基础合同

随着法制知识的普及，更多的人开始学习撰写合同，了解合同。签订合同可以避免我们的权益受到侵害，你知道合同的主要内容是什么吗？为了满足您的要求我整理了以下信息：“基础合同”，希望这些经验和建议能够让你更加清晰地认识自己取得更好的成就！

基础合同(篇1)

建筑施工基础承包合同

一、前言

建筑施工是目前市场需求及政府规划中不可或缺的一环，它的出现、实施和维护，对于国民经济的发展和社会生活的进步都有着巨大、深远的影响。建筑施工行业与之相伴的各种企业及服务机构随处可见，对于建筑施工的成功完成，建筑承包商作为其中的重要角色也必不可少。其实，建筑承包商的主要任务就是以最优的方式将建设项目建成，并达到高质量、高效率的建设目标。

基于上述原因，本文将重点探讨建筑施工基础承包合同的一些重要内容，包括合同基本要素、合同类型、合同形式、责任要求等，旨在为读者提供在实际工作中的有益参考，更好地完成建筑施工的使命和目标。

二、合同基本要素

建筑施工基础承包合同是在建筑承包商参与建筑工程过程中与业主达成的一种协议，在合同中规定了双方达成共识的成本、质量、时间和付款等方面，是建筑承包商与业主交流合作的主要依据。在签署建筑施工基础承包合同之前，需要配置正确的合同基本要素，确保所有内容都符合合同的法律、经济和技术规定。下面我们将介绍一些基本要素。

1. 合同主体

合同主体是指入约人、出约人和合同效应范围的规定，它们是合同的核心要素。在基础承包合同中，入约人是建筑承包商，出约人是发包方业主。

2. 合同价款

合同价款是双方达成共识的财务问题，通常在合同约定成本范围、支付方式、进度付款和结算方式等方面需要做出明确的规定。在合同中约定的价款需要涵盖材料成本、劳动费用、机械使用费，以及其它相关费用。

3. 工期

工期是建筑施工项目中非常重要的一环，它对于完成工程质量和安全有着至关重要的影响。在合同中需要规定工期，以满足建筑项目主体结构完工的日期。

4. 质量要求

在工程施工过程中，质量是一项非常关键、基础问题。在合同中，对建筑工程质量作出明确的规定是必要的，合同中应详细说明各项工作、所要使用的建筑材料以及各种技术标准或规范，以确保工程满足指定的质量要求。

三、合同类型

基于建筑施工的实际情况以及业主的具体要求，建筑施工基础承包合同可以分为不同类型，下面我们介绍一种常见的合同类型：

1. 传统承包合同

传统承包合同是最基本的一种合同类型，在这种合同中，承包商在合同约定的范围内，负责设计、构建、运送和安装建筑工程。发包方业主在承包商完成工程和验收后，向承包商支付所约定的价款。

在传统承包合同中，建筑承包商必须根据合同规定并在时间上保证交付业主建设项目。因此，合同价格的最终确定对于发包方业主和建筑承包商来说都是非常关键的。该合同类型的优点是合同约定明确、稳定性强，但缺点也很显然——风险较高，如承包商未能按时完成工程或质量问题等，都会威胁到项目成功交付。

2. 工程设计—施工总承包合同

该类型合同中，建筑承包商将负责设计和施工的整个流程，应该根据设计结果将工程完成，并使其符合合同约定的成本、质量和工期。这种合同类型的优点是加强了设计和施工的协作，同时也可以减轻业主工程管理的负担。然而，这种合同类型的风险较大，因为建筑承包商需要承担设计工作，这很难既符合合同的技术要求，又同时满足业主的实际需求。

四、合同形式

对于建筑施工基础承包合同的形式，通常有书面合同、口头合同和合同文件合同等形式。我们将分别进行简单介绍：

1. 书面合同

书面合同是最常见的一种形式，特别是在建筑施工中。书面合同将各种合同要素和约定清晰地记录在纸上，各方视合同为守则，并对合同内容拥有书面证据。由于约定明确、证据齐备，因此书面合同被看作是最可靠的一种合同形式。

2. 口头合同

口头合同之所以建立，是因为当时没有足够的时间、材料和机器来记录所有必要的要素。但这并不意味着口头合同是一种优良的合同形式。口头合同的不足之处，在于其证明力和争议处理能力较弱，由于口头合同的内容可以被任意解读，因此，一旦发生争议，双方很容易产生歧义。

3. 合同文件合同

在建筑施工基础承包合同中，合同文件是一种与口头和书面合同不同的规则和指导性文件，它规定了除基本承包合同外的所有约定和规定。这种合同形式允许双方在签署合同之前，将交易文件作为合同文件，从而确保双方在正确的前提下交易。

五、责任要求

在建筑施工基础承包合同中，责任是非常重要的，这是了解质量管理、合同控制和绩效评估的关键所在。责任是基于建筑施工的各类信任关系中约定的结果，是承包商和业主在建筑施工过程中互相依赖的基础。

建筑施工中的责任通常可分为三大类型：事故责任、质量责任和安全责任。事故责任代表了承包商在施工过程中产生的事故后应承担的责任，质量责任和安全责任则代表了承包商应承担的一般责任。建筑承包商在签订合同时应注意到这些责任，并在合同中做出合理规定，以保证在各方遵守中完成工程。

六、结论

综上所述，建筑施工基础承包合同是建筑施工过程中至关重要的一步，包括合同基本要素、合同类型、合同形式和责任要求等。作为建筑承包商，必须承认合同的重要性，并认真遵守合同签署和实施的规定，以实现建筑施工项目的优质、高效和安全。

建筑施工基础承包合同的成功签署和实施对于业主和承包商都具有积极意义，因为它为承包商提供了稳定的合同依据，为业主提供了稳定、高质量和安全的建筑工程。但切记，合同只是根据商业利益的商业文书，必须以商业合同为基础进行讨论、实施和评估。

基础合同(篇2)

建设单位：_________(以下简称发包方)

施工单位：_________(以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：建筑面积：

第四条：工程价款及付款方法：

第五条：工程期限(开工、竣工时间)

第六条：工程质量标准

第七条：承包形式及材料设备供应

第八条：发包方义务：

1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

第九条：承包方义务

乙方负责：

1.按协议分工负责材料供应。

2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

第十条：违约责任及奖励条款

第十一条：其他协助条款。

第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

第十三条：合同有效期及合同争议解决。

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

______年______月____日______年______月____日

基础合同(篇3)

建筑施工基础承包合同

合同编号：XXXXX

甲方：XXXXX（全称）

乙方：XXXXX（全称）

协议在本甲乙双方自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商一致达成如下合同：

第一条 合同的目的和范围

1.1 本合同是在保障甲方的合法权益和乙方的经济利益的前提下，规定了双方在基础施工工程承包方面的权利义务。

1.2 本合同适用的范围为基础施工工程，包括基础设计、基坑开挖、地基处理、基础施工、基础检查验收等工作。

1.3 项目完成后，乙方必须按照合同约定的时间交付项目，并由甲方进行验收，并对合格地项目做出支付款项的条件。

第二条 工程内容和标准

2.1 基础施工工程的施工标准和规范必须符合《建筑工程质量验收规范》以及国家有关建筑工程质量技术使用标准，施工前必须将相关文件完整递交并取得甲方认可。

2.2 基础设计必须符合建设工程设计规范和相关规定，并在设计阶段根据甲方的要求出具相应的设计方案。

2.3 基础施工必须按照设计方案的要求进行，施工现场必须根据有关安全标准和施工规范要求做好安全措施和保护措施，确保工作人员和工程物资安全、无损奥、和施工资料之完整性。

2.4 对已经完工的基础工程须按照验收标准和规范进行检查，无缺陷及其它质量问题，甲方方可验收工程并对合格工程做出应付款项。

第三条 工期和资金

3.1 全部工程建设周期须按合约规定完成，如果因乙方法定原因，工程周期发生延误，乙方应承担违约责任。

3.2 甲方针对施工工程提供的资金，应根据合同金额以及付款期限按时付清。

3.3 甲方承诺按时付款。若甲方因投资项目资金问题或其他原因未能按时付款，应双方协商制定合理的处理方案及期限，防止对乙方造成不良影响。

第四条 违约责任

4.1 甲方和乙方均应双方遵守本合同约定的各项规定，如果因一方违约，给另一方造成损失的，应承担违约责任。

4.2 若甲方违规未按时支付合同约定的款项，乙方有权停止合同协议的执行。同时甲方应赔偿乙方因此所遭受的损失。

4.3 若乙方违规未合理完成施工任务或故意延误工程周期，应负责赔偿甲方身厌所受的损失，并经甲方或者相关监管部门结束工程。

第五条 合同的结束及生效

5.1 本合同自甲方签字盖章之日起生效，至双方完成项目合同义务后生效。

5.2 甲乙双方确认项目完成后，进行工程验收并对合法完成的工程款项进行支付后，本合同即告结束。

5.3 本合同经双方签字盖章后，与合同附件具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

单位名：XXXXX 单位名：XXXXX

法定代表人/预授权人（签字）： 法定代表人/预授权人（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日 日期：XXXX年XX月XX日

附件：甲乙双方签字盖章的合同副本

以上为建筑施工基础承包合同的范文，希望能够帮助到需要的朋友。在实际签订合同时，应根据具体情况进行修改，确保合同符合双方的实际需要。合同签订前，双方应在对具体条款进行充分协商并获得完全理解，确保双方之间的权益得到有效保障。

基础合同(篇4)

甲方：

乙方：

为搞好本工程的施工质量、安全、文明施工等各个方面工作，明确工程内容及双方责任，本着团结协作、紧密配合、互相促进的原则，经双方协商签订以下条例共同遵守执行。

一、工程内容

1、工程地点：棠下

2、工程名称：达进雅苑商住小区

3、工程内容：按甲方提供的建筑、结施、水电、等工程施工图纸，图纸会审、设计变更内容、乙方承包本工程的全部砌体及水工抹灰装饰项目，乙方负责场内搬运、场地周围水平运输和建筑物高度的垂直运输、工作面内范围清扫干净，施工完成后场地的清理。

二、承包范围及方式

1、承包范围：包工、包质量、包工期、包施工用的劳保品及施工操作工具、等副材。

三、质量要求

符合国家优良质量检验标准，施工范围规范及地方行业规程

四、工期

按甲方编制的施工计划内完成，乙方需备齐足够材料，人力完成制作。(已考虑雨天施工及其他因素在内)，要保证足够人员在现场施工。

五、结算方式：

见附件报价表

六、付款方式

1、本工程无预付款，每月按完成的工程量经甲方验收合格后支付80%的进度款，其余20%款项在竣工验收合格后按3个月支付结清。

七、责任

1、乙方必须服从甲方现场施工员的工作安排，乙方工人必须遵守项目部及公司的管理制度。乙方必须常驻2人以上管理人员协助甲方共同管理现场施工人员，乙方如有工人违反有关管理制度按规定给予处罚，在乙方工资扣除。根据工程进度情况，项目部管理人员要求加班，乙方要配合及组织人员加班工作，乙方不及时组织人员加班，每次罚款1000元。

2、乙方所进场的作业人员有特种要求的必须持证上岗，必须素质好、工作认真负责，并配备足够的人员保证满足施工需要，保证工程的工期、质量、安全、文明施工。进场的人员必须提供身份证复印件，没身份证的人员一律不得进入施工现场，否则因身份证原因造成的问题由乙方负责。

3、甲方免费提供乙方施工时所使用的电源与水源，但乙方施工人员应本着节约能源精神去使用，如有故意浪费能源者，将给予500元罚款。

4、乙方负责施工时的余物、杂物及时清理并保证不影响其他班组下工序的施工或安全检查工作。对施工完毕每工序余下的杂物、余物、工具等和收尾工，不及时清理和安排人员施工，在甲方通知12小时内，没安排足够人员在规定时间内清理和施工完毕，项目部有权安排其他人员清理和施工，费用按实际发生两倍费用计算。

5、乙方所清理的材料、工具、杂物等堆放必须按要求经现场施工员指定的地点堆放整齐，对有再使用的材料必须清理分类按指定的地点堆放否则项目部安排其他人员处理，费用从乙方工资扣除。

6、乙方必须按照设计图纸(包括更加)，国家优良质量检验标准，现行施工规范，施工方案，技术交底进行施工，如达不到要求乙方承担责任。造成返工的经济损失由乙方负责。施工员通知返工工程的必须12小时内安排人员返工，紧急的应即时返工，否则项目部安排其他人员返工的按实际两倍费用计算，从乙方工资中扣除。

7、乙方施工人员需遵守国家有关安全、文明施工的规定标准及本公司的安全管理规定，负责对本班组人员进行安全交底，开展安全活动。

8、乙方必须爱护公共财物及工程的成品和半成品，不得损坏，否则承担所有损失，同时乙方负责班组施工的成品保护。

9、甲方及时提供施工计划，设计图纸，施工方案或技术交底。对需专项方案施工要求的必须按专项方案施工，如乙方认为方案不可行，乙方提出方案，以监理审核为准。否则乙方承担因此而造成的费用。

10、甲方向乙方发出有关安全、质量、文明施工方面的整改，必须无条件立即执行，否则造成的一切后果乙方负责，乙方如因质量问题达不到规范要求返工，必须承担实际的损失并处罚，如因不按时完成任务，每累计一天，罚款1000元，从乙方工资扣除。乙方不按时参加项目部会议，每次罚100元。

11、乙方拒收、拒签甲方所罚处的整改、通知、罚单、文件、方案等，每次罚款50~100元。对不服从施工现场管理，经警告不改的乙方工人，乙方给予清理出场。

12、出入的人员需办理出入证及平安卡，费用有乙方负责。

13、乙方负责施工期间的临时脚手架安装及拆除。

八、本协议壹式贰份，经甲、乙双方签字之日起生效，付清结算款自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同(篇5)

适用于一般工业与民用建筑物、构筑物的基槽和管沟以及大面积平整场地等土方工程c但人工挖掘的劳动强度高、效率较低，只适用于工程量小、分散或缺乏挖掘机械时才采用。

1．熟悉施工图纸，编制土方开挖施工方案并经审批，对有关施工人员进行技术交底。

2．组织有关人员现场勘察地形、地貌，实地了解施工现场及周围情况。

3．组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作，测设土方开挖控制点。

推土机、铲运机、挖掘机（包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等）、装载机、测量仪器、铁锹（尖头与平头两种）、手推车、手锤、梯子、铁镐、撬棍、龙门板、小白线或20#铅丝、钢卷尺、坡度尺等。

一般讲，深度不大的大面积基坑开挖，宜采用推土机或装载机推土、装土，用自卸汽车运土；对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖，町用铲运机铲土、运土、卸土、填筑作业；对面积较大较深的基础多采用0．5m或1．0m斗容量的液压正铲挖掘，上层土方也可用铲运机或推土机进行；如操作面狭窄，且有地下水，土壤湿度大，町采用液压反铲挖掘机挖土，自卸汽车运土；在地下水中挖土，可用拉铲，效率较高；对地下水位较低采取不排水挖土时，亦可分层用不同机械开挖，先用正铲挖土机挖地下水位以上土方，再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方，用自卸汽车将土方运出。

1．土方开挖前，应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于基坑、管沟内的管线和相距较近的地上、地下障碍物已按拆、改或加固方案处理完毕。

2.根据给定的控制坐标和水准点，按建筑物总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制测量的校核。

3．夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

4．施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要做好加固或加宽等准备工作。

5．在机械无法作业的部位，修整边坡坡度以及清理槽底等均应配备人工进行。

6．当开挖深度范围内遇有地下水时，应根据当地工程地质资料采取措施降低地下水位。一般应降至开挖面以下0．5m，然后才能进行土方开挖。(范文网 )做好施工场地防洪排水工作，全面规划场地，平整各部分的标高，保证施工场地排水通畅不积水，场地周围设置必要的截水沟，排水沟。

7．选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，发挥施工机械效率。

8.在施工现场内修筑供汽车行走的坡道，坡度应小于1：6。当坡道路面强度偏低时，路面土层应填筑适当厚度的碎石或渣土；挖土机械所占土层当处于饱和状态时，应当填筑适用厚度的碎石或渣土，以免施工机械出现塌陷。

9．根据土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的.临时性生产和生活设施，同时敷设现场供水、供电、供压缩空气（爆破石方用）管线路，并进行试水、试电、试气。

10，基坑边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m，弃土堆置高度不应超过1．5m。重物距边坡距离：汽车不小于3m，起重机不小于4m。

基坑开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖宽度，按放线分块（段）分层挖土。根据土质和水文情况，采取四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全。

（1）在天然湿度的土中，开挖基槽和管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时，可不放坡，不加支撑。

1）密实、中密的砂土和碎石类土（填充物为砂土）：1．0m。

3）硬塑、可塑的粘土和碎石类土（填充物为粘性土）：1．5m。

（2）当土质为天然湿度、构造均匀，水文地质条件良好（即不会发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉），且无地下水时，开挖基坑亦可不必放坡，采取直立开挖不加支护，但挖方深度应按表3-1规定；基坑宽应稍大于基础宽。如超过表3-1规定的深度，但不大于5m时，应根据土质和施工具体情况进行放坡，以保证不塌方，其最大容许坡度按表3-2采用。放坡后基坑上口宽度由基础底面宽度及边坡坡度来决定，坑底宽度每边应比基础宽出30cm～50cm，以便于施工操作。

2．在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制测量的校核。控制网应该避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志；场地整平应设10×10m或20×20m方格网，在各方格点上做控制桩，并测出各标桩处的自然地形、标高，作为计算挖土方量和施工控制的依据。

基坑（槽）和管沟开挖，上部应有排水措施，防止地面水流人坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土。

线及开挖深度。然后分段分层均匀开挖。

4．采用挖土机开挖大型基坑（槽）时，应从上而下分层分段，按照坡度线向下开挖，严禁在高度超过3m或在不稳定土体之下作业，但每层的中心地段应比两边稍高一些，以防积水。

5．在挖方边坡上如发现有软弱土、流砂土层时，或地表面出现裂缝时，应停止开挖，并及时采取相应补救措施，以防止土体崩塌与下滑。

6．采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有下列两种：

（1）端头挖土法：挖土机从坑（槽）或管沟的端头，以倒退行驶的方法进行开挖，自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

（2）侧向挖土法：挖土机沿着坑（槽）边或管沟的一侧移动，自卸汽车在另一侧装土。

7．挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）和管沟深度的1／2，如挖土深度超过5m时应按专业性施工方案来确定。

8．机械开挖基坑（槽）和管沟，应采取措施防止基底超挖，一般可在设计标高以上暂留300mm一层土不挖，以便经抄平后由人工清底挖出。

9．机械挖不到的土方，应配以人工跟随挖掘，并用手推车将土运到机械能挖到的地方，以便及时挖走。

10．修帮和清底。在距槽底实际标高500mm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准。以此修整槽边，最后清理槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

11．开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，应留足回填的好土；多余土方应一次运走，避免二次搬运。

（1）土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬期施工方案进行。

采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气候条件确定，一般不小于300mm。

开挖基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下的基土遭受冻结。应在基底标高以上预留适当厚度的松土，或用其他保温材料覆盖，如遇开挖土方引起临近建筑物的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结。

（2）土方开挖一般不宜在雨期进行，如必须在雨期开挖时，开挖工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

雨期施工在开挖的基坑（槽）或管沟，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑并对坡面进行保护。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流人。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。

1．土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路

线及弃土场。

2．施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统，并

随时观测周围的环境变化。

3．临时性挖方的边坡值应符合表3-3的规定。

4．土方开挖工程的质量检验标准应符合表3-4的规定。

1.挖运土方时应注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点，并定期复测检查定位桩和水准基点是否完好。

2．土方开挖时，应防止临近已有建筑物或构筑物、道路、管线发生下沉和变形。必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

3．施工如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理后方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置长期观测点等，应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，造成严重事故。

4．挖土时应对边坡支护结构做好保护，以防碰撞损坏。

1．防止基底超挖：开挖基坑（槽）、管沟不得超过基底标高，如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位同意，不得私自处理。

2．基底保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基土的扰动。如果基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留300mm地层不挖，待做基础时再挖。

3．合理安排施工顺序：土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽先撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则，宜先从低处进行，分层分段依次开挖，形成一定坡度，以利排水。

4．防止施工机械下沉：施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲土机一般需要在地下水位0．5m以上推铲土；挖土机一般需在地下水位0．8m以上挖土，以防机械自身下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度，不得超过最大挖掘高度的1．2倍。

5．控制开挖尺寸，防止边坡过陡：基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需宽度。

6．在地下水位以下挖土，必须有相应的施工方案：对于地质资料反映有粉细砂、粉土、中粗砂等土层的工程项目，必须有截水、降水等有效防止流砂的措施，制定有效的降排水方案。

7.防止地下设施受损：使用机械挖掘，在开工前应核查公用地下设施（管线、电缆等）的位置。不容许挖掘机在还要保留的地下设施附近作业。剩余地段，由工人挖掘来完成。

8．挖掘机在挖比较深的基槽、地沟时，机身离边口应不少于3m，并用坚木垫实机身，方可进行作业。堆土离边口不得少于1m，但也不能抛到工区的通道上或其他作业区域。也可用薄

板或低矮的建筑物把挖掘的土石围起，以防进入邻区。冬天要防止冻土融化造成的塌方。挖掘机在挖掘大的石块等物件时，会使机身失掉平衡而翻倒。因此，挖掘机在遇到较大的石块、混凝土块、钢渣或其他障碍物时，应采用正确措施处理后，方可继续作业。

9．施工机械进入施工现场所经过的道路、桥梁和卸车设备等，应事先做好检查和必要的加宽、加固工作。

10．在雨期开挖基坑，应距坑边1m远处挖截水沟或筑挡水堤，防止雨水灌人淹泡基坑或冲刷边坡，造成边坡失稳塌方。

11．雨期施工时，基槽、坑底应预留0．3m土层，在打混凝土垫层前再挖至设计标高。

1．土方运输必须使用密闭式运输车辆，不超载，避免运输中遗撒。

2．施工现场出入口处设置沉淀池和简易洗车装置，出场时必须将车辆清理干净，洗车污水经沉淀后可循环使用或用于洒水降尘。

3．施工现场土方应集中堆放，用密目网满覆盖或采取固化等措施，避免大风天气造成扬尘。

4．施工垃圾、生活垃圾应定期清理，以免污染环境。

5．施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

6．临时食堂设隔油池，每月清理浮油杂物不少于三次，污水经过滤、沉淀、隔油后排人市政污水管线。

7．在施工中，发现不明物体或工程，应立即停止作业，待弄清情况，采取必要的措施后，才可继续施工。

1.基坑开挖时，两人操作间距应大于3m，不得对头挖土；挖土面积较大时，每人工作面不应小于6m。挖土应由上而下，分层分段按顺序进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土，或采用底部掏空塌土方法挖土。

2．基坑开挖深度超过1．5m时，应按土质和深度放坡，当采取不放坡开挖，应设临时支护，各种支护应根据地质、水文条件及基坑深度经计算确定；当不设支护，其允许直立壁高度或人工边坡可按计算确定。

3．基坑开挖深度超过2m时，必须在边沿设两道护身栏杆，夜间加设红色标志。人员上下基坑应设坡道或爬梯。

4．基坑开挖时，如发现边坡裂缝或不断掉土块时，施工人员应立即撤离操作地点，并应及时分析原因，采取有效措施处理。

5．深基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯，或开斜坡道，采取防滑措施，禁止踩踏支撑上下。坑四周应设安全栏杆。

6．人工吊运土方时，应检查起吊工具、绳索是否牢靠。吊斗下面不得站人，卸土堆应离开坑边一定距离，以防造成坑壁塌方。

7．用手推车运土，应先平整好道路，并尽量采取单行道，以免来回碰撞；用翻斗车运土时，两车间距不得小于10m，装土和卸土时，两车间距不得小于1m。

8．已挖完或部分挖完的基坑，在雨后或冬期解冻前，应仔细观察土质边坡情况，如发现异常情况，应及时处理或排除险情后方可继续施工。

9．在雨期开挖基坑，应距坑边1m远处挖截水沟或筑挡水堤，防止雨水灌人淹泡基坑或冲刷边坡，造成边坡失稳塌方。当基坑底部位于地下水位以下时，基坑开挖应采取降低地下水位措施。雨期在深坑内操作应先检查土方边坡支护措施。

10．在建筑工程施工区域内，公用管线（水管、燃气管、电缆等）和下水管道等地下设施是主要危险因素，如果挖到、掘断或破坏了这些设施，不仅使供应中断、生产停止、污染用水，而且会使工人致伤甚至死亡。因此，在开挖之前，要调查这些地下设施的位置和大致深度，并在地下用竖杆或在地面作明显的标记。

11．大型土方工程施工前，应编制土方开挖方案、制定土方开挖图，确定开挖方式、路线、顺序、范围、边坡坡度、土方运输路线，堆放地点及安全技术措施等以保证挖掘、运输机械设备安全作业。

12．挖掘土方应从上而下进行，不可掏空底脚，以免塌方，造成重大伤亡事故。

13．在基槽中挖掘时，使用镐、锹的人相互间应保持一定距离，防止相互致伤。

14．开挖工程应设置挡板，以防土块掉落伤人。有时，还得设置警告标志、监管人员或信号人员。夜间施工，在工作区还应设信号灯以保证作业安全。

15．多台挖掘机在同一作业面机械开挖，挖掘机间距应大于10m；多台挖掘机在不同台阶同时开挖，应验算边坡稳定，上下台阶挖掘机前后应相距30m以上，挖掘机离下部边坡应有一定的安全距离，以防造成翻车事故。

16．向汽车上卸土应在车停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

17．机械不得在输电线路和线路一侧工作，不论任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求（根据现场进输电线路的电压等级确定）。

18．挖掘机工作前，应检查油路和传动系统是否良好，操纵杆应置于空挡位置；工作时应处于水平位置，并将行走机构制动，工作范围内不得有人行走。挖掘机回转及行走时，应待铲斗离开地面，并使用慢速运转。往汽车上装土时，应待汽车停稳，驾驶员离开驾驶室，并应先鸣号，后卸土。铲斗应尽量放低，不得碰撞汽车。挖掘机停止作业，应放在稳固地点，铲斗应落地，放尽贮水，将操纵杆置于空挡位置，锁好车门。挖掘机转移工地时，应使用平板拖车。

19．推土机启动前，应先检查油路及运转机构是否正常，操纵杆是否置于空挡位置。作业时，应将工作范围内的障碍物先予清除，非工作人员应远离作业区，先鸣号，后作业。推土机上下坡应用低速行驶，上坡不得换挡，坡度不应超过25°，下坡不得脱挡滑行，坡度不应超过35°。在横坡上行驶时，横坡坡度不得超过10°，并不得在陡坡上转弯。填沟渠或驶近边坡时，推铲不得超出边坡边缘，并换好倒车挡后方可提升推铲进行倒车。多台推土机在同一作业区推土时，前后相距应大于8m，左右相距应大于1．5m。停车作业，推土机应停放在平坦稳固的安全地方，放净贮水，将操纵杆置于空挡位置，锁好车门。推土机转移时，应使用平板拖车。

20．铲运机启动前应先检查油路和传动系统是否良好，操纵杆应置于空挡位置。铲运机的开行道路应平坦，其宽度应大于机身2m以上。在坡地行走，上下坡度不得超过25°，一横坡不得超过6°。铲斗与机身不正时，不得铲土。多台机在一个作业区作业时，前后距离不得小于10m，左右距离不得小于2m。铲运机卜下坡道时，应低速行驶，不得中途换挡，下坡时严禁脱挡滑行。禁止在斜坡上转弯、倒车或停车。工作结束，应将铲运机停在平坦稳固地点，放净贮水，将操纵杆置于空挡位置，锁好车门。

21．在有支撑的基坑中挖土时，必须防止碰坏支撑，在坑沟边使用机械挖土时，应计算支撑强度，危险地段应加强支撑。

22．机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转半径范围内不得站犬或进行其他作业。土石方爆破时，人员及机械设备应撤离危险区域。挖掘机、装载机卸土，应待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过；装上时任何人都不得停留在装土车上。

23.挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥；所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶，防止撞车。

24．挖掘机行走和自卸汽车卸土时，必须注意上空电线，不得在架空输电线路下工作；如在架空输电线一侧工作时，在110～220kV电压时，垂直安全距离为2．5m；水平安全距离为4m～6m。

25．夜间作业，机上及工作地点必须有充足的照明设施，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

26．冬期、雨期施工，运输机械和行驶道路应采取防滑措施，以保证行车安全。

27．遇七级以上大风或雷雨、大雾天时，各种挖掘机应停止作业，并将臂杆降至30°～45°

基础合同(篇6)

建筑施工基础承包合同

一、合同缔结方

甲方： _____（建设单位名称）

地址： _____

联系人： _____

电话： _____

乙方： _____（承包单位名称）

地址： _____

联系人： _____

电话： _____

二、合同背景

1.甲方打算对某个项目进行建筑施工，需要选择一家合法合规的承包单位进行合作。

2.乙方为一家经过资质审核的建筑施工承包单位，具有合法的承包资格及经验，具备在甲方项目中承担基础施工工作的能力。

3.在充分沟通与协商后，甲乙两方同意并认为乙方是甲方最佳的合作伙伴。

三、合同约定

1.项目名称： _____

2.工程地点： _____

3.工程规模： _____

4.基础施工范围：___

（1）地基基础工程

（2）建筑外墙基础工程

（3）结构基础工程

（4）室内隔墙基础工程

5.总承包价款：__元（大写：___）

6.合同工期：__天/周/月

7.付款方式：__元/次

8.合同履行保证金：__万元（大写：___）

9.双方签约之前，乙方应向甲方提交以下资料：

（1）执业许可证

（2）企业营业执照

（3）组织机构代码证

（4）资质证书

（5）法人代表身份证

（6）其他相关资料

10.双方签约之后，甲方应向乙方提供如下文件：

（1）土地使用许可证

（2）建设工程规划许可证

（3）建设工程施工许可证

（4）其他相关文件

四、双方权利义务

1.甲方权利和义务：

（1）提供工程所需的文件、资料和各项条件。

（2）支付合同约定的价款。

（3）督促工程建设，并参与工程进度的控制和管理。

（4）给予乙方必要保护，以确保工程施工的安全。

（5）支付合同约定的履约保证金。

（6）在收到甲方书面通知之后，协助乙方进行现场勘探和调查。

2.乙方权利和义务：

（1）为甲方提供现场评估和资本评估服务。

（2）根据合同的约定，履行相关施工义务。

（3）沟通协调，确保工程顺利进行。

（4）保证施工过程中的安全生产，防止事故发生。

（5）按照依法披露信息的要求，向甲方公开施工过程中的安全生产情况。

（6）按照合同约定的时间，提交工程质量检测报告。

（7）合理配置资源和物资，确保项目正常推进。

五、合同履行与变更

1.履行：

（1）项目进度、质量等工程建设内容应按照合同约定的时间节点和质量标准履行。

（2）若甲方需要调整工程工期，应及时与乙方沟通，双方可重新达成协议。

（3）若甲方有直接影响乙方履约的重大事项变化，应及时通知乙方，并双方重新 renegotiate 合同。

2.变更：

（1）若甲方因索赔或其他原因提出变更要求，乙方有权向甲方索取更多款项。

（2）若乙方因工程所需的工人、材料等原因提出变更要求，甲方有责任积极配合。

（3）在变更合同前，需经过双方积极沟通，达成协议，签订变更合同。

六、合同争议与解决

1.双方在合同履行中发生争议时，应协商解决，协商不成可依法提起司法诉讼。

2.双方协调无果时，可申请仲裁，仲裁机构由双方协商确定。

七、合同保密

1.双方应按照法律合规的原则，严格保守本合同的各项条款为商业秘密。

2.任何一方未经另一方同意，不得将本合同的各项机密内容向第三方披露或泄露。

八、合同解除

1.经过仲裁或司法调解确定解除合同的；

2.因不可抗力事件，无法履行合同约定而解除合同的；

3.双方协商一致解除合同的。

九、合同生效

1.本合同正本一式___份。甲方、乙方各执___份，具有同等法律效力。

2.本合同经双方在书面形式上签字或盖章后生效。

3.本合同自_____（日期）起生效，合同履行期限为_____（天/周/月）。

4.合同期满或终止后，双方应及时结算，并完成付款与材料销售、返还。

基础合同(篇7)

使用许可协议编号：_________

┌───┬──────────────────────────────┐

│提供方││

├───┼──────────────────────────────┤

│使用方││

├───┴──────────────────────────────┤

│许可使用的信息数据│

├────┬──┬─────────────────────┬────┤

│数据名称│密级│地理范围│数据格式│

├────┼──┼─────────────────────┼────┤

│││││

├────┼──┴────────────────┬────┼────┤

│数据内容││-││

├────┼───────────────────┴────┴────┤

│特别许可││

├────┼─────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┤

││1．非企业单位用于教学、科研并在单位内部使用。│

││2．非企业单位为规划管理等目的对信息数据进行开发并在│

│许可的使│该单位内部使用。│

│用用途│3．非企业单位使用信息数据形成成果并向中央国家机关、│

││省级政府部门提供用于宏观决策和社会公益事业。│

││4．个人自用。│

││5．适用乙类许可协议的其他用途。│

├────┴─────────────────────────────┤

│其他事项│

├───────┬─────────────┬──┬─────────┤

│提交数据的时间│年月日│地点││

├───┬───┴─────────────┴──┼──┬──────┤├───┴────┬─────┬─────┬───┴──┴──────┤

│部分数据成本费││应付款总计││

├────────┼─────┴───┬─┴───┬─────────┤

│使用方付款方式││付款时间││

├───┬────┴─────────┴─────┴─────────┤

│││

│备注││

│││

└───┴──────────────────────────────┘

1．本表为乙类使用许可协议的组成部分。

2．如无特别许可情况请在特别许可栏中填无。

3．本表中数据载体、许可使用的用途及工本费栏请在选项上画，选项中没有明确的请在其他项上填写清楚。

基础合同(篇8)

甲方：__________(发包方)

乙方：__________(承包方)

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。

包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：

一、工程概况

1.工程名称及面积：________小区14#楼水电、消防安装， ____万平米

2.承包内容：____________

3.承包方式：____________

4.质量等级：____________

二、合同价

工程总造价 金额(大写)： 约________万元.

水电、消防总造价 金额(大写)： 约________万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。

三、发包方工作责职

1.依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。

2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。

四、承包方工作责职

1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。

2.工程质量：承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发现问题及时整改达标，确保工程的质量等级。

3.工程安全：在施工过程中执行上级的有关规定，认真管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。

五、结账方式

由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为____%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方____%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额____%的管理费，在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以____%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。

六、付款方式

按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必须补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关。

有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。

此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

______年______月____日______年______月____日

基础合同(篇9)

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。

1、工程概况

临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。

2、双方责任

甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。

3、房屋构造

单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。

地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。

4、工期

乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。

5、价格及结算方式

乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。

6、违约责任

乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。

7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。

甲方（盖章签字）：________________

乙方（盖章签字）：______________

________年________月________日

基础合同(篇10)

__________________以下简称甲方

__________________以下简称乙方

，《细则》），四方为前期工作所需资金基建，经乙方审核同意放贷，除共同遵守《条例》和《细则》外，特签订本合同：

< p> 第一条 本合同协商贷款人民币（大写）____________元，仅限于_________项目勘察设计等前期工作所需费用，不得挪作他用。

第二条贷款利息按年利率________%计算，由乙方按年支付给甲方。

第三条贷款项目取消的，甲方应归还贷款本息；甲方无力偿还时，由甲方主管部门负责偿还。

第四条甲方贷款项目初步设计通过后，将正式办理贷款申请手续并签订贷款合同，本协议同时失效。

第五条 本协议一式三份，甲方、乙方及甲方主管部门各执一份。

甲方名称：_____________ 乙方名称：___________

负责人：___________________ 负责人：_________________

地址：____________________ 地址：___________________

甲方主管部门：_____（公章） 乙方审批单位：__________

负责人：__________（印章） 中国人民建设银行：_______

____________ 年_____ _month______日

基础合同(篇11)

建筑施工基础承包合同

一、背景

建筑施工基础是房屋建筑的根基，直接影响房屋的安全和稳定性。施工基础承包合同是建筑施工中不可或缺的一环，它规定了建筑施工基础承包商和业主之间的各项权利和义务，对于建筑工程的顺利进行起到极为重要的作用。

二、目的

本文旨在在建筑施工基础承包合同中，全面分析承包方和业主之间的各项权利义务，并对其涉及到的技术、工程、费用、质量、期限、保险等方面作出详细的规定，以保障双方的合法权益，达到公平、合理的目的。

三、主题

1.合同内容

1.1 建设工程承包

1.1.1 承包人在合同规定的时间内，按图纸、设计文件、施工组织设计及相关技术标准和规范要求，完成建筑主体结构工程的施工，完工后进行必要的质量检查和试验，并按要求提交验收报告，并保证工程质量符合国家法令、技术标准和施工安全要求。

1.1.2 业主承诺在建设工程中，按照与承包人签订的《建设工程设计合同》的约定，按设计方案，提供必要的质量保障措施，全力配合承包人的施工。

1.2 施工周期

1.2.1 承包人应当在合同规定的工期内进行施工，并在工期结束前完成合同规定的施工任务。

1.2.2 业主有权要求承包人提供适当的进度计划、施工方案和质量管理方案，并在施工过程中严格监管，确保施工按计划进行。

1.3 工程质量

1.3.1 承包人负责保证工程质量符合国家的法令、技术标准和施工安全要求，并在规定的质量检查周期内，组织并承担相应的检验工作。

1.3.2 业主有权要求承包人向业主提供符合国家标准、规范要求及合同约定的质量检验报告，并要求该报告得到合法保证。

1.4 工程费用

1.4.1 承包人应按合同约定分期向业主报送验收结算申请，申请结算时应提供相应的质量保证文件和工期进度计划等。

1.4.2 业主应按约定总金额向承包人支付货款，或按约定的付款进度及时支付款项。承包人必须认真执行财务预算和会计制度，保证财务真实性。

1.5 施工安全

1.5.1 承包人应建设合理的安全施工管理体制，加强安全管理，严格保护现场施工人员和设备的安全。

1.5.2 业主有权随时要求承包人加强现场安全管理，严格落实现场安全责任制，并依法对违规行为进行处罚。

1.6 保险责任

1.6.1 承包人应通过投保一定的保险，承担一定程度的保险责任，确保工程建设过程中造成的第三方损失得到相应的赔偿。

1.6.2 业主应提供相关保险报销手续及相关证明，确保工程期间如发生有保险事故，可以真实、及时地索赔和获得赔偿。

2. 合同义务

2.1 承包人的义务

2.1.1 按《建设工程设计合同》及相关法律法规的要求，对工程进行规范、合法、安全的施工，完成合同规定的任务。

2.1.2 按合同要求分期完成施工任务，并按要求提供必要的质量保障措施。

2.1.3 对施工中的质量问题要及时处理，确保工程施工质量稳定和完整性。并按要求进行质量检验和试验，提供相应的报告和保证文件。

2.1.4 按合同规定查阅验收资料，对验收工作及时反馈。

2.1.5 确保施工的安全，对现场的人员和设备进行保护，避免发生事故。

2.1.6 对工程费用进行合理预算、支出和管理，确保财务真实性，防止财务违规行为产生。

2.1.7 对工程中发生的保险事故，及时处理，并确保道德义务的执行。

2.2 业主的义务

2.2.1 提供规范、合法、稳定的行政管理环境和全面的工程技术支持，对承包人施工作出必要的配合。

2.2.2 确保施工环境的安全，落实好规范要求和安全责任制，并对违规行为进行处罚。

2.2.3 按承包合同约定及时支付工程价款，确保经济资金的现实性和真实性。

2.2.4 提供必要的技术支持和设计方案，落实好所有必要的软硬件设备和工器具的配备，并向承包人提供工程验收资料和验收报告。

2.2.5 对工程中的质量问题及时反馈，正确理解和认可承包人的意见和反映，保证工程的建设顺利完成。

四、总结

建筑施工基础承包合同，是施工建筑工程中不可或缺的一环。双方应充分认识到合同的重要性，根据各自的权利义务建立合法的建筑承包合同，确保工程的质量、进度、安全和经济实效，为国家、为社会、为人民做出负责任的贡献。

基础合同(篇12)

经甲、乙双方共同协商，甲方将工程之挖运工程分包给乙方,现签定本协议

一、单价元／平米包干(含机械进出场费、汽车转用费等)。

二、 工作内容：机械挖、运土方至甲方指出位置（施工场地方圆800米范围内）。

三、工期：乙方必须在甲方规定的时间内完成挖、运土方工程。

1、乙方必须按照甲方提供数据进行挖掘，不得少挖，更不允许超挖，如有违反挖掘规定而产生的`损失由乙方全部承担。

2、汽车转运土方必须按照甲方要求的数量(不超过总方量的百分之五十)指定的地点堆放，土方不得私自外运。

3、土方挖掘工程量按实际方量进行收方，经双方签字确定后认可，作为结算依据。

4、在挖运土方工程的施工过程中所发生的一切安全事故概由乙方全部负责，甲方不承担任何责任及经济损失。

5、付款方式:

6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工程费用结算完毕后自动失效。

7、以上条款甲、乙双方共同遵守,如有争议双方协商解决。

乙方：

为了按时保质完成公路路基施工任务，明确双方责任和经济关系，依据《合同法》及相关法律法规，遵循公平，诚信及互惠互利的原则，经双方协商达成一致，特订立本合同如下：

一、工程地点：

316国道外迁云梦县地段路基工程大汪村地段(K37+853-K38+395)。

二、工程工期：

按工程总体施工计划安排路基土方施工于1月30日至208月30日，若遇雨天或其他非人力不可抗拒因素，工期顺延。

三、工程量：

该路段路基土方大约60000m，以实际完成数量为准。

四、工作内容：

土场临时征用，排水、清楚不合格土，便道的修建改造及养护，土方运输及完工后土场和便道的协调处理。

五、合同价款及结算方式：

本合同为单价合同，合同价为税后12元/m，含清理不合格土及便道、结算数量按填筑到路基上的压实方数量计33算，以实际测量数据为准。

六、付款办法：

工程款项按月支付：每月20日由乙方按完成工程量报甲方核实并签证确认后，甲方在一星期内按确认工程量的60%拨付给乙方工程完工结算并确认乙方在该工程中没有经济纠纷后，甲方在两星期内按结算工程款的90%拨付给乙方，余款三个月内付清。

七、甲方责任：

1.加强现场管理，合理安排施工，开工前必须对乙方进行技术交底。施工时甲方派专人在现场指挥填筑和控制标高。

2.组织安全文明施工，确保施工现场安全畅通及整洁，不违规指挥。

3.乙方将土方送达现场后，甲方要保证质量的前提下尽早检平压实并检测，及时为乙方提供合理的施工段面。

八、乙方责任：

1.乙方做好施工现场地下管线和邻近建筑物，构建物的保护工作。

2.乙方必须派专人配合现场施工按甲方要求的时间，地点将合格的土方送迭施工段面，并服从甲方现场人员的管理。

3.乙方必须做好周边群众的协调工作，不得无故停工否则造成损失由乙方负责。

4.土场的临时征地，排水，清除不合格废土以及便道的修筑、改造和维护，土方装车、运输、卸车和完工后土场、便道的协调和处理均由乙方负责。

5.乙方负责从取土场至施工现场整个过程的安全工作和一切外来的干扰。

6.乙方的施工人员和机械必须遵守国家和地方政府的相关规定，在整个施工过程中产生的一切责任由乙方自行处理。乙方在施工前应将参与施工的人员及机械报甲方备案。

九、违约责任：

1.如甲方违约不履行合同规定的责任和义务乙方有权终止合同并追究甲方的违约责任，甲方承担赔付合同价款10%的违约金。

2.如乙方违约不履行合同规定的责任和义务或不能按工期完成承包的工程任务甲方有权终止合同并追究乙方违约责任，乙方承担赔付合同价款lO%的违约金。

十、协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成，交由仲裁机构仲裁。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字之日生效。