购房合同书(通用十四篇)

如今人们的维权意识逐步增强，我们在生活中见到合同的次数越来越多。撰写合同有哪些注意事项？我们根据您的实际需求编辑了“购房合同书”，感谢您的关注请多多留意我们的网站！

购房合同书 篇1

商品房购房合同书是一份重要的法律文件，它规定了房屋买卖双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。在这篇文章中，我将详细、具体且生动地介绍商品房购房合同书。

一、前言部分

商品房购房合同书是一份以书面形式记录的购房合同，它有助于明确房屋买卖双方的权益，减少纠纷的发生。合同书的前言部分通常包括合同的标题、双方当事人的基本信息，以及合同的签订时间和地点。

二、房屋信息部分

商品房购房合同书的房屋信息部分是对所购房屋的详细描述。在这部分，合同会规定房屋的确切地址、产权归属、建筑面积、楼层情况等。这些信息对于确保房屋买卖双方的权益和义务至关重要。

三、价格及支付方式部分

商品房购房合同书的价格及支付方式部分指明了所购房屋的价格和支付方式。在这里，合同会详细说明购房款项的总金额，包括首付款、贷款金额等。同时，支付方式部分会列出首付款和贷款分期支付的具体时间和金额，以确保双方在支付款项方面的权益得到保障。

四、交房时间部分

交房时间对于购房者来说非常重要，因为它关系到购房者何时可以入住所购房屋。商品房购房合同书的交房时间部分会规定开发商将房屋交付给购房者的具体时间，确保购房者可以按时入住。

五、房屋质量部分

房屋质量是购房者最为关注的问题之一。商品房购房合同书的房屋质量部分会具体说明房屋的质量标准，包括装修、结构、水电设施等方面。合同还会规定一定的质量保修期，确保购房者在一定时间内享有合理的维修和保修服务。

六、违约及解决争议部分

违约及解决争议部分是商品房购房合同书中非常重要的一部分。它规定了双方当事人在违约情况下的责任和解决争议的方式。合同会明确规定双方当事人如何处理违约问题，以及在争议解决方面的仲裁和诉讼程序。

七、其他条款部分

商品房购房合同书的其他条款部分通常包括一些合同约定的细则和补充条款。这部分内容可能包括有关物业管理、社区配套设施使用等的规定，以及双方对合同的修改和解释的规定。

购房合同书对于商品房买卖双方来说非常重要，它是确保权益的法律保障。以上是一篇关于商品房购房合同书的详细介绍，包括了合同的前言部分、房屋信息部分、价格及支付方式部分、交房时间部分、房屋质量部分、违约及解决争议部分以及其他条款部分。购房者在签订购房合同书时一定要仔细阅读每一条款，确保自己的权益得到充分保障。

购房合同书 篇2

出卖方（甲方）：___________地址：____________电话：____________

购买方（乙方）：___________地址：____________电话：____________

第一条根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

第二条甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，房屋座落在____市（县）区（镇）____街____巷____号楼单元号的房屋一栋（间），建筑面积为____平方米。房屋产权证号土地使用证号，权属为私产。

第三条上述房产的交易价格（人民币）：万______元。

第四条付款时间与办法：

1.付款时间年月日

2.付款方法：签定合同之日起一次性付清。

甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条税费分担。

1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的`交易额的____%的交易费；承担公证费，协议公证费以及截止合同签定之日前发生的水电，物业等一切费用。

2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条违约责任1。乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。

2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。

第七条本合同主体

1.甲方是____________，房屋共有人共______人。

2.乙方是____________。

第八条本合同按照国家有关房产法律法规，经双方协商一致，自愿，公正签定。

第九条本合同一页一式份。甲方产权人各一份。乙方一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：协商解决或经人民法院起诉。

甲方：___________________签章____年____月____日

乙方：___________________签章____年____月____日

购房合同书 篇3

购 房 合 同

卖方（以下简称甲方）：________    身份证号码：_________

买方（以下简称乙方）：________    身份证号码：_________

担保方（以下简称丙方）：________  身份证号码：_________

本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规制、定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖以及担保事宜达成如下协议：

一、房屋基本情况：

甲方所售房屋为（馨和花园） 小区（10）号楼（4）单元（301）室。建筑面积为（89.74）平方米，使用面积为（79.46）平方米，赠送（地下室）面积为_____平方米。该房屋产权人为（确定为甲方本人）：_________。

二、成交价格、付款方式及过户事宜

（一）以房产证登记面积为依据，该房屋实际成交价为（叁拾伍）万元人民币整（￥350000），乙方于（2019年3月14日）交付押金（贰万），剩余尾款（叁拾叁万元）于合同签订当日一次性付清。

（二）因暂时不能更名过户，甲方应密切跟踪房屋产权证办理进程，待可更名之日起5个工作日内配合乙方开始办理过户各项手续，逾期未交付导致产生的国家政策性收费或其它后果的，由甲方承担。

（三）签合同当日即为房屋交付日。

三、房屋产权及具体状况的承诺

（一）甲方应当保证该房屋没有产权纠纷，因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担相关责任。

（二）甲方应当保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系。

（三）甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对各项房屋附属设施设备及装饰装修保持良好的状况。

（四）在房屋交付日（含当日）以前发生的物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等其它费用由甲方承担。

（五）甲方承诺无条件配合乙方办理房屋过户手续，或授权丙方代办各项过户手续，不得因产权问题人为影响乙方购房权益。

（六）关于产权登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关进行产权登记，并在规定的期限内办理权属过户登记手续。

四、房屋的交付

该房屋交付时，应当履行下列手续：

1.甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数。甲方应结清交房当日之前（含当日）的关于该房屋的所有欠款（包括但不仅限于水、电、气、有线电视、网络、物业费、车位费等）。

2.甲乙双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字。

3.甲方应移交该房门全部钥匙。

五、违约责任

（一）逾期过户责任，因该房屋暂时无法办理过户，待可办理过户之日起算，甲方逾期在三十日之内未办理过户的，甲方应向乙方支付本合同约定的房屋成交价的10％的违约金，并于逾期之日起七日内向乙方支付违约金，合同继续履行。如逾期超过三十日（该日期应当与第1项中的日期相同）的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应自解除合同通知送达之日起七日内按照本合同约定的房屋成交价的两倍向乙方支付违约金同时退还乙方全部已付款。

（二）甲方单方毁约责任，甲方签订该房屋买卖合同后，因甲方单方毁约造成该房屋不能正常交易，甲方向乙方支付本合同约定的房屋成交价的30％作为违约金。

（三）甲方将该房屋出卖给第三人，导致乙方不能取得房屋所有权证的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起七日内退还乙方全部已付款，并按照乙方已付房价款的两倍支付违约金。

（四）担保责任。丙方为甲方担保人，如甲方违反上述条款并且未按照约定补偿乙方损失的，乙方有权向丙方主张权利，并由丙方承担乙方所有损失。丙方应提供有效证件，履行担保人责任。

六、税、费相关规定

按照国家及蓬莱市关于房屋交易税费的相关规定，该房屋买卖产生的过户费由____方承担。因该房屋属于甲方的二套房产，在买卖过程中多出的所得税由甲方承担。

本合同履行过程中因国家法律、法规和政策原因新增的税费，买卖双方协商同意按照由甲方承担双方全部交易税费的方式缴纳。

七、争议解决方式

本合同履行中如产生争议，由双方本着公平、公正的原则协商解决，协商不成的，向不动产所在地基层法院起诉。

八、本合同自三方签字之日起生效。三方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除，应当采用书面形式。本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同及附件一式三份，具有同等法律效力，三方各持一份。

甲方（签字）：_________    联系电话：____________ 

乙方（签字）：_________    联系电话：___________

丙方（签字）：_________    联系电话 ：___________ 

_______年____月____日         _______年____月____日

购房合同书 篇4

一、甲方：（购房人）

身份证号：

联系电话：

住址：

乙方：（开发商）

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

二、合同详情

1. 房屋基本情况

根据双方协商一致，甲方将购买乙方所开发的位于（具体地点）的房屋，具体楼栋、楼层及房号如下：

楼栋：_________，楼层：____，房号：______

2. 房屋面积

房屋建筑面积为（具体面积）平方米。

3. 房屋用途

该房屋仅供甲方自住，不得用于商业用途。

4. 房屋交付时间

乙方保证在（具体日期）将该房屋交付给甲方。

5. 房屋交付标准

乙方应按照甲方购买时的交房标准，在保证质量的前提下，按时按质进行交付。

6. 购房款及付款方式

（1）房屋总价为（具体金额）人民币（大写）；

（2）甲方将按以下方式支付购房款：

a. 签订本合同时支付购房定金（具体金额），作为本次交易的认购款；

b. 在甲方办理贷款时，将向乙方支付首期付款，具体金额为（具体金额）人民币，该金额包括了之前支付的购房定金；

c. 甲方将根据贷款合同约定，在每次贷款到位后，向乙方支付相应款项；

d. 最后一期购房款将在乙方交付房屋前支付。

7. 产权手续办理

乙方将在房屋交付后，协助甲方办理相关产权变更手续。

8. 房屋交付后的责任

（1）交付时，甲方应对房屋进行验收，如发现房屋存在质量问题，应及时通知乙方，并要求修复；

（2）乙方应负责在交付后的质保期内修复由于质量问题引起的房屋故障。

9. 违约责任

任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。

10. 法律适用与纠纷解决

本合同的解释、效力与履行均适用中华人民共和国的法律。双方如产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地所在地的人民法院裁决。

11. 合同变更与解除

除非双方协商一致，否则未经书面同意，任何一方不得随意变更本合同的内容。双方可协商解除合同，但应提前30天以书面形式通知对方。

12. 其他约定

本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面补充合同形式确认。

三、附件清单

1. 身份证明材料复印件（甲方）

2. 房屋所有权证书复印件（乙方）

四、合同生效与签署

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（签字/盖章） （签字/盖章）

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

附件：

1. 购房定金支付凭证（甲方）

2. 购房首期付款凭证（甲方）

3. 合同生效备案证明（甲、乙方）

购房合同书 篇5

甲方(转让方)，性别，年龄岁，民族，文化，身份证号码，电话，住址.

乙方(受让方)，性别，年龄岁，民族，文化，身份证号码，电话，住址.

鉴于：

1、甲方享有××××房地产开发有限责任公司开发的××项目一套商品房的购买权，并已交纳部分购房款(订金)

2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方，乙方愿意受让购买该套商品房的权利。

为了明确甲乙双方的权利义务关系，甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜，经平等协商达成一致意见，根据我国合同法及相关法律法规的规定，特签订本协议。

一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方，甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。

二、该套商品房购房权利转让费为万仟佰拾元整(￥元)，该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后日内一次性支付给甲方，甲方收到该转让费后，应向乙方出具《收据》。

三、甲方收到乙方的转让费后，甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。

四、本协议签订后，甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续，《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订。

五、因种种原因，如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理各种购房手续的，则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续，甲方应予以配合。所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担，房屋产权归乙方所有，乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利，甲方无权处分该套商品房。

六、若以甲方名义购买该套商品房的，甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租，否则，甲方应赔偿乙方的全部损失，并应向乙方承担壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时，甲方均无条件配合过户。若甲方故意不配合办理相关手续的，甲方应向乙方承担伍万元违约金，并赔偿乙方的全部损失。

七、本协议签订后，甲乙双方均不得返悔。若乙方返悔，则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔，则甲方应双倍返还乙方所付转让费，并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。

八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续，甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担。

九、本协议所称“全部损失”，包括预期利益损失和律师费。

十、其他

1、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

签订地点：××省××市

签订日期：××年××月××日

购房合同书 篇6

2022标准版商品房购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准版商品房购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准版商品房购房合同书正文内容

甲方：_________代表：_________地址及电话：_________开户银行：_________帐号：_________乙方：_________代表：_________地址及电话：_________开户银行：_________帐号：_________甲乙双方为购销_________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在_________渡假村_________组团内_________楼房_________栋。建筑面积为_________平方米。其面积以_________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币_________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________%，计人民币_________元，(其中_________%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付_________%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间：甲方应于________年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的_________天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的____日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修________年，水电半年，暖气一个采暖期)。

七、违约责任：

1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价_________的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。十

一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。十

二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。十

三、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)XXX渡假村别墅暂行管理方法(略)甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

购房合同书 篇7

2022二手房购房合同书通用版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。二手房购房合同书通用版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022二手房购房合同书通用版正文内容

卖方：________(简称甲方)身份证号码：_________

买方：________(简称乙方)身份证号码：_________

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》以及别的的有关规律、法规之规则，甲、乙两端在对等、自愿、洽谈一同基础上，然后就

乙方向甲方收购的

房产签定本合同，以资一同信守与实行。

第一条乙方附和收购甲方具有坐落在______市_____区________________________具有的房产(别墅、写字楼、、居处、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详

情见土地房子权证第_______________号)

第二条上述房产生意的报价为：单价：人民币________元平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日，乙方向甲方付出人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与方法：

1、甲乙两端附和以银行按揭方法付款，并约好在房地产生意基地缴交税费当日付出首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩下房款人民币____________元整央求银行按揭(如银行实习阅览数额缺少前述央求额度，乙方应在缴交税费当日将差额一同付出给甲方)，并于银行放款当日交给甲方。

2、甲乙两端附和以一次性付款方法付款，并约好在房地产生意基地缴交税费当日付出首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩下房款人民币____________元整于产权交割结束当日交给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将生意的房产悉数交交给乙方运用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分管甲乙两端应遵循国家房地产政策、法规，并按规则交纳处理房地产过户手续所需交纳的税费。经两端洽谈，生意税费由_______方承当，中介费及署理产权过户手续费由______方承当。

第六条违约责任甲、乙两端合同签定后，若乙方半途违约，应书面通知甲方，甲方应在XXX内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方一切。若甲方半途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起XXX内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1.甲方是____________共______人，托付署理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________.

第八条本合同如需处理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付署理人一份，乙方一份，____市房地产生意基地一份、________公证处各一份。

第十条本合同发作争议的处理方法：在履约过程中发作的争议，两端可通过洽谈、诉讼方法处理。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙两端可另行约好，其抵偿约好经两端签章与本合同同具规律效能。

第十二条两端约好的别的事项：

出卖方(甲方)__________

收购方(乙方)_________

身份证号码：__________身份证号码：_________

地址：_____________

地址：____________

邮编：_____________

邮编：____________

电话：_____________

电话：____________

署理人(甲方)__________

署理人(乙方)_________

身份证号码：___________

身份证号码：__________

鉴证方：

鉴证机关：

地址：

邮编：

电话：

法人代表：

代表：

经办人：

XXX期：________年____月XXX

鉴证日期：________年____月XXX

购房合同书 篇8

甲方（出卖方）：

身份证件号码：

乙方（买受方）：

身份证件号码：

甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

（一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号，建筑面积为平方米(以房产证信息为据）；

（二）出售房屋的所有权证证号为；

（三）房屋平面图及其四至见房产证；

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

出卖人还将室内设备，转让给买受人，其转让价格已包含在房屋的总价款中，不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款

房屋总价为人民币大写____________元整，小写；房价款的支付方式、支付时间为：房屋价款乙方分期付给甲方：

第一期：在_____年___月__日，付人民币万元整，为定金；第二期：在_____年___月__日，付人民币万元整

第三期：在_____年___月__日付清尾款人民币元整。

第四条，甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候，甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时，如需要甲方出面处理的，甲方必须予以协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

第五条违约责任：

土地使用证以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。解约时，除了不退定金外，还将扣除房屋总价的20%。

第六条该房屋正式交付时，甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。

第七条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第八条本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份。均具有相同的法律效力。

第九条本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：__________________

乙方：_________________________

代表人（签字）：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

购房合同书 篇9

商品房购房合同书是指购房人与开发商签订的一种合同，合同的订立为购房者和开发商之间的权益提供了法律保障。

一、买方信息

在合同的首部，应写明买方的相关信息，包括姓名、身份证号码、地址、电话等。这些信息的准确性对于双方的权益保障至关重要。

二、卖方信息

合同中还应写明卖方的相关信息，主要包括开发商的名称、住所地和联系方式等。买方在签订合同之前，应对开发商进行调查，确认其合法经营资格和信誉度，避免陷入不良开发商的欺诈陷阱。

三、房屋信息

在商品房购房合同书中，对于房屋的信息应做到详细具体，并通过文字和图表将其清晰地表达出来。包括房屋的户型、面积、朝向、装修标准等方面的信息，确保买方对房屋的了解和购买意愿。

四、交房日期和交房标准

合同中应明确规定房屋的交房日期以及交房标准。交房日期是双方共同约定的具体时间，交房标准包括房屋的完工程度、硬装标准、配套设施等。确保买方在购房后能按时、按质收房。

五、购房价格和付款方式

合同中必须明确房屋的购房价格和付款方式。购房价格应包括房屋本身的价值、配套设施的价值和其他费用等。付款方式包括首付款、中间款和尾款的具体金额、付款期限等。确保买方按合同约定按时合规付款。

六、商品房质量保证期

合同中应明确商品房的质量保证期。在房屋从交房到质量保证期满的一段时间内，买方有权对房屋进行检查和维修，并要求开发商解决因质量问题而产生的损失。质量保证期的长短通常由法律规定或双方协商。

七、违约责任

合同中应明确双方的违约责任。买方在未按合同约定履行付款义务或其他义务时，应承担违约责任；开发商在未按合同约定履行房屋质量等义务时，应承担违约责任。明确双方的违约责任，有助于避免合同纠纷和法律风险。

八、其他事项

合同中还应明确其他事项，包括合同解除、争议解决方式、附属权利和义务等。确保双方在合同履行过程中的权益和义务得到全面保障。

商品房购房合同书是购房者和开发商之间的约定和承诺，具有法律效力。购房者在签订合同时要仔细阅读条款，确保自身权益不受损害。开发商在签订合同时也要遵守法律法规，履行合同约定，确保交付合格的商品房，维护购房者的合法权益。只有双方共同遵守合同的约定，才能实现房屋的顺利购买和交付。

购房合同书 篇10

2022中介购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。中介购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022中介购房合同书正文内容

甲 方： 乙 方：甲方因 需要 ，特向乙方申请借款。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，乙方经审核同意向甲方提供本合同项下借款，经双方协商一致，签订本合同，购房借款合同一经签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

一、借款金额、时间

第一条、 本次借款用于买房，共计人民币：

第二条、 总计人民币(大写)：

第三条、 本合同借款自________年____月____日起成立

二、借款利率

第四条、本合同利率现为现行公积金借款年利率 3.75% 。本合同利率，不受国家法定利率的39;调整而影响。

第五条、具体还款明细见附件

三、借款偿还

第六条、本合同项下的借款本息，采取有钱即还款方式，由罗X监督，还款金额由乙方签字生效。

四、违约责任

第七条、乙方有权终止借款合同，并向甲方追偿，或依法处分其下房产。

五、附则

第八条、本合同及其附属的任何修改、补充均须经双方协商一致并订立书面的协议方为有效。

第九条、本合同经双方当事人签名后生效，至甲方将本合同项下全部款项清偿时终止。

第十条、本合同正本一式贰份，合同双方各执一份。甲方： 乙方：签订日期：________年____月____日 签订日期：________年____月____日

购房合同书 篇11

商品房购房合同书是购买商品房时必不可少的法律文件。它详细规定了购买者和开发商之间的权利和义务，保护双方的合法权益，确保购房交易的顺利进行。下面，我将详细介绍和解释商品房购房合同书的内容和重要性。

商品房购房合同书包括了购房者和开发商双方的基本信息。购房者的姓名、身份证号码以及联系方式，开发商的名称、注册地址和法定代表人等信息都必须在合同中明确列出。

在商品房购房合同书中，一般会详细描述房屋的基本信息。包括房屋的具体位置、面积、楼层、房间结构、使用权等信息。这些信息的准确表述在一定程度上能够保证房屋交付时的实物和合同中的描述一致，避免因信息不匹配而引发的纠纷。

另外，商品房购房合同书还会明确约定购房价格和付款方式。购房价格通常会列出明确的数字，并明确注明币种和支付方式，比如一次性付款、分期付款或者贷款购房等。这些条款具体规定了购房者和开发商之间的经济交易，保护了双方的利益。

商品房购房合同书还会制定关于房屋质量和维修责任的条款。这些条款通常会要求开发商在房屋交付后一定期限内负责房屋的保修和维修工作，确保购房者购买到的房屋质量合格，并能够享受到合理的维修服务。

同时，合同书中还会涉及到产权转移和交付手续等方面的内容。具体来说，会明确约定房屋产权的转移时间、手续以及购房者应当履行的义务。这些条款的存在有助于确保购房者能够在合法、合规的情况下完成房屋产权的转移手续，并最终获得合法的房屋所有权。

商品房购房合同书还可能包括对违约责任的约定。购房者和开发商在合同中对违约责任进行约定，一方违约时，对方可以依法采取相应的法律措施，维护自身的权益。这些约定有助于保障双方在交易过程中的公平合法性，并减少违约风险。

小编认为，商品房购房合同书是购房者和开发商之间的重要法律文书，实质上是一份保护双方权益的合同。它详细规定了购房者和开发商的权利和义务，具有约束力，确保双方在购房过程中能够有序、安全的进行交易。因此，购房者在购买商品房时，务必要仔细阅读合同内容，并在有需要的情况下请法律专业人士进行咨询，以确保自身合法权益不受损害。

购房合同书 篇12

卖方：_______________身份证号码：_____________________

买方：_______________身份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产，建筑面积为_____平方米。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，__市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方：_________________购买方：_______________

代理人：_________________代理人：_______________

______年______月______日

购房合同书 篇13

2022二手房购房合同书通用模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。二手房购房合同书通用模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022二手房购房合同书通用模板正文内容

出卖人(甲方)身份证号码：买受人(乙方)身份证号码：房屋买卖合同 卖 方：__________________________________(以下简称甲方) 买 方：__________________________________(以下简称乙方)甲乙双方本着诚实信用、平等、公平的原则就甲方集资建房 权利义务转让事宜，达成如下协议：

一、甲方自愿将其村证房位于____市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的价款出售给乙方。(含地下室——号——平方米)

二、 甲乙双方商定转让价格为人民币_____________________元， (大写)____拾____万____仟____佰____拾____元整。乙方在________年____月____日前分_____次付清。

三、 甲方在________年____月____日将上述房屋交付给乙方， 该房屋应有一切权利和义务同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

五、出卖的房屋如因政府规划行为需拆迁，所得相关赔偿的.一切 权利自合同生效日起归乙方所有。

六、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有同等约束力，应 严格履行。其权利、义务转移时间追及于甲方与__________________ 签订的集资建房协议之时。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔 偿损失， 支付对方违约费用人民币________元， 大写__________元整。

七、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

八、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方 协商解决;协商不成的，双方愿向法院申请仲裁。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(签名或盖章)_________________________________身份证号：___________________________________________乙方(签名或盖章)_________________________________身份证号：___________________________________________签订日期：________年____月____日出卖人(甲方)：身份证号码：买受人(乙方)：身份证号码

购房合同书 篇14

二手房交易可分为签约、付款、交房、过户四大步骤，每一个步骤都必须约定清楚，否则，一旦发生纠纷，对买方或卖方都有可能带来巨大损失，如买方已付款但无法实际取得房屋，或卖方已交房、过户却收不回全部款项，等。

房屋涉及抵押或买方需要按揭付款的，则还需要办理解押或按揭贷款等手续。

具体的约定较为细致、复杂，建议请专业律师审查。

第十条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十一条 甲乙双方应房产管理部门要求签订的购房协议仅供登记之用，双方的权利义务以本合同为准。

第十二条 甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。

第十三条本合同一式__________份。其中甲方留执__________份，乙方留执__________份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。

第十四条本合同自甲乙双方签订之日起生效。

附件一：房屋平面图及房产证

附件二：房屋及附属设施设备见清单

(以下无正文)

甲方(签章)：

签约日期：

乙方(签章)：

签约日期：