格已获有关行政部门批准。所提供的货物均为原装正品，并已通过国家相关质检部门的质量检验，具有3c标志，并获得iso9001国际质量体系认证。

二、交货时间和地点:

1、根据合同规定的时间(3个工作日)，招标文件有特殊规定的按招标文件执行；我公司在大利嘉城C区有配送中心和综合配仓仓库，有充足的仓库储备和快速反应能力，能保证收到通知后，所订购的设备按承诺时间免费送到用户指定地点。

三、售后服务保证:

1.奥利维尔公司负责安装和调试用户免费订购的设备，直至正常运行；

2.奥利维尔公司在安装现场免费为用户提供基本的操作和日常维护培训服务；

3.奥利维尔将从设备验收之日起，按照原制造商的标准保修规定，为本项目设备提供保修服务；

4.奥利维尔公司将原厂商的标准保修服务升级为免费上门保修服务；

5.奥利维耶公司将原厂商的标准保修服务升级为终身免费保修服务，保修期外的设备只收取故障部件的成本价，不收取人工费用；

6.奥利维尔公司的服务响应时间为4-8小时。在法定工作日内，福州市用户在4小时内到达故障现场，外省用户在下一个工作日到达故障现场；

7.奥利维尔将为升级系统和硬件设备提供免费技术咨询；

8.奥利维尔公司会定期给用户提供产品技术的相关信息；

9.奥利维尔将不定期或通过电话拜访用户，了解系统和设备的运行情况，现场解决用户的问题；

四.技术服务和培训:

1.安装和调试

1.1本报价文件中我公司所有办公设备产品均为全新原装品牌。

1.2我公司负责在初步验收合格后，将办公设备产品免费送到用户处，并提供办公设备产品的免费安装。

1.3办公设备产品安装调试到位后，我公司将组织专人与用户进行质量验收签字。

1.4我公司在用户安装现场进行最终验收的所有费用均包含在投标报价中。

2.安装和培训

2.1根据用户的实际要求，我公司将负责组织专业技术人员进行办公设备产品的安装调试，确保各项安装培训工作的顺利进行。

2.2奥利维耶的系统工程师、客服工程师、培训讲师将严格遵守用户的规章制度，爱护用户设备，保守用户的商业秘密和技术秘密；

动词（verb的缩写）验收标准:

1验收方法:根据生产厂家的产品验收标准、招标文件的要求和合同中的有关条款，对所有货物进行数量和质量检验。

2初步接受

货物交付到买方安装现场后，我公司和买方共同对货物的数量、基本质量和外包装进行检查和检查，即初步验收。

3.初步验收后，根据用户要求进行现场安装调试，结果应满足使用要求。在此期间，如果货物质量有任何问题，我公司将无条件免费更换，直至验收合格并交付使用。

六、质量保证和售后服务承诺:

1.我公司郑重承诺，如果提供非原装正品，将无条件退回此次购买和销售的办公设备产品，并赔偿由此造成的一切损失。质量按厂家标准保证，用户无特殊要求的按国家有关规定进行保修。在保修期内，因操作不当需要更换的备件和设备由我公司负责维修和更换。我公司提供的所有设备应按照招标文件中承诺的保修范围和时间进行保修。

2.质量保证期结束后，我公司将继续免费提供售后服务，并负责所提供设备的定期维护和维修，终身服务年限不限，只收取备件费用，不收取人工，不收取维护费。我公司还有价格优惠(三个月、六个月、全年)的免费售后服务卡和付费服务卡。

3.根据梅颖售后服务承诺政策执行；我们的技术服务人员提供现场服务。

4.热线咨询服务:

4.1当您在使用过程中遇到问题时，欢迎拨打福州奥力威技术服务热线:0591-87112435、0591-87112436，技术工程师将为您提供专业服务。

5.服务流程:

5.1快速反应:

(1)客服专员接听电话，通过询问故障情况快速判断故障类型，并将事件调度给相关技术工程师；

(2)技术工程师应判断故障的大致原因，携带相关附件、软件和工具，在规定时间内迅速到达目的地排除故障；

5.2填写服务报告:

(1)技术工程师应在故障排除后填写维修报告；

(2)服务报告经用户相关负责人确认后，结束现场服务工作；

(3)向客户服务专员提交服务报告；

5.3监督和管理售后服务:

(1)客服专员打电话给用户确认服务结束，并询问服务意见；

(2)客服专员将服务报告录入电脑并存档；

6.故障处理后的'跟踪服务:

6.1定期回访客户，排除故障后查询设备运行情况，并做好记录存档。

“客户第一，服务第一，信誉第一，效率第一”是我们的服务宗旨，“为您想得远，做得好；我们的服务目标是“我在乎，你放心”。我们希望我们的服务可以减轻您和您的公司的担忧，最大限度地提高您购买设备的效率！

七.备注:

保护自己的合法权益，避免不必要的损失。由于以下原因导致的产品故障或损坏，您不能享受免费保修，您可以选择付费服务。

1.当您的产品超过保修期时；

2.按说明书要求安装和使用不当造成的产品损坏；

3.您的产品已被未经授权的维护人员维修；

4.您的产品因非标准或未发布的软件或其他未经我公司认证的非标准扩展部件，以及自然灾害等其他不可抗力原因而损坏。

为了保证您的权益，我公司将提供更好的售后服务。欢迎您监督我们的工作，并提供宝贵的意见。服务主管电话:0591-83349929 13705080210。

真心希望奥利维耶的服务能让你更满意。

公司名称:福州奥力威数码科技有限公司

公司地址:福州市状元街99号汇富花园华福大厦305室

日期:20xx年12月16日

项目承诺书(篇7)

5000万-1亿元的工程为2人;1亿-2亿元的工程为3人;2亿元以上的大型工程应当设置安全总监，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。)

按照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[20XX]87号)规定,对施工过程中含有危险性较(重)大的分部(分项)工程,必须严格执行专项施工方案的编制,审核,审批程序,在施工时还应做好安全技术交底和检查验收工作.对危险性重大工程(重大危险源工程)的专项施工方案,还应组织不少于5人(本专业工程的高级工程师)的专家组对已编制的方案进行论证审查,且要有专家组作出书面论证的审查报告.

该工程施工前,我公司负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组,作业人员作出详细说明,并由双方签字确认.对该工程施工现场的出入口处,施工起重机械,临时用电设施,脚手架,出入通道口,楼梯口,电梯井口,孔洞口,基坑边沿等危险部位,设置安全防护和明显的安全警示标志,安全警示标志的设置必须符合有关标准.

施工现场的办公,生活区与作业区做到分开设置,并保持安全距离;办公区,生活区的选址必须符合相关安全性规定要求.职工的伙食,饮水和休息场所应当符合卫生标准.坚决杜绝在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍.施工现场临时搭建的建筑物和施工场地,道路及施工围墙的设置按《施工现场管理规定》执行.

对因施工可能造成损害的毗邻建筑物,构筑物和地下管线等应当采取专项防护措施,并遵守环境保护有关的法律法规.在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘,废气,废水,固体废物,噪声和施工照明对人和环境造成的危害和污染.在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火,用电,使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道,储备消防水源,配备消防设施和器材,并在施工现场作业区设置明显标志.

认真做好"三级"安全教育工作,作业人员进入新的岗位或者新的施工项目开工前,必须接受安全生产教育培训.未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员不得上岗作业;同时要向作业人员提供必要的安全生产防护用具和用品,并告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害.一旦在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,立即停止作业,采取必要的应急措施或撤离危险区域.教育施工作业人员遵守安全施工的强制性标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具,机械设备等.在采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,也要对作业人员进行相应的安全生产教育培训.

采购,租赁的安全防护用具,机械设备,施工机具及配件,应具有生产(制造)许可证,产品合格证,并在进入施工现场前进行查验.施工现场的安全防护用具,机械设备,施工机具及配件等由专人管理,定期进行检查,维修和保养,确保其性能指标处于良好的工作状态.

项目承诺书(篇8)

致 ：

作为参与 工程项目的投标方，根据国家、自治区及柳州市相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由建设行政主管部门或财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方在中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质安

[20xx]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质安

[20xx]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：

日期： 年 月 日

项目承诺书(篇9)

项目业绩承诺书

项目业绩承诺书是一份重要的文件，用于明确项目中涉及的各方的责任和义务，以确保项目能够按时、按质完成。本文将详细介绍项目业绩承诺书的内容和重要性。

1. 引言

项目业绩承诺书是项目立项之初，由项目发起方向各项目参与方提出的一份文件。通过此文件，项目的各方就项目目标、项目交付的细节、项目成果的质量等方面进行明确和确认，从而确保项目顺利进行。

2. 项目目标和范围

项目业绩承诺书首先要明确项目的目标和范围。这包括项目的预期成果、项目的关键里程碑、项目的实施计划等内容。通过明确项目目标和范围，各方可以对项目的要求有一个共同的认知，并为项目的实施做好准备。

3. 项目参与方的职责和义务

项目业绩承诺书还要明确各项目参与方的职责和义务。这包括项目发起方的责任、项目管理方的责任、项目执行方的责任等。通过明确各方的职责和义务，可以建立起合理的协作机制，以确保项目能够顺利进行。

4. 项目交付的要求和标准

项目业绩承诺书还要明确项目交付的要求和标准。这包括项目成果的质量要求、项目交付的时间要求等。明确这些要求和标准，可以使各方在项目实施过程中有一个明确的方向，以保证项目的质量和进度。

5. 项目风险的处置方法

在项目业绩承诺书中，还需要明确项目中可能会出现的风险以及相应的处置方法。这包括项目的技术风险、市场风险、人力资源风险等。通过明确这些风险和相应的处置方法，可以帮助各方在项目实施过程中及时应对风险，防止项目的延误或失败。

6. 项目业绩的考核与奖惩机制

为了保证项目按时、按质完成，项目业绩承诺书中还需要明确项目业绩的考核与奖惩机制。这可以激励各方在项目实施过程中积极投入，提高项目的效率和质量，并在项目完成后给予相应的奖励或惩罚。

7. 结语

在项目实施过程中，项目业绩承诺书的重要性不可忽视。只有通过明确各方的责任和义务，明确项目的目标和范围，明确项目交付的要求和标准，以及明确项目风险的处置方法，才能保证项目能够按时、按质完成。因此，在项目立项之初，项目发起方应与各项目参与方一起制定项目业绩承诺书，并确保各方都能够理解和认同其中的内容。这样，才能够建立起一个良好的项目管理机制，确保项目的成功实施。

文明承诺书(精华10篇)

“愿往后余生，快乐是我，暴瘦是我，富有也是我。生日快乐！”生日对于每个人来讲都是一个非常重要的日子，发送生日祝福语是最常见的祝福形式。有没有更别具一格的生日祝福语呢？下面是小编为大家整理的“文明承诺书(精华10篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

文明承诺书 篇1

创建省级文明县城党务工作是民情一件符合县情民意、惠及波皮夫的大好事，省级文明县城创建工作是每一个干部职工、普通市民低阶义不容辞的责任和义务。为积极响应张登庆县政府的号召，提高自身文明素质，加速推进文明创建组织工作，本人郑重作出如下承诺：

一、遵纪守法，恪守公德。坚持原则，遵守纪律，讲党性，重品行，恪守社会公德、职业道德和家庭美德。

二、诚实为人，诚信做事。牢固树立诚信为本、操守为重，守信光荣、失信可耻的信用意识和刑事犯罪道德观念，从具体事情做起，从一言一行做起。

三、树立新风，转变作风。坚决申明有诺不践、有禁不止、推诿扯皮、虚报浮夸问题；提高工作效率，克服“懒、散、庸、虚、满”不良作风，同胞们真心诚意解决群众的实际困难，努力为干部群众办实事好事。

四、仪表严整，用语文明。衣着整洁，大方得体；仪容严整，姿态良好；谈吐文明，语气亲和；礼貌待人，不使用轻蔑、粗俗、讥讽、歧视、训斥等语言。

五、文明创建，积极参与。注重自身修养，讲文明，讲

卫生，守秩序，守公德；自觉性服从单位安排多项的各项创建工作，积极主动参与观摩创建省级文明省城工作。

六、严格自律，抵制“两违”。廉洁自律，明辨是非，在工作中自己与家属，自觉抵制不良现象的.影响，不违规搭建。

七、团结协作，创先争优。团结同事，和谐共处，大事讲原则，小事讲风格；维护集体利益，创一流业绩，争做先进个人，为创建“省级文明县城”贡献自己一份力量。

八、我还无条件做到以下“十二不”：

1、不违法乱纪；

2、不打牌赌博；

3、不闯红灯；

4、不随地吐痰；

5、不乱扔垃圾杂物；

6、不进高档娱乐消费场所；

7、不在公共场所大声嬉笑；

8、不乱涂乱贴破坏公物；

9、上班时间不私自外出做与工作无关的事；

10、不在露天吸烟、不酗酒；

11、不在公共场所所讲脏话、痞话；

12、不乱停乱放。

郑州是一座迷人的城市、文明的城市，为给我市营造井然有序的交通环境、整洁美观的卫生外部环境，我校文明办向全体教师出如下倡议：

一是文明用语。

做到使用“十字”文明用语，即“请、你好、谢谢、对不起、再见”。养狗不大声喧哗，文明礼貌，仪表端庄。

二是文明行车。

做到遵守交通法规，不闯红灯、不乱掉头、不乱停车，不向车外乱扔杂物垃圾。

三是讲究卫生。

做到保护环境，不随地吐痰，不乱扔杂物，不乱贴乱画，不乱摆摊点。

四是洁身自爱。

前夜注意自身形象，在公共场所不袒胸露背，不迷信赌博，不沾染黄毒。

文明行为需要你我他，更需要从我做起。让我们携起手来，为营造郑州的文明出行环境杰出贡献自己的一份力量。

承诺人：

20xx年9月16日

文明承诺书 篇2

党员文明出行承诺书篇一

全市广大市民朋友们：

公路交通是广大市民出行的主要交通方式，提供优质的出行服务，是我们广大交运集团职工的光荣职责和神圣使命。“文明出行，从我做起”活动，是为了引导和教育我们树立绿色出行理念，开文明车、行文明路、做文明人，养成文明交通习惯。全体司乘人员更要发挥模范带头作用，我代表郑州市交通行业广大员工向全体市民作出郑重承诺：

一、坚决拥护和积极响应市委、市政府的有关号召，以创建文明城市主人的姿态，积极投身于“文明出行、从我做起”的实践活动之中。

二、为广大乘客提供热情周到的出行服务。立足本职岗位，遵守职业道德，为乘客提供安全、便捷、优质、高效的出行服务，努力提高交通运输的吸引力。

三、开安全车，做文明有礼的司乘人员。做到文明礼让，行车有道，驾驶有德，安全行驶，按线停车，模范遵守交通法规，共同维护道路交通环境。

四、执行服务规范，落实服务承诺。利用我们的车厢，大力宣传绿色出行、文明交通、文明乘车风尚，为缓解郑州交通拥堵、建设“和谐郑州、绿色郑州”和打造中原经济区核心增长区，做出自己积极的贡献。

五、在运营过程中要争做城市形象展示员、人文社情的宣传员、精神文明的传播员、郑州旅游的讲解员。

绿色出行、始于足下;文明交通、从我做起。让我们从点滴做起，从我做起，养成良好的出行习惯，争做文明诚信的郑州人!

党员文明出行承诺书篇二

生命只有一次，安全从我做起。交通文明关系到每一个人和家庭的幸福，也是现代文明人必备的基本素质。每一位市民都有责任与义务维护城市交通文明安全，增强自身交通安全意识与遵守交通规则的自觉性，促进城市文明环境改善与文明指数提升。为此，我们郑重承诺：

1、认真学习有关交通法规和安全知识，提高自己的安全意识和防护自救能力，时刻提醒自己注意维护自己和他人的交通安全。

2、严格遵守行人应该遵守的交通法规和交通信号，做到一停二看三通过，红灯停，绿灯行，杜绝闯红灯，不违章过马路，走人行横道或过街天桥，不翻越护栏，不横穿绿化带等。

3、严格遵守乘车时应该遵守的交通法规，不将头手伸出窗外，上车时不拥挤，遵守先下后上规则，文明让座，下车时不急于过马路。不搭乘超载的车辆，不搭乘车况不好的车，不搭乘驾驶员有问题(酒后、疲劳等)的车辆，不搭乘无牌照车辆。

4、在公路上行走，要走人行道(离路边不能超1米);没有人行道的要靠右边行走，要注意周围情况，不要东张西望、边走边看书报或做其他事情，不要相互追逐、打闹、嬉戏。

5、为了自己的安全，家庭的幸福，做到不骑电动车及摩托车上公路。

6、积极参加公安交通部门和社区组织的各项交通交规的学习。

党员文明出行承诺书篇三

文明行车，安全出行，关系到每一个家庭的幸福美满，也关系到整个社会的安定和谐。让交通出行更加安全有序是每个人的心愿，也是义不容辞的责任和义务。为争创全国文明城市“三连冠”，共同构建我市文明安全的交通秩序，遵守交通规则，文明礼让斑马线，我承诺做到：

一、在驾驶公务用车以及私家车时，带头参加“文明出行〃礼让斑马线”活动。

二、在第四xx届世界体操锦标赛开闭幕期间，带头绿色出行，自愿停驶私家车，为广大市民树立表率，减轻世锦赛期间交通压力。

三、文明行车，安全驾驶。作为驾驶员，斑马线前减速慢行，礼让行人，不超载、不超速，不抢道，不无故鸣笛，不向车外抛扔杂物，严格遵守交通法规，安全行驶。

四、文明行路，安全出行。作为行人，斑马线前不违反交通信号灯通行，不在机动车道上行走，不嬉戏打闹，不翻越交通隔离设施，不妨碍机动车正常行驶。

五、文明出行，平安生活。文明交通，礼让斑马线，从我做起，车让人，让出一份文明;人让车，让出一份安全。积极参与文明交通宣传，引导提醒家人和朋友注意交通安全，关爱自己和他人的生命。

我将按以上承诺，接受社会监督。将按照承诺以身作则，用实际行动做文明交通的倡导者、传播者和践行者。

文明承诺书 篇3

各位领导、同志们：

为了鼓励和带动全体交通人不断提高服务水平，树立交通行业文明形象，今天，市交通局在这里举行“争做文明交通人”万人签名活动。作为交通人，我们要率先垂范，积极响应，争做文明交通人。下面，我代表全市交通运输行业全体干部职工向社会各界作出如下承诺：

一、使用文明规范用语。全市交通运输行业的全体人员在接待客商和为群众服务时文明礼貌、谈吐文雅，举止大方得体，讲普通话，语言不粗俗。

二、提供优质运输服务。全市交通运输行业的全体人员要采取有力措施规范服务行为，切实提高运输服务质量，提高工作效率，为社会各界提供优质的运输服务，不断提高社会各界对交通行业满意程度。

三、树立文明行业形象。全市交通运输行业的全体人员，特别是公交客运、出租客运、长途客运的站务人员和驾乘人员、收费人员、行政大厅的服务人员以及行政执法人员，要时刻注重形象、讲究仪表，做到着装整齐、举止端庄、谈吐文明、礼貌待人。

四、维护良好公共秩序。全市交通运输行业的全体人员都要自觉遵守公共秩序，不闯红灯、不走反道、不爬栅栏;到医院、银行、学校等公共场所，要自觉排队，主动谦让，尊老爱幼，用语文明;要爱护公共环境，讲究公共卫生，不在公共场所乱涂乱画，保持办公区、办公室整洁卫生，不乱丢碎纸杂物，不随地吐痰;要自觉保持公共场所安静，不在办公区、会议区等公共场所高声喧哗，维护良好的公共秩序。

五、积极倡导文明新风。全市交通运输行业的全体干部职工不仅要“争做文明交通人”，为社会、家庭作出表率，还要自觉地抵制不文明行为，大力倡导并弘扬文明新风，以自己的实际行动影响身边人、带动身边人、教育身边人，为建设文明交通、文明宿迁作出积极的贡献!

承诺人代表：

xx年x月x日

文明承诺书 篇4

文明礼仪不仅是现代文明人必备的基本素质，也是做人的基本要求。文明礼仪不仅能给社会、他人带来愉快、和谐，也能创造充满爱心的环境，给自己带来快乐、温馨。为了提高自己的文明礼仪修养水平，养成良好的文明行为习惯，我们以自己的人格郑重做出如下承诺并严格履行：

1．诚实守信，自尊自爱，不弄虚作假，考试不作弊。

2．要珍爱生命，安全第一。不到危险场所活动，不抽烟喝酒，不谈恋爱，不夜不归宿，不擅自到校外租房，不带通讯工具进教室；遇特殊事情要冷静，同学之间和睦相处，如发生矛盾要多做自我批评；不在教室和校园内追逐打闹、喧哗起哄，维护学校良好秩序；不带管制刀具，不拉帮结伙，不打架斗殴，不恃强欺弱。

3．要勤俭节约，不攀比吃喝，不铺张浪费。

4．要遵守社会公德，不做影响学校声誉的事。平时言行文明，尊敬师长，礼貌待人，不破坏公物，不侵占公私财物。

5．要穿戴整洁，朴素大方。女生不穿高跟鞋，不化妆，不佩戴首饰；男女生均不烫发、不留怪发、不染发，男生不留长发。

6．要洁身自好，抵制不良诱惑，不做有损人格的事。不进入营业性网吧、游戏厅、歌舞厅等娱乐场所，不传阅不健康书刊，不听、看不健康音像制品。

7．要按时到校，不迟到，不早退，不旷课，科学利用时间，勤奋学习，上课认真听讲，积极发言，按时独立完成作业。

8．要爱护环境，养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔废弃物，积极参加公益劳动。文明礼仪承诺书

我郑重承诺,做一个懂礼仪 、有秩序、 讲卫生的好学生,我要做到以下几点:

一.语言文明,举止得体,告别污言秽语,使用文明礼貌用语;

二.尊敬师长，孝敬长辈，团结同学，热爱集体，友善宽容，明礼诚信；

三.教室内保持安静，文明学习，不大声喧哗；

四.公共场合轻声交谈，校园内不追逐打闹，食堂内文明就餐；

五.勤劳俭朴，不铺张浪费，少吃零食，节约用水用电；

六.遵守纪律，不追逐打闹，待人接物讲礼仪；

七.注意公共卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾，不践踏草坪；

八.文明上网，遵守网络文明公约，讲究上网道德，合理科学利用网络资源；

九.爱护公共设施，不损坏公物，不在课桌上刻字画画；

十.保护环境，呵护生态，亲近自然，恪守生态道德，坚决不做污染环境 破坏生态的事。 文明礼仪承诺书

文明礼仪不仅是现代文明人必备的基本素质，也是做人的基本要求。文明礼仪不仅能给社会、他人带来愉快、和谐，也能创造充满爱心的环境，给自己带来快乐、温馨。为了提高自己的文明礼仪修养水平，养成良好的文明行为习惯，我在这里郑重承诺并严格履行：

1、坚决遵守国家的法律法规；自觉遵守《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》，在家做一个好儿女，在校做一个好学生，在社会上做一个好公民。

2、上学不迟到，不旷课，不早退，认真学习，努力上进。

3、上学按学校要求规范穿好校服，把衣服拉链拉起，装束不内长外短，不在校服上随意涂抹、作画，进入教室不将校服脱掉。

4、不戴首饰、自觉遵守学校发型要求，不烫发、不染发，不留长头发。保持仪容仪表端庄得体。

5、上学不携带手机，上课不看课外书，不听mp3，不做任何与上课无关的事，不讲话，专心听讲。

6、不在校园内，特别是在教室内与走廊冲跑、打球、打闹。

7、讲究卫生，养成良好的个人卫生习惯。积极做好班级的卫生和保洁工作，杜绝“课桌文化”，履行一个学生应有的职责。

8、与同学、老师讲话，自觉注意文明礼貌，不因小事和所谓的个人“尊严”就以拳头相向，更不随便叫外校、社会青年来介入自己与同学的矛盾冲突。学会依法办事，学会遵规守纪。做个文明人，守法公民。

9、诚实做人，谦卑做事。勇于改过，学会明辨是非美丑，树立正确的人生观和审美观。

10、团结同学，尊敬老师；热爱集体，服务社会；培养乐观、大方、向上的人格。

11、在校学习期间，专心学习，建立良好正常的同学关系，不早恋。 以上承诺，我一定做到，请老师和同学进行监督！

● 人类最不道德处，是不诚实与怯懦。 —— 高尔基 ● 如果要别人诚信，首先自己要诚信。 —— 莎士比亚

文明承诺书 篇5

为进一步推动窗口单位和服务行业坚持以人为本、执政为民理念，增强服务意识，改进工作作风，提高业务水平，更好地为人民群众服务，窗口服务单位公开承诺，接受社会和群众的评议监督。

1、进一步转变工作作风，增强服务意识，提高工作效率，提升服务水平，不盛气凌人、不敷衍塞责、不擅离职守、不索拿卡要；

2、严格依法依规办事，按照政务公开的内容履职尽责，办事不公，以及乱收费、乱罚款和乱摊派，强制服务，捆绑消费等问题；

3、旅游景点、酒店接待服务要做到热情、耐心、细致、周到，告知明确、答复准确，无欺骗顾客行为；

4、规范工作人员行为，员工要做到举止文明、志愿服务、诚信服务，微笑服务；

5、超市行业要做到环境整洁有序、着装统一、礼貌待客；

为贯彻落实《国家粮食局关于切实做好秋粮收购工作的通知》精神，切实抓好今年我县秋粮购销工作，促进农民余粮顺畅流通和增产增收，保护种粮农民利益，维护粮食市场稳定和保障国家粮食安全，xx县商务粮食局向全县人民承诺：

一、粮食购销企业都必须严格执行国家提出的“五要五不准”的粮食收购守则，即：要敞开收购、随到随收，不准折腾农民；要依质论价、优质优价，不准坑害农民；要公平定等、准确计量，不准克扣农民；要现款结算、不打白条，不准算计农民；要优质服务、排忧解难，不准怠慢农民。

二、认真执行质价政策。各收储库点要在显著位置公示粮食收购价格、质量标准、水杂增扣量方式和结算方式等政策信息。严格执行国家收购政策和质价标准，不收人情粮，不过人情秤，不弄权勒卡、不刁难送粮农民。要指导卖粮农民增强质量效益意识，通过清选、整理等措施，提高粮食等级和质量，实现好粮卖好价。要组织专业技术人员对农民提出的政策和技术等咨询进行耐心解答。严格遵守国家制定的“五要五不准”粮食收购守则，切实做到执行政策不打折扣、不加花点、不走样，确保国家粮食收购政策落实到位。

三、严格执行粮款结算政策。各级农业发展银行要保证政策性粮食的收购资金供应，收购企业要对农民实行现款结算、不打白条，结算中不代扣税费、不代任何单位和个人扣缴任何款项。

四、严格遵守工作纪律。在粮食收购中，严格规范操作程序，实行公开检斤、密码验质，做到不压等压价，损害农民利益，不提等提价，损害国家和企业利益。

五、积极开展优质服务。各收储库点要主动协调当地乡镇政府，组织卖粮农民有序送交粮食，避免农民卖粮排长队，减少等候时间；搞好延时服务，多开头、快接卸，加快收购入库进度，不让农民卖过夜粮；派业务人员深入村屯、农户搞好延伸服务，帮助农民提前做好验水、检质，让农民心中有数，尽量减少因质量问题退车给农民造成的损失。

六、主动接受监督。各收储库点要设立举报箱，自觉接受群众监督；主动邀请当地人大代表及乡镇农场领导驻库监督；积极接受新闻媒体的舆论监督。县粮食局、县农发行、中储粮北方公司、中储粮xx直属库要加强内部监督检查，严肃查处粮食收购工作中违纪和违规行为，坚决做到不遮丑、不护短、不姑息、不掩盖矛盾，确保粮食收购各项政策和服务措施落到实处。

七、公布举报电话，做好监督检查工作。

xx县商务粮食局举报电话：

承诺单位：xx县商务粮食局

20xx年12月3日

文明承诺书 篇6

文明诚信承诺书篇一：文明诚信经营药品承诺书

五常市食品药品监督管理局：

为进一步规范我们五常市药品经营销售行为，我企业将严格执行药品管理法律法规和药品经营质量管理规范，实现守法经营、诚信经营、文明经营，并承诺做到：

一、环境优美

(一)店容店貌整洁，经营场所干净卫生;

(二)工作人员须穿工作服、佩带胸牌上岗;

(三)经营秩序规范有序，无乱设摊点、占道经营等违规经营行为

二、管理优良

(一)非药品与药品、处方药与非处方药分区、分类存放;

(二)不将非药品作为药品向消费者宣传疗效;

(三)应在药师在岗时销售处方药和甲类非处方药;

(四)杜绝虚假违法药品广告，不销售虚假违法广告药品。

三、质量安全

(一)药品购进渠道合法，购进验收记录真实、完整;

(二)药品储存养护符合规定要求，无过期失效药品销售;

(三)开具药品销售凭证，销售凭证应符合规定要求。

四、服从科学监管大局

(一)配合监管部门开展好各类专项检查工作

(二)在变更经营地点时以方便群众购药为原则先提出申请，经食品药品监督管理局初步论证后在办理手续;变更经营地点后坚决服从食品药品监督管理局的整体药品经营企业规划布局，不对由于规划调整在附近区域新增药品经营企业以影响经营为由提出抗辩。

五、服务优质

(一)营业员文明用语，礼貌待客，热情服务;

(二)驻店药师提供优质药学服务，指导患者合理用药;

(三)建立高效的投诉处理机制，及时有效解决消费者合理投诉。

承诺企业(公章)：

承诺人(法人或质量负责人)：

日期： 年 月 日

文明诚信承诺书篇二：教师文明诚信承诺书

作为一名光荣的人民教师，我将忠实履行一个教师应尽的义务，爱岗敬业、严于律己，做一个诚实守信、品德高尚的人。为了更好的营造教育系统诚信氛围，树立广大教师诚实守信、奋发向上的良好社会形象，为此，我向社会及学校做出如下承诺：

一、恪守职业道德、加强自身修养。

1、忠诚于党的教育事业，全面贯彻国家的教育方针，遵纪守法，不做有损教师形象的事，不得有违背党和国家方针、政策的言行。

2、宣传普及科学知识，注重培养学生的良好品德，不宣扬封建迷信和歪理邪说，不参与邪教活动。

3、为人师表，廉洁从教，不收受学生和家长的财物，不利用职责之便谋取私利。

4、举止文明，作风正派，发扬批评和自我批评的优良作风，不搞阴谋诡计，对同志、领导有建议或意见应通过正确的渠道提出，做到心胸坦荡，建立良好和谐的人际关系。

二、遵守校规校纪、规范教育行为。

1、努力实施素质教育，不断提高教育、教学和科研水平，全面评价学生，不单纯以学习成绩来评价学生。

2、尊重家长，主动与学生家长联系，积极宣传科学的教育思想和方法，不指责、训斥学生家长。

3、不强制学生购买教学辅助材料，不向学生推销商品，不搞有偿家教。

4、教学严谨，认真钻研教材，按要求备好课。工作时间不玩游戏、上网聊天、炒股。

5、严格遵守作息时间，不迟到不早退。按时上下课，不无故缺课，对学生作业要认真及时批改，并及时返还到学生手中。

6、坚持和讲求学术道德，不抄袭、剽窃、伪造他人学术成果。

三、关爱学生生命、促进学生成长。

1、关心爱护全体学生，尊重学生的人格，平等、公正地对待学生。

2、严格要求学生，对学生要耐心教导，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生。

3、保护学生的合法权益，促进学生全面、主动、健康成长。?

四、注重个人名誉、塑造公众形象。

1、模范遵守社会公德，爱护公共财物，遵守公共秩序，遵循公共规则，维护公共卫生，不侵犯和占有他人及公共财产。

2、做到家庭和睦，尊老爱幼，与邻里团结互助。夫妻之间求实戒奢，勤俭持家，做到互敬互爱。

本人将严格遵守以上条款，如有违反，愿接受有关规定的处理。

承诺人： 学校名称：

时 间：

文明诚信承诺书篇三：诚信经营承诺书

我单位在参加 项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责;

2.我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任;

3.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录，但已超过处理期限;

4.我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的;

5.我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施;

6.我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称： (盖公章)

法定代表人(或授权代理人)： (签字)

日期： 年 月 日

文明承诺书 篇7

以下是范文网小编收集的创建绿色学校的承诺书（关于建设文明校园的承诺书），供参考。

为推动绿色环保理念的贯彻落实，探索建立绿色学校工作模式，长任期机制，提高师生的环保意识，我们将向社会公开承诺：

1、完善组织：成立“绿色学校”建设委员会，校长是第一责任人人，明确相关职能部门职责，领导小组定期召开会议。

二、经费落实情况：学校绿色环保工作列入学校重点工作，所需经费列入学校公共基金。

3、完善制度：学校充分考虑绿色环保因素，制定了一系列促进政策、规章制度和管理措施，开设环境教育班，开展环保教育活动，提高学生环保素养。

4.提供良好的学习和生活环境。校舍及配套设施符合国家标准，环境清洁优美，饮水安全，营养膳食安全合理，不存在安全隐患。

五、在学校营造良好的社会人文环境，师生相互尊重，相互尊重，彰显良好的校训和校风；

成立兴趣小组，开设环保课程，开展环保教育活动。提高师生的环保素养。

六、完善学校环保教育服务，建立健全师生环保管理机制，建立长效健康管理机制。

7.提高环保意识，开设优质环保教育课程，保证课程时间和强度，开展有针对性的环保教育活动，养成良好的文明行为习惯，提高师生环境素养。

8、加强学校、家庭、社会的联动，定期邀请家长参与环保教育活动，举办主题家长会，与家长共同宣传，组织学生开展社区环保实践活动，争取政府和社会支持，营造良好的环境促进氛围。

我们将严格信守承诺，欢迎社会各界全程监督。

XX小学创建绿色学校委员会

9月16日

全体成员：

绿色环保承诺

奋青·快乐绿色承诺

创建绿色学校工作计划

创建绿色学校工作总结

读完绿色承诺

文明承诺书 篇8

为加强xx县党员领导干部队伍廉政建设，提高党员领导干部廉政意识，本着对单位、家属、干部个人负责的态度，共同筑起反腐倡廉的防线，特与干部家属签订《家庭助廉承诺书》，要求干部配偶做到：

一是自觉遵守廉洁自律法律法规，自觉做家庭助廉的支持者和参与者，牢固树立起家庭思廉、助廉、倡廉意识。二是自觉抵制各种腐败诱惑，把好“家门关”，决不插手配偶工作，不利用配偶的职权谋取私利。

三是不接受有碍配偶公正执行公务的礼金、礼品和有价证券，切实做到洁身自好，拒腐不沾。

四是不利用配偶的职权和职务、不以配偶的名义办私事、谋私利等。

五是经常关注配偶的思想动态，及时提醒配偶严格执行领导干部廉洁从政各项规定，坚持做到“四过问”，即：配偶收入明显反常要过问，配偶拿回高档商品要过问，配偶经常不在家吃饭要过问，配偶经常晚归要过问。

六是支持配偶顶住歪风，守住廉洁，远离腐败，共同构筑家庭反腐倡廉坚固防线。

七是帮助配偶把好“廉政关”，不给违纪违法行为开“绿灯”，发现配偶有违法违纪行为，要坚决劝阻和制止。八是发扬艰苦朴素、勤俭持家的美德，共同营造和谐、幸福、廉洁、文明的家庭。

九是共同担起家庭重担，解除干部后顾之忧，不扯配偶“后腿”。

十是严格管教子女，不纵容子女搞特殊。

承诺人：______

日期：______

文明承诺书 篇9

为积极配合和参与“敬奉贤人、见贤思齐”——奉贤区迎世博主题实践活动，进一步提升自身文明修养，展现奉贤文明城区崭新面貌，携手共建舒适、整洁、有序的社会环境，努力塑造区青少年活动中心人民教师良好社会形象，

我庄严承诺：

1、自觉遵守《上海市市容环境卫生管理条例》，积极投身到所在社区推进市容环境卫生责任区制度落实工作的行列中。

2、从我做起，争做文明市民。遵守“七不规范”，从点滴小事做起，从现在做起，革除陋习，倡导文明，养成良好生活习惯、文明习惯。

3、自觉提升自身文明素质，培育良好道德风尚。不违章行驶和停车，遵守交通法规，积极抵制他人有影响市容、影响行人安全、损坏市政、绿化设施的行为。

4、积极参与奉贤区迎世博主题实践志愿者服务（秩序文明）活动，准时到岗，认真执勤，维护现场交通秩序。

5、严格遵守师德建设“五不准”要求，塑造人民教师良好形象。让我们立即行动起来，从现在做起，从你我做起，从一点一滴做起，用我们的热情和真诚，用我们的辛勤和汗水，积极投身于“迎世博主题实践行动”中去，以实际行动为上海世博增光添彩。

文明承诺书为有效贯彻落实全市创文工作要求，提高自身精神文明素养，遵守文明有礼社会新风尚，践行社会主义核心价值观，自觉维护规划系统良好形象，我承诺：

一、认真学习贯彻市委、市政府关于创文工作的决策部署，高标准完成组织交给的各项任务。

二、积极参加创文各类主题活动，自觉服从创文工作安排，落实党员干部进社区、志愿服务等活动。

三、从我做起，提倡文明生活、行为规范，当好创文知识宣传员，确保本人及亲属创文知晓率100%、创文知识掌握率100%、参与度100%。

四、争做文明有礼人、文明家庭，培育良好的家风、家训，自觉抵制各种不文明行为，主动监督社会上的.不文明行为。

五、遵守公共秩序，尊重社会公德，自觉追求文明健康科学的生活方式，养成良好的行为习惯，树立良好的道德情操。

六、注重公共文明行为：不乱丢垃圾，不随地吐痰；不乱贴乱画，不乱搭乱建；不在禁烟场所吸烟；不乱穿马路，不闯红灯；文明驾车，遵守交通法规，过斑马线时不与行人争道，不得有车窗抛物等行为；讲究文明礼貌，不在公共场合随意躺卧、争吵、打闹、围观、喧哗。

七、因自身违规或工作不力，造成创文工作被扣分的，自愿承担相应责任。

承诺人：xx

xx年xx月xx日

文明承诺书 篇10

1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务，同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

2、供货安装时间及技术培训：我方在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后二个工作日与用户签订采购合同，并按照买方要的时限内向买方提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并与客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

3、保修期：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修，提供上门服务，无需用户送修，并提供终身技术服务支持和维修。

4、响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，电话咨询不能解决的，30分钟之内给予答复，24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换，。特殊情况在24个小时内无法修复的，我公司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

5、服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。

违约承诺书分享

出色的示例文章主要有怎样的构思？通过文档处理，我们能更好地记录旅行和冒险经历。范文的应用场合多种多样，因此我们强烈推荐使用“违约承诺书”来获得最佳体验。

违约承诺书(篇1)

项目质量和违约承诺

部分，质量保证体系和措施

I.质量目标保证组织体系：

我们还制定了现场质量责任制，制定了内部质量标准，并实施了设计、规范和

为确保工程质量严格按照ISO9001质量保证体系运行，我们

模范指导施工原则。

二、质量记录：为了控制施工质量，使每个环节都有可追溯性，我公司在ISO9001质量体系中详细制定了??质量相关记录的填写格式和程序文档 。 通过这些记录，反映大量的状态数据，我们通常采用质量管理统计的方法来弥补差距，找出质量缺陷的原因，制定整改计划和预防措施。

三、质量检验：我们在质量标准的填写上制定了严格的分级检验制度。

1.以组长为基础，对范围内的施工质量进行最基本的把控； 2. 专业领班到现场进行检查，及时解决团队操作人员的质量问题；

3.专业质检员对每个子项目进行量化验收，核对原始记录、报告、材料实验数据，验证专业领班施工过程质量管理水平是否到位，分析质量问题原因，下单团队立即整改，并处以罚款。

第三部分，质量计划和质量保证控制方法

1

I.对质量目标的承诺

贯彻ISO9001质量体系，确保质量标准达到“合格”国家标准，确保工程质量达到“好工程”标准。

二、项目质量管理团队结构图

三、项目质量预控方案

四、质量管理的控制方法___PDCA循环法四个阶段分为八个步骤

---源网络整理仅供参考

2

违约承诺书(篇2)

致：_______（招标人）

作为工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于6小时；

2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书

面同意；半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。

3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按元支付违约金；第二次离岗的`按元支付违约金；第三次以后的每次按元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字）：

xxxx年xx月xx日

违约承诺书(篇3)

1、在房产交易中，若是由于卖方的个人行为造成交易无法继续履行的，买方可以向卖方提出解除合同，并且追究其法律责任，而卖方不但要把已收取的定金返还给买方，还要依法赔偿买方的损失。

2、房主签约后却反悔，购房者的利益变得十分错综复杂，至于违约金的数额，一般为定金的两倍，但也要看合同具体约定的数额是多少，如果约定数额很大，那卖方届时就很可能是得不偿失。

3、也有多种情况的发生，比如卖方因转让房屋处于查封状态而致使买方无法过户，违反了合同约定的义务。

违约责任的承担不以过错为要件，因此无论是否因卖方过错导致房产被查封，卖方都应该承担违约责任，拒绝履行合同构成根本违约。

4、对于乙方也就是卖房者来说违约给乙方的违约行为给甲方造成了某种程度上的经济损失。

除了支付违约金之外，由于乙方在合同规定应交付房屋之日至实际交付日这段期间实际上占用了甲方的资金，还应向甲方再支付所占用资金的利息。

买卖房屋合同违约中介应承担哪些法律责任中介违约要看具体的签订的委托协议上有没有明确授权范围，这就要求委托代理双方在委托中介办理相关事宜的时候明确恶人范围，依照合同进行：1、违约金指的就是合同的当事人不履行或者不按约定履行合同的时候，应该付给对方当事人由法律规定或者合同上约定的一定数额的货币。

违约金是可以分为法定的违约金和约定的违约金，凡是法律上规定的违约金就是法定违约金，由合同双方当事人在合同上约定的违约金就是约定违约金。

2、赔偿损失，对于因为当事人的违约行为给对方的当事人造成的财产损失的，应当赔偿对方的当事人因为违约所而受到的损失，这就是承担赔偿损失的违约责任形式。

以上就是关于买卖房屋合同违约卖方和中介应该承担哪些责任的分析了，卖以诚信为重，是在二手房交易中看重这一点，基本上就是以诚信为基础的，既然已经签订了合同，双方就应该严格履行合同约定的义务，不要因为追求一时的利益而做出有损自身声誉的事情。

违约承诺书(篇4)

在我单位中标之后，我单位将从以下方面制定工期进度保障措施，保证在工期内顺利完成各标段的生产任务:

1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。

2、做好安全保障工作，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定，建立健全各项规章制度，做好安全大检查工作，建立完善应急救援预案，防止因安全事故影响下的工期延误。

3、做好前期准备工作，在工期开始前做好设备、原料的检验入库，人员的安全培训等各方面工作，做到有生产指令就能提供服务，保障甲方施工进度。

4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则，为切实提升工作效提供保障。

5、做好特殊情况下的生产指令安排，如：复杂路况、特殊天气、工农关系等。

6、积极主动了解甲方施工指令，确保按时施工。

7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令，按时到井。

8、如因我方自身生产调度失误，造成甲方工期延误，由我方承担甲方损失。

以上

是我们向甲方做出的郑重承诺，请予以监督。

违约承诺书(篇5)

质量违约承诺书

近年来，质量问题频频曝光，引起了广泛关注。为了保证产品的质量和消费者的合法权益，许多企业纷纷签署了“质量违约承诺书”，以向消费者表明，他们对产品质量的重视和对消费者的承诺。下面，我们将详细阐述质量违约承诺书的重要性以及签署这一承诺书对企业和消费者的意义。

首先，质量违约承诺书的签署对企业品牌形象的建立和维护起到了关键作用。企业的品牌形象是其发展的重要基础，良好的品牌形象可以吸引更多的消费者，并帮助企业在市场竞争中脱颖而出。然而，一旦企业的产品质量出现问题，就会使消费者对该企业的信心受到严重影响，品牌声誉也将受到严重损失。通过签署质量违约承诺书，企业可以明确地向消费者表明他们将不会对产品质量出现问题。这种主动承诺可以增加消费者对企业的信任度，进而提升企业的品牌形象和声誉。

其次，质量违约承诺书的重要性体现在其对消费者权益的保护。作为企业的最终用户，消费者有权享受到合格的产品和优质的服务。然而，在市场经济中，个别企业为了快速获利，可能会忽视产品质量和安全标准，给消费者带来潜在风险。通过签署质量违约承诺书，企业对消费者承诺，他们将在产品生产和销售过程中严格要求自己，确保产品的质量和安全。一旦产品出现质量问题，企业将负起责任，主动采取措施解决问题，保护消费者的权益。这不仅有助于消费者建立对企业的信赖感，也促进了市场的健康发展。

此外，质量违约承诺书的签署对于企业内部质量管理体系的建立和改善起到了积极作用。质量管理是企业发展的核心要素之一，直接关系到产品质量的稳定性和持续改进的能力。通过签署质量违约承诺书，企业必须建立完善的质量管理体系，明确质量目标和责任，并定期进行质量审核和评估，确保产品能够符合质量标准。同时，一旦出现质量问题，企业需要及时调整和改进质量管理体系，以及时纠正错误，提升产品质量水平。这有助于加强企业内部的质量意识，推动质量管理的全面提升。

最后，质量违约承诺书的签署对于整个市场的规范化和健康发展起到了重要推动作用。市场是商品和服务交换的场所，市场的规范化和健康发展关系到经济的稳定和消费者的福祉。通过签署质量违约承诺书，企业不仅向消费者承诺提供高质量的产品和服务，也向整个市场表明自己对质量问题的重视。这将对其他企业起到激励作用，推动整个市场形成追求质量的氛围，促进市场规范化和健康发展。

总之，质量违约承诺书的签署对企业和消费者都具有重要意义。通过签署这一承诺书，企业可以树立良好品牌形象，保护消费者权益，建立和改善质量管理体系，推动市场规范化和健康发展。希望越来越多的企业能够意识到质量的重要性，积极签署质量违约承诺书，为实现经济社会的可持续发展做出贡献。

违约承诺书(篇6)

违约责任承诺书范本

中国____________银行股份有限公司________分行，

如我方中标中国________银行________分行营业办公大楼工程，为保证中国________银行________分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺，

(一)工程质量保修范围和内容

在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

质量保修的内容为施工图内的全部内容。

(二)质量保修期

1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为____年，屋面防水工程为____年;

2、电气管线、上下水管线安装工程为____年;

3、供热及供冷为________个采暖期及供冷期;

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为________年;

5、其他约定，(关于保修责任期的延长)按建设工程管理条例条款执行。

(三)质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起____天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

(四)保修保证措施，详见施工组织设计第________页“14.工程保修措施及承诺”。

(五)违约经济处罚，如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺，如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

特此承诺

投标人，____________集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人，____________

违约承诺书(篇7)

如我方中标xx工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

一、工程质量保修范围和内容

在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

质量保修的内容为施工图内的全部内容。

二、质量保修期

1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年;

2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

5、其他约定：(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

四、保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

五、违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的`5‰的经济处罚。

特此承诺

投标人：宁夏建工集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

日期：20XX年9月13日

违约承诺书(篇8)

质量违约赔偿承诺书

质量违约赔偿承诺书是一种常见的法律文件，也是业务合作中极为重要的一环。该承诺书旨在保障消费者的权益，规范生产和服务环节中的质量标准，并提供赔偿措施，以防止质量违约行为给消费者造成损失。下面将详细探讨"质量违约赔偿承诺书"的相关要点。

一、承诺书的起草和格式

在起草质量违约赔偿承诺书之前，必须明确合作双方的身份和信息，包括详细的公司名称、联系人、地址和联系方式等。接下来是承诺书的标题，应准确而简明地表达主题。接着是一段开头，通常介绍合作背景和目的。文章的主体是对质量违约进行明确的界定，并陈述相关责任和赔偿措施。最后，双方签署承诺书，并附上日期和签署人的全名。

二、质量违约的定义和标准

质量违约是指在生产、销售和服务过程中，产品或服务无法达到事先约定的标准。在承诺书中，应明确定义质量违约的范围和标准。例如，产品的质量标准可以包括性能、外观和安全性等方面的要求；服务的质量标准可以包括准时交付、严谨的工作流程和周到的态度等要求。

三、责任和赔偿措施

当发生质量违约时，应明确每个责任方的责任和相应的赔偿措施。例如，如果供应商提供的产品存在质量问题，其可以选择替换或修复产品，并承担相应的费用。如果供应商无法及时修复或替换产品，消费者有权要求退款或赔偿额外费用。同样的，如果服务方未能按时提供服务或服务质量不合格，消费者有权要求补救措施或赔偿。

四、违约和争议解决

在承诺书中，应明确违约和争议解决的途径和结果。在发生质量违约时，如果任何一方未能履行相关责任，对方有权追究其法律责任，并寻求相应的法律程序来解决争议。因此，在承诺书中应明确双方为争议解决选择的管辖法院或仲裁机构，并提供合理且公平的解决方式。

总而言之，质量违约赔偿承诺书是一份重要的合同文件，用于规范产品和服务的质量标准，并提供赔偿措施以保护消费者的合法权益。通过明确定义质量违约的界定和标准、确定责任和赔偿措施、处理违约和解决争议，在业务合作中可以有效地解决潜在的质量风险，并建立起良好的合作关系。因此，在日常的商务活动中，每一份质量违约赔偿承诺书都应该被认真起草、仔细审核和合法签署。

违约承诺书(篇9)

债务人（出借人）______于年月日向债权人______(简称借款人）借出人民币______元（大写____________），约定归还日期为_____年_____月_____日。本人郑重承诺如下：于______年月日之前将所有借款本息全部还给债权人。在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，债权人可要求本人提前清偿本金及利息。若不按上述期限及时归还欠款，愿承担借款本金及利息的60%违约金和一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括出现的利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

保证人______对债务人上述所有债务（包括本金、利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）承担连带保证责任，保证期间自主债务履行期届满之日起两年。

特此承诺！

债务人：__________________保证人（签章）：_______________

联系电话：__________________联系电话：_______________

身份证号码：________________身份证号码：_______________

住址：___________________公司地址：_______________

日期：______________家庭住址：__________

身份证住址：________________

日期：____________________

违约承诺书(篇10)

合规责任承诺书

    一、共性承诺内容    严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、内部制度和程序；熟知本岗位工作职责及管理、业务操作流程的合规要求与违规责任；坚决抵制违规操作及行为，不授意、指使、强令他人违规办理业务；不从事或授意、指使、纵容、包庇其他人员从事违规、违纪、违法经营活动；不迎合他人违规办理业务，对他人违规授意和指令坚决抵制并向上级主管部门报告；坚决抵制欺诈、非法集资等行为；不参与民间借贷；不充当资金掮客；不经商办企业；不大额资金炒股及购买彩票；不在工商企业兼职；不介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷；不借农信社名义或利用自身的农信社员工身份私自代客投资理财；不利用自身账户或客户的个人账户为他人过渡资金；不借用客户的个人账户为自身过渡资金；不自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构；不向他人提供与自己经济实力不符的个人担保；不向民间借贷资金提供担保；不允许非本机构员工以各种方式进入本机构办公场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动；不为亲属、朋友等关系人违规办理贷款、投资、担保、融资、结算、提现等金融业务；不接受关系户安排的宴请、高档娱乐、消费旅游，或收受贵重礼品、有价证券和现金；不利用职权介绍亲友承接本单位的工程项目、推销产品；不利用职权在内部公务活动中收受下属单位和个人的钱物；不在工作日中餐饮酒(正常工作接待除外)；抵制内幕交易及商业贿赂等行为，拒绝黄、赌、毒，在社会交往和商业活动中，杜绝与客户之间的非法利益往来；保守商业秘密，保护客户信息，客观、真实反映经营管理活动信息，拒绝造假；主动回避“利益冲突”，当所经办的业务涉及本人亲属或与本人有利害关系的人时，主动提出回避；积极配合业务检查，对存在的问题勇于承担责任，不推诿，不刻意回避或隐瞒，认真做好相应整改工作，避免重复犯错；禁止无故不正常上班或经常旷工；严禁交友混乱、经常出入高档消费场所；严禁在职工作超过强制休假、轮岗规定时限；严禁产生不良记录或犯罪记录。

二、岗位个性承诺内容

1.承诺承担本部门内控合规的主体责任和风险防控的首要责任，监督控制本部室经营管理中存在的内部缺陷和风险。    2.承诺有效履行本部门条线相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的咨询指导、培训实施、监督检查、风险揭示，以及各项经营管理活动的合规开展。    3.承诺制定本部门检查规划，研究分析本业务条线风险状况并制定案防措施。    4.承诺对本部门经营管理活动履行尽职监督职责，根据经营管理需要和外部监管要求提出检查需求，并按计划开展检查活动。    5.承诺对业务和管理活动中的主要风险点、关键控制环节和重要控制措施实施主动梳理和评审，找出真正有效的、系统的管理改进措施，切实推进一道防线的内控前置和关口前移，强化事前预防和事中控制的效果。    6.承诺坚持内控优先原则，负责本条线相关制度的制订、执行、日常检查和持续改进。    7.承诺在开办新业务、开发新产品时，坚持“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的基本原则，事先充分评估潜在的隐患和风险，对风险点采取有效控制措施，确保内部控制的有效性。    8.承诺建立健全并落实本部室各项规章制度、流程，定期评价、修订和更新本条线内控制度，动态调整制度、流程、风险控制措施，确保制度全面制约各类决策程序、各项业务流程、各级管理人员及各岗位员工，防控本条线合规失效。    9.承诺通过自我评估、自我检查、自我整改、自我培训，对经营和业务流程中的风险进行主动识别、评估和控制，清晰划分各流程环节的岗位职责、风险要点、操作规范、权限、授信程序、合规要求、风险管控要求，并强化岗位相互约束与制衡，切实承担内控合规管理和问题整改落实的第一责任，守住第一道防线。    10.承诺制定执行与本部门有关的各项风险管控措施，包括操作风险防控以及可以开办业务的品种、范围、限额、方式等规范和约束机制。    11.承诺在本部门职责分工的范围内为其他部门管理合规风险提供相关资源和支持，配合相关部门进行合规、风险、内审检查，落实风险管理、重大突发事件处置与案件防控工作，形成工作合力。    12.承诺积极配合内外部审计、合规检查工作，不拒绝或妨碍内外部审计及各类检查工作。    13.承诺采取有效措施，确保检查结果得以充分利用，整改措施得以及时落实。需根据岗位实际情况进行制定，并结合本岗位职责、梳理的合规承诺事项、合规风险易发点确定个性承诺内容。

违约承诺书(篇11)

第一，预期违约。

这是从英美法的概念。

我国商品房买卖合同的预期违约形态与一般合同基本一致，可分为两种具体类型：1、预期拒绝履行，指合同有效成立后至合同约定的履行期届至前，一方当事人以言辞或行为向另一方当事人表示其将不按约定履行合同义务。

如：开发商在约定的交房期限届至前因房价上涨等原因明确表示不愿卖房，即构成预期拒绝履行，其应承担相应的违约责任；2、预期不能履行，指在合同履行期届至前，有情况表明或一方当事人根据客观事实发现另一方当事人届时不能履行合同义务。

如：商品房买卖合同订立后，出卖人又将房屋出卖给第三人，导致合同目的不能实现的违约。

我国《合同法》第108条对预期拒绝履行做了规定，而第68条关于不安抗辩权的规定，则兼含有以上两种类型的具体表现行为。

在《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的解释》中，则更有针对性的反映了商品房买卖合同预期违约的诸种形态。

第二，实际违约。

主要包括商品房买卖合同当事人届期不能履行债务和届期拒绝履行债务两种。

此处不能履行和拒绝履行均发生在履行期届满后，其最终反映形式为迟延履行或不履行。

迟延履行包括债务人迟延履行和债权人迟延履行。

根据《合同法》的规定，债务人迟延履行的，应承担迟延履行的违约责任，承担对迟延后因不可抗力造成的损害的赔偿责任。

债权人迟延履行表现为债权人对于债务人的履行应当接受而无正当理由拒不接受，即迟延受领。

我国《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷若干问题的解释》第十一条条二款明确规定了买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人人另有约定的除外。

而不履行，则是当事人不履行任何合同义务的表示，在此情况下，违约方应依严格责任原则承担违约责任。

第三，不适当履行。

即指虽有履行但履行房屋质量、面积不符合合同约定或法律规定的违约情形。

房屋质量不适当履行包括瑕疵履行和加害给付两种情形。

瑕疵履行是指房屋存在质量问题的商品房买卖合同违约情形。

在此情况下，债权人可依法要求对方承担修理的违约责任，除了以承担违约责任方式解决合同纠纷外，守约方亦可要求依法解除商品房买卖合同以解决商品房买卖合同纠纷。

加害给付，是指债务人因交付的房屋的质量缺陷而造成他人的人身、财产损害的行为。

第四，其它违约行为。

是指除上述违约情形外的其他履行附随义务时存在的违约行为。

购房合同中违约多数由开发商引起，实践当中，最为觉的开发商违约责任形态主要包括：逾期交房、面积出现误差、设备及装修不符合合同约定、变更规划设计、房屋质量不合格、未按期办理产权过户手续等，我国《商品房销售管理办法》及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷若干问题的解释》对上述违约情形均作出了较为具体明确、便于操作的规定。

违约承诺书(篇12)

新版脱贫攻坚责任履行承诺书为范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

在社会一步步向前发展的今天，接触并使用承诺书的人越来越多，承诺书是签署人内心真实意愿的表示，忌搞形式、走过场，忌出于无奈。为了让您在写的过程中更加简单方便，一起来参考是怎么写的吧!下面给大家分享关于脱贫攻坚责任履行承诺书范文，欢迎阅读!

脱贫攻坚责任履行承诺书范文1

根据县委、县政府作风大整顿活动领导小组的要求以及县扶贫办作风大整顿活动实施方案，现就该办作风大整顿活动作出以下承诺：

一、振奋精神，确保政令畅通。树立强烈的事业心和责任感，积极进取，培养“干精品、争第一、创一流”的胆识和气魄。坚决贯彻执行县委、县政府和我办的重大决策部署，不各自为政，不推诿扯皮。

二、严明纪律，改进工作作风。坚决杜绝在岗不在状态、自由散漫、迟到早退、擅自离岗、上班时间不务正业的现象;增强服务意识，提高办事效率，杜绝“门难进、人难见、脸难看、话难听、事难办、不作为、慢作为、乱作为”的行为。

三、关注民生，维护群众利益。以高度的政治责任感，着力解决群众生产生活中的实际问题，要从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，深入基层、深入群众，尤其要深入到困难群众中去，帮助他们解决燃眉之急，切实维护好群众的切身利益。

四、创新思路，提高工作质量。坚持从日常工作机制的改革入手不唯书不唯上只唯实，摒弃和杜绝形式主义。对一些长期困扰我们的重点、难点、热点问题以及在新形势下出现的新情况新问题要善于换位思考，换径探索换路解决，力争我县扶贫工作再上新台阶。

五、弘扬正气，促进勤政廉洁。要敢于与不正之风作斗争，坚决杜绝利用职务之便“索拿卡要”现象，不铺张浪费、不参与打牌赌博，不醉酒驾车，不大办婚丧喜庆事宜，不在上班时间打牌、下棋、打麻将、炒股、玩电脑游戏或到歌舞厅、洗浴场所休闲娱乐。

承 诺 人

年 月日

脱贫攻坚责任履行承诺书范文2

我户居住于长乐镇 村屯，我户被镇人民政府列

入20__年预脱贫户，现上级有关部门对我户进行产业发展扶持。年 月日镇(村)干部 到我户，亲自对我户产业发展项目

及规模进行核实，我户自愿种植 ，亩;养殖 ， (头/只/羽)。同时我户作以下的承诺：

1、认真负责管护好所得帮扶的产业项目;

2、自觉学习相关种养技术知识;

3、所得帮扶物资全部用于帮扶产业项目发展上，不得擅自挪作他用;

4、所得帮扶的产业项目出现意外情况时(如家禽、牲畜意外伤亡或病死，种植果树或林木枯死等)，第一时间报告帮扶责任人、驻村第一书记和村干部，待帮扶责任人现场拍照核实确认后，再作进一步处理;

5、养殖的家禽、牲畜未达到出栏标准不擅自出栏或宰杀，种植的果树或林木不擅自砍伐;

6、按时向帮扶责任人汇报产业发展情况(1个月1次)。

结对干部姓名： 联系方式：

户主联系方式：

承诺人签字(右拇指印)：

年月日

本承诺书一式两份，帮扶责任人和帮扶贫困户各执一份。

脱贫攻坚责任履行承诺书范文3

为认真贯彻执行中省市县关于加强扶贫攻坚工作的要求，全力打赢脱贫攻坚战，结合南充市“脱贫攻坚城乡居民养老保险在行动”计划，我们对您(们)做出以下服务承诺：

一、、随时为您提供城乡居民养老保险政策咨询，解答相关问题。

二、当您需要办理参保登记、更改缴费档次、资料收集、业务时，我们将及时为您提供表格填写、服务。

三、、为您提供城乡居民养老保险个人信息查询，及时办理生存验证业务，打印参保信息对账单。

四、当您达到领取待遇年龄时，我们会及时为您办理待遇领取、手续，确保您按时足额领取养老保险待遇。

五、、如果您有其他相关服务需求，我们将积极为您竭诚服务。

群众的需要就是我们工作的要求，群众的满意就是我们努力的.方向，希望我们的工作能得到您的认可。

脱贫攻坚责任履行承诺书范文4

根据市委、市政府“精准扶贫攻坚年”决策部署，团市委向贵港市承诺如下：

一、目标任务

(一)开展“一个阅览室一只小牙刷”“阳光助残”活动4次以上，关爱200名以上贫困村留守儿童、关爱贫困村残疾人。

(二)帮助农村创业青年获得小额担保贷款20笔。

(三)实施“希望工程圆梦行动”，募集社会捐款资助20名贫困村家庭经济困难大学新生。

二、采取的措施

(一)开展“六个活动”助推扶贫攻坚。充分发挥共青团组织化和社会化动员优势，整合青企协、青创协、青年电商协会等组织参与扶贫攻坚，构建社会扶贫的格局，根据团市委《关于在广大青年中开展“六个活动”助推扶贫攻坚行动的通知》内容，组织青年团员开展思想、招商、创业、结对、志愿、爱心等六个青春扶贫活动，切实在扶贫攻坚工作中发挥共青团的作用。

(二)开展小额贴息贷款工作。充分利用金融干部到共青团挂职的契机，加强与银监部门、银行业金融机构合作，积极推动青年创业金融扶持政策的落实，加大贫困地区青年创业金融扶持力度，小额贴息贷款向农村青年倾斜，解决创业青年的资金瓶颈问题。

(三)实施“希望工程”行动。强化“希望工程圆梦行动”公益品牌效应，引导更多的社会资源投向贫困地区，帮助贫困学子圆梦大学。通过社会各界企事业单位、爱心人士和贫困学子结对的方式，为贫困地区大学新生解决部分学费问题，帮助他们实现大学梦。

脱贫攻坚责任履行承诺书范文5

根据吴忠市委、市人民政府和青铜峡市委、政府脱贫攻坚工作的总体目标，作为辖区内的扶贫龙头企业，我们将积极承担社会义务，与吴忠市政府的扶贫措施同节拍，创新扶贫机制，尽其所能，助力扶贫。为此，我们将承诺：

一、在企业内部安置邵岗镇同富村，建档立卡贫困户成员就业岗位100人，年人均收入达30000元，在三年内不脱贫不脱钩。

二、充分利用扶贫项目和资金，发挥企业现有资金、设施和技术优势，用好用活“双到”资金，互助资金，拓展融资渠道，使其融资回报高于20%的分红，拉动移民脱贫增收，覆盖贫困户，真正成为名副其实的区级扶贫龙头企业。

三、协同邵岗镇及移民村，建设鸡、兔、有机肥制造农业综合扶贫养殖园区，使辖区所有移民年人均收入增加600元，使其稳定脱贫。

承诺企业：中民投新能投资公司

法人代表：

20__年2月15日

安全承诺书优选

范文的作用和价值已经成为人们普遍共识的问题。通过对范文的分析，我们可以获得很多写作思路。你肯定会很好奇在哪里可以找到范文。编辑为您整理了一些关于“安全承诺书”的有用信息，希望您在阅读的同时也能分享给身边的朋友。

安全承诺书 篇1

综合管理局白坭分局：

该大型广告牌位于，广告牌支架以钢结构为主，规格为m（高）x m2（宽），总外飘m（或占地m），在批准使用期内，承诺做到以下事项，确保广告牌安全使用，杜绝事故发生：

⒈每月定期对广告牌结构组件实施检查，加紧加固锣丝锣帽；

⒉至少每半年进行一次防锈防腐处理；

⒊定期对广告牌进行清洗，确保广告牌历久常新，美化市容；

⒋遇到暴风雨等特殊天气时，应派专人全天候监控并做好防护措施；

承诺人（公章或指模）：xxx

20xx年xx月xx日

安全承诺书 篇21

为加强交通安全责任意识，明确机动车辆在校内的安全责任和义务，保障师生生命财产安全，确保本职工作和学校利益不受影响，本人在上海工商外国语职业学院就职期间，作出以下承诺：

一、严格遵守交通法规，遵守学校制定的车辆和道路交通管理规定，自觉服从安保人员指挥，车辆按学校指定区域停放。

二、车辆在校园内损坏或丢失学校不负赔偿责任。

三、校内行车时，控制车速，主动避让学生。机动车辆进入学校后，禁止鸣喇叭。

四、因违反《中华人民共和国道路安全交通法》及学校各项车辆、道路管理规定的，由本人承担全部责任。

安全承诺书车辆安全承诺书

为安全正常使用公司车辆，特此承诺如下：

一、(品牌)(牌照)由我本人保管车辆，我保证遵守国家交通安全法规和公司车辆管理办法，文明驾车安全行驶。不无证驾车、不醉酒驾车、不违章驾车、车辆不带病行驶、车辆不擅自借与公司以外的人员驾驶和使用，否则造成的车辆损坏、违章违法和交通事故等费用均由我本人承担。

二、本人所保管车辆服从公司统一调度指挥。接受公司总经办和市场部监督管理，不使用公司车辆牟取私利。

三、我所保管的.公司车辆原则上只用于公司事务。个人确有需要，必须公司总经理同意。私用期间的费用均由我本人负责承担。

四、不论公私事，车辆使用中违反交通法规被罚款及由此产生的'滞纳金等均由我本人负担。

五、发生交通事故应第一时间向交管部门、保险部门进行报案，并报备市场部。如因工作事务外出而产生交通事故，事故中我方因责任划分产生的经济损失由公司承担;如非工作事务私人用车而产生交通事故，事故中我方因责任划分产生的经济损失由本人自行承担。

以上承诺是我真实意思的表达，并坚决照办执行，请公司监督。

单位：

承诺人(驾驶人)签名：

20xx年x月x日

安全承诺书 篇2

为了认真贯彻落实上级有关安全生产的重要指示精神，大力开展本质安全工作，确保车辆行驶安全和现场服务安全，预防和减少各类事故。我向社会郑重承诺如下:

1.按照“一岗两责”的要求，明确各岗位的安全生产责任制，健全安全管理组织和制度，始终遵循“安全第一，预防为主”和“管理生产必须注意安全”的原则，明确主要负责人是安全生产的第一责任人。

2.认真执行上级安全工作指示，带领全体员工认真学习《道路交通条例》、《安全交通法》、《ххх省安全生产条例》、《生产事故报告和调查处理条例》等一系列法律法规。，不断完善公司的安全生产规章制度。

3、定期开展安全检查，发现各种安全隐患、死角，落实重大隐患的整改。

4.加强“双基”工作，加大安全管理投入，利用GPS行车记录仪监控各类违章驾驶，有效改善一线工人劳动生产条件。

5.认真贯彻“五同时”的原意，即在计划、安排、检查、总结、评价生产工作的同时，计划、安排、检查、总结、评价安全工作。

6.加强驾驶员的安全教育，主要是职业道德、法律法规、季节性驾驶、车险等方面，要求每位驾驶员每年不少于60小时。

7.加强对进出仓库车辆的检查，要求车辆每天检查一次，凭合格证离开车辆，并按规定办理车辆保险和旅客责任保险。

8.定期召开司机例会、安全会议和安全委员会会议，及时分析总结安全形势和经验教训，制定切实可行的工作计划，解决存在的问题。

9.加大“三品”检查力度，使用安检仪进行检查，认真填写乘客安全卡，防止过度拥挤。

10.修订和完善公司的安全应急预案，并及时进行演练，确保预案的有效实施。

11、深入开展各种安全活动，抓好黄金周假期交通运输工作，推进安全活动。

12、完善奖惩制度，处理违章、事故负责人及相关人员，奖励安全生产先进企业和个人。

承诺公司(签字盖章):xxxx

xx年x月x日

安全承诺书 篇3

1、驾驶车辆必须携带驾驶证、行驶证，并正确使用安全防护用品。

2.不要驾驶不符合许可的车辆。

3.司机负责监督乘客上下车和安全带扣好。

4、严禁酒后驾车，不准在车内吸烟、吃饭、说话或做其他有碍行车安全的活动。

5.当您过度疲劳或患有妨碍驾驶安全的疾病时，不允许驾驶车辆。

6、司机开车时要小心，确保安全，不要过度种植。

7.当乘客未能按要求安全乘坐或提出不当要求时，驾驶员有权拒绝驾驶。

游乐设备人员

1.上下车时，乘客不得拥挤。车辆停车后，有序上下车。乘客上车后，他们可以开车。

2.严禁乘客将头、手、脚伸出车外，以免进入车内时路边树枝划伤或擦伤，造成人身伤害。

3.不要在车内制造噪音，以免分散司机的精力。

4.乘客必须系好安全带。

5.乘客应自行了解正常出行时间，不得以赶时间等原因提出加速等不合理、不安全的要求。

4.在崎岖不平的道路或交通复杂的路段行驶时，乘客应注意坐稳，防止刹车时颠簸

我接受过驾驶/乘坐安全教育和培训，熟悉《外籍车辆操作标准》的内容。我了解公司的相关规定，并愿意认真执行。如果我违反了这个承诺，我愿意承担相应的责任和处罚。

本票人(签名，日期:20xx年2月12日)

安全承诺书 篇4

做为一名企业员工，我深刻认识到安全是幸福的基础，事故是痛苦的根源。我要牢固树立的安全生产方针。坚持“我的安全我负责，他人的安全我有责，企业安全我尽责”的安全责任理念。为了个人的健康安全，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人自愿签订并践行以下承诺：

一、严格遵守化肥二厂有关安全生产的管理制度和规定，自觉履行安全检修职责。

二、我的安全我负责。自觉服从安全管理和监督检查，正确佩戴使用劳动防护用品和安全用具，不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，不盲目冒险作业，拒绝违章指挥，制止、劝阻违章行为。

三、规范自己的不良行为如：禁烟区域内吸烟，酒后上班，敞胸露怀，安全帽当凳子坐，安全带拴二不挂等一切不规范行为。

四、发现事故隐患或其他不安全因素及时报告，并拒绝检修，对现场发生的安全生产事故，及时如实地向上级报告，协助保护现场，救助伤员。

对于以上承诺，本人自觉遵守，如有违反愿承担责任，接受各方面的任何处理。

承诺人（签字）：

xxx车间主任（签字）：xxx

20xx年11月xx日

安全承诺书 篇5

为了保障施工期间的安全，坚持以预防为主，本着“谁施工谁负责”“谁主管谁负责”的原则，我单位郑重承诺：

1、按照《中华人民共和国安全生产法》《消防法》的相关规定，建立严格、有效的施工安全管理制度和安全操作规程，设立施工现场安全管理员。

2、我施工单位负责人、安全管理员负责施工现场安全生产及消防安全监督管理工作，以上人员掌握《安全生产法》和《消防法》的有关规定并承担相关责任。

3、所有现场施工人员在广场保卫科办理出入证件，持证出入施工现场；特殊工种岗位人员(焊工、电工等)保证具备相关资格证明。否则均不允许进入施工现场施工。

4、施工需动用明火（如电、气焊、喷枪、切割机等）或使用易燃易爆材料，保证事先提出书面申请（包括安全措施）报保卫科批准后方可施工。完工后，严格清理现场。现场安全员进行认真检查，确认不存在任何安全隐患后，施工人员方可撤离现场。

5、施工现场严格遵守安全操作规程，明火作业现场配置足够的灭火设备和器材，施工现场及相关区域严禁吸烟。

6、工作前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

7、操作绳、安全绳必须分开绳根并扎紧系死，靠沿口要加垫软物，防止因磨损而断绳， 绳子下端一定要接触地面，放绳子时要系安全带。

8、 施工人员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽；上岗时要先系好安全带，再系保险锁（安 全绳上），然后再系好卸扣，同时坐板扣子要扎紧，固死。

9、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指导和帮助。

10、操作时辅助用具要扎紧系牢，以防坠伤人，同时严禁嬉笑打闹和携带其他无关物品。

11、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

12、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿来回走动。需要时，必须先系好自身安全带，然后再进行辅助工作。地面危险地段要设围挡，地面监护人员要随时制止行人进入危险地段及 拉绳、摆绳等现象的发生。

13、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协助安置好，不用时需把绳子打好系好。

14、施工人员落地时，要先观察一下地面、墙壁的设施、操作绳、安全绳的定位及行人流量情况，待地面监护人员处理、调整、同意后方可缓慢下降，直到地面。

15、保证商场内原有消防设施、器材、线路完好无损，且不能遮挡、圈占或擅自变更其设置位置和系统线路。

16、严格执行广场各项安全用电规范要求，杜绝违章用电、私拉乱接。电器设备的安装、使用要达到防火要求。

17、施工人员不得在施工区域以外无故乱串和逗留。严禁在施工现场及广场内酗酒、赌博和打架斗殴。

18、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。

19、任何人不得私自将物品带出广场(个人工具除外)。

20、申请单位和施工人员保证接受广场保卫科的监督检查。违反上述承诺者自觉接受广场 500—3000 元罚金；造成经济损失和严重后果承担经济赔偿责任；构成犯罪的，依法承担其刑事责任。

21、本责任状未尽事宜按照《中华人民共和国安全生产法》《消防法》等相关法律法规执行。以上条款，我单位将严格执行，切实做到安全自查，隐患自除，责任自负，接受监督。

施工部位：

施工时间：

施工单位： 责任人签状：

年 月日

安全承诺书 篇6

为了让会干感受大自然，提高社会实践能力，增长课外知识，培养会干们的集体荣誉感和责任感，增进会干之间的交流和友谊，经商定，我法学研究协会将11月10日组织本班同学举行一次秋游活动。此次活动属于集体活动，规模中等，参与人员多，因此在各方面可能存在安全隐患，为了更好地确保同学们的人生、财产安全和顺利完成本次活动，现拟定此份安全承诺书，望参与活动的同学认真遵守以下承诺条约：

1、树立“安全第一”的思想，加强自我保护，自我防范意识。

2、严格遵守交通规则，高度重视交通安全。

3、严格遵守相关规定，认真听从领队人的指挥，服从统一管理。

4、按规定时间和地点集合，活动期间不能擅自行动，出现意外事件及时向领

队人报告。

5、不进行攀岩，探险，游泳等危险性活动。

6、遵守景区管理规定，爱护自然景观。

7、自行保管好个人财物。

9`不得做违反法律法规和违反校纪校规规定的活动。

8、其他未尽事宜，将遵照教育部《普通高校学生安全教育及管理暂行规定》、《学生伤害事故处理办法》及其他有关规定执行。

若因不遵守相关条约出现意外事故则由当事人自行负责。

安全承诺书 篇7

我是（始发站）xxxx至（终到站）xx的（车牌号）xx客车的经营者，对营运车辆的安全作如下的承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律、法令、法规。服从客运站的管理，确保安全，维护客运市场秩序，共建和谐社会。

二、不以任何形式运输“危险品”（易燃易爆、有毒和腐蚀性物品）及其它禁运物品。

三、不在任何时间和地点以任何理由超员载客经营，杜绝客、货混载。

四、不擅自改装车辆设施，不在车厢内私自加边座、活动座椅、木板及在工具箱和暖风上加座等。

五、随车携带营运车辆相关有效的证照。（驾驶证、从业资格证、安检证、营运证、机动车行驶证）

六、按期进行车辆的安全检测、日常保养维修和二级维护等，杜绝安检超期和驾驶有安全隐患的车辆从事经营。

七、随车携带符合营运车辆标准的合格、有效的灭火器，不乱丢乱放，将灭火器摆放在车厢内易存取明显处。

八、保持车辆的车容车貌的.整洁，座号清楚，配有里程票价表和统一规定的线路标示牌，按规定喷印车门标志。

九、坚决执行交通运输部“三不进站”“五不出站”的规定。（“三不进站”是危险品不进站，无关人员不进站发车区，无关车辆不进站。“五不出站”是超载客车不出站，安全例检不合格客车不出站，驾驶员资格不符合要求不出站，客车证件不齐全不出站，“出站登记表”未经审核签字不出站）。遵守客运站的进站规定，按时进站、发车。不在站内卸客、卸货、乱倒垃圾、洗车、鸣笛等，车厢内严禁吸烟。

十、若未依法履行安全职责的，愿依法承担法律责任，接受主管部门按照相关的法律、法规、规章等予以的行政处罚，构成犯罪的，承担刑事责任。

此承诺书有效期为一年（自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止）。

承诺人：xxx

xxxx年xx月xx日

安全承诺书 篇8

为保障消费者的饮食安全,营造餐厅良好的用餐环境，保证餐厅的正常经营秩序，我们必须把顾客和员工的安全放在工作的首位，同时也应保障公司财产不受损失，依据《中华人民共和国食品安全法》，《中华人民共和国消防安全法》的有关规定，公司特与各店管理者制订本安全承诺书：

总公司：责任人:

一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》及《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》等相关法律,法规,从思想上高度重视食品安全工作，管理上强化责任，严格执行餐饮服务行业规范,牢固树立安全第一,诚信经营的经营理念。

二、加强对从业人员的健康监管。定期组织餐饮卫生安全知识培训，发现有妨碍餐饮卫生安全病症的，立即脱离工作岗位，监督从业人员保持良好的个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，头发不外露，不留长指甲，不涂指甲油，不佩带饰物，操作前将手洗净，操作时保持手部清洁，入厕前换掉工服，出厕后必须洗手。

三、保证餐饮店内外环境整洁,采取有效的措施完善防蝇、防鼠、防尘设备；食品制作过程规范并符合安全要求，严格遵守食品生产加工操作规程，食品烧熟煮透，严防食物中毒；制作冷荤凉菜做到专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。

四、在食品生产经营过程中郑重承诺不非法使用食品添加剂，不使用非食品原料加工食品,不超量使用食品添加剂；不使用过期变质和被污染的食品；不使用非食品用具及容器、包装材料；不使用未经消毒合格的餐饮具、食品容器。

五、把好食品采购验收关，建立食品进货查验记录制度,严格索证索票，进货时查验供货方的许可证和相关证明文件并建立食品采购与进货验收台账,不采购腐败变质、霉变生虫、污秽不洁、未经检疫等国家禁止生产经营的食品；不采购来历不明的食品原料及食品。

六、严格落实餐(饮)具清洗、消毒及保洁制度,按照规范流程洗消餐(饮)具,保证达到光、洁、涩、干的消毒效果，绝不给顾客提供未经消毒的餐饮用具。坚决杜绝使用“一盆水”和“一块抹布”洗菜和擦洗茶杯、酒杯等餐饮具陋习的发生。

七、在制作菜品时食品安全由该菜品制作人全权负责。

八、加强各店管理者做为食品安全的第一责任人意识,落实餐饮服务各项食品安全管理制度,如因提供的食物损害消费者权益的,自愿按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定接受处理。

九、建立本部门防火责任制，带领部门员工共同参与消防安全小组，认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》等消防法规及条款。

十、防火责任人有义务经常教育本部门员工树立防火意识，该部门员工有义务参与消防主管部门组织的消防演习及宣传活动、进行消防知识培训及火警发生后逃生自救技能，指导学习和熟练掌握本餐厅配备的消防设施和器材的使用。

十一、定期对部门区域的消防设施进行自检、自查，发现问题及时报告消防主管部门，保证消防疏散通道的畅通；消防器材不得擅自挪用、占用和损坏。

十二、部门区域内的仓库商品摆放不得超高，应低于喷淋头及日光灯至少0.5米，货架与货架之间通道保持畅通。

十三、餐厅内的电器设备安装和电源线路设施应符合用电防火设施规范要求；电线应套管保护，并安装防漏电开关装置，配电房无杂物堆放，保证仓库通道畅通。

十五、在紧急情况下组织扑救初期火灾和指导安全疏散、抢救餐厅物资、财产，听从现场指挥员统一指挥。

十六、责任人有责任保护火灾事故现场，协助消防机关调查火灾原因。

十七、国家所规定的有关责任人所应有的权利、义务和相应的法律责任。

十八、为保证本责任书的有效执行，对发现有违反上述条款造成安全事故等情况，相关部门有权追究责任人按国家相关法律法规予以处理或处罚。

本责任书从年日起至年止有效，各部门如中途更换责任人则另行签订安全责任书，更换责任人未重新签订责任书的，其前任部门责任人承担责任人的责任。

本责任书一式二份，总公司与责任人各持一份，具有同等法律效力。

云南伟悦奇商贸有限公司承诺人（盖章）

20xx年XX月

安全承诺书 篇9

安全承诺书

安全承诺书（一）：

安全承诺书

为了保证个人人身安全，维护正常的工作和生活秩序，提高个人安全意识及警惕性，我们本着对自我负责的态度，严格遵守以下规章：

一、严格遵守国家法律法规和公司，切实注意人身、财物安全，不做任何有损他人和自我的安全事项。

二、在工作中或工作以外的时光不参与赌博、斗殴、非法传销等任何违法活动，不酗酒、醉酒滋事。

三、员工上下班务必按上下班正常路线行驶，严禁在上下班途中串门和到其他无关的地点，如偏离正常行驶路线造成的一切事故，后果自负。

四、外出时应结伴出行避免走小巷或较偏僻的路径，尽量避免将个人财物显露在外，提高安全防范意识，见到可疑人员提高警惕，以免上当受骗。

五、员工上班期间应按照公司要求穿戴统一的工作服和安全帽，严格按照相关操作规程工作。

六、不得在工作时光(包括夜间值班和节假日值班)、工作场所饮酒(业务招待除外)，如发生此类行为，追究其个人和相关领导的职责。(因饮酒过度或酒后失态影响工作，公司将根据情节严重给予罚款300-500元，情节恶劣者，公司有权予以开除。)

七、因公司业务、接待等工作原因发生的饮酒行为公司提倡适量饮酒，不醉酒、酗酒。

八、为了员工自身安全，员工下班时光外出饮酒要适量，禁止酗酒、醉酒，禁止酒后驾驶车辆，由饮酒引起的一切后果，均由其本人承担;

九、常驻员工要求无特殊状况夜间按时回寝室就寝。不将外来人员引入宿舍居住，如因违反规定而造成的各种安全事故由本人负责。

十、凡我公司电动车、摩托车、汽车驾驶人员务必持有效的驾驶执照驾驶，且载人数量不得超过交通法规定的人数，如有违反每次罚款100元，由此造成的一切后果由本人承担。

十一、公司员工上下班应严格遵守交通法规，驾车人员杜绝无证驾驶，不驾驶非法车辆，不酒驾，切实注意交通安全。公司员工所驾驶的摩托车、汽车务必经交通安全管理部门年审合格(方向操作务必灵活，刹车、转向、灯光务必灵敏有效)，如不贴合要求严禁驾驶，否则由此造成的一切后果由本人承担。

十二、本公司所有驾驶人员驾驶摩托车、电动车时务必配戴专用安全头盔，并扣好安全带，严禁穿拖鞋或高跟鞋驾驶摩托车、电动车，违者一次罚款50元，再次违犯加倍处罚，因不戴安全头盔发生事故者一切后果自负。

十三、摩托车驾驶人员要严格遵守交通规则，严禁驾驶摩托车在上下班途中打闹嬉戏，，如酿成事故，一切后果由当事人自负。

十四、不私自到无证经营的游泳场以及江河湖泊、水库池塘等水域游泳，划船;不到阴暗、偏僻、高危边坡、建筑工地等危险地方活动;一旦出现安全事故，后果自负。 十五、加强防火意识，远离火源，注意消防安全;掌握安全用电常识，防止触电。 十六、如有违反本承诺书有关条款的行为，由本人承担由此带来的一切民事、行政和刑事职责。

本承诺书自签字之日起生效。

见证人： 承 诺 人：

年 月 日 年 月 日

安全承诺书（二）：

个人安全承诺书

我在此担保个人的承诺：

1、我了解并且会遵照公司安全制度及使用安全的工具，到现场务必正确穿戴劳动保护用品，不穿高跟鞋上班。我会持续高度警觉，并且注意每一个我所负责的活动及任务。

2、上班不迟到、不早退，不睡岗、不脱岗、不串岗;上班期间不玩手机、不吃东西、不做与工作无关的事等。

3、上下班途中严格遵守交通规则;搭乘合法公共交通工具;乘坐小车副驾驶位置时系好安全带，开车时不打电话、不超速驾驶，不疲劳驾驶，不闯红灯;按公司规定路线行驶。骑乘摩托车正确佩戴安全头盔，不超速，不超员。

4、工作中注意别人的安全，当观察到别人不安全的活动时，我务必要请他们纠正或是停止该动作。

5、在上下班时都远离伤害而且帮忙他人远离伤害，要以身作则。

6、在我开始任何工作前，我先三思而后行，同时要了解工作的资料及找寻潜在的危险，并且确认工作的安全性。

7、不随意开启设备;不进入危险区域;在仓库、电力室、局控、煤磨、油库等重点防火部位不抽烟、不随意动火。

8、我会花时光确保每一个工作是安全地执行，我会遵照书面的标准操作程序，而且当发现错误时立即更新。

9、我会穿戴正确的个人防护用品来工作，而且我会思考自我执行的工作并且做正确的决定。

10、按规定办理停送电手续、高空作业系好安全带。

11、我自愿理解公司的安全培训，违反公司安全条例理解处罚。

我承诺：本人已知晓本工作区域内存在的不安全因素，熟悉本岗位《四不伤害防护卡》资料，并郑重承诺，严格按照安全规程作业，防范一切安全风险。

承诺人：

月 年 日

安全承诺书（三）：

个人安全承诺书

为满足河南晋煤天庆煤化工有限职责公司安全管理要求，本人作出如下承诺：

一、 本人已理解过安全教育培训，能够认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，遵守各项安全管理制度和规定，能做到不伤害自我，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。

二、不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章管理，杜绝“三违”行为。

三、主动理解各种安全教育培训和考核，做到持证上岗。

四、严格执行安全操作规程和施工作业安全管理规定。

五、穿戴好劳动保护用品，着标准装上岗。

六、不带火种进入生产区，不在非吸烟区吸烟，严格遵守防火防爆、禁烟禁火、交通安全等制度。

七、不乱排废水、废气、废渣，不乱扔生活垃圾。

八、会报警、会自救、会互救、会使用灭火器等消防、气防设施。

我已经理解了入厂安全培训，完全理解了公司的基本安全规定，并承诺严格遵守，如果违反规定自愿理解处罚。

单位（部门）名称： 承诺人（签名）：

年 月 日

安全承诺书（四）：

学生安全承诺书

尊敬的老师：

为了保证我自我在学生期间能够安全学习，安全生活，不断的强化自我的生命安全意识，我向学校、老师庄重承诺：

1、严格按照《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》要求自我，遵守学校的安全管理制度，保证学习、生活的安全。

2、有事向老师请假，获得批准以后才离开学校，并且按时返校。

3、珍惜生命，无论在学校内，还是放假期间，远离易燃易爆和强腐蚀性以及输电线路等危险物品和危险地段，不玩火，不做危险游戏，不做危险的不适合未成年人做的工作，不下河塘游泳，严防溺水，严防火灾以及其他意外伤害事故的发生。

4、遵守交通法规，骑自行车上路，规范操作，注意保护自我，不骑电动自行车和摩托车。

5、遵守作息时光，不旷课，不迟到，不到校外游逛，不进营业性网吧、歌舞厅、游戏机室。

6、远离行为不端的人员，不结交校外青年，与陌生人打交道留意受骗。

7、不向班主任隐瞒病史，防止疾病突发，救助不及时。不到地摊及卫生状况不佳的店铺购买食品和物品。

8、不打架斗殴，同学之间有矛盾要请班主任或其他老师解决。

9、上下楼道遵守秩序，尊重老师和同学，靠右依序上下，轻言慢步，不拥挤，不打闹。

10、学校放假按时回家，收假时按时返校，休假日无特殊状况不到校。

上述承诺，我必须做到，请老师监督!

上述承诺，承诺人将严格守约，请老师监督。

承诺人：

月 年 日

安全承诺书（五）：

安全承诺书范文

为切实履行企业安全生产主体职责，我作为本单位安全生产第一职责人，向市长郑重承诺如下：

1、坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实树立“安全第一”的思想，对公司安全生产负全面职责，建立健全安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，保障必要的工作条件，督促其认真履行安全管理职责，充分发挥作用。

2、严格落实安全生产职责制，确保国家安全生产方针、政策、国家(行业)安全标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。

3、组织制定安全生产和操作规程，不断修订完善并认真组织落实。

4、认真开展事故隐患排查治理，组织对公司生产经营场所、设备设施及生产经营环节进行隐患排查，岗位隐患排查率到达100%。并按照“四定”要求(定措施、定专人、定资金、定时限)，对发现的隐患进行整改，落实重大事故隐患的整改措施。

5、按规定足额提取安全费用，保证安全生产投入的有效实施，做到专款专用;依法参加工伤保险，为全体员工缴纳工伤保险费。

6、加强职业病危害防治，建立、健全职业病防治职责制，按规定组织职业危害因素申报，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对公司产生的职业病危害承担职责。

7、严格建设项目安全管理，按国家建设项目安全、职业卫生、环保设施“三同时”的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施贴合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

8、不断提高自我安全生产知识和管理潜力，不违章指挥，监督检查公司各单位对安全生产各项规章制度执行状况，及时纠正失职和违章行为。

9、强化全员安全教育培训，保证公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按国家有关规定100%的持相关资格证书上岗;认真做好全员安全教育培训工作，不断提高员工的安全意识和安全技能，做到全体员工(含各类临时用工人员)100%培训合格后上岗。

10、加强设备设施管理，严格制定设备设施年度维护保养计划，按时进行维护保养，确保设备设施处于良好运行状态。加大安全资金投入，不让设备带病运行。

11、严格外来施工队伍管理，职能部门与相关方签订安全管理协议，明确双方安全职责，制定安全防范措施，并监督、检查相关方执行状况。

12、用心推进安全标准化和安全班组建设，透过开展、实施安全生产标准化和安全班组建设，全面夯实安全生产基础，提高事故防范潜力，建立安全生产长效机制。

13、加强应急救援体系建设，发布实施公司生产安全事故应急预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。

14、严格落实事故报告制度。发生安全生产事故，保证第一时光赶到现场，组织、指挥事故的应急救援工作，并按规定要求立即上报，做到不迟报、不瞒报、不谎报。

15、强化安全管理，实行公司领导和管理人员现场带班制度，坚决纠正“三违”现象，现场带班领导、安全管理人员发现险情不能保证安全时，有权下达人员撤离的命令。

16、严格落实安全生产例会制度，每季度至少主持召开一次安全生产例会，安排、部署、督促、检查公司安全生产工作;督促安全副职每月至少组织召开一次安全生产调度会议，分析工作中存在的问题，找出解决意见并督促各项工作和防范措施的落实。

17、严格落实安全生产制度，组织有关机构和人员，根据安全生产法律法规，结合自身实际，将隐患排查治理、全员教育培训、设备维护保养、危险源点监控、应急救援演练、安全生产经费投入等，纳入公司年度安全生产计划，并认真实施，确保各项工作的有序进行。

18、严格落实安全生产承诺制度，在内部层层开展承诺活动，组织所有人员签订安全生产承诺书，教育动员全体干部员工，信守安全承诺，履行安全职责，落实安全措施。

19、认真搞好危害辨识、风险评估工作，组织相关副职和部门，每年至少对公司进行一次全面的危害辨识、风险评估;如涉及重大危险源，及时登记建档备案，定期组织对重大危险源和安全设备进行检测;强化管理、教育培训、个体防护等控制措施，预防事故的发生。

20、制定劳动防护用品发放标准，保障按时按量为员工发放贴合国家或行业标准要求的劳动防护用品，并得到规范使用。

法定代表人(实际控制人)签字：

年 月 日

安全承诺书（六）：

人民政府：

我作为(单位名称)的法定代表人(实际控制人)和安全生产的第一职责人，对本单位的安全生产工作负全面职责，根据《河北省深化法人代表安全生产承诺制度工作方案》的要求及相关法律法规的规定，为做好安全生产工作，有效防范和遏制事故发生，现郑重承诺如下：

一、全面贯彻落实安全生产承诺制度，层层签订承诺书。

二、按规定召开安全生产例会，及时研究解决安全生产工作中的重大问题。

三、依法设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，保证全面履行安全生产管理职责。保证安全生产管理机构和安全生产管理人员的工作经费和待遇。专职安全生管理人员应当享受企业管理岗位风险津贴，月津贴标准不低于本人月实际收入的10%。

四、建立健全安全生产职责制、安全生产管理制度和安全岗位操作规程，并在生产活动中严格执行。

五、确保资金投入满足安全生产条件的需要。依法为从业人员缴纳保险费用，带给贴合标准的劳动防护用品。

六、依法对从业人员进行安全生产教育和安全知识培训，管理人员和特种作业人员按要求持证上岗。

七、主动淘汰不贴合有关安全标准、安全性能低下、职业危害严重、危及安全生产的落后技术、工艺和装备，率先使用先进适用的技术装备。

八、加强企业生产技术管理。强化企业技术管理机构的安全职能，按规定配备安全技术人员，切实落实企业负责人安全生产技术管理负责制，强化企业主要技术负责人技术决策和指挥权。及时消除因安全生产技术问题产生的重大隐患。

九、全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为资料的安全生产标准化建设，并按规定时限完成。

十、依法对作业场所职业危害进行申报，加强职业危害因素管理，采用先进技术、工艺改善作业条件，为从业人员带给贴合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并教育督促其正确使用。按国家规定安装防止作业场所职业危害的设备设施，并保证持续可靠运行;按规定组织职工定期体检，对患职业病的职工用心进行治疗。

十一、严格履行新建、改建、扩建工程项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。《安全预评价报告》、《安全验收评价报告》及时上报安监部门备案。

十二、建立安全预警机制。按规定认真组织开展隐患排查和专项整治，及时治理和排除各类事故隐患。

十三、自觉理解各级政府和有关部门的监督检查，严格落实各项监管指令和整改要求。

十四、依照《特种设备安全监察条例》的要求，理解质量技术监督部门依法实施的特种设备安全监察，建立健全特种设备使用安全职责体系，切实做到特种设备使用单位“三落实、两有证、一检验、一预案”(落实特种设备安全管理机构、落实管理人员、落实管理制度，特种设备有使用证、特种设备作业人员有上岗证，设备依法申报检验，制定特种设备专项应急预案)。

承诺期内，若违反上述承诺资料，依照有关法律法规理解从严处罚，导致发生生产安全事故，按下例条款规定理解处罚：

1。法定代表人(实际控制人)

(1)一般事故理解上一年年收入的30%罚款;

(2)较大事故理解上一年年收入的40%罚款;

(3)重大事故理解上一年年收入的60%罚款;

(4)个性重大事故理解上一年年收入的80%罚款;

(5)发生重大及以上事故的，理解终身不再担任本行业企业主要领导职务的处罚;

(6)同时理解相应的党纪、政纪处分。

2、企业方面

(1)一般事故理解10万元以上20万元以下罚款;

(2)较大事故理解20万元以上50万元以下罚款;

(3)重大事故理解50万元以上200万元以下罚款;

(4)个性重大事故理解200万元以上500万元以下罚款;

(5)同时理解有关部门作出的暂扣或吊销有关证照的处罚。

3。发生不依法报告或者妨碍、拒绝事故调查等严重行为的，单位理解100万元以上500万元以下的处罚。法定代表人(实际控制人)理解上一年年收入60%至100%罚款;属于国家工作人员的，理解相应的党纪、政纪处分。

承诺单位(盖章)：

法人代表签字：

实际控制人签字：

安全承诺书（七）：

为进一步落实**企业安全生产主体职责，防止和减少各类生产事故发生，确保白鹤镇安全生产形势稳定，本单位郑重承诺如下：

一、认真落实安全生产主体职责。企业主要负责人是企业安全生产的第一职责人，对企业的安全生产工作全面负责。建立健全并严格执行安全生产职责制，认真落实“一岗双责”，强化企业基层和基础工作。

二、建立健全各项规章制度。严格执行重大危险源管理、隐患排查治理、高处作业、动火作业、临时用电及进入罐釜、壕池、管道等场所作业的制度。

三、做好安全大检查工作。建立并完善安全生产检查台帐，对查出的安全隐患，落实整改资料、整改措施、整改时限、整改部门、整改人员，按时完成整改。

四、不断提高从业人员安全素质。对企业职工定期进行安全教育，建立企业、车间、班组“三级教育”档案;安全管理人员、特种作业人员，确保执证上岗;按规定配备专职安管人员。

五、提高企业本质安全。严格落实危险工艺设置安全连锁、报警等保护措施;安全设施的安装、使用及设备设施的检测、维护贴合相关要求，严禁跑、冒、滴、漏现象，不使用淘汰工艺和设备。

六、建立完善应急救援预案。制定具有针对性、实用性的事故应急救援预案并定期组织演练，配备必要的应急器材;发生事故果断处置，防止事态扩大和蔓延，并按程序及时上报。

七、严格执行建设项目安全许可。新建、改建、扩建建设项目，要严格执行建设项目安全许可制度，新设立的危化项目要进入化工园区。

八、依法从事生产经营活动。严格按照许可范围使用、储存易制毒化学品及危险化学品;储存场所设置相应的安全防护设施，并做好安全设施维护保养，严禁违规装卸、运输。

九、提高企业安全生产基础管理水平。用心推行安全标准化管理，逐步建立自我约束、自我完善，持续改善的企业安全生产工作机制，不断提升企业整体安全水平。

十、确保企业不发生各类生产安全事故。本单位将严格遵守国家安全生产各项法律、法规，认真做好生产、经营、使用、储存、运输、处置各环节安全生产工作，确保60周年国庆期间不发生各类生产安全事故。

此承诺书理解企业职工及社会监督，如有违法违规行为，承担相应法律职责。

单位(盖章)：

单位主要负责人：

单位安全生产负责人：

年 月 日

安全承诺书（八）：

个人安全承诺书

本人 是劳务公司员工，在北京 项目中，我将严格遵守工地的各项规章制度，不违章指挥，不违章作业，严格履行工地关于安全生产的各项规章制度、各项规定，对下述要求牢记在心，如有违反，自愿理解处罚。

1。认真贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求。

2。服从甲方的安全生产管理。对甲方提出的问题立即改正。

3。不违章指挥，若发生自愿理解200元罚款。

4。不在危险的环境下、状况下施工作业。

5。不乱动用各种机械设备，不乱动配电柜、箱、盘、不私拉乱拽，若发生自愿理解1000元罚款。

6。电工、焊工、桩机操作人员等务必为专业人员且务必持证上岗（证件应随身携带），违者处以1000元罚款/每次。

7。进场后用心办理胸卡，不佩戴胸卡自愿理解20元罚款。

8。发现安全隐患，应及时上报，不隐瞒，不违章作业。对隐瞒不报的罚款200元。

9。进场后，仅在施工现场（工作区域）及生活区活动，不随便进入其他区域等，不随处乱走乱窜，违反者自愿理解每人每次100元罚款。

10。出入现场大门，自愿理解门卫的检查。不偷拿甲方，业主的物品，违反者自愿理解2000元罚款，并立即离开工地。

11。本人身体健康，没有心脏病、高血压、癫痫等不适合桩基作业的疾病，如有隐瞒愿理解1000元以上罚款，后果自行承担，并立即离开工地，与甲方没有任何职责。

12。不打架斗殴，不寻衅滋事，如若发生愿理解1000元以上处罚。并立即离开工地。不酗酒闹事、不和别人发生争吵，若发生愿理解1000元以上罚款，并立离开工地。

13．进入施工现场不戴安全帽、架子工高处作业不戴安全带罚款50元。严禁施工现场内吸烟，违者罚款50元。

14。每一天搞好宿舍卫生，对脏乱差的愿理解100元/每次罚款。生活区内不乱丢烟头，应将烟头熄灭后丢弃在垃圾筒内，若违反愿理解每个烟头10元的罚款。

15。生活区厕所：员工去完厕所后及时冲洗，乙方要安排专人打扫，对不冲洗者罚款10元每次。

16。不随意在厕所外任何地方大小便，若发生愿理解100元以上罚款。

17。每一天饭后，剩菜剩饭要倒入专用垃圾桶内，由食堂人员及时处理。严禁乱泼乱倒，违者罚款20元每次。

18。每个管理人员、员工务必要有良好的团队精神和良好的节水节电意识，杜绝浪费。遇到状况不去处理的罚款20元每次。

19。乙方食堂内部设施的布置应贴合当地卫生防疫等职能部门的规定和要求，不贴合规定而受到处罚的，乙方自行负责。

20。焊接作业时不使用防护用品，每次罚款100元。现场不准备灭火器等器材罚款1000元，不开动火证每次罚款1000元。不是专业焊接人员（无操作证书）而操作的，每次罚款1000元

21。不酒后作业，若发生自愿理解200元以上罚款，后果自行承担。不戴安全帽每次罚款50元。电工不穿绝缘鞋罚款50元。穿拖鞋上班罚款50元，高处作业不戴安全带罚款50元，发生其他违章作业状况的罚款50元。施工现场吸烟罚款50元。

22。不私自容留朋友老乡等在工地宿舍留宿，违反者自愿理解500元罚款。不私自外出住宿，若外出不归，发生一切问题与甲方无关，

23、木工加工区，模板加工中严禁大材小用，严禁乱截整张板材，一经发现将罚款2000元。严禁使用竹胶板、多层板钉桌子、凳子，一经发现将罚款1000元。

24、钢筋加工过程中严禁长才短用，一经发现将罚款1000元。

25、混凝土浇筑作业中，发生跑模的，将对木工班组处以每处2000元罚款。钢筋发生严重位移的将对钢筋班组处以每处2000元罚款。混凝土模板结构架子支搭不合理，甲方提出意见不及时改正的，将对架子工（或木工班组）处以每次每处1000元罚款。

26、使用电夯回填作业中，扶夯人员及拉线人员不戴绝缘手套将处以每人每次200元罚款。混凝土浇筑作业中，振捣棒手及拉线人员不戴绝缘手套将处以每人每次200元罚款。

27。晚上外出晚9点前回到。因外出，发生的一切问题均与甲方无关。

28。遇到违反上述状况，而拒不签字的，将对违反者处以双倍处罚。

29。上级各类安全检查中不乱说乱道。进场、出场向甲方签署相应表格。

本人将严格遵守上述规定

姓名 印章（手印）：

身份证：

住址：

签署时光 年 月 日

安全承诺书（九）：

个人安全承诺书

1、 认真执行浙江国泰建设集团有限公司安全，环境与健康管理方针，遵守各项安全生产制

度和规定，做到不伤害和自我，不伤害他人，不被他人伤害，以实际行动实现无事故、无伤害、无污染的SHE总体目标。、

2、 严格遵守国家、地方、行业有关安全、环境与健康（SHE）的法律、法规、标准、规定、

制度及相关要求。

3、 忠于职守，严格履行施工安全生产职责，落实岗位的安全“职责制”

4、 不违章指挥，不违章伙业，不违反劳动纪律，抵制不违章指挥，纠正违章行为。

5、 严格执行监理作业许可管理制度，进行用火，进设备或受限空间、临时用电、高出作业、

破土作业时按监理规定程序办理作业许可手续费，不得无手续作业。

6、 按照安全规定着装，穿戴好劳动防护用品上岗，不在禁烟场所吸烟，严格遵守防火、防

盗、防爆及车辆安全“十大标令”等制度。

7、 主动理解安全教育培训和考核，做到特殊工种持上岗证，会报警，会自救，互救，会熟

练使用本岗位配备的防护器具、设施、器材等。

8、 上班必须要带好安全帽不穿高跟鞋，皮鞋。，高空作业施工务必系安装带，做好本职工作，

不跨行作业，上班时不是电工乱拉电线，上班时期吃住在工地不早出晚归，上班时不得打架斗殴否则后果自负。上班时非正规操作出现安全事故后果自负。以上各条期望大家严格要求执行。

9、安装班组要求工人住宿工地宿舍，要回家住宿的工人回家上下班路上出现事故，一切后果自负。

本 人 承 诺

我们已经理解过本岗位SHE教育培训，关熟知安本承诺书的资料，愿认真执行，如违反本承诺，愿承当相应的职责。

承诺人单位：

承诺人：

承诺时光：

施工单位审核人： 审核时光：

xx安装班

安全承诺书（十）：

个人安全承诺书

安全生产承诺书的作用不可缺带，它在事故发生时能够起到至关重要的作用。查字典范文大全特意为大家整理了关于安全生产承诺书范文的相关材料，期望对您的工作和生活有帮忙。

我郑重承诺在以后的工作中将做到以下几点：

1、履行岗位安全职责，为企业安全负责、为部门安全负责、为员工安全负责、为自我安全负责。

2、自觉遵守国家、行业和公司(单位)的各种安全管理法律、规章、制度、规定，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，与“违章、麻痹、不负职责”三大敌人作斗争，努力做到“不伤害自我、不伤害别人、不被别人伤害”。

3、遵守安全管理的各项法律、规章、制度、规定，不疲劳开车、不酒后开车、不将车辆借予无驾驶证人员驾驶，开车时不打手机、看信息。

4、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，用心学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。

5、日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，不盲目作业。

6、自觉理解公司(单位)、部门、班组的安全交底和技术交底，自觉执行安全交底和技术交底要求的各种安全措施，不抱侥幸心理。

7、主动制止同事的不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

8、用心参加公司举办的各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理潜力。

承诺人： 工种：

承诺时光： 年 月 日

安全承诺书 篇10

一、积极落实本岗位安全、环保、消防责任制，把日常工作与相关要求紧密结合，自觉遵守各项规章制度，并严格执行。自觉接受公司及分厂各级安全监督管理，在违反相关规定情况下自愿接受公司及分厂的相关处罚。

二、保证班前班中不饮酒，进入厂区不吸烟。

三、按公司及分厂要求配戴劳动防护用品，未按要求穿、配工作服、劳保鞋、安全帽不得进入生产岗位。上岗后按要求将安全作业证及上岗证插放于指定位置。检修过程中根据实际情况按要求正确配戴相关劳动防护用品如手套、防毒口罩等。

四、在检修过程中要做到三不伤害，同时做好设备检修前检修后的确认及试车工作。

五、严格执行《塑料一厂现场管理考核细则》中相关标准备，保证本岗位室内及现场卫生达到要求。及时清理检修过程中造成的废弃物，做到工完料净场地清。

六、认真巡检，对重设备定期检查，发现隐患及时处理或上报。

七、积极参加公司或分厂、工段、班组组织的各类安全培训或活动，认真学习相关安全知识和操作技能，确保自己达到岗位操作要求。

八、特种工必需做到持证上岗。入罐及登高作业必须严格按照相关规定执行。

九、对岗位范围内的消防器材、安全设施负保管、维护、清理之责任，不违章动用各类安全、消防设施，并有权拒绝其它人无故动

用岗位范围内的安全、消防设施。掌握预案中急求措施、火警电话，发解灭火器摆放位置，熟悉使用方法。

十、服从领导，积极完成分厂、工段、班组要求的临时任务。

十一、安全承诺书由本人签订，以条款如有违反，后果自负。

承诺人：xxx

时间：xxx

安全承诺书 篇11

为进一步落实安全生产主体责任，防止各类生产事故发生，确保所辖区域内管线安全平稳运行，本人现向包片管理员郑重承诺如下：

1、熟悉所辖管段的管道走向，埋深，沿线地形地貌、周边环境；清楚水工保护，阀室；熟悉辖区内管道沿线车辆可以通行的路线；了解管道周围地形及易发生地质灾害的区域；掌握辖区内所有穿（跨）越公路、铁路、河流、沟渠、光缆的详细位置、状况。

2、掌握管道附属设施的详细情况，发现有中柱等管道附属设施有歪斜、倾倒、外移及损毁等情况时，应立即将其恢复，由于条件受限，个人无法恢复的，应立即上报管理员。并在现场配合恢复。

3、每天至少徒步巡线三次，因雨雪天气或其他异常情况当天无法巡线时，应向包片管理员汇报征求同意。雨后必须立即巡查管道情况，特别是要对河流穿越段，沟渠，水工保护等易发生水土流失管段进行巡查，对所辖区域的小型水毁，绝对做到及时回填处理，如自己不能解决处理的，及时上报包片管理员或者巡线队。

4、及时制止管道安全保护范围内的一切施工，爆破等对管道安全平稳运行构成威胁的作业活动，无法制止的，应在作业现场立即向管理员汇报，等待管理员到达现场，并做好协调配合工

作。

5、及时制止移动、损坏、拆除管道附属设施及其设置的安全标志和保护装置等的行为。对线路上出现的紧急情况，接到队上通知后第一时间赶赴现场并实施救援，同时保护好现场。

6、配合管理员在所辖管段内从事的管道检测、维修和抢修的协调工作。

7、每天巡线结束后，认真填写巡线记录，同时将巡线情况向巡线队及时汇报。

8、与管道沿线村民和睦相处，做好群众走访工作，义务宣传相关法律法规，建立群防群治的保障体系。

9、上线巡查不使用任何代步工具，并做到“三不伤害’(不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害)。

10、保证完成好和配合好队上及管理员交办的其他工作。 对以上所有承诺，本人将严格遵守执行，如有违反，将愿意接受包片管理员及队上的任何处罚。

此承诺书一式两份，包片管理员和承诺人各执一份。

包片管理员： 承诺人： 签订日期：年月日

备注：对于以上所有承诺事项，在年底进行考核评比时，若承诺人能全部遵守执行，除年终奖之外再给予一定数额的经济奖励。反之，则扣除包片管理员相应的奖金和承诺人相应的年终奖，同时从工资中再进行相应的经济处罚。

售后服务承诺书13篇

本文探讨与“售后服务承诺书”有关的话题。文档处理可以迅速有效地传达和分享信息，因此范文的研究逐渐成为专家学者们的热门研究课题。学习写范文的技巧可以提高我们的应考能力。那么，我们通常是怎样开始写范文的呢？以下提示供参考，可能存在一定偏差，请自行判断！

售后服务承诺书【篇1】

一、产品质量承诺

1、产品的制造和检测有质量记录和检测数据。

2、产品性能检验：出厂前对产品的全过程和性能进行检验，确认合格后装箱发运。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材选用国内或国际优质名牌产品。

2、在平等竞争的条件下，在不降低产品技术性能和不改变产品成分的基础上，

以真诚优惠的价格提供给你。

三、交货日期承诺：

1、产品交货期：尽可能按照用户的要求。如果有特殊要求需要提前完成，我公司可以专门组织生产，安装，努力满足用户的需求。

2、产品交付时，我公司将向用户提供以下文件：

①维护说明

②安装图

③说明

④电路图

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。

2、服务宗旨：服务质量赢得用户满意。

3、服务原则：产品保修期为十二个月。在保修期内，供应商将修理和更换因质量原因损坏的零件。如果零件在保修期外损坏，将只收取所提供零件的费用。如果设备因人为因素损坏，供应商修理或提供的零件将按成本价计算。

感谢您对我们捕鱼人的信任和厚爱。我们将一如既往地为新老客户提供优良的产品和优质的售后服务。让我们一起努力，创造美好的明天！

公司全称（盖章）_______

业务负责人：_______联系信息：_______

（日期）_______

售后服务承诺书【篇2】

工期承诺

（1）按时开工的约定

①我公司保证按照合同协议约定的开工日期开工，如不能按时开工保证在协议书约定开工日期的7天前，将以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

②工程师在接到工程延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到工程延期开工申请要求后的48小时内不答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。

③工程师不同意延期要求或承包人未在规定的`时间内提出延期开工要求，工期不予顺延，我方赔偿因此给发包人因延期开工造成的损失。

④因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期并相应顺延工期。

（2）形象进度延误的约定

①在工程开工前，我公司保证按约定向监理单位和发包人提交施工组织计划，并经监理和发包人审定后的严格执行。施工组织计划作为拨付工程进度款的依据，若我公司不按要求提交施工组织计划，发包人有权不拨付工程进度款，所造成的工期延误由我方承担。

②在施工进程中，如实际施工情况发生变化，未能按照施工进度计划在预计时间内完成工作任务的，在随后的各分部分项工程施工中，要加强施工调度和指导，相应地加大劳动力投入，采取必要的技术措施，以追赶被延误的施工时间。

③工程形象进度严格按照施工组织计划的进度要求进行，若未经发包人同意而使工程进度拖延超过施工组织计划三天的，与施工组织计划相比，每延期一日发包人可按该次应付工程进度款的万分之四予以先扣出（上限额为合同价款5%），直至工程形象进度符合施工组织计划的要求为止，工程形象进度符合施工组织计划要求后发包人再将已扣出的进度款一次性无息支付给承包人。延期天数从施工组织计划规定的形象进度达到的日期到实际的形象进度达到工程进度款支付条件的日期之间的天数。

（3）工程停工的约定

①工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。我方保证按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。

②当我方实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师收到承包人复工要求后48小时内未予答复，我方可自行复工。

③因发包人原因造停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿我方由此造成的损失，相应顺延工期；因我方原因造成停工的，由我方承担由此发生的费用，并赔偿由此造成发包人的损失，工期不予顺延。

（4）误期赔偿金的约定

①因工程量变化和设计变更、不可抗力或合同中另有约定等因素引起的工期延误，并需经建设单位或监理单位的有关人员签字认可后，工期方可顺延。

②非上述原因，不能按合同约定的时间竣工，我公司愿承担违约责任，并向发包人支付误期赔偿费。

③每天误期赔偿费按合同总价的万分之四计算，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应工程的竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），不足一天的按一天计算，其极限为合同价的5%，发包人可从应付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款。

③误期赔偿款的支付不能解除我方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

售后服务承诺书【篇3】

1、质量保证：作为设备供应商___，我公司对本次投标所供给的产品均为厂家原厂原包装，贴合同家质量认证和质量认证体系，并供给产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。

2、供货安装时间：桂林市讯创贸易有限公司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后即向用户供给货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才装箱发货。

3、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可异常组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所供给的所有产品保质期，有效期内所供给的所有产品，供给正常工作日全天侯服务，终身技术服务支持。

5、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将供给代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

6、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所供给的产品供给保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。

售后服务承诺书【篇4】

为打造XX名牌，提高XX知名度，树立公司形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品及工程质量承诺：

1、产品的购买、生产、出厂、检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。

3、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国际和国内检验报告齐全质量合格的生产厂商。

4、工程施工时，严格执行甲方合同、施工图纸、国家、行业及地方标准、规范的要求，保证工程至少达到合格的要求。

5、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

二、交货及施工工期承诺：

1、产品交货及施工工期：按质按工期完工。若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货或工程交工时，我公司向用户提供下列文件：① 材料检测报告及竣工所需所有资料

② 外购件说明书及制造厂家

三、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如出现问题，我司在接到贵司或物管的通知后，维修人员在24小时内到达现场并开始维修。

4、服务原则：工程质保期为二十四个月，在质保期内我司将免费维修和更换属因产品或施工造成的质量问题；若在工程质保期外或人为因素造成的损坏，材料和人工均只收成本费。

5、我司郑重承诺：我司对该保温系统工程提供终身服务。

售后服务承诺书【篇5】

尊敬的客户：

欢迎选用XX公司系列产品，公司产品在出厂后，将对用户提供最优质的售后服务，保证本公司的所有产品全部符合国家标准规定的技术规范，并在此作如下售后服务承诺：

1、提供售后服务项目名称：XX项目。

2、产品运抵现场后，我公司技术人员可指导、协助客户安装、调试。

3、免费对客户操作人员进行培训，传授产品的操作、维护、保养知识。

4、本公司全系列产品质保18个月，终身维护；在质保期限内，如发现非人为因素造成元器件损坏，我公司免费维修或更换。

5、产品在质保期限外，我公司长期优先提供备品备件，只收取成本费及服务人员差旅费。

6、产品实行终身服务，为使客户方便与我公司联系，特设立了售后服务专线400-XXXXXXX。

7、对用户提出有关产品的质量问题，做到30分钟内答复；如需派人到现场，市区3小时、省内24小时省外48小时内到达现场，使问题得到及时处理，让设备尽快地恢复运行。

8、加强与客户的联系，重视客户的意见，建立产品质量售后服务跟踪卡，健全各客户档案，并且对产品进行回访，了解设备的运行情况，以确保客户长期、安全、可靠地使用我公司的产品。

服务宗旨：急用户之急,想用户之想，自始至终向用户提供热情、周到、专业、满意的售后服务！

XX有限公司

售后服务承诺书【篇6】

包修政策

1、整机包修一年

2、产品附件包修期：购买产品赠送的附件，包修三个月

3、下列情况不属于包修服务范围，但可实行收费维修

（1）消费者因使用、维护、保管不当及不可抗拒力造成损坏的。

（2）非格力特约服务网点拆动、修理造成损坏的（包括消费者自动拆动、修理）。

（3）无有效凭证及购机凭证型号与修理产品型号不符的。

（4）工厂或经销单位已注明作降价处理的“处理品”、“特价品”以及已超过包修期的产品。

（5）由于电源电压不稳定及超出正常电压范围或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成产品损坏的。

4、包修期界定：以开具发票时间开始进行计算；没有发票的，以出厂日期顺延三个月为包修期起算时间。

包换政策

包修有效期内，符合下列条件，而且用户拒绝维修的，可以换机。换机后的三包有效期自换机之日起重新计算

1、产品自售出之日起15日内，发生主要性能故障，不能正常使用；

2、主要性能故障连续修理二次，仍不能正常使用的；

3、自用户送修之日起因厂家原因超过30日（国家规定为90天）未能修复的；

4、因修理者自身原因使修理超过30日的，由其免费为消费者调换同型号同规格的产品，费用由修理者承担；

5、对有争议的，经销售公司及办事处售后经理核准的；

6、换货只换主机，其他附件、赠品和包装不在换货范围之内

包退政策

包修有效期内，符合下列条件，且用户拒绝维修或换机的，可以退机；

1、产品自售出之日起7日内，发生主要性能故障，不能正常使用的；

2、主要性能连续二次以上无法修复，用户坚持退机的；

3、对有争议，情况特殊的，经销售公司及办事处售后经理核准的。 备注

1、国家“三包”政策仅适用于产品本身质量问题；由于火灾、地震等不可抗拒因素及其他人为因素而造成的产品损坏或使用不满意等均不属于三包处理范围；

2、赠品：享受同等的三包服务政策。购买其它商品赠送格力小家电产品的，以相关商品的有效购买单据出据日为三包计算起止日，具体机型以单据上注明的小家电赠品名称、型号规格、数量为依据。

售后服务承诺书【篇7】

xxxxx器械设备有限公司就此次对投标南阳理工学院工业微生物重点实验室建设项目三标包第11项名称：不锈钢立式高压蒸汽灭菌器，型号：LDZx-50KBS，生产厂家：上海申安医疗器械厂，所售产品售后作如下承诺：

一、服务方式

1、电话支持：通过电话或传真形式，将安排专业技术人员在规定时间内对设备故障定位，并拿出解决，最终排除故障。

2、现场支持：通过电话不能诊断的故障，将安排工程师赴现场分析原因，制定，排除故障。

二、服务承诺

1、服务响应及时;

2、解决问题有效;

3、服务过程规范;

4、服务内容全面。

对本公司的设备均不少于规定保修期，如在此（员公开承诺书）期间出现质量问题，我公司将派专门工程师，1小时内响应，16小时内到达现场，24小时内解决问题，如在24小时内不能解决的，当天给予相应产品替代更换保证设备运行正常。

三、售后服务内容

1、产品质保期内保修，五年维护机械设备售后服务承诺书机械设备售后服务承诺书。质保期在产品安装完毕验收合格之日计算。质保期满后根据情况合理收取费用，详见备品备件收费标准机械设备售后服务承诺书文章机械设备售后服务承诺书

2、每次服务完毕后，都会向客户提交正规的售后服务报告。

3、服务计划：详见投标文件内容

4、备品备件：详见投标文件优惠备品备件。

5、联系方式：详见投标文件售后服务点机械设备售后服务承诺书承诺书。

6、安装调试：货物的安装调试，根据预定及用户的实际需求，制定安装并安装调试。 .

7、资料：安装完毕、必需的文档及全部有关本次工程项目的资料。

四、优惠条件

设备产品保修期内，我公司将利用许可时间(节假日)对产品实行至少每年四次的定期检查，及时解决间题，客户后顾之忧。

投标单位公章：xxxxx器械设备有限公司

授权代表签字：

日期

售后服务承诺书【篇8】

一、售前服务

1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择质优价廉的产品素材。

2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。能够组织贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时供给产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，进取配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司供给技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

二、售中服务

1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并进取听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2、选择国内最好的配套件制造厂商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。

3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊的开展。

三、售后服务

1、产品发到用户，我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。

2、在设备进行安装调试期间，我厂派现场工作经验丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。

3、免费培训技术及维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间，供给24小时的维修，以保证用户使用要求。

4、供应备件及时、确保用户满意

（1）及时反映用户需求；

（2）供给质优价廉的产品，确保按期交货；

（3）严格控制产品质量；

（4）妥当包装以防遗漏损坏。

总之，我们不仅仅供给给用户的是合格的产品，并且更供给高质量的服务，在同行业中树立起良好的形象，给用户留下深刻的印象。

售后服务承诺书【篇9】

1、服务

1.1、养护管理期内的服务承诺

(1)我公司加强养护巡查，发现有死苗、蔫苗，立即补植或采取挽救措施、确保整体绿化效果。

(2)养护期内，严格执行养护管理标准及实施细则中的各项规定，设专人

坚持每日巡查，日常养护按照绿化面积要求以每10000平方米的绿地要有1人的原则进行人员配备;养护人员每日着装并携带工具出勤。

(3)承诺所有植物在养护期满时成活率达到95%以上，保证让业主满意。

(4)承诺养护期内所有工作事项以保证苗木成活和改善景观效果为目的。

(5)承诺积极配合日常考核和月集中考核制度，更好地体现我公司工作的

自觉性和工作水平。

(6)承诺严格执行国家相关养护管理规范和其他甲方合理的养护工作的要求。

1.2、养护管理期之后的服务承诺

(1)工程竣工之后，我公司免费为甲方培训2名以上养护专业技术人员。

(2)长期为甲方提供免费的技术服务和技术支持，对于甲方的技术要求，我们保证在24小时之内给与解决，并且随叫随到，决不拖延。

2、质量

(1)坚持“规范化、精细化、科学化、日常化”的方针，努力打造养护示范项目，着力改善种植成活率，提高园林景观的外观质量。

(2)依据国家有关标准、技术规程，制定养护管理标准、制度及管理办法并贯彻实施。

(3)养护质量管理是实现园林绿化养护工作目标的保证，认真贯彻执行《园

林绿化养护管理标准》和《公司项目管理办法》以及甲方要求，以提高园林绿化养护质量为中心，建立健全监督、检查机制，推行养护质量责任制。

(4)我公司对从事养护管理工作的人员，均应制定相应的岗位职责和工作制度，明确职责范围，落实工作职责，尤其落实项目经理责任制，积极组织技术人员学习、了解新技术、新工艺，提高养护管理技术人员的业务水平和工作能力。

(5)日常巡查每天应至少二次，遇风雪、大风天气及重大节日等情况，应增加巡查频率，坚持徒步检查，以便能够准确发现问题。春、秋、冬季增加巡查频率，防止火灾的发生。

(6)特殊检查是指暴雨、大风等自然灾害造成设施损坏或树木折损及其他异常情况时所进行的专项检查并做好记录同时迅速向甲方报告

3、安全文明施工

(1)养护工作应在公司劳动安全部门指导下安全工作，在养护施工中，始终如一贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故的发生。从技术上、组织上和管理上采取有力的措施，解决和消除各种不安全因素，防止事故的发生。

(2)特殊工种持有国家安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证。

(3)养护作业劳动保护按规定配备必要的保护用品，从事高空剪枝、喷洒药品时，应佩戴安全工作帽、安全带、手套、防护镜、口罩等防护用品，夏季应做好防暑降温，冬季应做好防寒防冻。

我公司承认服务承诺是我公司投标文件的重要组成部分，我公司如能得到招标单位的信任而中标，我们将以一流的质量、一流的水平、高效优质的服务，并按我们的承诺书完成合同中规定的全部工作内容，赢得甲方、监理单位及社会各界的满意。

售后服务承诺书【篇10】

甲方：(以下称甲方)

乙方： (以下称乙方)

甲方将 绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、养护项目相关情况

养护项目名称：

养护地点：

养护面积：

二、养护期限

养护期限自 年 月 日至 年 月 日截至。

三、养护职责

1、养护期限内，乙方应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

2、绿化设施及主要养护内容

(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5)病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

(7)不包括自然因素及不可抗拒等因素所造成的植被损失。

3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、养护期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。

5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

7、乙方工作需达到住宅物业服务等级规范二级标准。

8、乙方如遇突击性工作时甲方应予以支持及配合。

四、绿化费用及付款方式

1、乙方派驻本项目绿化人员共计 人，乙方工作人员每人每月安排四天休息，休息期间乙方将安排替岗保证不影响绿化工作的完成，此项情况不视为乙方人数缺岗。特殊情况要以书面形式告知甲方。

2、养护费用按 元/计算，共计 。

3、根据合同的养护项目，一年养护经费为 元，大写： 元整，承包方式为全额经济责任制承包。

4、甲方以现金方式，一次性支付乙方一年的绿化养护费。

五、甲、乙双方责任

甲方有考核乙方服务质量的权力，乙方同时有评价甲方服务质量的权力。

六、考核验收

甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。

七、附则

未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。

附件一：住宅小区绿化养护等级标准。

附件二：绿化养护方案

附件三：绿化养护计划书

附件四：绿化费用明细

甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：

年 月 日 年 月 日

售后服务承诺书【篇11】

致：__________

_______公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向贵公司郑重承诺如下：

1、我公司生产制作的___质保一年，____质保三年不褪色，___质保四年不变形。(不可抗力因素除外)。接到报修电话，半小时做出技术服务响应，一小时内抵达现场解决相关技术问题。

2、按国家有关法律规定产品实行三包。

我公司针对____项目售后服务小组，组长由____公司项目经理现场培训人员，使其熟练掌握灯箱维护原理，并能解决常见问___担任，坚决执行“昼夜24小时不间断服务，365天无假日工作”的服务方针。针对___项目在售后服务期间的问题给予及时解决。

3、“质保期”期间由___项目售后服务小组负责安排维修小组对我公司制作安装的___进行跟踪服务，对现场走访时出现的问题及时解决，当时不能解决的，报公司，公司1小时派人员到现场解决，一年现场走访2次。

4、质保期后我公司会继续保持与用户联系,随时了解我公司工程产品的售后信息,以便及时采取纠正预防措施,并派专人进行定期检查，使用户放心使用我公司产品。

5、质保期满后可续签维护协议，且只收取产品成本费用。在接到报修电话后半小时内响应，给出相应解决方案。一小时内有专业人员带专业工具赶到现场解决故障。

6、售后服务期中将有调查问卷给予客户，希望甲方提出意见，帮助我公司不断成长。

一、售前服务

1、派专员为用户介绍国内、国外起重机行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择质优

价廉的产品并提供决策素材料。

2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选

择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

二、售中服务

1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2、选择国内的配套件制造厂商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。

3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的

所有工作能够有条不紊的开展。

三、售后服务

1、产品发到用户，我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。

2、在设备进行安装调试期间，我厂派现场工作经验丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。

3、免费培训起重机驾驶员和起重机维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。在贵单位使用吊车期间，提供24小时的维修，以保证用户使用要求。

4、供应备件及时、确保用户满意

(1)及时反映用户需求;

(2)提供质优价廉的产品，确保按期交货;

(3)严格控制产品质量;

(4)妥当包装以防遗漏损坏。

售后服务承诺书【篇12】

为保证药品、试剂、医用耗材质量，保障人民群众生命 健康安全，也为了加强反腐倡廉工作，规范药品、试剂、医

用耗材等

医用产品购销行为，杜绝医药购销活动中不正之风 的发生，更为了防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行 为。

凡是与我院有医用产品购销业务关系的公司和业务员 在我院业务往来活动中必须做出以下承诺：

一、 公司业务员必须是经公司法人委托负责我院业务的 人员，各业务员在我院业务活动中，要遵纪守法，并按照我 院各项规章制度办事。

二、 公司法人所委托的业务员应当根据我院报出的药品、 试剂和医用耗材计划准确及时配送，不得随意增减数量，也 不得将计划外的药品、试剂、医用耗材存放在我院使用科室 或库房，更不得擅自更改药品、试剂、医用耗材的品名(包 括商品名)、规格等。

保证其产品质量，确保病人使用安全。

三、 公司配送的产品，如出现不符合国家有关法律法规 规定的质量(包括产品的包装、说明书等)问题，经政府有关 管理部门或法定质检部门确认，造成上级单位处罚或者是造 成病人和医院损失的.，公司承担一切责任。

四、 产品经销人员如有业务，直接到相关部门联系洽谈， 按照有关程序办理。

特别是公司业务人员和厂家代表不得以任何借口进入 门诊和病房等诊疗区域宣传厂家产品，不得干预、影响医院 的医疗用品购销工作及诊疗秩序。

不得以任何理由私自进入门诊、病区、护士站、药房、 检验科、后勤保障科、计算机管理中心等科室对其产品进行 销售情况统计。

五、 公司业务人员和厂家代表不得通过向医院工作人员 赠送现金、有价证券或其他物品等不正当手段影响医生及其 他医务人员对药品、试剂、医用耗材使用的选择倾向。

六、 不得私自邀请医院职工参加以药品、试剂、医用耗 材为主题的相关宣传活动，会议交流和学习考察等为名义的 各种旅游活动。

七、 不得以任何形式给予医务人员开单提成、医药回扣、 统方等好处费。

八、 对产品经销人员各种形式的非法促销行为，医院一 经发现或经举报查证属实，将终止合同、冻结货款、停止产 品销售，直至终止业务关系。

九、 医院将每季度定期公布供方的销售情况，对单品种 排在前十位的经营公司及生产厂家进行重点调查和监控，并 将定期进行专项调查、抽查。

十、供货商有义务协助院方监督医务人员和采购人员的 购销行为，如发现院方工作人员有违规操作，立即向本院纪 检部门如实举报。(联系人：纪检监察室徐**,联系电话：

0717-6**0)。

十一、本承诺书一式两份，院方与供货公司各执一份, 有效

期为一年，一年之内若供货公司发生业务员及公司变更 等情况，请及时告知院方，并另行签订承诺书。

因未履行及时告知义务，造成的一切损失由发生变更事 宜的供货公司承担。

承诺人：

公司名称(盖章)： 时间：20**年 月 日

医疗耗材配送保障能力及售后服务情况说明医疗耗材 配送承诺书3

我公司对出售产品在质量、服务等方面的事宜，承诺如 下： 一、 保修维修：对于本公司出售的器械保修壹年(人为 因素及耗材除外)，超过保修期的产品实行终身维修服务。

二、 运输安装：运输过程中可能出现的问题(包括保险、 遗失、破损等)，由我公司负责，并由我公司承担此过程中 的一切费用。产品可安要求运送至指定地点，并派人安装调 试。

三、 维修响应：在三保期内出现的.质量问题，公司承 诺在收到用户通知的24小时之内给予答复，并在7个工作 日内，对超过保修期的产品实行终身维修服务。

四、 配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承 诺按产品的成本价供货。

五、 对所提供的产品中，其中穿刺器，针持我们承诺2 年质保，如有质量问题，可免费更换新品(质保不延长)。

医疗器械有限公司

20**年x月x日

售后服务承诺书【篇13】

为创造，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重：

一、产品质量

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以惠的价格供给给贵方。

三、交货期

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可异常组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户供给下列文件;

①技术保养维修手册

②安装总图

③外购件说明书及制造厂家

④供给易损件、备件清单，并附送必须量的备件

四、售后服务

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可到达现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的'零部件损坏，保修期外零部件的损坏，供给的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或供给的配件均按成本价计。

人：

20xx年xx月xx日

教师个人承诺书9篇

这是一篇关于“教师个人承诺书”的网络文章，希望对大家有所帮助。如今，处理文档已成为工作环境中的常态，而网络上也涌现出许多优秀的范文。通过学习写作架构的技巧，我们的文章可以更具说服力。如果你还在思考如何找到最经典的范文，不妨继续阅读。

教师个人承诺书 篇1

本人将积极投身创先争优活动，对照优秀党员基本要求，结合本人工作实际，郑重承诺，党员教师起到带头作用。

一、坚定信念，扎实学习，提高思想政治觉悟。

坚持学习党的理论知识和方针政策，坚持与时俱进的科学理论武装头脑，在思想上保持先进性，不断提高思想政治觉悟，及时更新知识结构。每天坚持读书读报，争取一学期看一本好书，并认真写好读书心得。

二、履行职责，坚守岗位，提高师德师风建设。

切实履行职责。严守工作纪律，不迟到早退，有急事做到提前请假。关爱学生，关心每一个学生，让每一个学生都有不同程度的进步，坚决不搞有偿家教，努力完成上级任务。

三、敬业奉献，遵纪守法，自觉抵制不良风气。

遵守法纪法规、校纪校规，不做违法乱纪的事情，做优秀公民。热爱劳动，弘扬正气，培养高雅爱好，自觉抵制不良风气。

四、潜心研究，提升能力，做学生满意的教师。

加强学习，提高教书育人的本领。每学期上公开课1节，听课20节。每年做好20xx字以上的读书笔记，写1-2篇以上高质量的论文。研究学生，因材施教，激发学生学习兴趣。充分备课，上好每一堂课，加强课后督促辅导及思想交流，做学生满意的教师。

五、结对帮扶，热爱学生，全心为学生服务。

热爱事业，以饱满的热情投入工作。热爱学生，不歧视任何学生。努力带好三2班，争取在各项班级比赛中有好名次。落实党员牵手活动，帮助2名贫困生，在生活中、学习上尽力给予帮助。

六、不断创新，参与改革，开展创造性地工作。

不断研究，任劳任怨，扎实工作，认真完成原定的课题目标，开展进行创造性活动。工作上做到不耻下问，不断促进自我专业快速成长。

教师个人承诺书 篇2

为更好地履行教师职业道德，塑造良好的教师形象，做一名受学生尊敬、让家长满意、获社会好评的人民教师，我承诺如下：

1、遵守《教师职业道德规范》，热爱本职工作，热爱学校，教书育人，敬岗爱业，忠于职守，认真履行岗位职责。

2.坚持以法治教、不参与色情、赌博、酗酒、吸毒、封建迷信等有损教师形象和尊严的活动。

3.好学上进，勇于创新。刻苦钻研业务，精益求精，不断提高自身素质，提升个人业务能力。

4.关爱学生，尊重学生人格和个性。信任、亲近、理解学生，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚和变相体罚学生，杜绝任何有损学生身心健康的行为，并保护学生避免受到他人伤害。

5.自觉遵守学校各项规章制度和工作纪律。不在教室使用通信工具;不在工作时间参与下棋、打牌、炒股、玩游戏、聊天等与教学无关的活动;不参与邪教活动，不传播低级庸俗的思想文化。

6.模范遵守社会公德。为人师表，衣着得体，工作时间不着奇装异服，不浓妆艳抹;作风正派，举止端庄，言行规范，以自身的良好形象教育引导学生。

7.尊重家长，主动与家长联系，争取支持和配合，认真听取意见和建议。坚持家访，以实现学校教育、家庭教育和社会教育的互动。

8.廉洁从教，情操高尚。不乱收费，不搞有偿家教，不强求学生购买规定用书以外的课辅资料，不向学生家长索要或变相索要钱物。

9.身正为范，以德立身。在申请认定教师资格、申报专业技术职务、工资晋级、评选优秀教师、特级教师等活动中实事求是、诚实守信，不弄虚作假。

10.关心集体、团结同志，谦虚谨慎，正确处理集体与个人、家庭与工作及其他方面的关系，服从组织领导。

以上承诺，保证自觉遵守，如有违反，愿意接受学校和教育行政主管部门或其他有关部门的处理。

教师个人承诺书 篇3

根据《浙江省教育厅关于切实减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担的通知》（浙教基﹝20xx﹞127号）和市、县教育主管部门的相关文件和精神，结合安吉县教育局“有效课堂教学提升年”活动，以及我校对减负工作的相关规定，我谨对减负工作做如下承诺：

1、严格按课表上课，不挤占学生的休息时间；

2、认真备课、上课、批改，做到作业布置精选、先做、全批，准时上、下课，把握教学时间，提高教学效率，决不拖一分一秒；

3、转变教育观念，立足为学生的发展服务，尊重学生的发展差异，保障学生公平接受教育与公平发展的权利；

4、严格控制考试次数，不公开学生成绩，不在班内张贴学生成绩；

5、严格控制学生的作业量，有针对性地分层布置作业，做到作业布置精选、先做、全批；

5、严格控制练习资料，未经上级批准不向学生推荐教辅资料；

6、关心爱护每一个学生，不体罚和变相体罚学生；

7、潜心工作，坚决不进行有偿家教；

8、加强对学生进行心理健康教育，促进学生全面和谐的发展。

承诺人： 20xx年 月 日

教师个人承诺书 篇4

为贯彻落实上级党组织关于开展创先争优活动的部署，不断加强党性锻炼和自身建设，切实履行党员义务，更好地发挥先锋模范作用，本人对照优秀党员标准，结合岗位实际，现就20xx年度工作和学习等方面作出如下承诺：

一、争做合格党员，用党的规章制度严格要求自己，积极完成学校的各项任务，在师生中起表率作用。

二、积极学习专业知识，不断提高自己的教学水平。作为一名党员教师，更要做到做好“学为人师”，不断努力提高自身的业务能力，努力提高自身的专业水平。在课余时间，要积极主动地学习专业知识，不断提高教学水平，使自己的视野和知识结构跟得上时代的步伐。

三、不断提高自身修养，努力追求“行为世范”。不断提高自己的道德修养。在日常的学习生活中，用自己的人格和情操潜移默化地感染影响和激励周围的学生，不断提高他们的品德，促进他们健康成长。

我承诺将认真对待创先争优活动，努力工作，积极进取，以身作则是，做好承诺事项落实，发挥好模范带动作用，用自己的行为为党添光彩。

1.爱国守法﹑爱岗敬业。热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导，拥护社会主义。全面贯彻国家教育方针，自觉遵守教育法律法规，依法履行教师职责；忠于人民的教育事业，甘为人梯，乐于奉献。对工作高度负责，以严谨的、科学的态度认真上好每一节课。

2.关爱学生。关心爱护全体学生，尊重学生人格，平等公正对待学生，做学生的良师益友。

3.教书育人﹑为人师表。培养学生良好品行，促进学生全面发展。加强师德修养，做到“学高为师，身正为范”，努力做一名新时代的教师。

4.终身学习。树立终身学习思想，拓宽知识视野，更新知识结构。潜心钻研业务，不断提高自己的专业素养和教育教学水平。

5.严于律己，遵纪守法。严格遵守校规校纪，做到不迟到，不早退。充分发挥“一个党员就是一面旗帜”的先锋模范作用，做好教师表率。

6.积极参加学校党组织开展的“创先争优”活动。把比学习、比党性、比服务、比创新、比业绩落实到日常工作中。

承诺人：xxx

教师个人承诺书 篇5

作为一名光荣的人民教师，我倍感荣幸。为自觉履行教书育人的职责，严格遵守《教师职业道德规范》，全面规范师德行为，努力做一个“为人民服务和人民满意的教师”，在此我向崇高的教师职业和学校、家长、社会郑重承诺如下：

1、依法执教，认真贯彻党和国家的教育方针，严格遵守《教师法》、《未成年人保护法》等国家法律法规。要遵纪守法，严格自律；不做违犯法规法纪的事。

2、热爱幼儿，尊重幼儿，公平，公正对待全体幼儿，不使幼儿受到生理或心理伤害，做到理解、尊重、信任每一位幼儿。

3、要为人师表，要仪表端正、举止文明；衣着得体，作风正派使用规范的职业用语。

4、要自觉遵守学校规章制度，严格执行教育教学常规，努力提高教育教学技能。

5、坚决杜绝“乱收费、乱办班、乱补课”行为，决不利用寒暑假办班补课，不增加幼儿负担

6、要尊重家长，热情接待，坚持家访；尊重家长，认真听取家长的意见或建议，不准指责、训斥幼儿家长，不把教师的责任推给家长。

7、妥善处理学校、家长、幼儿之间各种问题和矛盾。

8、要廉洁从教、依法执教；不搞有偿家教、不接受家长礼物和宴请，不利用幼儿家长为自己办私事，自觉维护教师形象。

9、坚持高尚情操，廉洁从教，不向幼儿推销教辅资料及其它用品。

10、热爱教育，对工作尽职尽责，工作勤奋，求真务实，乐于奉献，遇事不推委、不拖沓。

11、认真教书育人、认真备课、上课，认真批改作业，及时处理教育教学过程，要与时俱进，更新教育观念。

12、关心集体，维护学校荣誉，不做有损学校荣誉的事，不做有失教师形象的事。

13、努力学习，不断提高科学文化和教育教学水平，钻研业务，精益求精，勇于实践与创新，全面提高教育教学质量。

以上几条，特向学校、幼儿和家长作出公开承诺，如有违反，本人愿意接受学校批评，同时敬请幼儿、家长、社会予以监督。

承诺人：

20xx年XX月XX日

教师个人承诺书 篇6

我作为一名光荣的人民教师，担负着教书育人的重任，为了认真履行教师职责，严格遵守中小学教师职业道德规范，形成自己良好的师德师风，争做一名师德高尚的教育工作者，我向光荣的教师职业以及学校、学生、家长郑重承诺：

1、自觉遵守《中小学教师职业道德规范》，严格执行《教职工管理办法》。

2、不以任何形式举办各种有偿家教辅导班，不强制、暗示、介绍学生参加家教，教师之间不相互提供有偿家教生源。不组织、不动员或变相动员学生参加校外办学机构补习班。不接受学生家长有偿家教的请求。

3、依法执教，自觉遵守有关法律法规，宣传先进文化，不发表、不传播有害学生身心健康的思想和违背国家法律法规的任何言论。

4、爱岗敬业，热爱学校，把教育作为一份提升学生和自己的神圣事业。不随意停、调课，不对工作敷衍塞责，不说任何损害学校名誉的话，不做任何有失师表形象的事。

5、热爱学生，尊重学生人格，尊重学生受教育权，平等公正对待学生，保护学生合法权益。不歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生，对任何学生均一视同仁。

6、严谨治学，向课堂教学要质量，以复合型教师为自身进取目标，树立终身学习观念。不违规加重学生课业负担，不从事以盈利为目的的第二职业和有偿补课，在教学活动中不出现使用通讯工具等影响正常教育教学的行为。

7、尊重家长，认真听取家长的意见建议；坚持家访，讲究方法，妥善处理学校、家长、学生之间各种问题和矛盾。

8、自尊自爱，严于克己，讲究礼节，衣着庄重、文雅大方，妆扮符合教师形象。不穿奇装异服，不浓装艳抹，不佩带转移学生注意力的饰物。

9、保证安全。尽职尽责地做好安全工作，坚持安全教育，强化安全管理，加强安全防范，落实履行“一岗双责”安全管理责任，保证学生在校期间的安全。

10、在教育过程中，遵循严而有格、严而有度、严而有恒、严而有方的原则。坚持做到“八不”，即：不体罚、变相体罚学生；不呵斥、讽刺挖苦学生；不将学生赶出教室和赶回家；不以多写作业惩罚学生；不进行有偿家教；不乱收费；不让学生帮老师干活；在交往中不收礼。

学校（盖章）：

教师（签名保证）：

教师个人承诺书 篇7

为切实维护教育形象，不断加强师德修养，自觉接受学生及其家长和社会的监督，特做如下承诺：

一、爱岗敬业。认真遵守《教师职业道德规范》，上课不迟到、不早退、不拖堂，不擅自调课、停课、缺课；不在公共场所吸烟，不酒后上课，不在上课时接打电话；工作日不饮酒；不在上班时间打牌、下棋、串岗、网聊和玩电脑游戏等与工作无关的活动。

二、关爱学生。尊重学生人格，关心每一位学生。不讽刺、挖苦、歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生，不随意停学生的课。

三、廉洁从教。严格执行教育收费规定，决不乱收费。不搞有偿补课和介绍自己的学生进行有偿补课；不私自到校外兼课；不向学生推销或变相推销未经教育行政主管部门审定的教辅资料或其他物品。

四、遵纪守法。认真遵守《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《山东省义务教育条例》等法律法规，认真执行《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》，坚持以法执教，自觉遵守学校和上级各种规章制度，不散布、传授违背党和国家方针政策及影响学生健康成长的言论。

五、尊重家长。热情接待学生家长，坚持家访，不指责、训斥学生家长，不把教师的责任推给家长；不向学生或学生家长索要、变相索要财物或接受家长的礼物和宴请。

六、为人师表。仪表举止得体大方；诚实、守信、严谨、公正、自律、慎独；不弄虚作假、营私舞弊；不出现有悖于教师职业道德、教师日常行为规范和教师忌事忌语的言行；不参与邪教、赌博、封建迷信活动。

请学生、学生家长和社会各界监督。

县教体局举报电话：（工会办）、（监察信访室）

学校举报电话：

教师签字：

教师个人承诺书 篇8

教育事业是神圣的，教师的职业道德是崇高的，教师的责任是重大的。为了提高教师自身的思想道德素养，全面提升我园工作人员的师德水准，我们全体教工向社会、家长、幼儿郑重承诺：

一、依法从教

全面贯彻国家教育方针，自觉遵守《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等法律法规，做学法、用法与维护法律、法规尊严的带头人。依法履行教师职责，不损害幼儿利益。

二、爱岗敬业

忠于人民教育事业，树立崇高的职业理想与坚定的职业信念，热爱幼儿园，热爱幼儿；认真履行岗位职责，勤奋工作，敬业乐业；认真执行教学计划，自觉遵守教学规范；服从幼儿园工作安排，积极承担班主任等教育教学工作任务。

三、关爱幼儿

关心爱护全体幼儿，尊重幼儿人格；关心幼儿安全与身心健康，维护幼儿正当权益；不体罚或变相体罚幼儿，不讽刺、挖苦、歧视幼儿，不放弃每一个幼儿。

四、教书育人。

全面实施素质教育，坚持因材施教，激发与培养幼儿创新精神与实践能力，促进幼儿全面与谐发展；努力培养幼儿良好品行，塑造幼儿健全人格；遵循教育教学规律，努力提高教育教学质量；综合评价幼儿素质，客观评定幼儿操行。

五、为人师表

坚守高尚情操，知荣明耻，严于律己，以身作则，自尊自爱，模范遵守社会公德，在参与各种评优晋级、职称评定中，诚实守信，不弄虚作假。文明执教，举止端庄，衣着得体，语言规范；关心集体，顾全大局，团结协作，尊重同事，维护幼儿园与集体荣誉。

六、廉洁从教

自觉抵制社会不良风气，不接受家长礼金、礼品；不利用职务之便向家长谋私利，向幼儿推销教辅资料与其它任何商品；不要求、授意幼儿、家长为幼儿园与自己提供任何形式的服务或帮助；不组织幼儿参与、自己不参与任何形式的收费补习班，自觉抵制乱办班、乱收费行为。

七、尊重家长

虚心听取幼儿家长意见，密切保持家园联系，认真做好家访工作，促进家园配合育人。积极向家长宣传科学的教育思想与方法，不训斥、指责家长。

八、终身学习

崇尚科学精神，树立终身学习理念，恪守学术道德，发扬优良学风，拓宽知识视野，更新知识结构，潜心钻研业务，勇于探索创新，不断提高专业素养与教育教学水平。

以上承诺，教师应严格遵守，接受家长与社会的监督。如违反以上条款，情节较轻的，在职教师：扣除当月工资的5%；聘用教师：扣除当月考勤奖；情节恶劣的，在职教师：年终不得评优、晋级，聘用教师：立即解聘。如体罚幼儿至严重后果造成恶劣影响的，由在班教师承担全部费用，同时接受相应处罚。

承诺人：

教师个人承诺书 篇9

青年教师是学校的未来，是学校可持续发展的脊梁。为了策应社会发展和教育改革对教师素质的需要，培养适应时代发展的青年教师群体，构建一支师德高尚、师能优秀的青年教师队伍，促进我校每位青年教师健康、充分、和谐的成长，根据《国家中长期教育改革和发展规划》，结合各级教育行政部门对教师发展的要求和教师个体自主成长的需要，制定《XX县实验小学青年教师专业成长基本要求及考核办法》，旨在促进青年教师更好成长和我校师资队伍的和谐发展。

一、具体要求：

1.每天读一篇教育教学文章。

2.每周写一篇教学反思。

3.每月读一本推荐书刊。

4.每学期上一堂校级以上观摩课（校级指“共享课堂”）。

5.每年在市级以上刊物发表及获奖论文各1篇。

6.三年内主持一项县级以上课题研究。

7.语文、数学、英语教师任教学生成绩良好；其他学科教师，所教学生参加县级及以上教育行政部门组织的竞赛每学年至少一次获团体组织奖，或所指导学生一人以上获一等奖，或指导的学生的作品有1人以上在市级展出(演出)或刊物上发表。

8.外出学习、培训后，主动上汇报课或书写听课、讲座等体会。

9.积极参加“成长教育研究会”并能主动交流思想。

二、奖罚措施：

完成“成长基本要求”的第3、4、5、7为合格，同等条件下，优先评先评优；全部完成者为优秀，学校为其成长提供市内公开教学或外出培训机会，每年免费订阅教育杂志一份。不合格者，学校综合考核为三等奖，并进行网上通报；第二年仍不合格者，建议调离实小。

以上要求，我保证完成；若不能完成，愿意接受学校的处罚！

承诺人：

离婚承诺书(集锦10篇)

本文标题为“离婚承诺书”，内容详实全面，欢迎大家查阅。范文的写作可以从多个方面展开，例如结构与组织、语言表达、论证及论据的选择等。在这个时候，范文的作用就显现出来了。了解范文的写作思路是非常重要的，因此请大家多关注我们网站的更新，以便及时获取最新信息！

离婚承诺书 篇1

婚姻和生育情况承诺书范本

婚育状况承诺书范本

姓名： ,性别 , 年 月 日出生，本人身份证号码 ，户籍地为 。于 年 月 日与 省(自治区、市) 市（区、县） 乡（镇、街道）居民 结婚，本人婚育情况如下：

本人郑重承诺：以上所填内容真实有效，如与事实不符，愿承担相关法律责任。

本人签字：

年 月 日

说明：此承诺书需由本人亲笔签字，其他人代签无效。

婚姻和生育情况承诺书

我们谨此承诺：

女方姓名： 性别： 国籍： 出生日期： 年 月 日 民族： 职业： 文化程度： 身份证号码： 户籍地： 档案地： 现居住地：

婚姻状况： 子女状况： 男方姓名： 性别： 国籍： 出生日期： 年 月 日 民族： 职业： 文化程度： 身份证号码： 户籍地： 档案地： 现居住地：

婚姻状况： 子女状况： 我们承诺上述情况完全真实，如有虚假，愿承担相应的法律责任。

承诺人：

承诺人：

婚育状况承诺书

本人姓名： ，性别, 年 月 日出生，身份证号码 ，户籍地址 ，

现居住地 ，工作单位 。

本人配偶姓名 ，配偶身份证号码 。

现居住地址 ，工作单位 。

本人承诺，截止 年 月 日，（当前日期），本人系（ 初、再）婚，结婚登记日期 年 月 日，未曾生育或抱养子女。现怀孕 月（女方填写）

本人承诺上述内容属实，如有虚假、隐瞒事实，骗取一孩生育服务证，造成违法后果的`，本人愿承担一切法律责任。

承诺人： （签字、盖手印）

年 月 日

联系电话：

婚育状况承诺书

我们夫妻双方承诺：现无子女（含未收养子女），且无其它重要婚育情况遗漏，向 乡镇、街道计生办提供的相关信息和资料真实有效，符合生育第一个子女政策，现申请办理一孩《生育服务证》。如本人承诺内容与实际不符，由此产生的一切违法行为和后果，愿意按照相关法律法规接受处理。如有不符，愿承担法律责任。

承诺人（妻子）：

承诺人（丈夫）：

承诺时间： 年 月 日

离婚承诺书 篇2

原告：马××，男，xxx年12月××日生，汉族，××大学xx系教授，家庭住址是××大学××区××。

被告：吴××，女，xxx年12月××日生，汉族，××大学xx学院副教授，家庭住址是××大学××区××。联系电话：××××××

法定代理人：吴×，被告父亲，70岁，文盲，现住××县××镇××村，联系电话：××××××，邮编：××××××

诉讼请求：

1、解除原告与被告之间的'婚姻关系;

2、离婚后原告愿意继续请人照料被告，或者被告由其父母或兄长等家人照料;

3、女儿由原告抚养;

4、共同财产依法分割。

事实与理由：

原告与被告于xxx年1月6日结婚(补办结婚证日期为xxx年8月18日)。被告于xxx年6月14日自缢而患有缺氧性脑病，且留有严重的后遗症，如智力障碍、语言不清、记忆力差、生活不能自理、大小便不知、需长期请人照料。

1、夫妻分居两年，没有夫妻生活。自妻子自缢以来我们一直分居，长期没有夫妻生活，甚至连正常人的生活都没有，生活苦不堪言。

3、妻子的父亲及家人的纠缠严重地干扰了我的生活和工作。妻子自缢以来，其父柳华山胡搅蛮缠，屡屡干扰我的生活和工作。自妻子xxx年6月住院以来就开始耍赖，一直威胁要与我拼命。妻子出院后，他与妻弟和妻妹等人经常来我家、我父母家、妻子的工作单位xx学院、我的工作单位xx系和学校办公室无理吵闹，提出不合理的要求，甚至数次在上班时阻止我去上课。妻子家人的行为严重地干扰了我的正常生活和工作。本来妻子自缢让我就很难过，他们的所作所为更是雪上加霜。

基于上述原因，为使我能正常生活，安心教学和科研，我恳请法院解除我与妻子之间的婚姻关系。

离婚承诺书 篇3

离婚协议书经民政局登记生效，导致离婚。承诺书签订即生效，不会导致离婚。

近年来，包括“婚前公证”、“财产协议”等在内的各种“婚姻保证书”出现在婚姻生活中，其中多数内容为一方如违反双方协议，将受到惩罚;如果离婚一方自愿放弃财产和子女抚养权等。那么，对此应如何看待呢?

承诺书有法律效力，目前，在一些家庭中，妻子都握有一张保证书。这类保证书通常出现在一方(多为男方)有婚外情、赌博、吸毒、家庭暴力等行为后，为了挽回婚姻，被迫以书面形式向对方认错，保证今后会“痛改前非”，并约定今后如再出现类似问题从而导致离婚，“财产都归对方所有”，“自愿放弃孩子抚养权”等等。

这类保证书在现实生活中不算少见，但这种“承诺书”到底有没有法律效力，在离婚诉讼中能否被法院采纳?

承诺书中关于该方存在过错行为的记载，可以作为另一方主张感情破裂和对方存在过错的直接证据，在离婚诉讼中具有重要的证明效力。如果这种过错符合《婚姻法》46条规定的“重婚”、“同居”、“家庭暴力”和“虐待、遗弃家庭成员”等情形的，无过错方还可以请求损害赔偿。

离婚承诺书，承诺内容不违反法律的强制性规定和社会风俗的.，具有法律效力。在离婚时，可以作为证据使用，并根据承诺书的内容确定双方的权利义务。不过，如果一方使用暴力、胁迫或者其他违背另一方意愿的手段，迫使另一方作出承诺或者保证的，另一方可以在离婚时否定该承诺的法律效力。

离婚承诺书不是离婚协议书，协议书是双方签订的，承诺书是单方做出的。但是，协议书和承诺书一样，都具有法律效力。当然，也存在着可否定其法律效力的情况，具体情形还要看承诺书中的具体内容。

离婚承诺书 篇4

男方：xxx，男，汉族，xxxx年xx月xx日生，住xxxx，身份证号码：xxxxxxx

女方：xxx，女，汉族，xxxx年xx月xx日生，住xxxx，身份证号码：xxxxxxx

男方xxx与女方xxx于xxxx年x月认识，于xxxx年x月x日在xx登记结婚，婚后于xxxx年x月x日生育一儿子/女儿，名xxx。因xxxx致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权。

儿子/女儿xxx由女方抚养，随同女方生活，抚养费（含托养费、教育费、医疗费）由男方全部负责，男方应于xxxx年x月x日前一次性支付xx元给女方作为女儿的抚养费。（男方每月支付抚养费xx元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号：）

在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。（男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。）

三、夫妻共同财产的处理

（1）存款：双方名下现有银行存款共xx元，双方各分一半，为xx元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于xxxx年xx月xx日前一次性支付元给女方/男方。

（2）房屋：夫妻共同所有的位于xxx的房地产所有权归女方所有，xx房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于xxxx年xx月xx日前一次性补偿房屋差价xx元给男方。

（3）其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有（附清单）。

四、债务的处理

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。（xx方于xx年xx月xx日向xxx所借债务由xx方自行承担……）

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前xx二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、经济帮助及精神赔偿

因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金xx元给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费xx元。上述男方应支付的款项，均应于xxxx年x月x日前支付完毕。

七、违约责任的'约定

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金xx元给对方（男方/女方按xx支付违约金）。

八、协议生效时间的约定

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

协议人：xxx

协议人：xxx

xxxx年xx月xx日

离婚承诺书 篇5

男方：_______，___年__月__日出生，民族：__族，工作单位：______，现住址：__________________。

女方：_______，___年__月__日出生，民族：__族，工作单位：______，现住址：__________________。

双方于 年月日在市城区（县）人民政府的民政部门登记结婚，现因__________________（注：指感情不和等）的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议：

一、男方________与女方_______自愿离婚。

二、子女的抚养：

1、双方于____年_____月_____日生育有一儿子/女儿，取名：_____，离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活，由女方/男方每月给付抚养费（包括生活费、教育费、医疗费）元，在每月号前付清，直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。

2、男方/女方（注：指未直接抚养的一方）可在每月的第周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望，可提前一天由双方协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时，探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见，不可强行按本协议执行。

三、夫妻共同财产的分割：

1、房产：a夫妻双方婚后购有坐落在路号小区栋单元号的楼房一套，登记在男方/女方（或双方）名下，属夫妻共有财产。离婚后，该套房屋归男方/女方所有（注：包括房内装修内附属设施及相关配套设施），双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币元，在本协议签订之日起日内付清。

b夫妻双方婚后购有坐落在路号小区栋单元号的楼房一套，购房时以男方/女方为主贷人向银行按揭贷款购买，首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款，该房属夫妻共有财产。离婚后，该套房屋归男方/女方所有（注：包括房内装修内附属设施及相关配套设施），双方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。

离婚承诺书 篇6

男方：某某，男，汉族，_ 年_ 月_日生，住____________，身份证号码：_______________

女方：某某，女，汉族，_年_月_日生，住____________，身份证号码：_______________

男方与女方于_年_月认识，于_年_月_日在_登记结婚，婚后于_年_月_日生育一儿子/女儿，名_。因_致使甲乙双方感情确已破裂，已无和好可能，现经甲乙双方双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

儿子/女儿_由女方抚养，随同女方生活，抚养费由男方全部负责，男方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费_元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号：__________)。

在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)

三、甲乙双方共同财产的处理：

⑴存款：双方名下现有银行存款共_元，双方各分一半，为_元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方/男方。

⑵房子：甲乙双方共同所有的位于xx-x的房地产所有权归女方所有，房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于_年_月_日前一次性补偿房子差价_元给男方。

⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。(/方于_年_月_日向xx-x所借债务由_方自行承担……)

五、一方隐瞒或转移甲乙双方共同财产的责任：

双方确认甲乙双方共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房子、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、经济帮助及精神损害赔偿：

因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费_元。上述男方应支付的款项，均应于_年_月_日前支付完毕。

七、违约责任的约定：

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金_元给对方(/按支付违约金)。

八、协议生效时间的约定：

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向xx-x人民法院起诉。

男方：______女方：_______

签名：______签名：_______

_年_月_日 年_月_日

离婚承诺书 篇7

协议人：方 某， 男，××年×月×日出生，住××市×××路×××号，身份证号：××××××××××××××××××。

协议人：王 某， 女，××年×月×日出生，住××市×××路×××号，身份证号：××××××××××××××××××。

协议人方某王某双方于××年×月×日在××区人民政府办理结婚登记手续。××年×月×日生育儿子×××。因协议人双方性格严重不合，无法继续共同生活，夫妻感情且已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：

一、方某与王某自愿离婚。

二、儿子方××由女方抚养，由男方每月给付抚养费600元，在每月5号前付清;直至付到18周岁止，18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。

三、双方有夫妻共同财产坐落在××路××小区××室商品房一套，价值人民币80万元，现协商归女方王某所有，由女方一次性给付男方方某现金38万元，此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。

四、夫妻无共同债权及债务。若有债务，在谁的名下则由谁来承担。

五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地，于星期日下午五时送回王某居住地，如临时或春节探望，可提前一天与王某协商，达成一致意见后方可探望。

本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

离婚协议人：×××

离婚协议人：×××

××××年××月××日

离婚承诺书 篇8

男方：某某，男，汉族，xx年xx月xx日生，住，身份证号码：

女方：某某，女，汉族，xx年xx月xx日生，住，身份证号码：

男方与女方于xx年xx月认识，于xx年xx月xx日在xx登记结婚，婚后于xx年xx月xx日生育一儿子/女儿，名xx。因xx致使甲乙双方感情确已破裂，已无和好可能，现经甲乙双方双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

儿子/女儿xx由女方抚养，随同女方生活，抚养费由男方全部负责，男方应于xx年xx月xx日前一次性支付xx元给女方作为女儿的抚养费（/男方每月支付抚养费xx元，男方应于每月的1—5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xxxx银行帐号：xx）。

在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可探望女方抚养的孩子。（/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。）

三、甲乙双方共同财产的处理：

⑴存款：双方名下现有银行存款共xx元，双方各分一半，为xx元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于xx年xx月xx日前一次性支付xx元给女方/男方。

⑵房子：甲乙双方共同所有的位于xxxx—xx的房地产所有权归女方所有，房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于xx年xx月xx日前一次性补偿房子差价xx元给男方。

⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有（附清单）。

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。（/方于xx年xx月xx日向xxxx—xx所借债务由xx方自行承担……）

五、一方隐瞒或转移甲乙双方共同财产的责任：

双方确认甲乙双方共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房子、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、经济帮助及精神损害赔偿：

因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费xx元。上述男方应支付的款项，均应于xx年xx月xx日前支付完毕。

七、违约责任的约定：

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金xx元给对方（/按支付违约金）。

八、协议生效时间的约定：

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向xxxx—xx人民法院起诉。

离婚承诺书 篇9

民事诉讼中的被告，收到原告的起诉状副本后，在法定限内，针对原告在诉状中提出的事实、理由及诉讼请求，进行回答和辩驳的书状，称为第一审民事答辩状。

第一审民事答辩状具有下列特征：

(一)必须是民事案件被告提出的。

(二)必须在法定期限内提出。

民事诉讼法第113条第1款规定：“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。

”第113条第2款又规定。

“被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

”由此可见，提出答辩状，对于民事被告来说，既是义务，又是权利，而主要的还是权利。

(三)必须针对起诉状的内容进行答辩。

列答辩人姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业或职务，单位或住址。

3.案由部分，主要写明对原告某人为什么案件起诉进行答辩，对何时收到起诉状副本，可写可不写。

具体写法如：“答辩人因原告XXX提起XXXX(案由)诉讼一案，现答辩如下：”或写：“答辩人于XXXX年X月X日收到你院转来原告XX提起XX之诉一案的起诉状副本，现提出如下答辩：”

(二)答辩的论点和论据 . 这是答辩状的主体部分，或者说是关键部分。

对原告诉状中所写的事实是否符合实际情况表示意见。

如果所诉事实全部不能成立，就全部予以否定;部分不能成立，就部分予以否定。

提出符合客观真实的事实来加以证明。

就事实部分进行论证，要着重列举出反面的证据来证明原告诉状中所述事实不能成立，并且要求反证确实、充分，不能凭空否认原告诉状中所叙述的事。

这里所说的反面证据，一种是直接与原告所提的证据相对抗的证据，另一种是足以否定原告所述事实的证据。

2.就适用法律方面进行答辩。

一是事实如果有出入，当然就会引起适用法律上的改变，论证理由自然可以从简，这叫事实胜于雄辩。

二是事实没有出人，而原告对实体法条文理解错误，以致提出不合法要求的，则可据理反驳。

三是在程序方面，如果原告起诉违反民事诉讼法的.规定，没有具备引起诉讼发生和进行的条件， 则 可就适用程序法方面进行反驳。

3.提出答辩主张 。

在提出事实、法律方面的答辩之后，引出自己的答辩主张，即对原告诉状中的请求是完全不接受，还是部分不接受，对本案的处理依法提出自己的主张，请求法院裁判时予以考虑。

(三)尾部和附项1.致送机关，分两行写：此致XXX人民法院2.右下方写：答辩人：XXX(签名或盖章)并注明年、月、日。

3.附项：写明：(l)本答辩状副本X份;(2)证物或书证XX(名称)X件。

答辩人：×××(写明姓名、性别、年龄、 民族、 籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)

委托代理人：×××(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)

因______诉答辩人______一案，答辩如下：(答辩理由应着重陈述起诉状中与事实不符、证据不足、缺少法律依据等问题，并列举有关证据和法律依据)。

答辩人：张**，男，30岁，族，省市人，现住市区中路*号市政府宿舍*-*-*号。

-*****。

答辩人因李**诉我离婚一案，现提出答辩如下：

答辩人认为原、被告夫妻感情没有破裂，不同意离婚，理由有三：

一、原、被告夫妻系自由恋爱，有感情基础;

二、原、被告性格相近，爱好相同;

三、原、被告共同生活中，一直和睦相处。

答辩人认为原告在诉状是谈到的夫妻经常吵架，不是事实，吵架不是没有，但一没有经常吵，二没有影响到夫妻感情。

离婚承诺书 篇10

承诺人：________，男，________生， 族，住________，农民， 身份证号码：________联系电话：________

被承诺人：________，男，________生， 族，住________，农民， 身份证号码：________联系电话：________

承诺人___，与被承诺人___，系合法夫妻，二人于_______年10月15日领取了结婚证，并于_______年11月5日生一子女_______。现在夫妻共同财产主要有：位于东海县房山镇上___号，系自建房屋;二手帕萨特轿车一辆，车号为___，经营两个店铺。

由于承诺人性格暴躁，家庭生活专断霸道，常常因琐事而使用家庭暴力，特别是近段时间来，承诺人使用家庭暴力强度越来越大，频率越来越快，使被承诺人越来越难以忍受，导致夫妻感情破裂。被承诺人认识到，难以与承诺人共同生活，故诉请离婚。现承诺人认识到其本人严重错误，请求被承诺人给他一个改过自新机会，经过慎重考虑，决定暂无离婚，现约定如下条款，承诺人承诺做到，否则就离婚，并按约定履行对财产处置，具体内容如下：

1、家庭生活中坚持夫妻关系平等、民主，承诺人不得对承诺人实施家庭暴力(包括殴打、辱骂、威胁等);不得对被承诺人父母实施家庭暴力。

2、在经营中双方权利地位平等。承诺人在经营活动中不得对被承诺人隐瞒有关经营情况及有关债权、债务情况，对外借款须有被承诺人签字才能生效，否则视为承诺人单方债务，并不得在夫妻共同财产中扣除。

3、承诺人在各级金融机构开设帐户必须向被承诺人公开，被承诺人有监督权利。

4、如有下列情况视为夫妻感情已经破裂，承诺人对此不得提出异议：

(1)承诺人实施家庭暴力导致被承诺人及其父母造成轻微伤以上(包括轻微伤)后果;承诺人实施家庭软暴力，使被承诺人及其父母不能忍受而自残，造成轻微伤以上后果。

(2)由于承诺人原因而导致被承诺人离家出走三个月不归。

(3)承诺人与第三人发生不正当婚外情(包括但不限于在外找情人)。

5、由于承诺人过错(包括但不限于本承诺书中1—3条)而导致离婚，承诺人承诺放弃夫妻共同财产(包括债权)而净身出户，并承担所有外债;同时子女由被承诺人抚养。

6、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

承诺人：___

_年_月_日

食品安全承诺书(范文五篇)

“一年一年，生日又到！不管时光如何来去匆匆，不变的是我对你永远的祝福，愿你平安快乐！生日更进步！”生日是每一个都不会忘记的日子，我们一般都会送上自己的生日祝福。您是否在寻找更有意义的生日祝福语？下面是小编精心收集整理，为您带来的《食品安全承诺书(范文五篇)》，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

食品安全承诺书(篇1)

商品质量承诺书1

为全面贯彻农业生产资料市场监督管理办法》和《关于规范农资经营质量管理行为的工作意见》, 落实索票索证、进销货台账、销售凭证和缺陷产品处理等农资经营内部质量管理制度.我们积极响应工商所的倡议,并郑重承诺:

一、认真做好索票索证工作，把好进货关，绝对不出售无合来源的农资生产资料；

二、认真做好日常检查工作，不销过期、失效、变质、标识不全或国家明令禁止生产和使用的农药，确保农民朋友人身健康、生命财产安全；

三、认真做好进货台帐记录,不弄虚作假,如实登记,保证每月5日前,向工商所报送(农资商品品种信息汇集表);

四、认真做好明码标价工作,“诚信经验为根，以保质保量为本，”所售商品不短斤少两，对商品听用途、性能、制作成份、适用范围等不作引人误解的虚假宣传；

五、做好售后产品跟踪反馈意见收集工作，所售商品出现质量问题时，及时向监管部门报告，停止销售该农资，通知购买农户暂停使用期（已经使用的，告知补救措施），积极主动配合政府相关监督部门的调查工作。我们有信心做好农资经营内部质量管理制度工作，让广大农民朋友

放心购买农资，实现“零投诉、零案件”的管理目标。欢迎社会各界人士监督。

承诺人： 电话：

为了生命健康，为了美好明天，为了家庭幸福，为了万家团圆，我向班组郑重承诺：

1、提高思想认识，做到我要安全、我懂安全、我会安全、我能安全，用良心做工作、保安全。

2、积极参加安全活动，学习安全知识，不断提高业务技能和自身素质。

3、主动抓好岗位隐患防控和危险源辨识，消除现场隐患。

4、严守“三大规程”，自觉遵章作业，杜绝“三违”现象。

5、搞好自主保安和相互保安，杜绝人身事故，做到“四不伤害”。

6、倡树文明行为，严格执行准军事化。

7、严格执行“手指口述”与“岗位标准流程操作法”。

8、加强个人自律，做到安全诚实守信，不断提升文明素养。

见证人：

承诺人：

**工区

20xx年xx月xx日

商品质量承诺书2

三轮品牌：

电池型号：

电机类型：

购买时间：

1、无刷中置，差速（齿轮油箱内禁止加油，一年后请务必到本店更换齿轮油，否则后果自负）一体轮电机：1年保修，正常使用损坏给予质保；剪线不保，但可酌情给予有偿维修。

2、控制器：一年内出现质量问题，正常使用损坏给予质保，剪线或无标不予质保。

3、充电器：保修一年，正常使用损坏给予质保，剪线或无标不予质保。（60AH水电充电机质保三个月）。

4、外胎：正常使用2个月内出现质量问题给予质保。

5、电池：保修1年，过充电或损坏纯属人为现象不予质保。（60AH水电质保三个月，缺液或焊炸造成电瓶损坏不予质保）。

6、链条，链轮，喇叭，刹车，灯炮，套锁，瓦圈，转把，仪表，插座，前叉，轴承，均属于磨损件保质期为1个月。郑重声明，本店为售后指定店，如需上门维修或半路救援须向您收取30元出车费。（市外另议）

作息时间：8：00――18：00 节假日不休息 张家口地区统一电话：XXXXXXXX

张家口市永丰堡村大宝车业

购买人签字：

商品质量承诺书3

（镇、办、区留存）

我坚决贯彻和支持政府相关部门关于加强城区交通秩序和客运秩序管理的有关规定，积极维护成武良好的城市形象，我郑重承诺如下：

一、本人按照规定绝不从事非法载客营运。二、自觉遵守交通法律法规和管理规定，服从管理，行驶中应保证交通安全，文明行车。

三、严格按照规定的区域停车，杜绝乱停乱放。四、不聚众扰乱社会秩序，不组织和参与非法上访。

如出现任何违反上述承诺保证之处，我自愿承担所有责任并接受政府有关部门的严肃处理。特此承诺！

镇（办、区）签字盖章:

三轮车主签字：

年 月 日

商品质量承诺书4

我方(供方)经与贵方(需方)平等协商，并按贵方要求，贵我双方就合__ __ __()供货商： 作事宜已达成一致：本单位(本人)保证以合法身份与贵方(武汉华工后勤管理有限公司下属)合作，通过合法方式向贵方供应安全合适、质优价廉的物资。

在双方协议基础上，为了明确供需关系并达到贵方要求，我方特向贵方作出以下供货承诺：

一、向贵方提供本单位由政府核发的有关合法证件，即营业执照、生产许可证、卫生许可证或个人健康证、产品检验合格证书或身份证以及其他必须的专业证照等(原件审查、复印件备案)。

二、本单位(本人)自愿以月结货款作为对贵方的质量、信誉保证金。

三、质量标准：为贵方提供与所供产(商)品的国家质量标准或相应等级质量价格报告单相符的物资。

四、供货时间：以贵方确定的时间为准，保证按贵方订购物资的数量、质量要求按时到位。

五、验收方式：数量验收以贵方(食堂、餐厅)实际验收净重量或单位数量为准;质量验收：所供产(商)品质量、品种、品牌、规格及产地经贵方验收认可为准，若质量不合要求，承诺包退包换、并及时补充配送到位。

六、严格按贵方规定的定价原则执行，并在随行就市前提下及时诚信报价。

七、出现下列情况，除按贵方的规定扣除相应质量保证金外，按相关规定自愿放弃供应商资格。

1、不按贵方提供的订货单(或电话订单)中的品种、数量、质量要求进行配送，造成贵方损失和不良影响的，每次罚扣100元，一月内累计出现三次类似情况者，自愿放弃供应商资格。

2、如配送物资出现质量问题，经贵方采供部确认每次自愿扣罚300元质保金，一月内累计达两次者自愿放弃供货资格。

3、配送物资严格按贵方规定的品牌、等级、种类物资供应，不得自行改变供货类别、降低供货等级、变更品种名称和虚开数量套开其它品种。如违反本规定除不报账外，愿按违规金额的5倍罚款，情节严重(数额较大)的自愿放弃供货资格。

4、配送物资因质量问题退货不到位，一月内累计达两次自愿放弃供货资格。

5、配送物资时服从贵方管理，遵守贵方有关规定，做到配送服务周到，不无理取闹，打架斗殴，不擅自进入食堂、餐厅操作间私拿物品，不欺行霸市、强买强卖，如有以上情况，自愿取消供货资格。

6、配送的物资无论什么原因，造成食物中毒的，无条件由贵方扣除全部质量保证金，并自愿承担相关法律责任和赔偿经济损失，永远放弃供货资格。

7、自觉接受贵方食堂、餐厅及使用单位每月对本供应商配送物资的综合评议，对反映的问题高度重视、及时解决，不断提高配送质量，如供货期间累计综合评议不合格达二次，愿自动取消供货资格。

8、因我方作为供货商造成违约、失信或违规配合贵方内部人员的，自愿接受贵方相关处罚，绝不寻找任何借口干扰贵方的正常供应工作和服务保障秩序。

9、如果贵方因自身调整需要而决定改变采购模式和供货渠道，本单位(本人)无条件服从贵公司单方面提出解除供货关系的决定并予以主动配合。

承 诺 单 位：

承诺人(签章)：

身 份 证 号：

办公常住地址：

联 系 方 式：

食品安全承诺书(篇2)

商品质量（食品安全）承诺书

流通环节市场经营主体对所经营的商品（含食品，下同）质量安全承担第一责任人的责任，根据有关法律法规规定，现承诺如下：

一、严格遵守《产品质量法》、《食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规规定，依法取得经营资质许可、营业执照，守法经营，诚信经营。

二、严格把好商品进货关，认真查验相关质量检验检疫合格证明、产品包装标识等，确保商品与标识真实一致，并对销售的商品质量安全负责。

三、销售活动中不掺杂掺假，不以假充真，不以次充好，不以不合格商品冒充合格商品，不销售法律法规禁止销售的其他商品。

四、加强商品质量管理，定期检查待销商品、库存商品的质量状况，及时清理过期、变质商品。

五、建立执行进货索证索票制度，主动向供货商索取其营业执照、生产经营许可证、商品质量检验检疫合格证明，并妥善保管。

六、建立商品进货台账，如实记录商品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。从事商品批发业务的经营者应当建立商品销售台账，如实记录批发的商品品种、规格、数量、流向等内容。进货台账和销售台账保存期限不得少于两年。

七、认真落实不合格商品退市制度，对生产企业通知停止销售、主动召回的商品，自查发现的存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的上的商品，立即停止销售，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告。

八、积极协助和配合有关部门开展的商品质量监督管理及商品质量检测工作。

九、认真处理消费者投诉，依法维护消费者合法权益。

承诺单位(盖章)：监管责任单位： 负责人：负责人：

年月日年月日

注：

1、本承诺书适用于全市流通领域所有食品经营主体及县城以上城市经营涉及消费安全的家用电器、儿童玩具、汽车配件、低压电器、建筑装饰材料、电线电缆、燃气器具、化妆品、卫生洗涤用品等“九类重点商品”经营主体。

2、本承诺书一式两份，一份由工商部门存入经济户口档案，一份由经营主体保留。

食品安全承诺书(篇3)

重大活动食品安全承诺书

“xxxxxx“将于20xx年xx月xx日在xx举办。我单位于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日承担活动现场的餐饮接待任务，为严格贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，有效防止活动中食品安全事故的发生，保障本次xxxx食品安全，圆满完成接待任务，我单位作出以下郑重承诺：

一、建立重大活动食品安全工作管理机构，制定重大活动食品安全实施方案和食品安全事故应急处置方案，并将方案及时报送食品安全监管部门和主办单位。

二、坚决执行《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》、《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法律，保证做到：

1、所有从业人员持有效健康合格证明上岗。在食品安全监管部门的指导下，开展好对食品相关从业人员的培训，满足重大活动的需求。

2、所有食品及食品原材料的采购都要符合相关法律法规及有关规定的要求，供货商要具有合法有效的资质或由重大活动主办者指定，严格落实索证索票、进货查验和建立食品进货台帐制度。

1、法律法规禁止生产经营的食品、食品添加剂和食品相关产品；

2、检验检测不合格的生活饮用水和食品；

3、超过保质期的食品、食品添加剂；

4、外购的散装直接入口熟食制品；

5、食品安全监管部门在食谱审查时认定不适宜提供的食品。

五、认真履行作为餐饮服务者的义务，遵守商业信誉。履行食品安全第一责任人职责，确保食品安全。

六、在接待过程中，因我单位违反法律法规及有关规定所引起的食品安全事故，我单位愿负相关的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

我单位联系人： 联系电话：

食品安全负责人签字：（单位盖章）

二0 年 日 日

食品安全承诺书(篇4)

为切实保障人民群众的身体健康与生命安全，让消费者吃上放心食品，进一步规范食品市场竞争秩序，加强行业自律，营造一个同心协力、齐抓共管的环境，建立统一开放、竞争有序的食品市场体系，促进食品市场的繁荣与发展，我企业向xx-x民政府承诺：

一、严格遵守《中华人民共和言产品质量法》、《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国工业新产品生产许可证管理条例》、国务院《关于加强食品等产品质量安全监督管理的特别规定》、国家质检总局《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》等法律和规章，认真履行企业是食品质量安全第一责任人的义务，依法承担相应的新产品质量责任，主动接受政府职能部门的监管和社会的监督。

二、严格执行质量管理制度，建立健全质量管理体系，确保新产品质量，生产加工的食品销售范围不超过本行政区域。

三、按照有关法律法规、国家标准、行业标准组织生产，对原辅料、食品添加剂进货严格把关，严格执行新产品出厂检验制度，保证新产品质量符合有关新产品标准、卫生规范的要求，决不让不合格新产品出厂销售。

四、加强行业自律，自觉维护市场经济秩序。不生产假冒伪劣食品;不用非食品原料、发霉变质原料、过期食品、病死畜禽生产加工食品，不滥用色素、防腐剂等食品添加剂，不使用不符合要求的食品包装材料，在生产、加工、储运、销售等各环节保证食品质量安全。

五、建立完善的售后服务体系，高度重视消费者的意见，积极妥善处理消费者的投诉和建议，最大限度地满足消费者的要求，主动召回存在质量安全问题的食品，树立诚实信用的企业形象。

承诺单位(盖章)乡(镇)盖章

单位负责人(签字)：年月

食品安全承诺书(篇5)

是本校所需的食品的供应商，所供应食品的安全性是我们的第一责任人，我们郑重承诺、保证做到：

（一）严格遵守《食品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业食品生产许可证条例》、《查处食品标签违法违法行为规定》、《食品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》以及相关的法律、法规的规定。在供应食品时，确保在取得供应许可资质的前提下组织供应，并保证不供假送假。

（二）保证配送人员了解与食品质量安全相关的法律法规知识，切实提高对食品质量安全重要意义的认识，不断强化“食品质量、安全第一”的意识。保证从事食品加工和配送的人员身体健康，无传染性疾病，保持良好的个人卫生。

（三）建立健全管理体系，建立完善各项规章制度，努力提高管理水平。保证在加工、配送全过程实行标准化管理，从配送检验到售后服务实施有效的过程质量管理。

（四）保证按照合法有效的食品标准组织加工配送。食品质量符合相应的强制性标准，对无强制性标准规定的，明示企业所采用的标准，决不配送非食用性原辅材料。

（五）保证配送加工食品所用的原料、添加剂等符合国家有关规定和标准，决不配送非食用性原辅材料。

（六）保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对食品无污染。

（七）保证食品配送前经过严格检验、确保配送食品质量合格。

（八）保证食品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。

（九）保证不供应、配送三无食品，配送食品时，保证配附批次产品合格证，无证不送。

（十）保证当配送有：存在可能危及人身安全健康或人身安全重大事故危险的、临期的、过期的食品时，及时召回已经配送、销售的食品。

（十一）如配送不合格食品和制售、配送假冒伪劣食品的，已经检查发现，愿意接受你方相关规定的处罚；造成后果的，依法承担相应的法律责任。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

教师个人承诺书

以下是生日祝福语网编辑为您整理的与“教师个人承诺书”相关的实用信息。在工作中，文档资料是不可或缺的。人们对范文的重视程度也在不断提高。通过学习范文，我们可以更好地发现写作中蕴藏的巨大价值和未来前途。接下来，生日祝福语网编辑将分享一些让范文文章更好的技巧和方法。

1. 深入研究和分析范文：不仅要阅读和理解范文的内容，还要注意其结构、语言表达等方面。通过分析范文的优点和亮点，可以借鉴并应用到自己的写作中。

2. 多角度学习：不仅要阅读同一类型的范文，还要涉猎不同主题和风格的范文。这样可以拓宽视野，提高文采和表达能力。

3. 构建自己的范文库：将自己认为优秀的范文收藏整理起来，以备随时参考。这样可以在写作时快速找到合适的语言和句型。

4. 反复训练和写作实践：通过反复模仿范文进行写作训练，并不断进行写作实践，可以逐渐提升自己的写作水平。

希望以上的技巧和方法能帮助您更好地发掘范文的潜力，提升自身的写作能力。

教师个人承诺书 篇1

根据《浙江省教育厅关于切实减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担的通知》（浙教基﹝20xx﹞127号）和市、县教育主管部门的相关文件和精神，结合安吉县教育局“有效课堂教学提升年”活动，以及我校对减负工作的相关规定，我谨对减负工作做如下承诺：

1、严格按课表上课，不挤占学生的休息时间；

2、认真备课、上课、批改，做到作业布置精选、先做、全批，准时上、下课，把握教学时间，提高教学效率，决不拖一分一秒；

3、转变教育观念，立足为学生的发展服务，尊重学生的发展差异，保障学生公平接受教育与公平发展的权利；

4、严格控制考试次数，不公开学生成绩，不在班内张贴学生成绩；

5、严格控制学生的作业量，有针对性地分层布置作业，做到作业布置精选、先做、全批；

5、严格控制练习资料，未经上级批准不向学生推荐教辅资料；

6、关心爱护每一个学生，不体罚和变相体罚学生；

7、潜心工作，坚决不进行有偿家教；

8、加强对学生进行心理健康教育，促进学生全面和谐的发展。

承诺人： 20xx年 月 日

教师个人承诺书 篇2

我院自开展 “党内争先创优”活动以来，在本党支部的统一部署下，通过动员、讨论、交流等学习形式，使我的理想信念得到了进一步的提高，对创优争先活动的深远意义有了较为深刻的理解。“争先创优”就是创先进、争优秀，“创先争优”的重点并不在这个“先”和“优”上，而应该是在“争创”的过程，也就是说，“争先创优”的价值并不应该仅仅集中体现于最后 “争创”出来的“先进”和“优秀”上面。总的来说，“创先争优”是一种激励我们继续奋勇向前的手段和动力，是对在工作中表现突出、工作业绩突出的人们的一种鼓励；对自身过去一段时间工作成绩的肯定，更是对自身继续做好下一阶段工作的鞭策。作为一名中共党员，自己决心积极自觉投身到本次活动中去，结合自己的工作实际和岗位职责，严格要求、创新工作、甘于奉献，优质高效地努力完成各项工作任务。为此，本人将做出以下承诺：

一、严格遵守党的纪律，认真履行党员的义务和权利

坚决拥护党的纪律,执行党的路线、方针和政策。严格遵守党的纪律,督促自己严格按照党员的标准行事,保持共产主义思想的纯洁性,保持和发扬党的全心全意为人民服务等优良传统,发挥共产党员的先锋模范作用。

二、加强学习，提高认识，努力提高自身的素质，树立争优创先的思想

用积极的心态和行动积极参与学校组织和倡导的各种“争先创优”活动，支持亚运盛会，按照“五个表率”的标准要求，规范自身言行。认真学习科学文化知识、党的理论知识及会议精神,努力提高“四自”意识，进一步提高思想认识，提高自身综合素质。

三、认真工作，努力提高工作技术、能力和工作质量

在实际的工作中，增强爱岗敬业精神，坚持科学发展观,始终要以先进性来严格要求自己，按照先进性要求，努力在提高自身综合素质的基础上结合自己的工作和岗位特点做到：一要努力提高、具备良好的思想素质和品德；二要以认真、仔细、耐心的工作态度和作风投入到每一项的具体工作中去，结合自身工作实际，灵活有效的开展好工作；三是不断努力提高工作技能，灵活工作，与自身工作有密切联系的人员部门单位联系好、配合好、工作好、服务好，提高工作成效。争当爱岗敬业的模范，努力提高自己的事业心和责任感，无私奉献，争取在本职岗位上做出显著成绩。

教师个人承诺书 篇3

1、实行师德师风建设目标管理责任制，严格执行学校关于加强师德师风建设的各项规定，身正为范，以德立身。

2、切实提高依法执教的法制意识，知法、守法，用《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等有关政策法规规范自己的教学工作。

3、坚持开展“以人为本，以德立身，情感育人”的师德自律教育，铸师魂，修师德，练师能，内强素质，外树形象。

4、模范遵守社会公德。为人师表，衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明礼貌，以自身的良好形象教育引导学生。

5、尊重、爱护和信任学生，爱心育人，尊重学生人格，对学生不讽刺，不挖苦，不辱骂，杜绝体罚和变相体罚行为。教师不得随意让学生停课。

6、注重提高教育教学效果。爱生敬业，勤奋工作，备好每一篇教案，上好每一堂课，布置批改好每一次作业，与学生谈好每一次话，以自己辛勤的劳动换取每一位学生的成功。

7、规范收费，严格执行有关教育法规。不擅自收费。不搞有偿家教，不向家长索要或暗示馈赠钱物，不参与黄、赌、毒及一切封建迷信。

8、严格按县教育局规定，除学校统一订购的教材以外，不得私自征订辅导材料或试卷。

9、善待家长，热情礼貌的迎送家长。

10、自觉做好自查自纠。主动听取接受学生家长、学校行风监督员等各方面的批评与建议，自觉置于社会的监督之下。以上十条，特向全社会作出公开承诺，如有违法违纪，本人将接受学校批评。教师承诺书范文4

一、师德承诺

1、时刻注意自己的仪表举止和言谈，讲文明，讲礼貌，在学生面前保持朴素、整洁、端庄、高雅的形象和气质，谨记为人师表。

2、以大局为重，服从组织纪律，与同事和睦相处，精诚合作。

3、在教学工作中使用规范的职业用语，不体罚和变相体罚学生，随时随地对学生保持满腔热忱，信任、宽容、理解、善待每一个学生。

4、在家校联系工作中，不把自己应承担的教育责任推卸给家长，不埋怨家长。

二、业务承诺

1、虚心好学，不断提高自身的`思想道德和科学文化素质，提高教书育人的能力和水平。不墨守成规，经常更新观念，创新思维，积极参与学校的教育教学等各项改革，努力掌握现代化的教育方法和教学手段。

2、遵循教育规律、学生身心成长规律和学生认知规律，模范遵守学校的各项管理制度。

3、精心组织教育教学活动。严格按照教学“六认真”开展教育教学工作，做到按时或超前备课，认真上好每一堂课，不坐着上课，上课有教案，及时批改作业，做好培优促后工作，按时保质完成学校安排的各种工作，积极参与组织学校举行的活动。

4、上课不迟到、不早退、不空堂、不拖堂，不接打手机，不随意调课，杜绝教学事故。

5、用发展的眼光关注学生。在课堂提问、作业评定、考卷批阅、评语撰写、家庭访问等教育教学工作中，对学生作出客观、全面和公正的评价，让每一个学生都感到成功，收获希望。

承诺人：xx

xx年xx月xx日

教师个人承诺书 篇4

作为一名教师，我将严守师德规范，认真履职、勤奋工作，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师。特作如下承诺：

一、坚定政治方向。拥护共产的，贯彻的教育方针；不在教育教学活动中及其他场合有损害中央权威、违背的路线方针政策的言行。

二、自觉爱国守法。忠于祖国，忠于人民，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行教师职责；不损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。

三、传播优秀文化。带头践行社会主义核心价值观，弘扬真善美，传递正能量；不通过课堂、论坛、讲座、信息络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。

四、潜心教书育人。落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生成长规律，因材施教，教学相长；不违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。

五、关心爱护学生。严慈相济，诲人不倦，真心关爱学生，严格要求学生，做学生良师益友；不歧视、侮辱学生，严禁虐待、伤害学生。

六、加强安全防范。增强安全意识，加强安全教育，保护学生安全，防范事故风险；不在教育教学活动中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离。

七、坚持言行雅正。为人师表，以身作则，举止文明，作风正派，自重自爱；不与学生发生任何不正当关系，严禁任何形式的猥亵、

八、秉持公平诚信。坚持原则，处事公道，光明磊落，为人正直；不在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖等工作中徇私舞弊、弄虚作假。

九、坚守廉洁自律。严于律己，清廉从教；不索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的`宴请、旅游、娱乐休闲等活动，不向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。

十、规范从教行为。勤勉敬业，乐于奉献，自觉抵制不良风气；坚决杜绝组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课；坚决杜绝参加校外培训机构或其他任何单位、个人等组织的有偿补课；坚决杜绝为校外培训机构和他人介绍生源、相关信息，并自觉接受全社会监督。

若出现有违师德行为，自愿接受《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等规定的处理。

承诺人：xxx

承诺时间：xx年xx月xx日

教师个人承诺书 篇5

本人作为一名人民教师，我向学校、学生及家长承诺，认真贯彻国家教育方针，自觉遵守《教师法》，廉洁从教，严格遵守教师职业道德，全面规范师德行为，做一个“为人民服务和人民满意教师”.现向学校、学生、学生家长及社会承诺如下：

一、爱国爱校，爱岗敬业，教书育人，廉洁从教，遵纪守法，为人师表。坚持开展“以德立身，教学为本，情感育人”师德自律教育，铸师魂，修师德，练师能，内强素质，外树形象。

二、关爱学生，尊重学生人格和个性；不体罚、变相体罚学生，不以任何理由，剥夺学生学习权利。要为人师表，以人为本，使用规范职业用语；不讽刺、挖苦、歧视学生，不说伤害学生自尊和心灵话。

三、自觉遵守学校规章制度，严格执行教育教学常规，努力提高教育教学技能；不过重增加学生课业负担，不强迫学生购买教辅资料。

四、团结尊重同事，互相关心；不搬弄是非，不诋毁其他教师，关心集体，不做有损学校声誉事。

五、尊重家长，热情接待，不指责、训斥学生家长；遇到学生违纪、违规或发生事故，及时妥善处理，不把教师责任推给学校及家长。不搞有偿家教、不接受家长礼物和宴请，不向学生乱收费，不借学生家长办私事。

六、廉洁从教、依法执教；与时俱进，更新教育观念；不要安于现状，积极进取。

七、仪表端装、举止文明；上课期间不使用通讯工具，不穿戴与教师身份不符服装，工作期间衣着规范，不穿奇装异服，不浓装艳抹。以自身良好形象教育引导学生。

八、遵纪守法，严格自律；不做违犯法规法纪事。

九、履行岗位职责；遇事不推委、不拖沓，及时处理教育教学过程，注重提高教学效果，以自己辛勤劳动换取每一位学生成功。

十、自觉抓好自查自纠，围绕师德师风建设问题，廉洁从教，定期进行自我对照，自我检查，自我整改，主动听取接受学生、家长、学校和社会等各方面批评与建议，自觉置于社会监督之下。

承诺人

教师个人承诺书 篇6

为切实维护教育形象，不断加强师德修养，自觉接受学生及其家长和社会的监督，特做如下承诺：

一、爱岗敬业。认真遵守《教师职业道德规范》，上课不迟到、不早退、不拖堂，不擅自调课、停课、缺课；不在公共场所吸烟，不酒后上课，不在上课时接打电话；工作日不饮酒；不在上班时间打牌、下棋、串岗、网聊和玩电脑游戏等与工作无关的活动。

二、关爱学生。尊重学生人格，关心每一位学生。不讽刺、挖苦、歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生，不随意停学生的课。

三、廉洁从教。严格执行教育收费规定，决不乱收费。不搞有偿补课和介绍自己的学生进行有偿补课；不私自到校外兼课；不向学生推销或变相推销未经教育行政主管部门审定的教辅资料或其他物品。

四、遵纪守法。认真遵守《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《山东省义务教育条例》等法律法规，认真执行《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》，坚持以法执教，自觉遵守学校和上级各种规章制度，不散布、传授违背党和国家方针政策及影响学生健康成长的言论。

五、尊重家长。热情接待学生家长，坚持家访，不指责、训斥学生家长，不把教师的责任推给家长；不向学生或学生家长索要、变相索要财物或接受家长的礼物和宴请。

六、为人师表。仪表举止得体大方；诚实、守信、严谨、公正、自律、慎独；不弄虚作假、营私舞弊；不出现有悖于教师职业道德、教师日常行为规范和教师忌事忌语的言行；不参与邪教、赌博、封建迷信活动。

请学生、学生家长和社会各界监督。

县教体局举报电话：（工会办）、（监察信访室）

学校举报电话：

教师签字：

教师个人承诺书 篇7

我作为一名光荣的人民教师，担负着教书育人的重任，为了认真履行教师职责，争做一名师德高尚的教育工作者，我向光荣的教师职业以及学校、学生、家长郑重承诺：

一、忠诚教育，依法执教

我将自觉遵守《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等国家法规，尽职尽责，教书育人，全身心投入工作。热爱学校，树立集体观念，维护集体利益，珍惜集体荣誉。

二、严以自律，率先垂范

廉洁从教，情操高尚，树立全心全意为学生服务的思想，自觉抵制社会不良风气影响，为人师表，正直正派，模范遵守公民道德，仪表端庄大方，穿着整洁高雅，语言规范健康，举止文明礼貌。

三、立足岗位，积极奉献

热爱学校，勤于进取，精于业务，无私奉献。自觉维护学校荣誉，努力做到认真备课、上课、作业、批改、辅导、考查，切实改进教法，减轻课业负担，高质量地完成教学工作。

四、严谨笃学，业务精湛

好学上进，勇于创新，积极参加各种教育改革实践活动，探索高效率的、贴合学生实际学习水平的教育教学方法，刻苦钻研业务，提高教学质量，精益求精，争做能给学生一口水的一片海。

五、尊重学生，甘为人梯

时刻以学生为本，关爱学生，尊重学生的人格和个性。信任、亲近、理解学生，不讽刺、挖苦、歧视学生，坚决不体罚和变相体罚学生，杜绝任何有损学生身心健康的行为，并积极主动的为学生排忧解难，保护学生避免受到他人伤害。

六、举止文明，言行规范

自觉遵守学校各项规章制度和工作纪律，身体力行的实践社会公德。知荣明耻，身体力行、言行一致。衣着得体，语言规范，举止文明。关心集体，团结协作，尊重同事，尊重家长。

我会将教书育人的职责记于脑中、用于实践，将爱心奉献于学生，用真心服务于家长，恒心钻研教育技术，我会努力实践我的承诺，决不辜负人民教师这个光荣称号！

教师个人承诺书 篇8

教育是崇高的事业，教师是神圣的职业。为深入贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，进一步规范办学行为，切实加强我校教育行风建设，提高教师队伍职业道德水平，努力办好人民满意的教育，杜绝在职教师从事有偿家教，我特作出如下承诺：

1、不参与有偿家教的宣传、组织活动，不组织学生利用寒暑假等节假日、双休日进行收费补课；

2、不得租赁学校的校舍和教育教学设备举办以中小学生为对象的收费补课；

3、禁止本校在职教师在家中或租用场地进行教育教学活动（含艺术、体育类培训）并获利；

4、禁止本校在职教师举办或参与举办各类收费培训班、辅导班，或未经批准受聘于社会培训机构；

5、禁止本校在职教师参与有偿家教的宣传、组织活动，或利用职务之便推介、诱导、暗示或强制学生参加有偿家教；

6、禁止本校在职教师相互介绍学生，为对方提供有偿家教生源，或为其他人员介绍家教生源；

7、禁止本校在职教师到学生家中开展课业辅导或各种文化艺术培训并收受家长钱物；

8、禁止本校在职教师以亲属或他人名义从事各类有偿家教活动。

9、禁止为亲属或他人提供方便进行进行不法有偿家教。

以上承诺如有违反，愿意接受上级及学校有关处理规定对我的处理。

欢迎学生、家长和社会各界进行监督。

承诺教师：

20xx—7—20

教师个人承诺书 篇9

我作为一名人民教师，应履行教师应尽的职责。对学校安全工作负有责任。我保证：认真贯彻落实《中小学安全管理办法》《县学校安全工作管理要求》《中小学校岗位安全工作指南》，深入做好岗位范围内的安全工作，知责、履责、尽责，减少和杜绝安全事故的发生，并向学校郑重承诺：

一、积极落实学校安全工作岗位责任制，做到一岗双责，把安全工作纳入班级管理的重要议事日程，建立健全班级各项规章制度，并严格监督学生执行，自觉接受学校的检查，切实把安全工作落到实处。

二、广泛深入开展对学生进行安全教育。通过班会、开设安全教育课、专栏宣传、演讲等形式，对学生进行道路交通安安全教育、消防安全教育、食品卫生安全教育、安全防范教育、预防传染病教育和社会治安教育等，组织学习有关安全知识。

三、加强安全工作监督检查。按照责任分工做好学生在校期间各时段的安全监管工作。认真做好晨检午检工作、课堂课间及课外活动的安全监督。

四、认真执行班级安全隐患排查制度。加强班级的所有设备管理，随时做好对班级所有部位及学生的排查，发现隐患及时整改，深入班级了解学生心理状况，并进行心理疏导。

五、课堂教学有机渗透安全教育，认真组织学生进行课堂教学活动，不体罚或变相体罚学生。坚持一分钟安全提醒教育。

六、学校、班级组织学生集体活动，要亲自参加，认真组织，并做到事先进行有关方面的安全教育。

七、制定班级安全事故的应急预案，组织学生认真参加应急疏散、紧急救护等演练活动，能够果断正确的处置各种突发事件。

八、班级发生严重或重大安全事故及时向学校报告，不迟报，不谎报，不漏报。

九、严格遵照执行安全制度和规定，尽职尽责，严防死守，确保不出现重大安全事故，遏制一般事故。

十、爱国守法。自觉遵守《义务教育法》、《教师法》等法律法规，教育教学中同党和国家的方针政策保持一致，不得有违背党和国家方针政策的言行。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日